




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度节能型厂房电气工程设计施工合同本合同目录一览1.项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目业主1.5项目设计单位1.6项目施工单位2.设计内容2.1设计范围2.2设计依据2.3设计标准2.4设计深度2.5设计成果3.施工内容3.1施工范围3.2施工依据3.3施工标准3.4施工进度3.5施工质量4.设计阶段4.1设计启动4.2设计初步方案4.3设计深化方案4.4设计评审4.5设计修改4.6设计定案5.施工阶段5.1施工准备5.2施工进度计划5.3施工组织设计5.4施工现场管理5.5施工质量控制5.6施工安全控制6.合同价款6.1合同总价6.2工程量清单6.3工程量计算方法6.4付款方式6.5付款进度7.合同工期7.1设计工期7.2施工工期7.3工期延误7.4工期延误赔偿8.交付与验收8.1设计交付8.2施工交付8.3验收标准8.4验收程序8.5验收不合格处理9.违约责任9.1设计违约责任9.2施工违约责任9.3付款违约责任9.4其他违约责任10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3保密责任11.知识产权11.1知识产权归属11.2知识产权使用11.3知识产权纠纷12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除责任13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同生效日期14.3合同变更14.4合同解除14.5合同终止14.6合同附件第一部分:合同如下:1.项目概述1.1项目名称:2025年度节能型厂房电气工程设计施工项目1.2项目地点:省市区街道1.3项目规模:占地面积50000平方米,建筑面积30000平方米1.4项目业主:1.5项目设计单位:工程设计1.6项目施工单位:建筑安装工程2.设计内容2.1设计范围:包括电气系统的设计、施工图纸绘制、设备选型、安装指导、验收等2.2设计依据:依据国家相关标准、行业规范及项目需求2.3设计标准:执行GB500572010《建筑电气设计规范》2.4设计深度:满足施工图设计深度要求2.5设计成果:提供完整的电气施工图纸、设计说明书、设备清单等3.施工内容3.1施工范围:包括电气系统的安装、调试、验收等3.2施工依据:依据设计图纸、施工规范、设备技术参数3.3施工标准:执行GB502172017《建筑电气工程施工质量验收规范》3.4施工进度:自合同签订之日起,设计阶段6个月,施工阶段12个月3.5施工质量:符合国家相关标准和设计要求4.设计阶段4.1设计启动:合同签订后3个工作日内,设计单位完成设计启动工作4.2设计初步方案:设计启动后1个月内,提交初步设计方案4.3设计深化方案:初步方案确认后,1个月内提交深化设计方案4.4设计评审:深化方案完成后,2个工作日内组织评审4.5设计修改:根据评审意见,1个月内完成设计修改4.6设计定案:设计修改完成后,5个工作日内确定最终设计方案5.施工阶段5.1施工准备:设计定案后,1个月内完成施工准备5.2施工进度计划:根据施工方案,制定施工进度计划5.3施工组织设计:编制施工组织设计,明确施工流程、安全措施等5.4施工现场管理:严格按照施工规范进行现场管理5.5施工质量控制:严格执行质量标准,确保施工质量5.6施工安全控制:加强施工现场安全管理,确保施工安全6.合同价款6.1合同总价:人民币壹佰万元整(¥1000000.00)6.2工程量清单:详见附件一6.3工程量计算方法:按照国家相关规定及行业惯例计算6.4付款方式:合同签订后支付合同总价30%作为预付款,工程进度达到50%时支付30%,工程验收合格后支付30%,质保金10%在质保期满后无问题退还6.5付款进度:按照工程进度计划及验收结果,按月支付进度款7.合同工期7.1设计工期:自合同签订之日起6个月7.2施工工期:自设计定案之日起12个月7.3工期延误:因设计单位原因导致的工期延误,每延误1天赔偿合同总价1‰;因施工单位原因导致的工期延误,每延误1天赔偿合同总价0.5‰7.4工期延误赔偿:赔偿金额最高不超过合同总价的10%8.交付与验收8.1设计交付:设计单位应在合同约定的设计工期结束后,将完整的电气设计文件交付给业主8.2施工交付:施工单位应在合同约定的施工工期结束后,完成电气系统的安装和调试,并向业主提交完整的施工资料8.3验收标准:按照GB502172017《建筑电气工程施工质量验收规范》及相关标准进行验收8.4验收程序:验收前,施工单位应向业主提交验收申请,业主应在收到申请后5个工作日内组织验收8.5验收不合格处理:验收不合格的,施工单位应在接到通知后7个工作日内进行整改,并重新提交验收申请9.违约责任9.1设计违约责任:设计单位未按时完成设计工作或设计质量不符合约定的,应向业主支付违约金,违约金为合同总价的一定比例9.2施工违约责任:施工单位未按时完成施工工作或施工质量不符合约定的,应向业主支付违约金,违约金为合同总价的一定比例9.3付款违约责任:业主未按时支付款项的,应向施工单位支付违约金,违约金为逾期付款金额的一定比例9.4其他违约责任:任何一方违反合同其他条款的,应承担相应的违约责任10.保密条款10.1保密内容:涉及项目的技术资料、商业秘密等10.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止后5年10.3保密责任:双方均应采取必要的保密措施,确保保密内容的保密性11.