2025年消防安装劳务分包施工合同(含消防检测)3篇_第1页
2025年消防安装劳务分包施工合同(含消防检测)3篇_第2页
2025年消防安装劳务分包施工合同(含消防检测)3篇_第3页
2025年消防安装劳务分包施工合同(含消防检测)3篇_第4页
2025年消防安装劳务分包施工合同(含消防检测)3篇_第5页
已阅读5页,还剩47页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年消防安装劳务分包施工合同(含消防检测)合同目录一、合同概述1.合同背景2.合同目的3.合同范围4.合同双方基本信息二、项目概况1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目内容5.项目进度安排三、合同标的及质量要求1.合同标的2.消防设施设备要求3.消防安装施工质量标准4.消防检测要求四、合同价格及支付方式1.合同总价2.价格构成3.价格调整4.支付方式5.支付时间五、施工组织与安排1.施工组织设计2.施工进度计划3.施工人员配置4.施工现场管理六、消防检测服务1.检测范围2.检测标准3.检测方法4.检测报告七、技术支持与培训1.技术支持内容2.技术培训安排3.技术支持费用八、验收与保修1.验收标准2.验收程序3.验收时间4.保修期限及内容九、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约赔偿十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序十一、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除与终止的程序十二、合同生效与变更1.合同生效条件2.合同变更程序3.合同变更内容十三、合同附件1.附件一:合同标的清单2.附件二:施工组织设计3.附件三:消防检测报告4.附件四:其他相关文件十四、其他约定1.保密条款2.不可抗力条款3.合同解除与终止的其他约定合同编号_________一、合同概述1.合同背景项目甲方为:[甲方全称]项目乙方为:[乙方全称]项目背景描述:[项目背景详细描述]2.合同目的明确双方在消防安装劳务分包施工及消防检测方面的权利和义务。3.合同范围包含消防安装工程、消防设施设备安装、消防检测等相关工作。4.合同双方基本信息甲方:[甲方名称]、[甲方地址]、[甲方联系人]乙方:[乙方名称]、[乙方地址]、[乙方联系人]二、项目概况1.项目名称[项目名称]2.项目地点[项目具体地址]3.项目规模[项目规模描述]4.项目内容[项目具体内容描述]5.项目进度安排[项目进度计划表]三、合同标的及质量要求1.合同标的[具体消防安装工程内容]2.消防设施设备要求[消防设施设备清单及要求]3.消防安装施工质量标准[施工质量标准及验收规范]4.消防检测要求[消防检测项目及标准]四、合同价格及支付方式1.合同总价[合同总价金额]2.价格构成[价格构成明细]3.价格调整[价格调整条件及方式]4.支付方式[支付方式描述]5.支付时间[支付时间安排]五、施工组织与安排1.施工组织设计[施工组织设计内容]2.施工进度计划[施工进度计划表]3.施工人员配置[施工人员配置表]4.施工现场管理[施工现场管理要求]六、消防检测服务1.检测范围[检测范围描述]2.检测标准[检测标准描述]3.检测方法[检测方法描述]4.检测报告[检测报告要求]七、技术支持与培训1.技术支持内容[技术支持具体内容]2.技术培训安排[技术培训计划表]3.技术支持费用[技术支持费用描述]八、验收与保修1.验收标准[验收标准描述]2.验收程序[验收程序描述]3.验收时间[验收时间安排]4.保修期限及内容[保修期限描述][保修内容描述]九、违约责任1.违约情形[违约情形描述]2.违约责任承担[违约责任承担方式]3.违约赔偿[违约赔偿计算方式]十、争议解决1.争议解决方式[争议解决方式描述]2.争议解决机构[争议解决机构名称]3.争议解决程序[争议解决程序描述]十一、合同解除与终止1.合同解除条件[合同解除条件描述]2.合同终止条件[合同终止条件描述]3.合同解除与终止的程序[合同解除与终止程序描述]十二、合同生效与变更1.合同生效条件[合同生效条件描述]2.合同变更程序[合同变更程序描述]3.合同变更内容[合同变更内容描述]十三、合同附件1.附件一:合同标的清单[附件一内容]2.附件二:施工组织设计[附件二内容]3.附件三:消防检测报告[附件三内容]4.附件四:其他相关文件[附件四内容]十四、其他约定1.保密条款[保密条款内容]2.不可抗力条款[不可抗力条款内容]3.合同解除与终止的其他约定[其他约定内容]甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________代表人(签字):____________________代表人(签字):____________________签订日期:____________________签订地点:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.