二零二五版商业空间水电装修设计与施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版商业空间水电装修设计与施工合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同订立依据1.2合同主体1.3合同目的和原则2.项目范围2.1设计范围2.2施工范围2.3配套设施及材料3.设计要求3.1设计标准3.2设计内容3.3设计变更3.4设计成果提交4.施工要求4.1施工规范4.2施工进度4.3施工质量4.4施工安全5.材料设备5.1材料设备采购5.2材料设备质量5.3材料设备供应6.合同价款6.1合同总价6.2付款方式6.3付款时间6.4付款条件7.期限及延期7.1合同期限7.2延期规定7.3延期责任8.合同履行8.1设计单位义务8.2施工单位义务8.3监理单位义务9.质量保证9.1设计质量保证9.2施工质量保证9.3质量验收10.保修及维修10.1保修范围10.2保修期限10.3维修责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决费用13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后的处理14.合同生效及附件14.1合同生效条件14.2合同附件14.3合同附件内容第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同订立依据1.1.1《中华人民共和国合同法》1.1.2《中华人民共和国建筑法》1.1.3《中华人民共和国城市房地产管理法》1.1.4《建筑工程质量管理条例》1.2合同主体1.2.1甲方（业主）：[甲方全称]1.2.2乙方（设计单位）：[乙方全称]1.2.3丙方（施工单位）：[丙方全称]1.3合同目的和原则1.3.1合同目的：为明确甲乙丙三方在商业空间水电装修设计与施工过程中的权利义务，确保工程质量和进度，达成双方共识。1.3.2合同原则：遵循公平、公正、诚实信用的原则，确保工程顺利进行。2.项目范围2.1设计范围2.1.1设计内容：包括但不限于建筑水电装修的平面设计、立面设计、效果图制作、施工图设计等。2.1.2设计标准：符合国家及行业相关设计规范和标准。2.2施工范围2.2.1施工内容：包括水电装修工程的施工、安装、调试等。2.2.2施工标准：符合国家及行业相关施工规范和标准。2.3配套设施及材料2.3.1配套设施：包括但不限于照明、插座、开关、水暖设备等。2.3.2材料要求：选用符合国家及行业相关标准的优质材料。3.设计要求3.1设计标准3.1.1设计应满足甲方需求，符合商业空间的使用功能。3.1.2设计应充分考虑空间布局、照明、通风、消防等要求。3.2设计内容3.2.1平面布局设计：包括功能分区、交通流线、空间利用率等。3.2.2立面设计：包括建筑外观、装饰材料、色彩搭配等。3.2.3效果图制作：包括室内外效果图、施工图等。3.3设计变更3.3.1设计变更应经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。3.3.2设计变更费用由变更原因方承担。3.4设计成果提交3.4.1设计单位应在合同约定的时间内提交设计成果。3.4.2设计成果应包括但不限于设计说明书、施工图、效果图等。4.施工要求4.1施工规范4.1.1施工单位应严格按照国家及行业相关施工规范和标准进行施工。4.1.2施工单位应确保工程质量、安全和进度。4.2施工进度4.2.1施工单位应根据合同约定的时间节点完成施工任务。4.2.2如遇不可抗力因素导致施工进度延误，应及时通知甲方，并协商解决。4.3施工质量4.3.1施工单位应确保工程质量达到合同约定的标准。4.3.2甲方有权对施工质量进行监督和验收。4.4施工安全4.4.1施工单位应严格执行安全生产法规，确保施工安全。4.4.2发生安全事故，施工单位应立即采取应急措施，并及时报告甲方。5.材料设备5.1材料设备采购5.1.1乙方负责材料设备的采购。5.1.2采购的材料设备应符合合同约定和设计要求。5.2材料设备质量5.2.1采购的材料设备应通过质量检验，符合国家及行业相关标准。5.2.2乙方应对材料设备的质量负责。5.3材料设备供应5.3.1乙方应在合同约定的时间内将材料设备供应至施工现场。5.3.2供应的材料设备应满足施工需求。8.合同价款8.1合同总价8.1.1合同总价为人民币[金额]元。8.1.2合同总价包括设计费、施工费、材料设备费、税费等。8.2付款方式8.2.1付款方式为分期付款。8.2.2首付款：合同签订后[天数]日内支付合同总价的[百分比]%。8.2.3进度款：每完成合同约定的一定工程量后支付相应的进度款。8.2.4结算款：工程竣工验收合格后支付合同总价的[百分比]%。8.3付款时间8.3.1首付款支付时间：合同签订后[天数]日内。8.3.2进度款支付时间：每完成合同约定工程量后的[天数]日内。8.3.3结算款支付时间：竣工验收合格后的[天数]日内。8.4付款条件8.4.1甲方收到乙方提交的合法发票后，[天数]日内支付相应款项。8.4.2乙方提交的发票必须真实、合法、有效。9.期限及延期9.1合同期限9.1.1设计期限：自合同签订之日起[天数]个工作日内完成设计。9.1.2施工期限：自施工开始之日起[天数]个月内完成施工。9.2延期规定9.2.1如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的责任。9.2.2如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的责任。9.3延期责任9.3.1工程延期导致的损失，由责任方承担。10.合同履行10.1设计单位义务10.1.1设计单位应按照合同约定的时间节点提交设计成果。