知识产权11.1知识产权归属:设计成果的知识产权归设计单位所有,施工单位在施工过程中产生的知识产权归施工单位所有11.2知识产权使用:未经对方同意,任何一方不得擅自使用对方的知识产权11.3知识产权纠纷:发生知识产权纠纷时,双方应友好协商解决,协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼12.合同解除12.1合同解除条件:因不可抗力导致合同无法履行,或一方严重违约,或双方协商一致解除合同12.2合同解除程序:一方提出解除合同,应书面通知对方,并说明理由12.3合同解除责任:合同解除后,双方应按照合同约定承担相应的责任13.争议解决13.1争议解决方式:发生争议时,双方应友好协商解决13.2争议解决机构:协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁13.3争议解决程序:按照仲裁委员会的仲裁规则进行14.合同生效及其他14.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效14.2合同生效日期:2025年1月1日14.3合同变更:任何合同变更均应以书面形式进行,经双方签字盖章后生效14.4合同解除:合同解除后,除法律另有规定外,本合同项下的权利义务终止14.5合同终止:合同履行完毕或合同解除后,本合同终止14.6合同附件:合同附件包括但不限于工程量清单、设计文件、施工图纸等第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义:本合同中的第三方指除甲方、乙方以外的,为履行本合同而介入合同关系的个人或单位,包括但不限于监理单位、咨询机构、检测机构、仲裁机构等。15.2.1合同履行过程中,需要第三方提供专业意见或服务;15.2.2甲方或乙方因自身原因无法履行合同部分义务;15.2.3发生争议,需要第三方进行调解或仲裁。15.3第三方责任限额15.3.1第三方介入后,其责任限额应在本合同约定的责任范围内,并应与甲方或乙方签订单独的协议,明确其责任范围和责任限额。15.3.2第三方责任限额应根据第三方的专业能力、服务内容、合同约定等因素确定,并在合同中明确。15.4第三方责权利15.4.1责任:第三方应按照合同约定或法律法规的要求,履行其职责,对因其过错导致的损失承担相应的责任。15.4.2权利:第三方有权根据合同约定或法律法规的要求,获得相应的报酬和服务费用。15.4.3利益:第三方在履行合同过程中,应维护甲乙双方的合法权益,不得损害甲乙双方的利益。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方与甲方的关系:第三方应向甲方提供必要的服务,甲方应支付第三方相应的服务费用。15.5.2第三方与乙方的关系:第三方应向乙方提供必要的服务,乙方应支付第三方相应的服务费用。15.5.3第三方与设计单位、施工单位的关系:第三方在介入设计或施工阶段时,应与设计单位、施工单位保持沟通,确保合同履行的一致性。15.6第三方介入的程序15.6.1甲方或乙方提出第三方介入的申请,并说明理由;15.6.2双方协商确定第三方介入的具体事宜,包括第三方资质、服务内容、费用等;15.6.3甲方或乙方与第三方签订协议,明确双方的权利义务;15.6.4第三方介入后,甲方或乙方应向第三方提供必要的协助和配合。15.7第三方介入的变更15.7.1第三方介入的变更需经甲方和乙方同意,并书面通知对方;15.7.2变更后的第三方介入内容应重新签订协议,明确变更后的权利义务。15.8第三方介入的终止15.8.1第三方介入的终止需经甲方和乙方同意,并书面通知对方;15.8.2第三方介入终止后,甲方或乙方应根据合同约定支付第三方相应的服务费用。15.9第三方介入的争议解决15.9.1第三方介入过程中发生争议,应由甲方和乙方协商解决;15.9.2协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求和说明:工程量清单应包括所有施工项目的详细描述、工程量、计量单位、合同价格等,作为合同价款的依据。2.附件二:设计文件详细要求和说明:设计文件应包括电气施工图纸、设计说明书、设备清单、电气系统图等,作为施工和验收的依据。3.附件三:施工组织设计详细要求和说明:施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工工艺、安全措施、环境保护措施等,确保施工顺利进行。4.附件四:合同变更记录详细要求和说明:合同变更记录应详细记录合同签订后发生的任何变更,包括变更内容、变更原因、变更日期等。5.附件五:验收报告详细要求和说明:验收报告应包括验收日期、验收人员、验收结果、验收意见等,作为工程验收的依据。6.附件六:付款凭证详细要求和说明:付款凭证应包括付款日期、付款金额、付款方式、收款人信息等,作为付款记录的依据。7.附件七:违约金计算表详细要求和说明:违约金计算表应详细列出各种违约行为及对应的违约金计算方法,确保违约金的准确计算。8.附件八:保密协议详细要求和说明:保密协议应明确保密内容、保密期限、保密责任等,确保合同双方的商业秘密得到保护。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:设计单位未按时完成设计工作责任认定标准:设计单位未按时完成设计工作,每延误1天,应向业主支付合同总价0.5%的违约金。2.违约行为:施工单位未按时完成施工工作责任认定标准:施工单位未按时完成施工工作,每延误1天,应向业主支付合同总价0.5%的违约金。3.违约行为:施工质量不符合约定责任认定标准:施工质量不符合约定,施工单位应进行整改,整改费用由施工单位承担。4.