二零二五年海洋工程伸缩缝施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年海洋工程伸缩缝施工合同1本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2合同签订时间及地点1.3合同工期1.4工程概况1.5施工范围及内容1.6施工图纸及资料1.7施工组织设计1.8施工进度计划1.9施工质量要求1.10施工安全及环境保护要求1.11施工材料及设备1.12工程款支付方式1.13合同变更及终止1.14违约责任及争议解决1.15合同生效及其他事项第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1.1甲方（施工方）名称：____________________1.1.2甲方（施工方）地址：____________________1.1.3甲方（施工方）法定代表人：____________________1.1.4甲方（施工方）联系电话：____________________1.1.5乙方（发包方）名称：____________________1.1.6乙方（发包方）地址：____________________1.1.7乙方（发包方）法定代表人：____________________1.1.8乙方（发包方）联系电话：____________________第二条合同签订时间及地点2.1合同签订时间：____________________2.2合同签订地点：____________________第三条合同工期3.1工程名称：____________________3.2合同工期：自合同签订之日起____个月第四条工程概况4.1工程地点：____________________4.2工程规模：____________________4.3工程内容：海洋工程伸缩缝施工第五条施工范围及内容5.1施工范围：____________________5.2施工内容：____________________5.3施工标准：____________________第六条施工图纸及资料6.1施工图纸提供：____________________6.2施工资料提供：____________________6.3施工图纸及资料的保密：____________________第七条施工组织设计7.1施工组织设计编制：____________________7.2施工组织设计内容：____________________7.3施工组织设计审批：____________________7.4施工组织设计变更：____________________第八条施工进度计划8.1施工进度计划编制：施工方应按照合同工期编制详细的施工进度计划，包括各分部分项工程的施工时间节点。8.2施工进度计划提交：施工方应在合同签订后____个工作日内向甲方提交施工进度计划。8.3进度调整：如遇不可抗力或甲方原因导致施工进度延迟，施工方应及时通知甲方，并共同协商调整施工进度计划。8.4进度监控：甲方有权对施工进度进行监督，施工方应予以配合。第九条施工质量要求9.1质量标准：施工质量应符合国家及行业相关质量标准和规范。9.2质量检查：施工方应定期进行自检，并接受甲方或第三方机构的验收。9.3质量保证：施工方应保证施工质量，对因施工质量问题造成的损失负责赔偿。9.4质量记录：施工方应做好施工质量记录，包括原材料检验报告、施工记录、验收记录等。第十条施工安全及环境保护要求10.1安全生产：施工方应遵守国家安全生产法律法规，制定安全生产措施，确保施工安全。10.2安全教育：施工方应对施工人员进行安全教育，提高安全意识。10.3环境保护：施工方应采取有效措施，防止施工过程中的环境污染，符合环境保护要求。10.4应急预案：施工方应制定应急预案，应对可能发生的安全事故和环境污染事件。第十一条施工材料及设备11.1材料供应：施工材料由施工方负责采购，并保证材料质量符合要求。11.2设备使用：施工设备由施工方提供，并保证设备性能良好，符合施工要求。11.3材料和设备验收：施工材料和设备到货后，施工方应进行验收，并将验收结果通知甲方。第十二条工程款支付方式12.1支付方式：工程款支付采用分期支付方式，具体支付比例和节点由双方协商确定。12.2付款凭证：施工方应在每个支付节点前提供合法的付款凭证，包括发票、收据等。12.3逾期付款：如施工方未按约定时间提供付款凭证，甲方有权扣除相应款项作为违约金。第十三条合同变更及终止13.1变更程序：合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。13.2合同终止：因不可抗力、合同履行完毕或双方协商一致等原因，合同可终止。13.3终止条件：合同终止时，双方应结算已完成的工程量和款项，并办理合同终止手续。第十四条违约责任及争议解决14.1违约责任：任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。