版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
2025年分期付款室内设计施工合同合同/协议编号:____________
甲方(以下简称“甲方”):________________
乙方(以下简称“乙方”):________________
鉴于甲方拟对位于________________的房屋进行室内设计及施工,乙方具备相关资质及能力,愿意承接该工程,双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,经友好协商,达成如下协议:
一、合同目的:本合同旨在明确甲乙双方在室内设计及施工过程中的权利、义务,确保工程按期、保质完成。
二、签订背景:甲方因房屋装修需要,决定委托乙方进行室内设计及施工,双方经多次协商,就工程内容、付款方式、工期等事宜达成一致意见,特订立本合同。
主要条款内容:
一、服务内容
1.1乙方负责甲方房屋的室内设计方案,包括但不限于平面布局、立面设计、天花设计、照明设计、家具配置等。
1.2乙方负责甲方房屋的施工安装,包括但不限于水电改造、墙面涂料、地板铺设、门窗安装、卫浴设备安装等。
1.3乙方提供与室内设计及施工相关的技术支持、现场指导及售后服务。
二、设计要求
2.1乙方根据甲方提供的房屋资料及要求,制定室内设计方案,方案应满足甲方功能需求、审美标准和预算限制。
2.2乙方应在接到甲方确认的设计方案后,按照约定的时间完成施工图纸的绘制。
三、质量标准
3.1乙方施工过程应严格按照国家及行业相关标准和规范执行。
3.2乙方提供的材料和设备应符合国家标准,确保工程质量。
3.3乙方应在施工过程中对工程进行自检、互检和专检,确保工程质量符合合同约定。
四、价格支付
4.1室内设计方案费用:甲方支付乙方设计方案费用人民币______元。
4.2施工费用:甲方支付乙方施工费用人民币______元,分______期支付,具体支付时间及金额如下:
-首付款:合同签订后____个工作日内支付人民币______元;
-进度款:施工过程中根据实际进度支付,具体支付比例及时间由双方另行约定;
-尾款:工程竣工验收合格后____个工作日内支付人民币______元。
五、工期
5.1乙方应在收到甲方支付的设计方案费用后____个工作日内提交设计方案。
5.2施工工期自甲方支付首付款之日起计算,总工期为____个月。
5.3乙方因自身原因导致工期延误,每延误一日应向甲方支付合同总价款的_____%作为违约金。
六、保密条款
6.1双方对本合同内容以及与合同相关的技术、商业信息负有保密义务。
6.2未经对方同意,任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容及相关信息。
七、违约责任
7.1若甲方未按合同约定支付款项,应向乙方支付_____%的违约金。
7.2若乙方未按合同约定完成设计或施工,应向甲方支付_____%的违约金。
7.3若任何一方违反保密条款,应承担相应的法律责任。
八、争议解决
8.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
8.2若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他
9.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
9.2本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
双方权利与义务详细说明:
一、甲方权利与义务
1.1甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量标准完成室内设计及施工。
1.2甲方有权对乙方提交的设计方案提出修改意见,乙方应根据甲方意见进行修改。
1.3甲方有权要求乙方在施工过程中对工程质量进行自检、互检和专检。
1.4甲方应按照合同约定的时间、金额支付乙方设计及施工费用。
1.5甲方应提供准确的房屋资料,包括但不限于房屋结构图、水电布局图等。
1.6甲方应配合乙方进行现场施工,确保施工顺利进行。
二、乙方权利与义务
2.1乙方有权要求甲方按照合同约定支付设计及施工费用。
2.2乙方有权根据甲方提供的房屋资料及要求,制定室内设计方案。
2.3乙方有权对甲方提出的修改意见进行修改,并提交修改后的设计方案。
2.4乙方应严格按照合同约定的质量标准进行施工,确保工程质量。
2.5乙方应按时提交设计方案、施工图纸等文件。
2.6乙方应负责施工现场的安全管理,确保施工安全。
2.7乙方应按照甲方要求,对施工过程中的问题进行及时处理。
三、合作方式
3.1双方应建立良好的沟通机制,确保信息畅通。
3.2甲方应定期对乙方的工作进度进行监督,并提出改进意见。
3.3乙方应定期向甲方汇报工程进度,并及时解决施工过程中出现的问题。
3.4双方应共同参与工程验收,确保工程质量符合合同约定。
3.5双方应遵循诚信原则,在合作过程中相互尊重、相互支持。