违约行为:业主未按时支付款项责任认定标准:业主未按时支付款项,每延误1天,应向施工单位支付逾期付款金额的0.5%的违约金。5.违约行为:第三方提供的服务不符合约定责任认定标准:第三方提供的服务不符合约定,第三方应承担相应的责任,包括但不限于退还服务费用、赔偿损失等。示例说明:设计单位在设计阶段,由于设计人员不足,导致设计进度延误3天,则设计单位应向业主支付合同总价1.5%的违约金。施工单位在施工阶段,由于施工组织不当,导致施工进度延误10天,则施工单位应向业主支付合同总价5%的违约金。业主在支付款项时,由于资金周转问题,导致支付延误5天,则业主应向施工单位支付逾期付款金额的2.5%的违约金。全文完。2025年度节能型厂房电气工程设计施工合同1合同编号_________一、合同主体1.甲方(委托方):2.乙方(承建方):二、合同前言2.1背景和目的为推动我国节能型厂房电气工程的发展,提高能源利用效率,甲方委托乙方进行2025年度节能型厂房电气工程设计施工。本合同旨在明确甲乙双方的权利、义务,确保工程顺利进行。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,结合甲乙双方的具体情况,经双方友好协商达成一致。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下:(1)节能型厂房:指采用先进节能技术、设备,实现能源合理利用的厂房。(2)电气工程设计:指对厂房电气系统的布局、设备选型、安装等方面进行设计。(3)电气工程施工:指按照设计图纸,进行电气设备的安装、调试、验收等工作。3.2关键词解释(1)节能:指降低能源消耗,提高能源利用效率。(2)电气系统:指厂房内所有电气设备的组合。(3)设计图纸:指电气工程的设计文件,包括电气系统图、设备布置图等。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定进行节能型厂房电气工程设计施工。(2)甲方有权对乙方的工程设计施工进行监督检查。(3)甲方应按照合同约定向乙方支付工程款。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照甲方要求,在规定的时间内完成节能型厂房电气工程设计施工。(2)乙方应保证工程设计施工的质量,符合国家标准和行业规范。(3)乙方应积极配合甲方进行工程验收,确保工程顺利进行。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至乙方完成工程设计施工并经验收合格之日止。5.2合同履行地点5.3合同履行方式乙方按照甲方要求,在合同履行地点进行节能型厂房电气工程设计施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)合同约定的工程完成并经验收合格。(2)合同约定的期限届满。(3)因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序(1)合同终止前,甲乙双方应就终止事宜进行协商。(2)合同终止后,双方应办理相关手续,并妥善处理遗留问题。6.4终止后果合同终止后,双方应按照合同约定支付已完成的工程款,并处理相关遗留问题。七、费用与支付7.1费用构成(1)设计费用:包括初步设计、详细设计、施工图设计等阶段的设计费用。(2)材料费用:包括电气设备、电线电缆、绝缘材料等所需材料的费用。(3)施工费用:包括人工费、施工机械使用费、施工管理费等。(4)验收费用:包括工程验收所需的费用。(5)其他费用:包括合同约定其他应由乙方承担的费用。7.2支付方式(1)设计阶段:甲方应在乙方提交设计图纸后5个工作日内支付设计费用的50%。(2)施工阶段:甲方应按工程进度支付施工费用的30%,在工程竣工后支付剩余的20%。(3)验收阶段:甲方应在工程验收合格后5个工作日内支付验收费用的100%。7.3支付时间甲方应在合同约定的支付时间内完成支付,具体支付时间如下:(1)设计阶段支付时间:自设计图纸提交之日起5个工作日内。(2)施工阶段支付时间:根据工程进度,每月支付一次,每次支付前一个月完成的工程量。(3)验收阶段支付时间:工程验收合格后5个工作日内。7.4支付条款(1)甲方应按照合同约定的支付方式及时支付费用。(2)乙方应在收到甲方支付款项后3个工作日内向甲方开具正规发票。(3)如甲方逾期支付费用,应向乙方支付逾期付款违约金,违约金按每日万分之五计算。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未能按时支付费用的,应向乙方支付违约金,违约金按逾期支付金额的1%计算。(2)甲方未能按时提供必要资料或要求的,应承担相应的延误责任。8.2乙方违约(1)乙方未能按合同约定完成设计或施工的,应向甲方支付违约金,违约金按实际损失金额的10%计算。(2)乙方提供的设计或施工不符合国家标准和行业规范的,应承担相应的责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式违约方应按照本合同约定向守约方支付违约金或赔偿损失。支付方式为现金支付或银行转账。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于:(1)乙方在设计、施工过程中获取的甲方商业秘密。(2)本合同内容及其相关技术资料。9.2保密期限保密期限自本合同生效之日起至合同终止后两年。9.3保密履行方式(1)双方应采取合理措施保护保密内容。(2)未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于:(1)自然灾害,如地震、洪水、台风等。