二零二五年度精装公寓购房赠送全屋智能家居合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度精装公寓购房赠送全屋智能家居合同合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方信息1.5合同签订地点第二章房屋基本情况2.1房屋位置2.2房屋面积2.3房屋结构2.4房屋装修标准2.5房屋产权信息第三章赠送智能家居设备3.1智能家居设备清单3.2设备品牌及型号3.3设备安装位置3.4设备安装时间3.5设备售后服务第四章购房款项及支付方式4.1购房总价4.2付款方式4.3付款时间节点4.4付款凭证4.5逾期付款违约责任第五章房屋交付与验收5.1房屋交付时间5.2房屋验收标准5.3房屋验收流程5.4验收不合格处理第六章智能家居设备使用规范6.1设备使用说明6.2设备操作指南6.3设备维护保养6.4设备安全注意事项第七章违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约赔偿方式第八章争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序第九章合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除与终止后的处理第十章合同附件10.1房屋平面图10.2智能家居设备清单10.3付款凭证10.4合同签订照片第十一章合同生效与解除11.1合同生效条件11.2合同解除条件11.3合同生效日期第十二章合同其他约定12.1合同附件效力12.2合同解释12.3合同修改与补充第十三章合同解除与终止后的处理13.1解除或终止原因13.2解除或终止后的处理13.3解除或终止后的责任承担第十四章合同签署14.1合同签署人14.2合同签署日期14.3合同签署地点合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“二零二五年度精装公寓购房赠送全屋智能家居合同”。1.2合同编号本合同编号为______。1.3合同签订日期本合同签订日期为______。1.4合同双方信息甲方（出卖方）：名称：______地址：______联系人：______联系电话：______乙方（买受方）：名称：______地址：______联系人：______联系电话：______1.5合同签订地点本合同签订地点为______。第二章房屋基本情况2.1房屋位置房屋位于______。2.2房屋面积房屋建筑面积为______平方米。2.3房屋结构房屋为______结构。2.4房屋装修标准房屋装修标准为精装修，具体装修内容及材料详见附件。2.5房屋产权信息房屋产权清晰，具体产权信息详见附件。第三章赠送智能家居设备3.1智能家居设备清单详见附件一《智能家居设备清单》。3.2设备品牌及型号详见附件一《智能家居设备清单》。3.3设备安装位置详见附件一《智能家居设备清单》。3.4设备安装时间设备安装时间为______。3.5设备售后服务设备售后服务由甲方提供，具体服务内容及联系方式详见附件。第四章购房款项及支付方式4.1购房总价购房总价为______元。4.2付款方式付款方式为分期付款。4.3付款时间节点付款时间节点为______。4.4付款凭证乙方应提供付款凭证，甲方予以确认。4.5逾期付款违约责任若乙方逾期付款，应向甲方支付______%的违约金。第五章房屋交付与验收5.1房屋交付时间房屋交付时间为______。5.2房屋验收标准房屋验收标准详见附件。5.3房屋验收流程房屋验收流程详见附件。5.4验收不合格处理若房屋验收不合格，乙方有权要求甲方整改，整改期限为______。第六章智能家居设备使用规范6.1设备使用说明设备使用说明详见附件。6.2设备操作指南设备操作指南详见附件。6.3设备维护保养设备维护保养详见附件。6.4设备安全注意事项设备安全注意事项详见附件。第七章违约责任7.1违约情形（1）甲方未按约定时间交付房屋；（2）甲方提供的房屋或智能家居设备存在质量问题；（3）乙方未按约定时间付款；（4）乙方擅自改变房屋结构或装修；（5）双方约定的其他违约情形。7.2违约责任承担（1）向守约方支付违约金；（2）赔偿守约方因此遭受的损失；（3）承担双方约定的其他违约责任。7.3违约赔偿方式违约赔偿方式为货币支付，具体金额由双方协商确定。第八章争议解决8.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构无8.3争议解决程序双方应按照相关法律法规和诉讼程序进行。