14.2争议解决：双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方之外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。1.1.2第三方应具备相应的资质和条件，能够独立承担法律责任。第二条第三方介入的范围和方式2.1.1第三方介入的范围包括但不限于工程监理、质量检测、安全监督、环境保护监测等。2.1.2第三方介入的方式包括但不限于现场巡查、报告提交、定期会议、专项评估等。第三条第三方选聘和授权3.1.1第三方的选聘由甲乙双方共同决定，并签订相应的服务合同。3.1.2第三方在介入合同履行过程中，应接受甲乙双方的监督和指导。第四条第三方的责任和权利4.1.1第三方应按照服务合同约定，独立、客观、公正地履行职责。4.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件，以便履行其职责。4.1.3第三方在履行职责过程中，发现甲乙双方违反合同约定或存在违法行为，有权向甲乙双方提出整改建议或报告。第五条第三方的责任限额5.1.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。5.1.2第三方的责任限额由服务合同约定，但不得超过其收取的服务费用。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1.1第三方与甲乙双方的关系是服务合同关系，第三方不参与甲乙双方的权利义务分配。6.1.2第三方在履行职责过程中，与甲乙双方的关系仅限于合同履行范围内的指导和监督。6.1.3第三方不得干预甲乙双方的合同权利义务，不得代替甲乙双方进行决策。第七条第三方介入的变更程序7.1.1如需变更第三方介入的范围、方式或服务内容，甲乙双方应协商一致，并以书面形式通知第三方。7.1.2第三方应在收到变更通知后____个工作日内，确认是否接受变更。第八条第三方介入的终止8.1.1如第三方在履行职责过程中出现重大失误或违法行为，甲乙双方有权终止其服务。8.1.2第三方介入的终止，应按照服务合同约定办理相关手续。第九条第三方介入的费用承担9.1.1第三方介入的费用由甲乙双方按照服务合同约定承担。9.1.2第三方介入的费用支付方式、时间节点等，由服务合同约定。第十条第三方介入的保密义务10.1.1第三方在介入合同履行过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密和技术秘密。10.1.2第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第十一条第三方介入的争议解决11.1.1第三方介入过程中发生的争议，应通过协商解决。11.1.2协商不成的，可按照服务合同约定的争议解决方式处理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸及技术规范详细要求：包含所有施工图纸、技术规范、施工标准等文件，确保施工过程中的技术指导。说明：施工图纸及技术规范是施工方进行施工的依据，必须清晰、完整。2.附件二：施工组织设计详细要求：包括施工进度计划、施工方案、安全措施、环境保护措施等。说明：施工组织设计是指导施工方进行施工管理的文件，需详细、合理。3.附件三：工程量清单及报价单详细要求：列出工程量、单价、总价等，明确工程款支付依据。说明：工程量清单及报价单是工程款支付的基础，需准确无误。4.附件四：施工合同及补充协议详细要求：包括合同文本、双方签字盖章的补充协议等。说明：施工合同及补充协议是双方权利义务的依据，需完整、规范。5.附件五：第三方服务合同详细要求：包括第三方服务内容、服务费用、服务期限等。说明：第三方服务合同是第三方提供服务的依据，需明确、具体。6.附件六：付款凭证详细要求：包括发票、收据、银行转账凭证等。说明：付款凭证是工程款支付的证据，需真实、合法。7.附件七：质量检查报告详细要求：包括自检报告、验收报告、第三方检测报告等。说明：质量检查报告是施工质量的重要依据，需真实、客观。8.附件八：安全生产记录详细要求：包括安全生产会议记录、安全事故记录、安全教育培训记录等。说明：安全生产记录是确保施工安全的重要依据，需完整、准确。9.附件九：环境保护监测报告详细要求：包括环境监测数据、处理措施、整改报告等。说明：环境保护监测报告是确保施工过程中环境保护的重要依据，需真实、有效。10.附件十：争议解决文件详细要求：包括争议解决协议、调解书、判决书等。说明：争议解决文件是解决合同履行过程中争议的依据，需合法、有效。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工方未按合同约定的时间完成施工任务。责任认定标准：每延迟一天，施工方应向甲方支付_____%的违约金。示例：若合同工期为6个月，施工方延迟1个月完成施工，则应支付合同总价_____%的违约金。2.违约行为：施工方未按合同约定的质量标准完成施工。