二零二五版电动单车充电站建设与运营采购合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版电动单车充电站建设与运营采购合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址1.2联系人及联系方式1.3合同签订日期2.充电站建设内容2.1充电站选址及规模2.2充电设施类型及数量2.3充电站建设标准及规范2.4充电站建设进度安排3.充电站运营管理3.1运营模式及服务内容3.2充电服务收费标准3.3充电站安全管理3.4运营数据分析与报告4.合同期限及终止4.1合同期限4.2合同终止条件4.3合同解除程序5.充电站维护保养5.1充电站维护保养责任5.2维护保养计划及标准5.3维护保养费用及支付6.充电站设施设备管理6.1设备采购及验收6.2设备安装及调试6.3设备更新及改造7.采购合同价款及支付方式7.1采购合同价款7.2支付方式及期限7.3预付款及尾款比例8.合同履行与监督8.1合同履行义务8.2合同履行监督8.3违约责任及处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.合同生效及附件10.1合同生效条件10.2合同附件11.法律适用及管辖11.1法律适用11.2管辖法院12.其他约定事项12.1双方约定事项12.2不可抗力13.合同签订及生效13.1合同签订13.2合同生效14.合同附件14.1附件一：充电站建设方案14.2附件二：充电设施清单14.3附件三：充电服务协议14.4附件四：采购合同价款明细14.5附件五：合同履行监督方案第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址充电站建设单位：科技有限公司充电站运营商：新能源有限公司充电站建设单位地址：省市区路号充电站运营商地址：省市区路号1.2联系人及联系方式充电站建设单位联系人：充电站建设单位联系电话：138xxxx5678充电站运营商联系人：充电站运营商联系电话：139xxxx87651.3合同签订日期本合同签订日期为2024年2月1日。2.充电站建设内容2.1充电站选址及规模充电站选址：市区街道充电站规模：500平方米2.2充电设施类型及数量充电设施类型：智能快速充电桩充电设施数量：30个2.3充电站建设标准及规范充电站建设按照国家相关标准和规范执行，确保充电安全、环保、高效。2.4充电站建设进度安排充电站建设工期为6个月，具体进度安排如下：第1个月：完成场地平整、基础施工第2个月：完成充电设施安装、调试第3个月：完成配套设施建设，包括照明、监控等第4个月：进行试运行，进行故障排查和优化第5个月：正式运营前进行安全检查和验收第6个月：充电站正式投入使用3.充电站运营管理3.1运营模式及服务内容运营模式：采用会员制和即时计费两种模式服务内容：提供电动自行车充电服务，包括快速充电和慢速充电3.2充电服务收费标准快速充电：每分钟0.5元慢速充电：每小时1元3.3充电站安全管理充电站内设置安全警示标志，配备消防器材，确保充电安全。3.4运营数据分析与报告运营商每月向建设单位提交一次运营数据分析报告，内容包括充电次数、用户反馈、故障率等。4.合同期限及终止4.1合同期限本合同有效期为10年，自2024年2月1日起至2034年1月31日止。4.2合同终止条件双方协商一致，或因不可抗力导致合同无法履行时，合同可终止。4.3合同解除程序合同解除需提前30天书面通知对方，并经双方签字确认。5.充电站维护保养5.1充电站维护保养责任充电站的日常维护保养由运营商负责。5.2维护保养计划及标准运营商需制定年度维护保养计划，确保充电设施正常运行。5.3维护保养费用及支付维护保养费用由运营商承担，并在合同约定的支付期限内支付。6.充电站设施设备管理6.1设备采购及验收设备采购由建设单位负责，运营商参与验收。6.2设备安装及调试设备安装由供应商负责，运营商参与调试。6.3设备更新及改造充电设施更新及改造需经双方协商一致，由建设单位负责实施。8.合同履行与监督8.1合同履行义务双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，确保合同的全面履行。8.2合同履行监督充电站建设单位有权对运营商的运营情况进行监督，包括但不限于运营记录、收费标准、设备维护等。8.3违约责任及处理如一方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等。9.争议解决9.1争议解决方式双方应通过友好协商解决合同争议，协商不成的，提交至合同签订地人民法院诉讼解决。9.2争议解决程序争议提交法院后，双方应按照法院的审理程序进行诉讼，尊重法院的判决。9.3争议解决地点争议解决地点为合同签订地，即省市区。10.合同生效及附件10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同附件充电站建设方案充电设施清单充电服务协议采购合同价款明细合同履行监督方案11.法律适用及管辖11.