第九章合同解除与终止9.1合同解除条件（1）双方协商一致解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）一方违约，另一方有权解除合同。9.2合同终止条件合同履行完毕或双方约定的其他终止条件成就。9.3合同解除与终止后的处理（1）退还已付款项；（2）处理未交付的房屋或设备；（3）承担双方约定的其他处理事项。第十章合同附件10.1房屋平面图详见附件。10.2智能家居设备清单详见附件。10.3付款凭证详见附件。10.4合同签订照片详见附件。第十一章合同生效与解除11.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同解除条件详见第九章。11.3合同生效日期本合同生效日期为______。第十二章合同其他约定12.1合同附件效力本合同附件与本合同具有同等法律效力。12.2合同解释本合同的解释权归甲方所有。12.3合同修改与补充本合同的修改与补充必须以书面形式进行，并由双方签字（或盖章）确认。第十三章合同解除与终止后的处理13.1解除或终止原因详见第九章。13.2解除或终止后的处理详见第九章。13.3解除或终止后的责任承担详见第七章。第十四章合同签署14.1合同签署人甲方（出卖方）：（签字/盖章）______乙方（买受方）：（签字/盖章）______14.2合同签署日期______14.3合同签署地点______甲方（出卖方）签字/盖章：乙方（买受方）签字/盖章：多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方指定装修公司1.1.1甲方有权指定装修公司进行房屋装修，乙方应予以配合。1.2甲方提供智能家居设备选择权1.2.1甲方有权根据市场情况及乙方需求，提供智能家居设备的选择范围。1.2.2乙方应在甲方提供的设备选择范围内，选择符合要求的智能家居设备。1.3甲方提供售后服务1.3.1甲方应提供智能家居设备的售后服务，包括但不限于设备安装、调试、维修等。1.3.2售后服务期限：甲方提供的售后服务期限为______年。1.4甲方房屋交付条件1.4.1甲方应在合同约定的交付时间内，确保房屋及智能家居设备符合交付条件。1.4.2交付条件包括：房屋结构安全、装修质量合格、智能家居设备安装调试完成。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方选择装修公司2.1.1乙方有权自行选择装修公司进行房屋装修，但需提前通知甲方。2.2乙方选择智能家居设备2.2.1乙方有权根据自身需求，选择符合要求的智能家居设备。2.2.2智能家居设备品牌、型号、价格等由乙方自行决定。2.3乙方提供房屋验收标准2.3.1乙方有权制定房屋验收标准，甲方应予以配合。2.3.2验收标准应包括房屋结构安全、装修质量、智能家居设备功能等方面。2.4乙方房屋交付条件2.4.1乙方应在合同约定的交付时间内，完成房屋装修及智能家居设备的安装。2.4.2交付条件包括：房屋装修质量合格、智能家居设备功能正常。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1中介机构职责3.1.1中介机构应协助双方签订本合同，并负责合同履行过程中的协调工作。3.1.2中介机构应保证合同内容的真实性、合法性。3.2中介机构费用3.2.1中介机构收取的服务费用为______元，由甲方承担。3.2.2中介机构费用支付方式：甲方应在合同签订时支付中介机构费用。3.3中介机构保密义务3.3.1中介机构对双方提供的信息负有保密义务，未经双方同意，不得向任何第三方泄露。3.4中介机构责任3.4.1中介机构应保证合同履行过程中的合法权益，如因中介机构原因导致合同无法履行，中介机构应承担相应责任。3.5中介机构终止合同3.5.1如中介机构在合同履行过程中出现严重违约行为，任何一方均有权终止合同，并要求中介机构承担相应责任。3.6中介机构变更3.6.1如中介机构需要变更，应提前通知双方，并经双方同意。3.7中介机构争议解决3.7.1中介机构与双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表：1.房屋平面图2.智能家居设备清单3.装修公司资质证书4.智能家居设备品牌及型号说明5.设备安装调试记录6.付款凭证7.验收标准8.中介机构资质证书9.合同签订照片二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按约定时间交付房屋。认定：甲方在合同约定交付房屋的时间之后，未将房屋交付给乙方，视为违约。2.