甲方主导条款甲方有权对乙方提交的施工组织设计、进度计划等进行审核和批准。甲方负责提供施工现场的必要条件,包括但不限于施工图纸、技术规范、现场协调等。甲方应确保施工现场的交通安全、环境保护等符合相关法律法规。2.甲方责任条款甲方应按合同约定的时间向乙方支付工程款,如因甲方原因延迟支付,应按约定的违约金比例支付逾期利息。甲方应承担因自身原因导致工程延期或停工的责任,并赔偿乙方因此造成的损失。3.甲方协调条款甲方应负责协调解决施工过程中与第三方(如物业、居民等)的纠纷,确保施工顺利进行。甲方应负责处理因施工产生的噪声、粉尘等对周边环境的影响。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:1.乙方主导条款乙方负责施工过程中的技术指导和现场管理,确保施工质量符合合同要求。乙方有权对施工过程中发现的问题提出解决方案,经甲方确认后执行。2.乙方责任条款乙方应确保施工过程中的人身和财产安全,对因乙方原因造成的损失承担赔偿责任。乙方应按照合同约定的时间完成施工任务,如因乙方原因导致工程延期,应承担相应的违约责任。3.乙方技术支持条款乙方应提供必要的技术支持,包括但不限于现场技术指导、施工方案优化等。乙方应确保施工过程中使用的材料、设备符合国家相关标准和规定。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:1.中介机构条款合同约定引入的第三方中介机构负责监督合同的履行,并对工程质量、进度等进行检查。中介机构应具备相关资质,且其收费标准应符合国家规定。2.中介机构责任条款中介机构应对其检查结果负责,如因中介机构原因导致检查结果不准确,应承担相应责任。中介机构应保守合同双方的商业秘密,不得泄露给任何第三方。3.中介机构费用条款中介机构的费用由合同双方按约定的比例分担。中介机构费用支付方式及时间应在合同中明确约定。4.中介机构变更条款如合同双方同意更换中介机构,应提前通知对方,并达成书面协议。更换中介机构后,原中介机构不再承担任何责任。5.中介机构争议解决条款合同双方与中介机构之间发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,提交有管辖权的人民法院诉讼解决。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:合同标的清单2.附件二:施工组织设计3.附件三:消防检测报告4.附件四:其他相关文件设计图纸技术规范质量标准环保要求安全规定二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间完成施工任务。甲方未按合同约定的时间支付工程款。乙方施工质量不符合合同约定的标准。甲方未提供施工现场的必要条件。中介机构未履行监督职责。2.违约行为的认定:乙方未按合同约定的时间完成施工任务,经甲方书面通知后仍未能按期完成,视为违约。甲方未按合同约定的时间支付工程款,经乙方书面通知后仍未能按时支付,视为违约。乙方施工质量不符合合同约定的标准,经甲方验收不合格,视为违约。甲方未提供施工现场的必要条件,导致乙方无法正常施工,经乙方书面通知后仍未能解决问题,视为违约。中介机构未履行监督职责,经合同双方书面通知后仍未能履行,视为违约。三、法律名词及解释:1.违约:指合同一方未履行合同约定的义务。2.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。3.争议解决:指合同双方在履行合同过程中出现的纠纷,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.合同解除:指合同在履行过程中,因特定原因而终止其效力。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:乙方施工进度滞后。解决办法:甲方应督促乙方按计划施工,必要时可要求乙方提供进度报告,并对滞后部分进行违约处理。2.问题:甲方未按时支付工程款。解决办法:乙方应向甲方提出书面催款通知,甲方应在收到通知后按合同约定支付工程款。3.问题:施工质量不符合标准。解决办法:甲方应要求乙方进行整改,如乙方整改后仍不符合标准,甲方有权要求乙方承担违约责任。4.问题:中介机构未履行监督职责。解决办法:合同双方应向中介机构提出书面意见,中介机构应在收到意见后及时采取措施。五、所有应用场景:1.新建建筑物的消防安装工程。2.既有建筑的消防设施改造。3.消防检测服务。4.消防安装劳务分包项目。全文完。