责任认定标准：施工方应修复不合格工程，并承担修复费用。示例：若施工方完成的工程不符合质量标准，甲方有权要求施工方进行修复，施工方应承担修复费用。3.违约行为：施工方未按合同约定的时间提供付款凭证。责任认定标准：施工方每延迟一天，甲方有权扣除_____%的工程款作为违约金。示例：若施工方延迟3天提供付款凭证，甲方有权扣除合同总价_____%的工程款。4.违约行为：甲方未按合同约定的时间支付工程款。责任认定标准：甲方每延迟一天，应向施工方支付_____%的滞纳金。示例：若甲方延迟1个月支付工程款，则应向施工方支付合同总价_____%的滞纳金。5.违约行为：第三方在履行职责过程中出现重大失误。责任认定标准：第三方应承担相应的赔偿责任。示例：若第三方在质量检测过程中出现重大失误，导致工程质量问题，第三方应承担修复费用。全文完。二零二四年海洋工程伸缩缝施工合同2本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方名称1.2合同签订日期1.3合同有效期1.4合同签订地点2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.施工范围3.1施工区域3.2施工内容3.3施工期限4.工程质量标准4.1质量要求4.2质量检验4.3质量责任5.施工进度5.1进度安排5.2进度调整5.3进度延误责任6.施工安全6.1安全生产责任制6.2安全生产措施6.3安全生产事故处理7.工程造价及支付7.1工程造价7.2工程款支付方式7.3工程款支付时间8.合同变更及解除8.1合同变更8.2合同解除8.3合同终止9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.不可抗力11.1不可抗力定义11.2不可抗力处理11.3不可抗力责任12.合同附件12.1附件一：工程图纸12.2附件二：施工方案12.3附件三：其他相关文件13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同生效后义务14.合同解除14.1合同解除条件14.2合同解除程序14.3合同解除后果第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同双方名称甲方：海洋工程有限责任公司乙方：海洋工程伸缩缝施工有限公司1.2合同签订日期2024年3月1日1.3合同有效期自2024年3月1日起至2024年12月31日止1.4合同签订地点上海市浦东新区2.工程概况2.1工程名称“海洋工程伸缩缝施工项目”2.2工程地点浙江省舟山群岛2.3工程规模总长度：10000米2.4工程内容包括伸缩缝的安装、调试及维护工作3.施工范围3.1施工区域包括但不限于海域的海洋工程伸缩缝施工区域3.2施工内容伸缩缝的预制伸缩缝的运输伸缩缝的安装伸缩缝的调试伸缩缝的维护3.3施工期限自合同生效之日起90日内完成全部施工任务4.工程质量标准4.1质量要求伸缩缝的安装质量应符合国家相关标准和规范要求伸缩缝的安装位置应准确无误伸缩缝的安装应保证其功能性和耐久性4.2质量检验伸缩缝安装完成后，甲方将组织相关人员进行质量检验质量检验合格后方可进行下一阶段的施工4.3质量责任乙方对伸缩缝的安装质量承担全部责任如因乙方原因导致伸缩缝质量问题，乙方应承担修复责任及相应费用5.施工进度5.1进度安排第一个月：完成伸缩缝预制和运输工作第二个月：完成伸缩缝安装和调试工作第三个月：完成伸缩缝维护工作5.2进度调整如遇不可抗力或甲方原因导致施工进度延误，经双方协商后可调整施工进度5.3进度延误责任如因乙方原因导致施工进度延误，乙方应承担相应责任，包括但不限于赔偿甲方损失6.施工安全6.1安全生产责任制乙方应建立健全安全生产责任制，确保施工安全6.2安全生产措施乙方应制定详细的安全施工方案，包括安全防护措施、应急预案等6.3安全生产事故处理如发生安全生产事故，乙方应立即采取应急措施，并及时报告甲方，同时承担相应的责任和赔偿7.工程造价及支付7.1工程造价本合同工程造价为人民币壹仟万元整（￥10000000.00）7.2工程款支付方式甲方按进度支付工程款，具体支付比例和节点由双方另行协商确定7.3工程款支付时间甲方应在每个进度节点后5个工作日内支付相应比例的工程款8.合同变更及解除8.1合同变更合同内容如有变更，需经双方协商一致，并以书面形式进行确认变更后的合同内容具有同等法律效力8.2合同解除甲方违约，乙方有权解除合同，并要求赔偿损失乙方违约，甲方有权解除合同，并要求赔偿损失发生不可抗力事件，导致合同无法履行合同解除后，双方应立即停止合同约定的所有活动8.3合同终止合同履行完毕或解除后，合同终止，双方应按照合同约定进行结算9.争议解决9.1争议解决方式双方应通过友好协商解决合同执行过程中的争议如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决9.2争议解决机构双方同意将争议提交至合同签订地的人民法院进行诉讼9.3争议解决费用诉讼费用由败诉方承担，除非法院另有判决10.