违约行为：甲方提供的房屋或智能家居设备存在质量问题。认定：房屋或智能家居设备不符合合同约定的质量标准，经检验认定为质量问题。3.违约行为：乙方未按约定时间付款。认定：乙方未在合同约定的付款时间内，向甲方支付约定款项。4.违约行为：乙方擅自改变房屋结构或装修。认定：乙方未经甲方同意，对房屋结构或装修进行擅自改动。5.违约行为：中介机构泄露双方信息。认定：中介机构未经双方同意，向第三方泄露双方在合同履行过程中的信息。三、法律名词及解释：1.资质证书：证明企业或个人具备从事特定业务的能力和条件的证书。2.质量标准：衡量产品或服务质量优劣的指标和规范。3.违约责任：违约方因违约行为应当承担的法律责任。4.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：装修公司未按约定时间完成装修。解决办法：督促装修公司按时完成装修，如无法按时完成，协商调整装修时间。2.问题：智能家居设备出现故障。解决办法：联系甲方提供的售后服务，由其负责维修或更换。3.问题：中介机构服务不到位。解决办法：与中介机构沟通，要求其提高服务质量，必要时更换中介机构。五、所有应用场景：1.适用于甲方作为主导方的精装公寓购房赠送智能家居交易。2.适用于乙方作为主导方的精装公寓购房赠送智能家居交易。3.适用于存在第三方中介的精装公寓购房赠送智能家居交易。全文完。二零二五年度精装公寓购房赠送全屋智能家居合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1购房人信息1.2开发商信息2.房屋基本情况2.1房屋位置2.2房屋面积2.3房屋结构2.4房屋配套设施3.赠送智能家居设备清单3.1设备品牌3.2设备型号3.3设备数量3.4设备安装位置4.赠送智能家居设备安装及调试4.1安装时间4.2调试时间4.3安装费用4.4调试费用5.赠送智能家居设备售后服务5.1售后服务期限5.2售后服务内容5.3售后服务联系方式6.付款方式及时间6.1首付款6.2尾款6.3付款时间7.房屋交付及验收7.1交付时间7.2验收标准7.3验收流程8.合同解除及违约责任8.1合同解除条件8.2违约责任9.争议解决方式9.1争议解决途径9.2争议解决机构10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.合同附件11.1附件一：房屋买卖合同11.2附件二：智能家居设备清单11.3附件三：安装及调试方案12.合同签署日期13.合同签署地点14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1购房人信息1.1.1姓名：[购房人姓名]1.1.2身份证号：[购房人身份证号]1.1.3联系电话：[购房人联系电话]1.2开发商信息1.2.1公司名称：[开发商名称]1.2.2注册地址：[开发商注册地址]1.2.3联系电话：[开发商联系电话]1.2.4法定代表人：[法定代表人姓名]1.2.5法定代表人身份证号：[法定代表人身份证号]2.房屋基本情况2.1房屋位置2.1.1项目名称：[项目名称]2.1.2楼栋号：[楼栋号]2.1.3房屋单元号：[单元号]2.1.4房屋套内面积：[套内面积]平方米2.1.5房屋公摊面积：[公摊面积]平方米2.2房屋面积2.2.1房屋建筑面积：[建筑面积]平方米2.2.2房屋实际使用面积：[实际使用面积]平方米2.3房屋结构2.3.1结构类型：[结构类型]2.3.2楼层：[楼层]2.3.3房屋朝向：[房屋朝向]2.4房屋配套设施2.4.1厨房：[厨房设施]2.4.2卫生间：[卫生间设施]2.4.3供暖方式：[供暖方式]2.4.4供水方式：[供水方式]3.赠送智能家居设备清单3.1设备品牌：[智能家居设备品牌]3.2设备型号：[智能家居设备型号]3.3设备数量：[智能家居设备数量]3.4设备安装位置：[智能家居设备安装位置]4.赠送智能家居设备安装及调试4.1安装时间：[安装时间]4.2调试时间：[调试时间]4.3安装费用：[安装费用]4.4调试费用：[调试费用]5.赠送智能家居设备售后服务5.1售后服务期限：[售后服务期限]5.2售后服务内容：[售后服务内容]5.3售后服务联系方式：[售后服务联系方式]6.付款方式及时间6.1首付款：[首付款金额]6.1.1付款时间：[首付款付款时间]6.2尾款：[尾款金额]6.2.1付款时间：[尾款付款时间]6.3付款方式：[付款方式]7.房屋交付及验收7.1交付时间：[房屋交付时间]7.2验收标准：[房屋验收标准]7.3验收流程7.3.1验收前准备7.3.2验收时间安排7.3.3验收人员组成7.3.4验收结果确认8.