2024年消防安装劳务分包施工合同(含消防检测)1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息1.3监理方信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目周期3.工程内容3.1消防安装工程3.2消防检测工程3.3其他相关工程4.施工组织设计4.1施工方案4.2施工进度计划4.3施工安全措施4.4施工质量管理5.合同价款及支付方式5.1合同总价5.2分阶段支付5.3支付时间及方式6.工程变更及索赔6.1工程变更程序6.2索赔处理7.质量要求及验收标准7.1消防安装工程质量要求7.2消防检测工程质量要求7.3验收标准及程序8.施工现场管理8.1施工现场布置8.2施工现场安全8.3施工现场环保9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.合同附件12.1施工图纸及技术资料12.2相关法律法规12.3其他附件13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1保密条款14.2通知送达14.3不可抗力条款14.4争议管辖地第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:1.1.2分包方地址:1.1.3分包方联系人:1.1.4分包方联系电话:1.2总包方信息1.2.1总包方名称:1.2.2总包方地址:1.2.3总包方联系人:1.2.4总包方联系电话:1.3监理方信息1.3.1监理方名称:1.3.2监理方地址:1.3.3监理方联系人:1.3.4监理方联系电话:2.项目概况2.1项目名称:大厦消防安装劳务分包工程2.2项目地点:市区大厦2.3项目规模:总建筑面积约万平方米2.4项目周期:自合同签订之日起个月3.工程内容3.1消防安装工程3.1.1消防管道安装3.1.2消防喷淋系统安装3.1.3消防报警系统安装3.2消防检测工程3.2.1消防系统检测3.2.2消防设备检测3.2.3消防设施检测3.3其他相关工程3.3.1消防材料供应3.3.2施工现场临时用电3.3.3施工现场用水4.施工组织设计4.1施工方案4.1.1施工流程4.1.2施工方法4.1.3施工技术要求4.2施工进度计划4.2.1施工阶段划分4.2.2施工进度安排4.2.3进度控制措施4.3施工安全措施4.3.1安全管理制度4.3.2安全防护设施4.3.3安全教育培训4.4施工质量管理4.4.1质量管理体系4.4.2质量检验制度4.4.3质量控制措施5.合同价款及支付方式5.1合同总价:人民币壹佰万元整(¥100,000.00)5.2分阶段支付5.2.1预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总额的20%5.2.2进度款:按月进度支付,每月支付合同总额的10%5.2.3验收款:工程验收合格后支付合同总额的30%5.2.4保修金:合同总额的5%,保修期满后无质量问题无息退还5.3支付时间及方式5.3.1支付时间:按约定的支付节点支付5.3.2支付方式:银行转账6.工程变更及索赔6.1工程变更程序6.1.1变更申请6.1.2变更审批6.1.3变更实施6.2索赔处理6.2.1索赔申请6.2.2索赔审批6.2.3索赔支付8.质量要求及验收标准8.1消防安装工程质量要求8.1.1符合国家及行业标准8.1.2材料合格,符合设计要求8.1.3安装位置准确,连接牢固8.1.4系统功能完整,运行正常8.2消防检测工程质量要求8.2.1检测设备符合要求,操作规范8.2.2检测数据准确,符合国家标准8.2.3检测报告完整,及时提交8.3验收标准及程序8.3.1验收依据:国家及行业标准,设计文件8.3.2验收组组成:总包方、分包方、监理方8.3.3验收流程:自检、初验、终验9.施工现场管理9.1施工现场布置9.1.1施工现场平面布置合理9.1.2施工材料堆放有序9.1.3施工设备合理使用9.2施工现场安全9.2.1施工现场安全管理制度健全9.2.2安全防护设施齐全有效9.2.3定期进行安全检查,及时整改9.3施工现场环保9.3.1遵守国家环保法规9.3.2施工过程中减少污染9.3.3建立环保措施,确保达标排放10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1优先协商解决10.1.2协商不成,提交仲裁10.1.3仲裁不成,依法诉讼10.2争议解决程序10.2.1提出争议申请10.2.2争议双方指定仲裁机构或法院10.2.3争议双方提交相关证据11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.1.1违约解除11.1.2不可抗力解除11.2合同终止条件11.2.1工程完工11.2.2双方协商一致11.2.3法定终止条件12.