10.1.2设计单位应配合施工单位进行施工图会审和技术交底。10.2施工单位义务10.2.1施工单位应按照设计图纸和施工规范进行施工。10.2.2施工单位应确保施工质量、安全和进度。10.3监理单位义务10.3.1监理单位应按照合同约定对工程进行全过程监理。10.3.2监理单位应定期向甲方报告工程进度和质量情况。11.质量保证11.1设计质量保证11.1.1设计单位应对设计成果的质量负责。11.1.2设计单位应保证设计成果符合国家及行业相关标准。11.2施工质量保证11.2.1施工单位应对施工质量负责。11.2.2施工单位应保证施工质量达到合同约定的标准。11.3质量验收11.3.1甲方有权对施工质量进行验收。11.3.2工程竣工验收合格后，甲方应向乙方支付结算款。12.保修及维修12.1保修范围12.1.1乙方在工程竣工验收合格后，对工程进行[天数]个月的保修。12.1.2保修期内，乙方应免费维修因施工质量引起的缺陷。12.2保修期限12.2.1保修期限为工程竣工验收合格后的[天数]个月。12.3维修责任12.3.1保修期内发生的维修，由乙方负责。13.违约责任13.1违约情形13.1.1任何一方未按合同约定履行义务。13.1.2任何一方未按合同约定的时间节点完成工作。13.1.3任何一方提供虚假信息或文件。13.2违约责任承担13.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.3违约赔偿13.3.1违约赔偿金额由双方协商确定，并可向法院提起诉讼。14.合同生效及附件14.1合同生效条件14.1.1双方签署合同文本。14.1.2合同经双方盖章或签字后生效。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于设计图纸、施工图、材料清单、进度计划等。14.3合同附件内容14.3.1合同附件内容应与本合同内容一致，作为合同不可分割的一部分。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或指定的，提供专业服务、咨询、监督、评估或其他辅助服务的外部实体或个人。15.1.2第三方不包括甲乙双方的员工、代理人或关联方。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入的目的是为了提高工程的质量、效率、安全，以及确保合同的顺利履行。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方应共同决定是否需要第三方介入，并就第三方介入的具体事宜达成一致。15.3.2第三方的选择应基于其专业能力、信誉和过往经验。15.4第三方责任15.4.1第三方应按照甲乙双方的要求和合同约定提供服务。15.4.2第三方提供的服务应达到合同约定的标准。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中明确约定。16.1.2第三方的责任限额应包括但不限于第三方提供服务的直接成本、间接成本和可能的违约赔偿。16.2责任分配16.2.1第三方对甲乙双方的责任仅限于其提供服务范围内的责任。16.2.2第三方不对甲乙双方之间的合同责任承担连带责任。17.第三方介入时的额外条款17.1额外条款17.1.1第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订补充协议，明确各方的权利、义务和责任。17.1.2补充协议作为本合同的一部分，具有同等法律效力。17.2额外条款内容17.2.1第三方的服务内容、期限、费用和支付方式。17.2.2第三方的责任范围和责任限额。17.2.3第三方与甲乙双方之间的沟通机制。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方对甲方负责，甲方有权对第三方的服务进行监督和评估。18.1.2甲方应向第三方提供必要的资料和条件，以便第三方履行其职责。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方对乙方负责，乙方应向第三方提供必要的资料和条件，以便第三方履行其职责。18.2.2乙方应监督第三方的服务质量，确保其符合合同要求。18.3第三方与丙方的划分18.3.1第三方对丙方负责，丙方应向第三方提供必要的资料和条件，以便第三方履行其职责。18.3.2第三方有权对丙方的施工过程进行监督，并提出改进建议。19.第三方介入的终止19.1第三方介入的终止条件19.1.1第三方完成其服务内容。19.1.2合同约定的终止条件成立。19.1.3第三方因故无法继续履行其职责。19.2第三方介入的终止程序19.2.1第三方介入终止前，甲乙双方应与第三方协商，明确后续事宜。19.2.2第三方介入终止后，甲乙双方应根据合同约定继续履行各自义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计文件设计说明书施工图效果图材料清单设计变更通知书2.施工文件施工组织设计施工方案施工进度计划施工安全措施施工验收报告3.材料设备文件材料设备采购合同材料设备合格证明材料设备检验报告4.监理文件监理大纲监理日志监理报告5.付款文件付款申请发票付款凭证6.保修文件保修卡保修服务承诺书7.合同附件第三方服务协议合同补充协议紧急情况处理预案附件详细要求和说明：设计文件：应详细说明设计意图、技术要求、材料使用等，并附有必要的图示和说明。施工文件：应包括施工方案、进度计划、安全措施等，确保施工过程的有序进行。材料设备文件：应提供材料设备的合格证明、检验报告，确保材料设备的质量符合要求。监理文件：应记录监理过程中的各项活动和发现的问题，确保工程质量和安全。付款文件：应详细记录付款申请、发票和付款凭证，确保款项的合法合规。