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。11.2管辖法院本合同争议的管辖法院为省市区人民法院。12.其他约定事项12.1双方约定事项本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。12.2不可抗力因自然灾害、政府行为等不可抗力因素导致合同无法履行或部分无法履行的，双方互不承担责任。13.合同签订及生效13.1合同签订本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。13.2合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.合同附件14.1附件一：充电站建设方案14.2附件二：充电设施清单14.3附件三：充电服务协议14.4附件四：采购合同价款明细14.5附件五：合同履行监督方案第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义及范围1.1第三方是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，参与本合同相关事宜的独立法人或其他组织。a)中介机构：如咨询公司、评估机构、律师事务所等；b)技术支持方：如设备供应商、软件开发方等；c)监理单位：如工程监理、质量监理等；d)其他经甲乙双方认可的第三方。2.第三方介入条件2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相关协议。2.2第三方介入应明确介入事项、责任范围、费用承担等内容。3.第三方责任限额3.1第三方在履行本合同过程中，因自身原因导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。3.2第三方责任限额由甲乙双方在签订第三方协议时约定，但不得超过其注册资本或合同约定的责任范围。4.第三方与甲乙双方的权利义务关系4.1第三方应遵守本合同约定，并按照甲乙双方的要求履行相关义务。4.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助，以完成其在本合同中的职责。4.3第三方与甲乙双方的权利义务关系，由双方在第三方协议中明确约定。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲乙双方、其他第三方之间的责任划分，由各自协议约定。5.2第三方与甲乙双方在合同履行过程中产生的争议，由双方协商解决；协商不成的，提交至合同签订地人民法院诉讼解决。6.第三方介入后的合同修改6.1第三方介入后，甲乙双方可根据实际情况对本合同进行修改，但需取得第三方的书面同意。6.2本合同的修改内容，应纳入双方与第三方签订的协议中。7.第三方介入的费用承担7.1第三方介入产生的费用，由甲乙双方按协议约定承担。7.2如第三方介入费用超出约定范围，甲乙双方应协商解决。8.第三方介入的退出机制a)第三方未履行协议约定的义务；b)第三方违反法律法规；c)第三方损害甲乙双方的合法权益。8.2第三方退出后，甲乙双方应就相关事宜进行协商处理。9.第三方介入的保密义务9.1第三方在介入本合同过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密和合同内容。9.2第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。10.第三方介入的争议解决10.1第三方介入产生的争议，由甲乙双方协商解决；协商不成的，提交至合同签订地人民法院诉讼解决。10.2第三方介入的争议解决，不影响甲乙双方根据本合同约定的争议解决方式。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.充电站建设方案详细要求：包括充电站的位置选择、规模设计、设施配置、建设进度安排等。说明：此方案应详细描述充电站的规划，包括建筑设计、设备选型、安全措施等。2.充电设施清单详细要求：列出所有充电设施的品牌、型号、数量、技术参数等。说明：清单应确保充电设施的规格和质量符合合同要求。3.充电服务协议详细要求：规定充电服务的价格、服务内容、用户权益、投诉处理等。说明：协议应保护用户的合法权益，明确服务标准和责任。4.采购合同价款明细详细要求：列出所有采购项目的名称、规格、数量、单价、总价等。说明：明细应详细列出每个采购项目的成本，以便于双方核对和审计。5.合同履行监督方案详细要求：包括监督机构、监督内容、监督方式、监督报告等。说明：方案应确保合同的有效执行，防止违约行为的发生。6.第三方协议详细要求：明确第三方介入的事项、责任、权利、费用等。说明：协议应详细规定第三方的角色和责任，确保其与合同的一致性。7.充电站运营手册详细要求：包含充电站的日常运营流程、安全操作规程、应急预案等。说明：手册应指导运营人员正确操作，确保充电站的安全运行。8.充电站安全评估报告详细要求：包括充电站的安全风险评估、安全措施、风险评估结果等。