违约责任12.1违约情形12.1.1未按时完成工程12.1.2工程质量不符合要求12.1.3违反安全规定12.2违约责任承担12.2.1按照合同约定承担违约责任12.2.2按照法律法规承担相应责任13.合同附件13.1施工图纸及技术资料13.2相关法律法规13.3其他附件14.其他约定事项14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容保密14.1.2未经对方同意,不得向第三方泄露14.2通知送达14.2.1通知应以书面形式发送14.2.2送达地址为合同双方约定的地址14.3不可抗力条款14.3.1不可抗力事件包括自然灾害、战争等14.3.2发生不可抗力事件,合同双方协商解决14.4争议管辖地14.4.1争议管辖地为合同签订地14.4.2争议解决机构为合同签订地法院第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,参与合同履行的独立第三方。15.1.2第三方不包括合同当事人及其关联方。15.2第三方介入情形15.2.1合同履行过程中,如需第三方提供专业服务、咨询或监督,甲乙双方应协商一致,邀请第三方介入。15.3第三方责任15.3.1第三方在合同履行过程中,应按照甲乙双方的要求,履行其职责,并对自己的行为负责。15.4第三方责任限额15.4.1第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。15.4.2第三方责任限额包括但不限于:a)第三方在合同履行过程中因自身原因导致的损失;b)第三方违反合同约定给甲乙双方造成的损失;c)第三方在合同履行过程中因不可抗力导致的损失。15.5第三方介入协议a)第三方的基本信息;b)第三方介入的具体事项;c)第三方责任限额;d)第三方介入的期限;e)第三方介入的费用及支付方式;f)第三方与其他各方的权利义务划分;g)第三方介入协议的生效条件。15.6第三方与其他各方的权利义务划分15.6.1第三方与甲方的权利义务:a)第三方应按照甲方的要求,提供专业服务、咨询或监督;b)第三方应保证其提供的服务符合合同约定;c)第三方应承担因其自身原因导致的损失。15.6.2第三方与乙方的权利义务:a)第三方应按照乙方的要求,提供专业服务、咨询或监督;b)第三方应保证其提供的服务符合合同约定;c)第三方应承担因其自身原因导致的损失。15.6.3第三方与监理方的权利义务:a)第三方应接受监理方的监督和管理;b)第三方应配合监理方的工作,确保工程质量和进度;c)第三方应承担因其自身原因导致的损失。15.7第三方介入费用的承担15.7.1第三方介入费用由甲乙双方协商确定,并在合同中明确。15.7.2第三方介入费用可在合同总价中单独列项,或按实际发生费用结算。15.8第三方介入协议的变更与解除15.8.1第三方介入协议的变更,需经甲乙双方同意,并签订补充协议。15.8.2第三方介入协议的解除,需符合合同约定或法律法规的规定。15.9第三方介入协议的生效15.9.1第三方介入协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。15.10第三方介入协议的争议解决15.10.1第三方介入协议的争议解决方式与合同争议解决方式一致。15.10.2第三方介入协议的争议解决程序与合同争议解决程序一致。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸及技术资料详细要求:包含项目设计图纸、施工图纸、技术规范、材料清单等。附件说明:施工图纸及技术资料是施工的重要依据,需保证其完整性和准确性。2.合同双方营业执照副本详细要求:提供甲乙双方最新的营业执照副本复印件,加盖公章。附件说明:营业执照副本用于证明甲乙双方的合法身份。3.合同双方资质证书详细要求:提供甲乙双方相关资质证书复印件,加盖公章。附件说明:资质证书用于证明甲乙双方具备相应的施工能力。4.甲方提供的工程现场资料详细要求:包括工程现场地质报告、环境评估报告等。附件说明:工程现场资料是施工前的必要准备工作,用于指导施工。5.第三方介入协议详细要求:第三方介入协议应包含第三方的信息、介入事项、责任限额等。附件说明:第三方介入协议是合同履行过程中的重要补充,用于明确第三方责任。6.施工组织设计详细要求:包括施工方案、施工进度计划、安全措施、质量管理措施等。附件说明:施工组织设计是施工过程中的指导文件,需保证其合理性和可行性。7.合同价款及支付方式证明详细要求:包括银行转账记录、支票等支付凭证。附件说明:支付凭证用于证明合同价款的支付情况。8.工程变更及索赔记录详细要求:包括工程变更申请、审批记录、索赔申请、审批记录等。附件说明:工程变更及索赔记录用于记录合同履行过程中的变更和索赔情况。9.验收报告详细要求:包括消防安装工程、消防检测工程等的验收报告。附件说明:验收报告用于证明工程符合质量要求。10.违约行为及责任认定记录详细要求:包括违约行为记录、责任认定标准等。