合同解除及违约责任8.1合同解除条件8.1.1购房人单方面解除合同：在合同签订后，未按时支付首付款或尾款，经开发商催告后仍不履行支付义务的；8.1.2开发商单方面解除合同：在合同签订后，未按时交付房屋，经购房人催告后仍不履行交付义务的；8.2违约责任8.2.1购房人违约：购房人未按时支付首付款或尾款，每逾期一日，应向开发商支付相当于逾期付款金额千分之五的违约金；8.2.2开发商违约：开发商未按时交付房屋，每逾期一日，应向购房人支付相当于逾期付款金额千分之五的违约金；9.争议解决方式9.1争议解决途径9.1.1双方协商：发生争议后，双方应通过友好协商解决；9.1.2仲裁：协商不成时，任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁；9.1.3诉讼：协商和仲裁均未达成一致意见的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼；9.2争议解决机构9.2.1仲裁委员会：[合同签订地仲裁委员会名称]9.2.2法院：[合同签订地人民法院名称]10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章；10.1.2付款完毕；10.1.3房屋交付；10.2合同终止条件10.2.1房屋交付并验收合格；10.2.2双方约定的其他终止条件；11.合同附件11.1附件一：房屋买卖合同11.2附件二：智能家居设备清单11.3附件三：安装及调试方案12.合同签署日期12.1购房人签署日期：[购房人签署日期]12.2开发商签署日期：[开发商签署日期]13.合同签署地点13.1购房人签署地点：[购房人签署地点]13.2开发商签署地点：[开发商签署地点]14.其他约定事项14.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力；14.2本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入条款15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，参与合同相关事宜的任何个人或组织，包括但不限于中介机构、监理公司、评估机构、保险机构等。15.2第三方介入原因15.2.1甲乙双方协商一致，认为有必要引入第三方参与合同履行，以提高合同履行的效率和质量。15.3第三方介入方式15.3.1第三方介入应以书面形式明确，包括第三方的名称、职责、权限以及介入的具体事项。15.4第三方责任限额15.4.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。15.4.2第三方责任限额应包括但不限于因第三方过错导致的合同履行延迟、履行质量不符合约定、造成甲乙双方损失等情况。15.5第三方责任划分15.5.1第三方的责任仅限于其介入事项，对于非其介入事项导致的责任，第三方不承担责任。15.5.2第三方在介入过程中，应遵守甲乙双方合同约定的条款，不得损害甲乙双方的合法权益。16.第三方介入协议16.1.1第三方的基本信息，包括名称、地址、联系方式等；16.1.2第三方的职责和权限；16.1.3第三方的责任范围和责任限额；16.1.4第三方的介入期限；16.1.5第三方介入的费用及支付方式；16.1.6第三方介入的终止条件；16.1.7第三方介入的保密条款；16.1.8第三方介入的争议解决方式。17.甲乙双方责任增加条款17.1.1甲方责任：17.1.1.1提供第三方介入所需的相关信息；17.1.1.2配合第三方进行工作；17.1.1.3在第三方介入期间，确保房屋及智能家居设备的正常使用；17.1.1.4对第三方的工作进行监督，确保其履行职责。17.2乙方责任：17.2.1提供第三方介入所需的相关信息；17.2.2配合第三方进行工作；17.2.3在第三方介入期间，确保房屋及智能家居设备的正常使用；17.2.4对第三方的工作进行监督，确保其履行职责。18.第三方责任限额的明确18.1.1第三方因过错导致合同履行延迟的责任限额；18.1.2第三方因工作失误导致合同履行质量不符合约定的责任限额；18.1.3第三方因操作不当导致甲乙双方财产损失的赔偿限额；18.1.4第三方因违反保密条款导致甲乙双方信息泄露的赔偿限额。19.第三方介入的争议解决19.1第三方介入过程中发生的争议，应通过甲乙双方与第三方协商解决；19.2协商不成的，任何一方均可根据合同约定的争议解决方式，向相关机构申请解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：房屋买卖合同详细要求：包括房屋买卖双方的基本信息、房屋的详细信息、房屋买卖的价格、付款方式、交付时间、违约责任等条款。