说明：报告应评估充电站的安全风险，并提出相应的预防措施。9.充电站环境影响评估报告详细要求：包括充电站对环境的影响评估、环保措施、环境影响评价结果等。说明：报告应评估充电站对周边环境的影响，并提出减少影响的措施。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：建设单位未能按照约定时间完成充电站建设。责任认定标准：每延迟一天，建设单位应支付违约金，金额为合同总价款的0.5%。示例说明：若合同总价款为100万元，延迟一天，则建设单位需支付5000元违约金。2.违约行为：运营商未能按照约定标准提供充电服务。责任认定标准：每发现一次服务质量问题，运营商应赔偿用户损失，并支付违约金，金额为实际损失金额的1.5倍。示例说明：若用户因服务质量问题造成损失1000元，运营商需赔偿1500元。3.违约行为：第三方未能履行协议约定的义务。责任认定标准：第三方未履行协议义务，应按照协议约定承担相应责任。示例说明：若第三方未能按时提供技术支持，应按照协议赔偿相关费用。4.违约行为：任何一方泄露商业秘密。责任认定标准：泄露方应承担法律责任，并赔偿受损方损失。示例说明：若一方泄露商业秘密导致对方损失，泄露方应赔偿损失金额。5.违约行为：任何一方未按照约定支付款项。责任认定标准：未支付方应按照合同约定支付逾期付款利息，并承担违约责任。示例说明：若一方未按时支付款项，应按照合同约定的利率支付逾期利息。全文完。二零二四版电动单车充电站建设与运营采购合同1本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模3.充电站建设3.1设计要求3.2施工标准3.3施工进度4.充电设备供应4.1设备规格4.2设备质量4.3设备交货5.运营管理5.1运营模式5.2运营规范5.3运营维护6.采购合同6.1合同价格6.2付款方式6.3付款期限7.合同期限7.1合同生效日期7.2合同期限7.3合同终止条件8.违约责任8.1违约定义8.2违约责任8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同附件10.1附件一：项目方案10.2附件二：设备清单10.3附件三：服务协议11.法律适用和管辖11.1法律适用11.2管辖法院12.其他12.1通知方式12.2不可抗力12.3合同变更13.合同生效14.合同签署第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1定义1.1.1“电动单车”指符合国家标准，以电动机作为动力，采用电池作为能源，可在道路上行驶的轻便两轮或三轮交通工具。1.1.2“充电站”指为电动单车提供充电服务的场所，包括充电设备、充电接口、配套设施等。1.1.3“运营”指对充电站的管理、维护和日常运营活动。1.1.4“采购”指购买或租赁充电设备、配套设施等。1.2解释1.2.1本合同中如无特别说明，所有数字均指人民币元。2.项目概述2.1项目名称：二零二四版电动单车充电站建设与运营采购项目2.2项目地点：[具体地点]2.3项目规模：[充电桩数量]、[充电站面积]3.充电站建设3.1设计要求：充电站设计应满足国家相关标准和规范，确保安全、舒适、便捷。3.2施工标准：施工过程应严格按照设计要求和施工规范执行，确保工程质量。3.3施工进度：[具体时间安排]4.充电设备供应4.1设备规格：[具体设备规格参数]4.2设备质量：设备应符合国家标准，并经过质量检验合格。4.3设备交货：供应商应在合同约定的时间内完成设备的生产和交货。5.运营管理5.1运营模式：采用[具体运营模式]进行充电站的运营。5.2运营规范：运营人员应遵守相关法律法规和本合同约定，确保充电站的正常运行。5.3运营维护：运营方应定期对充电站进行维护，确保设备正常运行。6.采购合同6.1合同价格：[具体价格]。6.2付款方式：[具体付款方式]。6.3付款期限：[具体付款期限]。7.合同期限7.1合同生效日期：[具体生效日期]。7.2合同期限：[具体期限]。7.3合同终止条件：[具体终止条件]。8.违约责任8.1违约定义8.1.1供应商未能按照合同约定提供合格设备或服务的行为。8.1.2运营方未能按照合同约定进行充电站运营的行为。8.2违约责任8.2.1供应商未能按时交货或提供的设备不符合约定标准的，应向运营方支付违约金，违约金为合同总价的[具体比例]%。8.2.2运营方未能按时维护或提供服务质量不符合约定的，应向用户支付赔偿金，赔偿金为实际损失金额的[具体比例]%。8.3违约赔偿8.3.1双方因违约产生的赔偿金应在违约事实发生后[具体天数]内支付。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同执行中发生的争议。9.1.2协商不成时，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构为[具体机构名称]，双方同意将争议提交该机构进行仲裁。9.3争议解决程序9.3.1争议发生后，任何一方应书面通知对方，并要求在[具体时间]内进行协商。