附件说明:违约行为及责任认定记录用于记录合同履行过程中的违约行为和责任认定。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时完成工程工程质量不符合要求违反安全规定未按规定支付合同价款未按规定提交验收报告2.责任认定标准:违约行为的严重程度对合同履行的影响违约行为的持续时间3.违约责任认定示例:若分包方未按时完成工程,导致工程进度延误,甲方有权要求分包方支付违约金,违约金按每日合同总价的一定比例计算。若分包方施工的工程质量不符合要求,导致工程返工,甲方有权要求分包方承担返工费用,并支付违约金。若分包方在施工过程中违反安全规定,导致安全事故发生,分包方应承担全部责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。全文完。2024年消防安装劳务分包施工合同(含消防检测)2合同编号_________一、合同主体1.甲方(委托方):2.乙方(承包方):3.其他相关方:二、合同前言2.1背景本合同背景系甲方根据国家有关消防法律法规的要求,委托乙方在甲方指定地点进行消防安装劳务分包施工,包括但不限于消防设施设备安装、调试、检测等。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在消防安装劳务分包施工过程中的权利、义务和责任,确保消防安装工程的顺利进行,保障消防安全。三、定义与解释3.1专业术语(1)消防设施设备:指符合国家有关消防法规、标准,用于预防、控制火灾和进行灭火救援的设备、器材、材料等。(2)安装:指将消防设施设备按照设计要求进行固定、组装、调试等。(3)检测:指对消防设施设备进行性能测试、功能检验等,确保其符合国家标准。3.2关键词解释(1)甲方:指委托消防安装劳务分包施工的委托方。(2)乙方:指承担消防安装劳务分包施工的承包方。(3)施工期限:指乙方完成消防安装劳务分包施工的时间范围。(4)验收:指甲方对乙方完成的消防安装劳务分包施工项目进行审核、检验,确认符合设计要求的过程。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定进行消防安装劳务分包施工。(2)甲方应按时向乙方支付合同约定的工程款。(3)甲方应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。(4)甲方应按照设计要求对施工过程进行监督、检查。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定,在规定的时间内完成消防安装劳务分包施工。(2)乙方应确保施工质量符合国家相关标准、规范。(3)乙方应遵守施工现场的安全管理制度,确保施工安全。(4)乙方应按照甲方要求,对施工过程中的问题进行整改。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,合同履行时间为____年____月____日至____年____月____日。5.2合同履行地点5.3合同履行方式乙方应按照合同约定,按照甲方要求,完成消防安装劳务分包施工,确保施工质量符合国家标准。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)合同履行完毕。(2)合同期限届满。(3)双方协商一致解除合同。6.3终止程序(1)合同履行完毕或期限届满,合同自动终止。(2)双方协商一致解除合同,应书面通知对方,合同自通知送达之日起终止。6.4终止后果(1)合同终止后,双方应按照合同约定支付已完成的工程款。(2)合同终止后,乙方应立即撤离施工现场,甲方应负责清理现场。(3)合同终止后,双方应按照国家有关法律法规处理合同纠纷。七、费用与支付7.1费用构成(1)施工费用:包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、运输费等。(2)检测费用:包括但不限于检测设备租赁费、检测人员费、检测材料费等。(3)其他费用:包括但不限于设计变更费、现场管理费、保险费等。7.2支付方式(1)预付款:合同签订后,乙方提交相关手续,甲方应在____个工作日内支付合同总金额的____%作为预付款。(2)进度款:乙方按照施工进度提交验收报告及发票,甲方应在____个工作日内支付已验收工程款。(3)竣工结算款:乙方提交竣工结算报告及发票,甲方应在____个工作日内支付竣工结算款。7.3支付时间(1)预付款:合同签订后____个工作日内支付。(2)进度款:每个工程节点完成后____个工作日内支付。(3)竣工结算款:竣工验收合格后____个工作日内支付。7.4支付条款(1)甲方支付款项时,应附具相应的发票、验收报告等凭证。(2)乙方应在收到甲方支付款项后,向甲方出具相应的收据。