说明：此附件是合同的核心，明确了甲乙双方的房屋买卖关系。2.附件二：智能家居设备清单详细要求：列出赠送的智能家居设备的品牌、型号、数量、安装位置等信息。说明：此附件作为合同的一部分，确保甲乙双方对赠送的智能家居设备有明确的认识。3.附件三：安装及调试方案详细要求：包括智能家居设备的安装时间、调试时间、安装费用、调试费用、售后服务等内容。说明：此附件明确了智能家居设备的安装和调试流程，以及相关的费用和服务。4.附件四：第三方介入协议详细要求：包括第三方的基本信息、职责、权限、责任范围、责任限额、介入期限、费用及支付方式、终止条件、保密条款、争议解决方式等。说明：此附件用于明确第三方在合同履行过程中的角色和责任。5.附件五：付款凭证详细要求：包括付款时间、付款金额、付款方式、收款人信息等。说明：此附件作为付款的证明，确保甲乙双方按照合同约定进行付款。6.附件六：房屋交付及验收记录详细要求：包括房屋交付时间、验收时间、验收人员、验收结果等。说明：此附件记录了房屋交付和验收的过程，作为合同履行的重要凭证。7.附件七：违约责任确认书详细要求：包括违约行为、违约责任认定、赔偿金额等。说明：此附件用于确认违约行为和违约责任，确保违约方承担相应的法律责任。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：购房人未按时支付首付款或尾款。责任认定标准：每逾期一日，购房人应向开发商支付相当于逾期付款金额千分之五的违约金。示例：若购房人应于2025年1月1日支付首付款10万元，但至2025年2月1日仍未支付，则应支付逾期违约金500元。2.违约行为：开发商未按时交付房屋。责任认定标准：每逾期一日，开发商应向购房人支付相当于逾期付款金额千分之五的违约金。示例：若合同约定开发商应于2025年6月1日交付房屋，但至2025年7月1日仍未交付，则应支付逾期违约金500元。3.违约行为：第三方因过错导致合同履行延迟。责任认定标准：根据第三方介入协议中的责任限额，由第三方承担相应的赔偿责任。示例：若第三方因工作失误导致智能家居设备安装延迟，根据协议中的责任限额，第三方应向甲乙双方支付赔偿金。4.违约行为：第三方因工作失误导致合同履行质量不符合约定。责任认定标准：根据第三方介入协议中的责任限额，由第三方承担相应的赔偿责任。示例：若第三方安装的智能家居设备存在质量问题，根据协议中的责任限额，第三方应负责维修或更换。全文完。二零二五年度精装公寓购房赠送全屋智能家居合同3本合同目录一览1.合同概述1.1合同签订双方信息1.2合同签订日期1.3合同签订地点2.房屋信息2.1房屋坐落位置2.2房屋面积2.3房屋结构2.4房屋装修标准3.智能家居设备清单3.1设备品牌及型号3.2设备数量3.3设备功能3.4设备安装方式4.赠送智能家居设备的使用说明4.1使用期限4.2使用范围4.3使用条件4.4使用责任5.质保及售后服务5.1质保期限5.2售后服务内容5.3售后服务方式5.4售后服务费用6.付款方式及期限6.1首付款6.2分期付款6.3付款方式6.4付款期限7.合同解除及违约责任7.1合同解除条件7.2违约责任7.3违约金8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同终止程序10.合同附件10.1房屋产权证复印件10.2智能家居设备清单10.3其他相关文件11.合同签订双方签字盖章11.1出卖方签字盖章11.2买受方签字盖章12.合同变更及补充12.1合同变更条件12.2合同补充内容13.合同附件13.1房屋产权证复印件13.2智能家居设备清单13.3其他相关文件14.合同附件14.1房屋产权证复印件14.2智能家居设备清单14.3其他相关文件第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同签订双方信息1.1.1出卖方：[出卖方全称]1.1.2买受方：[买受方全称]1.2合同签订日期：2025年[具体日期]1.3合同签订地点：[签订地点]2.房屋信息2.1房屋坐落位置：[具体地址]2.2房屋面积：[具体面积]平方米2.3房屋结构：[具体结构描述，如框架结构等]2.4房屋装修标准：[具体装修标准描述，如精装修等]3.智能家居设备清单3.1设备品牌及型号：[具体品牌及型号]3.2设备数量：[具体数量]3.3设备功能：[具体功能描述，如智能照明、智能安防等]3.4设备安装方式：[具体安装方式描述，如嵌入式安装等]4.