(2)政府行为,如政策调整、战争、动乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件后,双方应及时通知对方,并提供相关证明。(2)因不可抗力事件导致合同无法履行的,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例(1)自然灾害:地震、洪水、台风等。(2)政府行为:政策调整、战争、动乱等。十一、争议解决11.1协商解决发生争议时,双方应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)合同中明确约定不得转让的情形。(2)法律法规禁止转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对乙方设计、施工过程中涉及的技术和商业秘密的保密权。(2)乙方在合同履行过程中,不得将甲方提供的任何技术资料和商业秘密泄露给第三方。13.2特殊权力保留(1)本合同中,甲方的特殊权力包括但不限于对工程设计、施工进度的最终决定权。(2)乙方在施工过程中,如需对设计进行变更,必须经甲方同意,并书面确认。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对本合同的修改和补充,均应以书面形式进行,并经甲乙双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力经甲乙双方签字盖章的修改和补充,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲方应提供必要的施工条件和资料。(2)乙方应按照甲方要求,按时完成设计、施工任务。15.2协作与配合方式(1)定期召开协调会议,沟通工程进展情况。(2)及时解决施工过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于节能型厂房电气工程设计施工的全部协议,任何与本合同相冲突的口头协议或先前协议均无效。16.3增减条款本合同如有增减条款,应经甲乙双方协商一致,并以书面形式补充。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表人(签字):日期:乙方(盖章):代表人(签字):日期:甲方(盖章):代表人(签字):乙方(盖章):代表人(签字):日期:附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方提供的厂房电气系统设计资料及要求。2.乙方提交的初步设计、详细设计和施工图设计文件。3.电气设备、材料清单及质量标准。4.施工组织设计及施工进度计划。5.工程验收报告及验收合格证明。6.保密协议。7.不可抗力事件证明文件。8.争议解决相关文件。二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按时支付费用的,认定为违约。未按时提供必要资料或要求的,认定为违约。2.乙方违约行为及认定:未按时完成设计或施工的,认定为违约。提供的设计或施工不符合国家标准和行业规范的,认定为违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.违约金:指因一方违约行为给对方造成的损失,违约方应支付给守约方的金钱。3.保密协议:指双方就保密内容达成的协议,约定保密期限和保密义务。4.争议解决:指双方就合同履行过程中产生的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:设计变更频繁,影响施工进度。解决办法:建立设计变更审批流程,确保变更合理且必要。2.问题:材料供应商延迟交货,导致施工延误。解决办法:与材料供应商签订供货合同,明确交货时间和违约责任。3.问题:施工过程中发现设计缺陷,影响工程质量。解决办法:及时通知甲方,由甲方决定是否进行设计修改或重新设计。4.问题:施工过程中出现安全事故。解决办法:严格执行安全生产法规,加强施工现场安全管理。5.问题:合同履行过程中出现争议。解决办法:进行协商解决,协商不成时,可通过调解、仲裁或诉讼等方式解决。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款2.第三方职责:(1)提供专业的电气设备和技术支持。(2)参与工程设计审查,确保设计符合相关标准和规范。(3)协助乙方进行设备采购和安装。3.第三方权利:(1)获得乙方支付的设备和技术支持费用。(2)享有在合同约定范围内对设备和技术进行改进的权利。(3)在合同终止后,保留对乙方使用其技术成果的保密义务。4.第三方义务:(1)按照合同约定提供设备和技术支持。(2)确保提供的设备和技术符合合同要求。(3)对乙方在设备和技术使用过程中提出的合理建议给予关注。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方的权利:(1)甲方应在合同签订后5个工作日内支付设计费用的50%。(2)甲方应按照工程进度支付施工费用的30%,在工程竣工后支付剩余的20%。(3)甲方应在工程验收合格后5个工作日内支付验收费用的100%。2.乙方的利益条款:(1)甲方不得无故拖延支付费用,否则乙方有权暂停工程或解除合同。(2)乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和资料。3.甲方的违约及限制条款:(1)甲方未按时支付费用的,应向乙方支付违约金,违约金按逾期支付金额的1%计算。(2)甲方不得随意变更设计要求,否则应承担相应责任。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利:(1)乙方应在规定的时间内完成节能型厂房电气工程设计施工。