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按时支付款项,应向乙方支付____%的违约金。(2)甲方未按约定提供施工所需场地、水源、电源等,应承担相应的责任。8.2乙方违约(1)乙方未按时完成施工,应向甲方支付____%的违约金。(2)乙方施工质量不符合国家标准,应承担修复费用及相应的违约责任。(3)乙方违反保密条款,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式(1)违约金的计算方式:违约金=应付金额×违约金比例。(2)赔偿金额的支付方式:违约金及赔偿金应在违约行为发生后____个工作日内支付。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、经营秘密等,均属于保密内容。9.2保密期限本合同签订之日起____年内,双方对保密内容负有保密义务。9.3保密履行方式(1)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。(2)双方应采取合理的保密措施,确保保密内容的保密性。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:如地震、洪水、台风等。(2)政府行为:如政策调整、法律修改等。(3)社会异常事件:如罢工、暴乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,双方应立即通知对方。(2)因不可抗力事件导致合同无法履行时,双方互不承担责任。(3)双方应采取一切可能措施,减轻不可抗力事件的影响。10.4不可抗力实例(1)自然灾害:地震、洪水、台风等。(2)政府行为:政策调整、法律修改等。(3)社会异常事件:罢工、暴乱等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院申请调解。11.3仲裁或诉讼如调解不成,双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼或申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将合同转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)合同涉及国家秘密、商业秘密等保密内容。(2)合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对消防安装劳务分包施工项目的最终验收权。(2)甲方保留对消防设施设备质量及检测结果的最终认定权。13.2特殊权力保留(1)在合同履行期间,如遇国家法律法规、政策调整,甲方有权要求乙方按照新的规定执行。(2)如因不可抗力导致合同无法履行,甲方有权根据实际情况调整合同内容。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)合同的修改和补充应经双方协商一致。(2)修改和补充的内容应以书面形式进行,并由双方签字盖章。14.2修改和补充效力合同的修改和补充自双方签字盖章之日起生效,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)双方应相互提供必要的资料、信息,确保合同的顺利履行。(2)双方应就施工过程中出现的问题及时沟通,共同解决。15.2协作与配合方式(1)双方应通过书面形式或口头形式进行沟通。(2)双方应按照约定的时间和地点进行会晤。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于消防安装劳务分包施工(含消防检测)的全部协议,具有完整性和独立性。16.3增减条款未经双方书面同意,本合同不得增减任何条款。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.消防安装劳务分包施工图纸及设计文件。2.消防设施设备清单及合格证明。3.甲方提供的场地、水源、电源等相关证明文件。4.双方协商一致的合同修改和补充文件。5.争议解决过程中的相关证据材料。6.不可抗力事件的相关证明文件。7.合同履行过程中的验收报告及发票。8.保密协议及相关保密文件。9.其他双方认为有必要作为合同附件的文件。二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按时支付款项:认定标准为超过合同约定的支付时间未支付。未按约定提供施工所需场地、水源、电源等:认定标准为甲方未按合同约定时间提供所需设施。2.乙方违约:施工质量不符合国家标准:认定标准为经检测或验收,消防设施设备质量不符合国家标准。违反保密条款:认定标准为未经甲方同意,泄露合同中约定的保密内容。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论