9.3.2如协商不成，任何一方均可向争议解决机构申请仲裁。10.合同附件10.1附件一：项目方案10.1.1项目方案应详细说明项目的设计、施工、运营等各个环节。10.2附件二：设备清单10.2.1设备清单应列出所有采购的设备名称、规格、数量等信息。10.3附件三：服务协议10.3.1服务协议应明确运营方提供的服务内容、标准、费用等。11.法律适用和管辖11.1法律适用11.1.1本合同适用中华人民共和国法律。11.2管辖法院11.2.1本合同争议的管辖法院为合同签订地的人民法院。12.其他12.1通知方式12.1.1除非另有约定，所有通知应以书面形式发送至对方指定的地址或电子邮箱。12.2不可抗力12.2.1不可抗力事件指自然灾害、战争、政府行为等无法预见、无法避免且无法克服的事件。12.3合同变更12.3.1合同的任何变更必须以书面形式并由双方签署。13.合同生效13.1合同自双方签署之日起生效。13.2本合同一式[具体份数]份，双方各执[具体份数]份。14.合同签署14.1本合同由双方授权代表于[具体日期]签署。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义15.1.1“第三方”指本合同双方之外的任何个人、企业、机构或组织，包括但不限于中介方、监理方、咨询方、保险方等。15.1.2“中介方”指在本合同项下提供中介服务，协助甲乙双方达成交易的第三方。15.1.3“监理方”指对本合同项下的项目进行监督管理，确保项目质量符合约定的第三方。15.1.4“咨询方”指为本合同项下提供专业咨询意见的第三方。15.1.5“保险方”指为本合同项下提供保险服务的第三方。15.2责权利15.2.1第三方在合同项下享有其提供的服务的报酬，并有权获得合同项下约定的权益。15.2.2第三方应遵守本合同的相关规定，不得损害甲乙双方的合法权益。15.2.3第三方应承担因其服务而产生的相应责任。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入需经甲乙双方同意，并签订相应的协议。15.3.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权利和义务。16.甲乙双方额外条款16.1中介方16.1.1中介方应保证其提供的服务的真实性和合法性。16.1.2中介方应协助甲乙双方完成合同项下的交易，并承担相应的责任。16.2监理方16.2.1监理方应按照合同约定对项目进行监督，确保项目质量符合约定标准。16.2.2监理方应定期向甲乙双方报告项目进展情况。16.3咨询方16.3.1咨询方应提供专业的咨询意见，并对咨询意见的准确性负责。16.3.2咨询方应保守合同项下的商业秘密。16.4保险方16.4.1保险方应根据合同约定提供相应的保险服务。16.4.2保险方应在保险事故发生后及时进行理赔。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方在本合同项下的责任不得超过其与甲乙双方签订的协议中约定的责任限额。17.1.2若第三方责任超出其协议约定的责任限额，甲乙双方应各自承担超出部分的责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方与甲方的关系由双方签订的协议约定，甲方应按照协议约定支付服务费用。18.1.2第三方不得损害甲方的合法权益，否则应承担相应的法律责任。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方与乙方的关系由双方签订的协议约定，乙方应按照协议约定支付服务费用。18.2.2第三方不得损害乙方的合法权益，否则应承担相应的法律责任。18.3第三方与项目的关系18.3.1第三方参与的项目活动应遵守本合同的相关规定。18.3.2第三方应确保其参与的项目活动不违反国家法律法规和本合同约定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：项目方案详细要求和说明：a.项目方案应包括项目背景、目标、设计原则、建设内容、运营模式、预期效益等。b.项目方案应附上相关图纸、设计文件、技术参数等。c.项目方案应经甲方、乙方及第三方（如有）共同审核确认。2.附件二：设备清单详细要求和说明：a.设备清单应详细列出所有采购设备的名称、型号、规格、数量、品牌、产地、价格等信息。b.设备清单应附上设备的技术参数、性能指标、质量标准等。c.设备清单应经甲方、乙方及第三方（如有）共同确认。3.附件三：服务协议详细要求和说明：a.服务协议应明确第三方提供的服务内容、服务标准、服务期限、服务费用、违约责任等。b.服务协议应经甲方、乙方及第三方（如有）共同签订。4.附件四：施工合同详细要求和说明：a.施工合同应明确施工方、监理方、设计方等各方的责任、权利和义务。b.施工合同应包括施工进度、施工质量、施工安全、合同变更、违约责任等内容。5.附件五：采购合同详细要求和说明：a.采购合同应明确供应商、采购方等各方的责任、权利和义务。