违约责任10.1违约情形乙方未按合同约定完成施工任务乙方施工质量不符合合同约定乙方未按时支付工程款甲方未按时支付工程款10.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿守约方损失违约方应支付违约金，违约金金额由双方另行协商确定10.3违约赔偿违约赔偿金额应根据实际损失和违约程度确定，最高不超过合同总价的20%11.不可抗力11.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等11.2不可抗力处理发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方，并采取措施减轻损失不可抗力事件导致合同无法履行时，双方可协商解除合同或变更合同内容11.3不可抗力责任因不可抗力导致合同无法履行时，双方互不承担责任12.合同附件12.1附件一：工程图纸附件一为伸缩缝施工项目的工程图纸，包括施工图、设计图等12.2附件二：施工方案附件二为伸缩缝施工项目的详细施工方案，包括施工步骤、安全措施等12.3附件三：其他相关文件附件三包括合同双方认为需要作为合同附件的其他文件13.合同生效13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效13.2合同生效日期合同生效日期为2024年3月1日13.3合同生效后义务合同生效后，双方应按照合同约定履行各自义务14.合同解除14.1合同解除条件如合同约定的解除条件成就，任何一方均可解除合同14.2合同解除程序解除合同需提前30日书面通知对方，并说明解除原因14.3合同解除后果合同解除后，双方应按照合同约定进行结算，并处理合同解除后的善后事宜第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同中所述第三方是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供技术支持、咨询、监理、检验、鉴定等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方选择第三方的选择由甲乙双方协商确定，并签订相应的合作协议。15.3第三方职责第三方应按照合作协议的约定，履行其职责，并对提供的服务的质量负责。16.第三方介入程序16.1第三方介入申请甲方或乙方如需第三方介入，应向对方提出书面申请，并说明介入的理由和预期目标。16.2第三方介入审批对方收到申请后，应在5个工作日内给予书面答复，同意或拒绝第三方介入。16.3第三方介入协议双方同意第三方介入后，应与第三方签订合作协议，明确各方的权利和义务。17.第三方责任限额17.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲方或乙方损失的最高赔偿金额。17.2责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定，一般不超过合同总价的5%。17.3责任限额履行第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成甲方或乙方损失，应在责任限额内承担赔偿责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1责任划分第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成损失，应承担相应的责任。甲乙双方因第三方介入而产生的争议，应通过协商解决，协商不成时，按第9条争议解决方式处理。18.2权利义务第三方应按照合作协议的约定，享有相应的权利，并承担相应的义务。甲乙双方应尊重第三方的独立法人地位，不得干涉第三方在合同约定范围内的正常工作。19.第三方介入的额外条款19.1保密条款第三方在介入过程中，应遵守保密原则，不得泄露甲乙双方的商业秘密。19.2知识产权条款第三方在介入过程中，如需使用甲乙双方的知识产权，应取得甲乙双方的书面许可。19.3合作期限条款第三方介入的合作期限应与合同有效期相一致，或根据实际需要另行约定。20.第三方介入的说明20.1第三方介入的必要性第三方介入有助于提高合同履行的效率和质量，确保工程进度和工程质量。20.2第三方介入的风险第三方介入可能存在一定的风险，甲乙双方应在合作协议中明确风险承担和责任划分。20.3第三方介入的监督甲乙双方应对第三方的介入进行监督，确保第三方按照协议履行职责。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程图纸要求：提供完整的施工图纸，包括设计图、施工图、详图等，确保图纸清晰、准确、完整。说明：工程图纸是施工的依据，必须经过甲方确认后方可进行施工。2.附件二：施工方案要求：详细说明施工步骤、施工方法、安全措施、进度安排等，确保施工方案科学、合理、可行。说明：施工方案是施工指导文件，乙方