(2)甲方有权对乙方的工程设计施工进行监督检查。2.甲方的利益条款:(1)甲方有权要求乙方提供详细的设计方案和施工计划。(2)甲方有权要求乙方在工程验收前进行自检,确保工程质量。3.乙方的违约及限制条款:(1)乙方未能按合同约定完成设计或施工的,应向甲方支付违约金,违约金按实际损失金额的10%计算。(2)乙方提供的设计或施工不符合国家标准和行业规范的,应承担相应的责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。全文完。2025年度节能型厂房电气工程设计施工合同2合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方基本信息5.合同签订地点二、项目概况1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目性质5.项目投资三、设计阶段1.设计要求2.设计进度安排3.设计成果交付4.设计变更及费用5.设计质量保证四、施工阶段1.施工要求2.施工进度安排3.施工图纸及资料4.施工现场管理5.施工质量保证五、设备采购1.设备清单2.设备规格及型号3.设备采购方式4.设备采购进度5.设备质量保证六、合同价款及支付1.合同价款组成2.合同价款支付方式3.预付款4.进度款5.结算款七、工期及延期1.合同工期2.工期延误责任3.工期延误赔偿4.工期调整5.竣工验收八、质量保证1.设计质量保证2.施工质量保证3.设备质量保证4.质量验收标准5.质量问题处理九、安全生产1.安全生产责任制2.安全生产措施3.安全生产培训4.事故处理5.安全生产监督十、环境保护1.环境保护要求2.环境保护措施3.环境污染处理4.环境监测5.环境保护责任十一、知识产权1.知识产权归属2.知识产权保护3.知识产权使用4.知识产权纠纷处理5.知识产权转让十二、违约责任1.违约行为定义2.违约责任承担3.违约赔偿标准4.违约纠纷处理5.违约解除合同十三、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决期限5.争议解决费用十四、合同终止及解除1.合同终止条件2.合同解除条件3.合同终止及解除程序4.合同终止及解除后果5.合同终止及解除费用合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2025年度节能型厂房电气工程设计施工合同2.合同编号:_______3.合同签订日期:2025年____月____日4.合同双方基本信息:甲方(设计方):_________________乙方(施工方):_________________5.合同签订地点:_________________二、项目概况1.项目名称:节能型厂房电气工程设计施工项目2.项目地点:_________________3.项目规模:_________________4.项目性质:_________________5.项目投资:_________________三、设计阶段1.设计要求:设计标准:符合国家相关标准和规范设计内容:包括电气系统设计、设备选型、施工图纸等2.设计进度安排:设计启动时间:2025年____月____日设计完成时间:2025年____月____日3.设计成果交付:设计图纸:电子版及纸质版设计文件:包含设计说明书、计算书等4.设计变更及费用:设计变更需经双方协商一致变更费用按实际发生计算,由变更方承担5.设计质量保证:设计文件应符合设计要求和国家标准设计文件需经过甲方审核通过四、施工阶段1.施工要求:施工质量:符合设计文件和国家标准施工安全:遵守施工现场安全规定2.施工进度安排:施工启动时间:2025年____月____日施工完成时间:2025年____月____日3.施工图纸及资料:施工图纸由设计方提供施工现场需备齐施工所需资料4.施工现场管理:施工现场应保持整洁有序施工过程中应保护现场环境5.施工质量保证:施工过程需接受甲方监督检查施工质量问题需及时整改五、设备采购1.设备清单:列明所需设备名称、规格、型号及数量2.设备规格及型号:设备应符合设计要求和国家标准设备供应商需提供合格证明3.设备采购方式:设备采购采用招标或询价方式4.设备采购进度:设备采购应在设计完成前完成设备到货时间应满足施工进度要求5.设备质量保证:设备供应商需提供设备质量保证书设备在施工过程中出现质量问题,供应商负责修复或更换六、合同价款及支付1.合同价款组成:设计费用:_________________施工费用:_________________设备采购费用:_________________其他费用:_________________2.合同价款支付方式:预付款:合同签订后____日内支付总额的____%进度款:根据施工进度分阶段支付结算款:工程验收合格后____日内支付剩余款项3.预付款:预付款金额:_________________预付款支付时间:2025年____月____日4.进度款:进度款支付比例:根据施工进度确定进度款支付时间:每月____日支付上月完成工程量的____%5.结算款:结算款支付条件:工程验收合格且所有款项已支付七、工期及延期1.合同工期:设计阶段:____个月施工阶段:____个月总工期:____个月2.工期延误责任:因设计方原因导致工期延误,由设计方承担责任因施工方原因导致工期延误,由施工方承担责任3.工期延误赔偿:工期延误每延误一天,按合同价款的____%支付违约金4.工期调整:因不可抗力或双方协商一致,可调整合同工期5.竣工验收:竣工验收应在合同工期到期后____日内进行竣工验收合格,工程交付使用八、质量保证1.设计质量保证:设计文件应符合设计要求和国家标准设计方对设计文件的质量负责,并保证无知识产权侵权2.