b.采购合同应包括采购内容、采购数量、采购价格、交付期限、付款方式、违约责任等内容。6.附件六：运营协议详细要求和说明：a.运营协议应明确运营方、管理方等各方的责任、权利和义务。b.运营协议应包括运营模式、运营规范、运营维护、运营费用、违约责任等内容。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：a.供应商未能按照合同约定提供合格设备或服务。b.运营方未能按照合同约定进行充电站运营。c.第三方未能按照合同约定提供服务。d.甲乙双方未能按照合同约定履行义务。2.责任认定标准：a.供应商未按时交货或提供的设备不符合约定标准的，应向运营方支付违约金，违约金为合同总价的[具体比例]%。b.运营方未能按时维护或提供服务质量不符合约定的，应向用户支付赔偿金，赔偿金为实际损失金额的[具体比例]%。c.第三方未能按照合同约定提供服务或造成损失的，应承担相应的违约责任。3.违约责任示例：a.供应商在合同约定的时间内未能交付全部设备，导致充电站无法按期投入使用，应向运营方支付违约金。b.运营方未按照约定对充电站进行维护，导致用户充电过程中出现安全事故，应向用户支付赔偿金。c.第三方在提供服务过程中出现重大失误，导致项目进度延误，应承担相应的违约责任。全文完。二零二四版电动单车充电站建设与运营采购合同2本合同目录一览1.充电站建设1.1建设地点及范围1.2建设标准及要求1.3施工期限1.4施工队伍及资质要求1.5施工图纸及技术文件1.6施工进度及质量控制2.充电站运营2.1运营方式及模式2.2充电服务标准2.3充电设备与技术要求2.4充电费用及收费标准2.5充电站安全管理2.6运营人员及培训3.采购设备3.1充电设备品牌及型号3.2充电设备技术参数3.3充电设备质量及售后服务3.4充电设备采购数量及总价3.5充电设备交付及验收4.付款方式及期限4.1付款比例及进度4.2付款方式4.3逾期付款违约责任5.合同期限及终止条件5.1合同期限5.2合同终止条件5.3合同解除程序6.违约责任6.1违约行为及认定6.2违约责任承担6.3违约赔偿标准7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.合同附件8.1充电站建设图纸及技术文件8.2充电设备采购清单8.3付款计划表8.4其他相关文件9.合同生效及变更9.1合同生效条件9.2合同变更程序9.3合同解除程序10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同保密11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任12.法律适用及争议解决12.1法律适用12.2争议解决13.其他约定13.1合同签订及生效日期13.2合同份数13.3合同附件14.合同签署及见证14.1合同签署14.2合同见证14.3合同签署及见证地点第一部分：合同如下：1.充电站建设1.1建设地点及范围1.1.1充电站建设地点位于甲方指定的城市区域，具体地址为：_________。1.1.2充电站建设范围包括充电桩安装、供电设施接入、监控系统搭建等。1.1.3建设范围应满足甲方提出的充电需求，包括但不限于充电桩数量、充电功率等。1.2建设标准及要求1.2.1充电站应符合国家相关标准和规范，包括但不限于GB/T20234.12015《电动汽车充电设施技术要求》。1.2.2充电站设计应考虑安全、环保、便捷、美观等因素。1.2.3充电站建设应满足甲方提出的建设周期要求。1.3施工期限1.3.1充电站建设总工期为____个月，具体开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。1.3.2施工期间，乙方应确保工程进度，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应责任。1.4施工队伍及资质要求1.4.1乙方应具备相应的施工资质，包括但不限于建筑工程施工总承包资质。1.5施工图纸及技术文件1.5.1乙方应在合同签订后____个工作日内向甲方提交施工图纸及技术文件。1.5.2施工图纸及技术文件应符合国家相关标准和规范，并经甲方审核批准。1.6施工进度及质量控制1.6.1乙方应按施工进度计划进行施工，确保工程按时完成。1.6.2乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量达到约定标准。2.充电站运营2.1运营方式及模式2.1.1充电站运营采用无人值守模式，通过智能管理系统实现充电服务。2.1.2运营模式包括自助充电、预约充电等。2.2充电服务标准2.2.1充电服务应满足甲方提出的充电需求，包括但不限于充电速度、充电成功率等。2.2.2充电服务应保证充电安全，避免火灾、触电等事故发生。2.3充电设备与技术要求2.3.1充电设备应符合国家相关标准和规范，具有稳定的性能和可靠性。2.3.2充电设备应具备远程监控、故障诊断等功能。