保修文件：应明确保修范围、期限和服务内容，确保工程在保修期内的质量保证。合同附件：应包括所有与本合同相关的补充协议和协议，确保合同内容的完整性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为设计单位未按约定时间提交设计成果。施工单位未按约定时间完成施工任务。材料设备供应商提供的材料设备不符合合同约定。监理单位未按合同约定履行监理职责。甲方未按约定时间支付款项。乙方未按约定履行合同义务。2.责任认定标准违约行为一经发生，违约方应承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状、继续履行等。违约金的比例和赔偿金额由双方协商确定，并可向法院提起诉讼。示例说明：设计单位未按约定时间提交设计成果，导致施工进度延误，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因延误造成的损失。施工单位未按约定时间完成施工任务，甲方有权要求施工单位支付违约金，并赔偿因延误造成的损失。材料设备供应商提供的材料设备不符合合同约定，乙方有权要求更换或赔偿损失。监理单位未按合同约定履行监理职责，甲方有权要求监理单位支付违约金，并赔偿因监管不力造成的损失。甲方未按约定时间支付款项，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因延迟付款造成的损失。乙方未按约定履行合同义务，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因违约造成的损失。全文完。二零二四版商业空间水电装修设计与施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系人1.4合同双方联系方式2.合同标的2.1设计范围2.2施工范围2.3装修材料及设备清单3.设计与施工期限3.1设计期限3.2施工期限3.3设计与施工延期责任4.设计费用4.1设计费用总额4.2设计费用支付方式4.3设计费用支付时间5.施工费用5.1施工费用总额5.2施工费用支付方式5.3施工费用支付时间6.设计与施工质量要求6.1设计质量要求6.2施工质量要求6.3质量验收标准7.设计与施工变更7.1设计变更程序7.2施工变更程序7.3变更费用承担8.工期延误及违约责任8.1工期延误责任8.2违约责任及赔偿9.保险9.1保险种类9.2保险期限9.3保险金额10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止后的责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决费用13.合同生效及期限13.1合同生效条件13.2合同期限14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方：___________1.1.2乙方：___________1.2合同双方地址1.2.1甲方地址：___________1.2.2乙方地址：___________1.3合同双方联系人1.3.1甲方联系人：___________1.3.2乙方联系人：___________1.4合同双方联系方式1.4.1甲方联系电话：___________1.4.2乙方联系电话：___________2.合同标的2.1设计范围2.1.1设计内容：包括但不限于空间布局、水电设计、装饰设计等。2.1.2设计图纸：提供完整的设计图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。2.2施工范围2.2.1施工内容：包括但不限于水电安装、装修施工、设备安装等。2.2.2施工标准：按照国家相关标准及行业规范进行施工。2.3装修材料及设备清单2.3.1材料品牌及规格：详见附件一《装修材料及设备清单》。2.3.2设备型号及参数：详见附件一《装修材料及设备清单》。3.设计与施工期限3.1设计期限3.1.1设计开始时间：____年____月____日。3.1.2设计完成时间：____年____月____日。3.2施工期限3.2.1施工开始时间：____年____月____日。3.2.2施工完成时间：____年____月____日。3.3设计与施工延期责任3.3.1因甲方原因导致延期，乙方有权要求甲方支付延期违约金。3.3.2因乙方原因导致延期，乙方自行承担延期责任。4.设计费用4.1设计费用总额4.1.1设计费用：____元。4.2设计费用支付方式4.2.1预付款：合同签订后____个工作日内支付设计费用总额的____%。4.2.2进度款：设计过程中根据进度支付设计费用总额的____%。4.2.3结算款：设计完成后____个工作日内支付设计费用总额的____%。4.3设计费用支付时间4.3.1预付款支付时间：____年____月____日。4.3.2进度款支付时间：根据实际进度确定。4.3.3结算款支付时间：____年____月____日。5.施工费用5.1施工费用总额5.1.1施工费用：____元。5.2施工费用支付方式5.2.1预付款：合同签订后____个工作日内支付施工费用总额的____%。5.2.2进度款：施工过程中根据进度支付施工费用总额的____%。5.2.3结算款：施工完成后____个工作日内支付施工费用总额的____%。5.3施工费用支付时间5.3.1预付款支付时间：____年____月____日。5.3.2进度款支付时间：根据实际进度确定。5.3.3结算款支付时间：____年____月____日。6.设计与施工质量要求6.1设计质量要求6.1.1设计图纸应满足国家相关标准及行业规范。6.1.2设计方案应合理、美观、实用。