施工质量保证:施工方应严格按照设计文件和国家标准进行施工施工方对施工质量负责,确保工程质量达到合同要求3.设备质量保证:设备供应商应对提供的设备质量负责设备应通过相关质量认证,并符合国家相关标准4.质量验收标准:质量验收应按照国家相关标准和合同约定进行质量验收不合格的工程或设备,应进行返工或更换5.质量问题处理:质量问题应在发现后立即处理处理方案需经双方协商一致,并确保问题得到有效解决九、安全生产1.安全生产责任制:双方应建立健全安全生产责任制施工现场应设置安全警示标志,并定期进行安全检查2.安全生产措施:施工方应采取必要的安全防护措施,确保施工安全设计方应提供符合安全要求的设计方案3.安全生产培训:施工方应对施工人员进行安全培训甲方应定期对施工现场进行安全检查4.事故处理:事故发生后,应立即启动应急预案事故原因分析、责任认定和处理措施由双方共同确定5.安全生产监督:甲方有权对施工现场的安全生产进行监督施工方应积极配合安全生产监督工作十、环境保护1.环境保护要求:施工现场应采取有效措施,减少对环境的影响设备和材料应符合环保要求2.环境保护措施:施工现场应设置污水处理设施,并定期清理施工现场应采取防尘、降噪等措施3.环境污染处理:环境污染事件发生后,应立即采取措施进行处理处理费用由责任方承担4.环境监测:施工现场应定期进行环境监测环境监测结果应报甲方备案5.环境保护责任:双方应共同承担环境保护责任十一、知识产权1.知识产权归属:设计文件、施工图纸等知识产权归甲方所有乙方在施工过程中产生的知识产权归乙方所有2.知识产权保护:双方应采取措施保护知识产权,防止侵权行为3.知识产权使用:甲方有权使用乙方提供的施工图纸等知识产权4.知识产权纠纷处理:知识产权纠纷应通过协商解决,协商不成的,可依法诉讼5.知识产权转让:知识产权转让需经双方协商一致,并签订转让协议十二、违约责任1.违约行为定义:违约行为包括未按时完成设计、施工,质量不符合要求等2.违约责任承担:违约方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等3.违约赔偿标准:违约赔偿标准按合同约定或法律规定执行4.违约纠纷处理:违约纠纷应通过协商解决,协商不成的,可依法诉讼5.违约解除合同:出现严重违约行为,另一方有权解除合同十三、争议解决1.争议解决方式:争议解决采用协商、调解或诉讼方式2.争议解决机构:协商解决:双方协商调解解决:可申请相关调解机构诉讼解决:向有管辖权的人民法院提起诉讼3.争议解决程序:双方应在争议发生后____日内提出解决请求争议解决期限:自提出解决请求之日起____日内4.争议解决费用:争议解决费用由败诉方承担5.争议解决期限:争议解决期限:自提出解决请求之日起____日内十四、合同终止及解除1.合同终止条件:合同工期完成,工程质量合格双方协商一致因不可抗力导致合同无法履行2.合同解除条件:一方严重违约因不可抗力导致合同无法履行3.合同终止及解除程序:双方协商一致,签订合同终止或解除协议向对方发出合同终止或解除通知4.合同终止及解除后果:合同终止或解除后,双方应履行合同约定的清算义务合同终止或解除后,双方应按约定处理剩余工程或设备5.合同终止及解除费用:合同终止或解除费用由双方协商确定甲方(设计方)签字:_________________乙方(施工方)签字:_________________日期:_________________日期:_________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.甲方主导设计变更:说明:甲方有权根据项目需求或现场实际情况,提出设计变更要求。设计变更需经乙方确认,并按变更后的设计进行施工。条款:甲方提出设计变更,乙方应在____日内回复确认。设计变更导致的工程量增加或减少,相应调整合同价款。2.甲方主导进度款支付:说明:甲方有权根据施工进度和工程质量,决定进度款的支付时间和金额。条款:进度款支付时间根据施工进度确定,甲方有权在施工过程中进行进度款支付审核,并决定支付金额。3.甲方主导设备选型:说明:甲方有权根据项目需求和预算,决定设备选型。条款:设备选型由甲方负责,乙方需按照甲方指定的设备进行采购和施工。4.甲方主导施工现场管理:说明:甲方有权对施工现场进行管理,确保施工安全和质量。条款:甲方应定期对施工现场进行检查,乙方需配合甲方进行现场管理。5.甲方主导竣工验收:说明:甲方有权组织竣工验收,并决定验收时间和验收标准。条款:竣工验收由甲方组织,乙方需配合验收工作,并提供相关资料。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:1.乙方主导施工方案:说明:乙方有权根据设计文件和现场实际情况,制定施工方案。条款:乙方应在施工前提交施工方案,甲方应在____日内回复确认。2.乙方主导施工进度:说明:乙方有权根据施工方案和现场实际情况,调整施工进度。条款:乙方应确保施工进度符合合同约定,如需调整,需提前____日通知甲方。3.乙方主导施工质量:说明:乙方对施工质量负责,有权对施工过程进行质量控制。条款:乙方应建立质量管理体系,确保施工质量达到合同要求。4.乙方主导材料采购:说明:乙方有权根据设计文件和施工方案,选择材料供应商。条款:乙方应选择符合质量要求的材料供应商,并确保材料质量。5.乙方主导施工安全:说明:乙方对施工现场安全负责,有权制定和执行安全措施。条款:乙方应制定安全管理制度,确保施工现场安全。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:1.第三方中介职责:说明:第三方中介负责监督合同执行,协调双方关系,处理争议。条款:第三方中介应具备相关资质,并按照合同约定履行职责。