3.6双方应共同维护施工现场的秩序,确保施工环境整洁、安全。
四、变更与解除
4.1任何一方要求变更合同内容,应提前____个工作日书面通知对方,经双方协商一致后,签订变更协议。
4.2如遇不可抗力因素导致合同无法履行,双方应协商解决,并可解除合同。
4.3如一方违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应责任。
五、合同解除后的处理
5.1合同解除后,双方应按照合同约定进行结算,并处理相关事宜。
5.2双方应将剩余的设计及施工工作完成,并确保工程质量。
5.3双方应将施工现场清理干净,恢复原状。
六、争议解决
6.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
6.2若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
合同有效期限、变更、终止等条件详细说明:
一、合同有效期限
1.1本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为____年,自合同生效之日起计算。
1.2合同期满前,若双方无异议,可协商一致签订续约合同,续约合同与本合同具有同等法律效力。
二、合同的变更
2.1合同内容变更需经甲乙双方协商一致,并以书面形式作出,变更后的内容与本合同具有同等法律效力。
2.2合同变更不得违反国家法律法规及公序良俗,变更内容不得损害国家利益、社会公共利益和他人的合法权益。
三、合同的解除
3.1合同解除分为约定解除和法定解除。
3.1.1约定解除:双方在合同中约定解除条件,当解除条件成就时,任何一方均有权解除合同。
3.1.2法定解除:根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,一方有权在特定情形下解除合同。
3.2合同解除后,双方应按照合同约定进行结算,并处理相关事宜。
四、合同的终止
4.1合同终止情形包括:
-合同约定的期限届满;
-合同双方协商一致解除合同;
-因不可抗力导致合同无法履行;
-法律法规规定的其他情形。
4.2合同终止后,双方应按照合同约定进行结算,并处理相关事宜。
五、争议解决机制
5.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
5.2协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
5.3诉讼过程中,双方应保持合作关系,积极配合法院审理。
六、法律适用与管辖法院
6.1本合同适用中华人民共和国法律。
6.2任何因本合同引起的或与本合同有关的争议,均应提交合同签订地人民法院管辖。
七、合同效力
7.1本合同经甲乙双方签字盖章后生效,对双方具有法律约束力。
7.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
法律名词及解释:
法律名词及解释:
1.合同:是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
2.不可抗力:是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。
3.违约责任:是指合同当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,应当承担的民事责任。
4.法定解除:是指根据法律规定的条件,合同当事人一方可以解除合同。
5.约定解除:是指合同当事人在合同中约定了解除条件,当条件成就时,一方或双方可以解除合同。
6.终止条件:是指合同中规定的导致合同权利义务关系消灭的条件。
7.保密义务:是指合同当事人对合同内容及相关信息负有保守秘密的义务。
8.民事诉讼:是指当事人因民事权益争议,依法向人民法院提起诉讼,请求人民法院通过审判程序解决争议。
9.公序良俗:是指社会公共秩序和善良风俗,是衡量民事行为是否符合社会道德和法律的基本准则。
10.法律适用:是指根据法律规定,将相应的法律规范应用于具体的法律关系中。
11.管辖法院:是指依法有权对某一案件行使审判权的法院。
12.民事权利义务:是指民事主体在民事法律关系中享有的权利和承担的义务。
13.民事法律关系:是指由民事法律规范所调整的社会关系,包括平等主体之间的财产关系和人身关系。
14.民事诉讼法:是指规定民事诉讼程序和制度的法律。
15.诉讼时效:是指权利人向人民法院请求保护其民事权利的法定期限。
相关问题、注意事项及解决办法:
1.设计方案不符合预期
-注意事项:甲方在审查设计方案时,应明确自己的需求,确保乙方充分理解并满足预期。
-解决办法:双方应加强沟通,乙方应根据甲方反馈进行方案修改,直至甲方满意。
2.施工进度延误
-注意事项:甲方应密切关注施工进度,确保乙方按约定时间完成施工。
-解决办法:如遇延误,乙方应提供延误原因及预计恢复施工的时间,甲方可要求乙方支付违约金。