赠送智能家居设备的使用说明4.1使用期限：自合同签订之日起至房屋交付买受方使用之日止4.2使用范围：仅限于本合同所约定的房屋内4.3使用条件：遵守设备使用说明及操作指南4.4使用责任：买受方负责设备的日常使用和维护5.质保及售后服务5.1质保期限：[具体质保期限]5.2售后服务内容：[具体服务内容描述，如设备维修、故障排除等]5.3售后服务方式：[具体服务方式描述，如上门服务、电话服务等]5.4售后服务费用：在质保期内，售后服务费用由出卖方承担6.付款方式及期限6.1首付款：[具体首付款金额及支付方式]6.2分期付款：[具体分期付款金额、支付方式及期限]6.3付款方式：[具体付款方式，如银行转账、现金等]6.4付款期限：[具体付款期限]7.合同解除及违约责任7.1合同解除条件：[具体解除条件描述，如一方违约等]7.2违约责任：[具体违约责任描述，如支付违约金等]7.3违约金：[具体违约金金额]8.争议解决8.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构：[如有仲裁机构，应写明具体名称]8.3争议解决程序：[如有仲裁，应详细说明仲裁程序；如有诉讼，应说明诉讼程序]9.合同生效及终止9.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同终止条件：[具体终止条件描述，如房屋交付完毕、合同约定的解除条件成就等]9.3合同终止程序：合同终止后，双方应按照合同约定进行结算和交接。10.合同附件10.1房屋产权证复印件：[附件名称及编号]10.2智能家居设备清单：[附件名称及编号]10.3其他相关文件：[附件名称及编号]11.合同签订双方签字盖章11.1出卖方签字盖章：[出卖方法定代表人或授权代表签字盖章]11.2买受方签字盖章：[买受方法定代表人或授权代表签字盖章]12.合同变更及补充12.1合同变更条件：任何一方要求变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议。12.2合同补充内容：本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.合同附件13.1房屋产权证复印件：[附件名称及编号]13.2智能家居设备清单：[附件名称及编号]13.3其他相关文件：[附件名称及编号]14.合同附件14.1房屋产权证复印件：[附件名称及编号]14.2智能家居设备清单：[附件名称及编号]14.3其他相关文件：[附件名称及编号]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义：在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供协助、服务或参与合同履行的任何个人或组织，包括但不限于中介机构、监理单位、施工队伍等。15.2第三方的责任：第三方在合同履行过程中，应遵守本合同的相关规定，对因其原因导致的违约行为承担相应的法律责任。15.3第三方的权利：第三方有权根据本合同约定，收取相应的服务费用或报酬，并享有合同履行过程中的知情权和参与权。16.第三方介入的条件16.1第三方介入的前提：甲乙双方同意，在合同履行过程中，如需第三方介入，应书面通知对方，并取得对方的书面同意。16.2第三方介入的程序：甲乙双方应共同与第三方签订书面协议，明确第三方的权利、义务和责任。17.第三方介入的额外条款17.1额外条款一：第三方介入后，甲乙双方应确保第三方遵守国家法律法规、行业规范和本合同的相关规定。17.2额外条款二：第三方在合同履行过程中，因自身原因导致合同无法履行的，应承担相应的违约责任。17.3额外条款三：第三方介入期间，如发生争议，甲乙双方应协商解决；协商不成的，可参照本合同第8条争议解决方式处理。18.第三方的责任限额18.1责任限额定义：本合同中“责任限额”是指第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失时，对甲乙双方应承担的最高赔偿金额。18.2责任限额确定：第三方责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定，但不得低于国家相关法律法规规定的最低限额。18.3责任限额的调整：如遇国家法律法规调整或第三方自身原因导致责任限额不足，甲乙双方可协商调整责任限额。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分：第三方应按照本合同约定，对甲方承担相应的责任和义务，甲方对第三方的行为不承担任何责任。19.2