2.第三方中介费用:说明:第三方中介费用由双方协商确定,并在合同中明确。条款:第三方中介费用按合同约定支付,支付方式为____。3.第三方中介报告:说明:第三方中介应定期向双方提交工作报告,报告内容包括但不限于合同执行情况、争议处理等。条款:第三方中介应每月向双方提交一次工作报告,报告内容包括但不限于合同执行情况、争议处理等。4.第三方中介更换:说明:如第三方中介无法履行职责或双方协商一致,可更换第三方中介。条款:如第三方中介无法履行职责,双方应在____日内协商更换。5.第三方中介争议解决:说明:第三方中介在处理争议过程中,如出现分歧,可提交仲裁或诉讼解决。条款:第三方中介在处理争议过程中,如出现分歧,可提交仲裁或诉讼解决,仲裁或诉讼费用由双方协商承担。附件及其他补充说明一、附件列表:1.设计文件及图纸2.施工方案及进度计划3.设备清单及质量证明文件4.预付款支付凭证5.进度款支付凭证6.竣工验收报告7.第三方中介工作报告8.争议解决协议9.合同变更协议10.任何其他与合同执行相关的文件二、违约行为及认定:1.违约行为:设计方未按时完成设计或提供的设计文件不符合要求施工方未按时完成施工或施工质量不符合要求任何一方未按时支付款项任何一方未履行合同约定的其他义务2.违约行为的认定:设计方未按时完成设计,经甲方确认后,视为违约施工方未按时完成施工,经甲方确认后,视为违约任何一方未按时支付款项,经对方确认后,视为违约违约行为的认定需根据合同约定和相关法律法规进行三、法律名词及解释:1.仲裁:指双方在争议发生后,将争议提交给仲裁机构进行裁决的争议解决方式。2.诉讼:指双方在争议发生后,将争议提交给人民法院进行审理和判决的争议解决方式。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。4.质量保证期:指供应商对提供的设备或材料在质量保证期内负责的期限。5.知识产权:指权利人对其创作的文学、艺术和科学作品所享有的专有权利。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:设计变更频繁,影响施工进度。解决办法:双方应提前沟通,明确变更需求,并尽快完成变更确认。2.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:立即停止施工,查找原因,并采取整改措施。3.问题:进度款支付不及时。解决办法:双方应定期核对进度,确保进度款支付及时。4.问题:第三方中介无法履行职责。解决办法:双方应协商更换第三方中介,或寻求其他争议解决方式。五、所有应用场景:1.节能型厂房电气工程设计施工项目2.工业建筑电气工程设计施工项目3.公共建筑电气工程设计施工项目4.住宅小区电气工程设计施工项目5.特种行业电气工程设计施工项目全文完。2025年度节能型厂房电气工程设计施工合同3合同编号_________一、合同主体名称:__________________地址:__________________联系人:__________________联系电话:__________________名称:__________________地址:__________________联系人:__________________联系电话:__________________3.其他相关方(如有):名称:__________________地址:__________________联系人:__________________联系电话:__________________二、合同前言2.1背景:随着我国节能减排政策的不断深入实施,节能型厂房电气工程设计施工已成为推动工业绿色低碳发展的重要举措。为响应国家号召,甲方决定新建一座节能型厂房,并委托乙方进行电气工程设计施工。2.2目的:本合同的签订旨在明确甲方、乙方及其他相关方的权利、义务和责任,确保节能型厂房电气工程设计施工项目顺利实施,达到预期效果。三、定义与解释3.1专业术语:(1)节能型厂房:指在设计、施工和使用过程中,通过采用节能技术、设备,降低能源消耗,提高能源利用效率的厂房。(2)电气工程设计:指对节能型厂房的电气系统进行设计,包括电气主接线、电气设备选型、电气保护、接地等。(3)电气工程施工:指按照电气工程设计图纸,对节能型厂房的电气系统进行施工,包括设备安装、线路敷设、调试等。3.2关键词解释:(1)节能:指在满足生产、生活需求的前提下,通过技术、管理等方式降低能源消耗,提高能源利用效率。(2)绿色低碳:指在生产、生活过程中,减少温室气体排放,降低对环境的影响。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、保质、保量完成节能型厂房电气工程设计施工任务。(2)甲方应按照合同约定,及时向乙方支付工程款项。(3)甲方应配合乙方进行现场施工,提供必要的施工条件。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方应按照合同约定,按时、保质、保量完成节能型厂房电气工程设计施工任务。(2)乙方应确保工程设计合理、安全、可靠,符合国家相关标准和规范。(3)乙方应按照甲方要求,进行现场施工,确保施工质量。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,至甲方、乙方及相关部门验收合格并交付使用之日止。5.2合同履行地点:节能型厂房施工现场。5.3合同履行方式:乙方按照甲方提供的工程设计图纸,进行电气工程设计施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件:(1)合同约定的工程任务全部完成,并经甲方、乙方及相关部门验收合格。