3.质量问题
-注意事项:甲方应定期对施工质量进行检查,发现问题及时与乙方沟通。
-解决办法:乙方应在发现问题后立即采取措施进行整改,直至符合合同约定的质量标准。
4.款项支付争议
-注意事项:甲方应严格按照合同约定的时间及金额支付款项。
-解决办法:如发生支付争议,双方应协商解决,协商不成可向法院提起诉讼。
5.保密信息泄露
-注意事项:双方应严格遵守保密条款,防止保密信息泄露。
-解决办法:一旦发现保密信息泄露,双方应立即采取措施,追究泄露方的责任。
6.合同变更与解除
-注意事项:合同变更或解除需双方协商一致,并符合法律法规。
-解决办法:任何一方提出变更或解除合同时,应提前通知对方,并按照合同约定办理相关手续。
7.争议解决
-注意事项:发生争议时,双方应优先选择协商解决。
-解决办法:协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,法院将依法审理并作出判决。
8.施工现场安全
-注意事项:乙方应确保施工现场安全,遵守相关安全规定。
-解决办法:一旦发生安全事故,乙方应立即采取紧急措施,并配合相关部门进行调查处理。
9.工程验收
-注意事项:甲方应积极配合乙方进行工程验收。
-解决办法:验收过程中,如发现质量问题,乙方应立即整改,直至验收合格。
10.合同履行过程中的沟通
-注意事项:双方应保持良好的沟通,确保信息畅通。
-解决办法:设立专门的沟通渠道,如定期会议、书面报告等,确保双方对工程进展和问题有共同认知。
本合同/协议适用场景:
1.住宅室内设计及施工项目:适用于个人或家庭业主委托设计公司进行住宅室内设计及施工的情况。
2.商业空间设计及施工项目:适用于商业空间(如办公室、商铺、餐厅等)的设计与施工合作。
3.公共设施室内设计及施工项目:适用于学校、医院、图书馆等公共设施的室内设计及施工合作。
4.装修翻新项目:适用于现有建筑物的室内装修翻新工程。
5.新建建筑室内设计及施工项目:适用于新建建筑物的室内设计及施工合作。
6.工业空间设计及施工项目:适用于工厂、仓库等工业空间的室内设计及施工合作。
7.建筑改造项目:适用于对现有建筑物进行改造设计的工程。
8.装饰工程招标:适用于通过招标方式选择室内设计及施工合作伙伴的情况。
9.设计与施工一体化项目:适用于将设计、施工、材料供应等环节整合的项目。
10.房地产开发商与施工方合作:适用于房地产开发商与专业施工方合作开发项目的情形。
11.装修公司与其他专业服务提供方合作:适用于装修公司与其他专业服务提供方(如设计师、材料供应商等)的合作项目。
12.个人与设计师、施工方个人合作:适用于个人业主与设计师、施工方个人之间的合作项目。
13.企业内部装修项目:适用于企业内部办公空间、会议室等装修工程。
14.临时性装修项目:适用于活动场地、展览馆等临时性装修工程。
15.专业室内设计公司与其他设计机构合作:适用于室内设计公司与其他设计机构(如景观设计、灯光设计等)的合作项目。
所需附件列表:
1.房屋产权证明文件:包括房产证、土地使用权证等,证明甲方对房屋拥有合法使用权。
2.房屋现状图纸:包括平面图、立面图、剖面图等,详细展示房屋现状及设计要求。
3.设计方案及图纸:包括室内设计方案、施工图纸、材料清单等,由乙方提供并经甲方确认。
4.施工合同附件:包括施工组织设计、施工进度计划、施工安全措施等,由乙方制定并经甲方同意。
5.材料及设备清单:包括所用材料、设备的品牌、型号、规格、数量等详细信息。
6.付款计划及凭证:包括付款时间表、支付方式、付款凭证等,确保款项支付符合合同约定。
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年度充电桩充电站安全防护设备采购合同3篇
- 2025年度测绘技术专利授权与许可合同样本4篇
- 第五章《数据处理和可视化表达》第1课时《认识大数据》 说课稿 2023-2024学年粤教版(2019)高中信息技术必修1
- 二零二五版充电桩充电桩充电桩充电桩项目可行性研究报告合同2篇
- 2025年度能源行业财务风险防范合同3篇
- 二零二五年度高端会员专享服务包销售协议3篇
- 20 谈创造性思维2024-2025学年九年级语文上册同步说课稿(河北专版)
- 2025年退股协议书:深海资源开发退股协议范本3篇
- 第一单元第1课一、《启动Photoshop》说课稿 2023-2024学年人教版初中信息技术七年级下册001
- 二零二四年乌笑与张伟离婚纠纷调解及财产分配协议3篇
- 建筑公司年度工作总结及计划(6篇)
- 2023年昆明贵金属研究所招聘笔试模拟试题及答案解析
- 硫酸装置试生产方案
- 国家重点专科临床护理专业评选标准
- DB11T 1944-2021 市政基础设施工程暗挖施工安全技术规程
- 中国农业核心期刊要目概览
- 好听简单的钢琴谱
- 技术咨询合同书(浙江省科学技术厅监制)
- 《中外资产评估准则》课件第5章 美国评估准则
- 《轴系结构设计》ppt课件
- 应用化学专业英语unit.ppt
评论
0/150
提交评论