6.2施工质量要求6.2.1施工过程应严格按照设计图纸及国家相关标准进行。6.2.2施工质量应符合国家相关质量验收标准。6.3质量验收标准6.3.1设计图纸验收：由甲方组织验收，乙方应积极配合。6.3.2施工质量验收：由甲方组织验收，乙方应积极配合。7.设计与施工变更7.1设计变更程序7.1.1甲方提出设计变更，乙方应在____个工作日内提出变更方案。7.1.2甲方确认变更方案，乙方应根据变更方案进行设计调整。7.2施工变更程序7.2.1甲方提出施工变更，乙方应在____个工作日内提出变更方案。7.2.2甲方确认变更方案，乙方应根据变更方案进行施工调整。7.3变更费用承担7.3.1因甲方原因导致设计变更，变更费用由甲方承担。7.3.2因乙方原因导致施工变更，变更费用由乙方承担。8.工期延误及违约责任8.1工期延误责任8.1.1乙方未能按合同约定完成设计或施工，每延误一日，应向甲方支付合同总价款的____%作为违约金。8.1.2甲方未能按合同约定支付款项，每延误一日，应向乙方支付____%的滞纳金。8.2违约责任及赔偿8.2.1任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。8.2.2违约方应赔偿守约方因此遭受的直接损失。9.保险9.1保险种类9.1.1乙方应为其施工人员及施工设备购买意外伤害保险。9.1.2甲方应为其自有财产购买财产保险。9.2保险期限9.2.1保险期限应覆盖整个设计及施工期间。9.3保险金额9.3.1保险金额应根据实际情况确定，并确保足以覆盖可能发生的损失。10.保密条款10.1保密内容10.1.1双方在合同履行过程中所获得的商业秘密、技术秘密等。10.2保密期限10.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年。10.3违约责任10.3.1违反保密义务的一方应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1任何一方违反合同约定，另一方有权解除合同。11.1.2发生不可抗力事件，致使合同无法履行。11.2合同终止条件11.2.1合同约定的设计或施工期限届满。11.2.2双方协商一致解除合同。11.3合同解除与终止后的责任11.3.1合同解除或终止后，双方应按照合同约定结清所有款项。11.3.2双方应相互配合，妥善处理合同解除或终止后的遗留问题。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议。12.1.2协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构12.2.1除非双方另有约定，争议解决机构为合同签订地人民法院。12.3争议解决费用12.3.1争议解决费用由败诉方承担，除非法律另有规定。13.合同生效及期限13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章。13.1.2甲方支付预付款。13.2合同期限13.2.1合同期限自合同生效之日起至设计或施工完成之日止。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。14.2本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，为协助甲乙双方完成合同目的而介入的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方包括但不限于监理方、咨询方、评估方、中介方等。15.2第三方职责15.2.1第三方应按照合同约定或甲乙双方的要求，独立、客观、公正地履行其职责。15.2.2第三方应协助甲乙双方解决合同履行过程中遇到的问题。15.3第三方权利15.3.1第三方有权获取甲乙双方提供的必要信息。15.3.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督。15.3.3第三方有权根据合同约定收取相应的服务费用。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方、乙方之间的关系是服务与被服务的关系。15.4.2第三方不得与甲方或乙方有任何利益冲突。15.4.3第三方在履行职责过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。16.第三方介入程序16.1第三方介入申请16.1.1甲方或乙方如需第三方介入，应向对方提出书面申请。16.1.2申请内容应包括介入原因、第三方资质、服务内容等。16.2第三方选择16.2.1双方应共同协商选择合适的第三方。16.2.2第三方应具备相应的资质和经验，能够胜任合同履行过程中的相关工作。16.3第三方合同签订16.3.1双方与第三方应签订单独的服务合同，明确双方的权利义务。16.3.2第三方服务合同应与本合同具有同等法律效力。17.第三方责任限额17.1第三方责任17.1.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲方或乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。17.1.2第三方责任限额由双方在签订服务合同时约定。17.2责任承担17.2.1第三方责任限额应包括直接损失和间接损失。17.2.2第三方责任限额最高不超过合同总价款的____%。17.3责任赔偿17.3.1第三方违反合同约定，造成甲方或乙方损失的，甲方或乙方有权要求第三方赔偿。17.3.2第三方赔偿后，不影响甲乙双方根据本合同追究对方违约责任。18.第三方介入费用18.1费用承担18.1.1第三方介入费用由甲乙双方根据实际情况协商确定。18.1.2第三方介入费