(2)因不可抗力导致合同无法继续履行。(3)双方协商一致解除合同。6.3终止程序:(1)合同终止前,双方应进行工程结算,确保各项费用结算完毕。(2)合同终止后,双方应按照国家相关法律法规处理遗留问题。6.4终止后果:合同终止后,乙方应将施工现场清理干净,并按甲方要求进行相关手续办理。七、费用与支付7.1费用构成(1)工程设计费:包括但不限于初步设计、施工图设计、设备选型等费用。(2)材料费:包括但不限于电气设备、电线电缆、元器件等材料费用。(3)施工费:包括但不限于人工费、施工机械费、临时设施费等。(4)验收及保修费:包括但不限于工程验收、保修期内的人工服务费等。(5)其他费用:包括但不限于税费、保险费、协调费等。7.2支付方式(1)甲方应在工程设计阶段支付设计费总额的30%作为预付款。(2)乙方完成设计后,甲方应在收到乙方提交的完整设计文件后的10个工作日内支付设计费的50%。(3)乙方在工程开工前,甲方应在收到乙方提交的开工申请后的5个工作日内支付施工费的50%。(4)工程竣工验收合格后,甲方应在收到乙方提交的竣工验收报告后的15个工作日内支付施工费的20%。(5)工程保修期满后,甲方应在收到乙方提交的保修期满报告后的10个工作日内支付剩余的5%作为保修金。7.3支付时间(1)预付款:合同签订后30日内支付。(2)设计费:设计文件提交后30日内支付。(3)施工费:每阶段工程完成后30日内支付。(4)保修金:保修期满后30日内支付。7.4支付条款(1)甲方应按照合同约定的支付方式和时间,将款项支付至乙方指定的账户。(2)乙方应在收到款项后5个工作日内出具收款证明。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按合同约定支付款项,应向乙方支付应付款项的万分之五作为违约金。(2)甲方未能提供必要的施工条件,导致工程延期,应向乙方支付每日万分之一的违约金。8.2乙方违约(1)乙方未按合同约定完成设计或施工,应向甲方支付合同总价款的百分之五作为违约金。(2)乙方未按合同约定进行保修,应承担由此产生的全部费用。8.3赔偿金额和方式(1)违约方应按照合同约定的违约金比例,在违约事实发生后5个工作日内支付违约金。(2)因违约给对方造成损失的,违约方应承担赔偿责任。九、保密条款9.1保密内容(1)本合同涉及的技术信息、商业秘密等。(2)乙方在工程设计施工过程中知悉的甲方商业秘密。9.2保密期限本合同约定的保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。9.3保密履行方式(1)双方应采取合理措施,确保保密内容的保密性。(2)未经对方同意,不得将保密内容泄露给任何第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害。(2)战争、动乱、恐怖袭击等政治事件。(3)政府政策、法规的变更。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方。(2)不可抗力事件发生期间,双方应暂停履行合同。(3)不可抗力事件消除后,双方应尽快恢复履行合同。10.4不可抗力实例(1)地震导致施工中断。(2)战争导致原材料供应中断。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形(1)乙方在合同履行过程中,不得将工程设计施工任务转让给第三方。(2)甲方在合同履行过程中,不得将工程款项支付给与合同无关的第三方。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对节能型厂房电气工程设计施工的最终验收权。(2)乙方保留对工程设计施工过程中发现的技术问题的改进权。13.2特殊权力保留(1)在合同履行期间,未经甲方书面同意,乙方不得将工程设计施工任务分包或转包。(2)未经乙方同意,甲方不得自行修改或更换乙方提供的电气设备。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)任何对合同的修改或补充,必须以书面形式提出,并经双方签字盖章后生效。(2)修改或补充的内容不得与合同原有条款相抵触。14.2修改和补充效力(1)经双方认可的修改或补充,与本合同具有同等法律效力。(2)未经双方认可的修改或补充,对合同当事人不具有约束力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲方应提供必要的施工条件,包括但不限于施工场地、水源、电源等。(2)乙方应按照甲方要求,提供设计图纸、施工方案等相关资料。15
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 帕金森居家护理实务指南
- 辐照机构质量协议书
- 辅导机构加盟协议书
- 车辆使用调度协议书
- 代理批发或销售协议书
- Brand KPIs for shoes Johnston Murphy in the United States-外文版培训课件(2025.2)
- 超市加盟合同协议书
- 青蟹买卖合同协议书
- kva箱变技术协议书
- 农村房基地转让协议书
- DeepSeek赋能设计行业:AI提示词生成与3D建模自动化
- 2025年江苏省南通市如东县实验中学中考一模英语试题(原卷版+解析版)
- 核医学临床技术操作规范
- 履约考核办法附件
- 2024年山东枣庄技师学院招聘考试真题
- 静脉采血室工作制度
- 液压缸设计模板
- 2024北京西城区初一(下)期末道法试题和答案
- 《基于STM32单片机健康监测模块的设计与实现》7200字(论文)
- 静脉留置针留置护理
- 设备技术规范书模板
评论
0/150
提交评论