2.4充电费用及收费标准2.4.1充电费用按实际充电电量计算，收费标准由双方另行约定。2.4.2甲方有权根据市场情况调整收费标准。2.5充电站安全管理2.5.1充电站应建立健全安全管理制度，确保充电安全。2.5.2乙方应定期对充电设备进行维护保养，确保设备安全运行。2.6运营人员及培训2.6.1乙方应配备专业的运营管理人员，负责充电站日常运营。2.6.2乙方应定期对运营人员进行安全、技能等方面的培训。3.采购设备3.1充电设备品牌及型号3.1.1充电设备品牌为____，型号为____。3.2充电设备技术参数3.2.1充电设备电压为____V，电流为____A。3.2.2充电功率为____kW，充电时间为____小时。3.3充电设备质量及售后服务3.3.1充电设备质量应符合国家相关标准和规范。3.3.2乙方应提供完善的售后服务，包括设备维护、故障排除等。3.4充电设备采购数量及总价3.4.1充电设备采购数量为____台。3.4.2充电设备总价为____元。3.5充电设备交付及验收3.5.1充电设备应在合同约定的交货期内交付。3.5.2甲方应在收到设备后____个工作日内进行验收。8.合同附件8.1充电站建设图纸及技术文件8.1.1充电站建设图纸及技术文件包括但不限于：总平面图、建筑详图、设备布置图、电气施工图、监控系统图等。8.1.2图纸及技术文件应由乙方提供，并确保其准确性、完整性和合法性。8.2充电设备采购清单8.2.1采购清单应详细列出充电设备的品牌、型号、数量、技术参数等信息。8.2.2清单应由乙方提供，并经甲方确认无误。8.3付款计划表8.3.1付款计划表应明确列出各阶段付款金额、付款时间、付款条件等。8.3.2付款计划表应由双方共同制定，并作为合同附件。8.4其他相关文件8.4.1合同签订前，乙方应提供相关资质证书、营业执照、税务登记证等。8.4.2合同履行过程中，双方应提供相关记录、报表、检验报告等。9.合同期限及终止条件9.1合同期限9.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。9.1.2合同期满后，如双方无异议，合同可自动续签。9.2合同终止条件9.2.1合同因故提前终止的，应提前____天书面通知对方。9.2.2合同终止后，双方应妥善处理遗留问题。9.3合同解除程序9.3.1合同解除需经双方协商一致，并以书面形式进行。9.3.2合同解除后，双方应按照合同约定处理相关事宜。10.违约责任10.1违约行为及认定10.1.1违约行为包括但不限于：未按时交付设备、未按约定完成建设、未按标准提供服务等。10.1.2违约行为的认定以合同约定及法律法规为准。10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.2.2违约金的计算标准由双方另行约定。10.3违约赔偿标准10.3.1违约赔偿标准应根据违约行为对合同履行的影响程度、损失金额等因素确定。10.3.2违约赔偿不得超过合同总金额的____%。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同争议。11.1.2如协商不成，可提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1仲裁委员会由中国国际经济贸易仲裁委员会或双方约定的其他仲裁机构担任。11.3争议解决程序11.3.1双方应在争议发生后____个工作日内提交争议解决申请。11.3.2争议解决程序按照仲裁委员会的规则进行。12.其他约定12.1合同签订及生效日期12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同份数12.2.1本合同一式____份，甲乙双方各执____份。12.3合同附件12.3.1本合同附件包括但不限于：合同、合同附件、双方签字盖章页等。13.合同签署及见证13.1合同签署13.1.1双方应在合同上签字盖章，以表示同意本合同的条款。13.2合同见证13.2.1合同签署时，可邀请第三方见证人见证。13.3合同签署及见证地点13.3.1合同签署及见证地点为____。第二部分：第三方介入后的修正14.第三方介入14.1第三方定义14.1.1本合同所称第三方是指除甲乙双方以外的，根据本合同约定参与合同履行、提供专业服务或进行监督管理的外部实体。14.2第三方介入类型14.2.1第三方介入类型包括但不限于：技术顾问、监理机构、认证机构、评估机构、金融机构等。14.3第三方责任限额14.3.1第三方责任限额是指第三方在履行本合同过程中，因自身原因造成损失时，应承担的最高赔偿责任。14.3.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在合同附件中明确。14.4第三方责权利14.4.1第三方权利：（1）根据合同约定，享有相应的服务费用及报酬；（2）在合同履行过程中，有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助；（3）在合同履行过程中，有权对甲乙双方的履约情况进行监督。14.4.2第三