




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年消防工程安全生产监理合同集锦本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.合同签订背景2.1项目概况2.2项目建设地点2.3项目建设规模2.4项目建设工期3.合同标的3.1消防工程监理范围3.2消防工程监理内容3.3消防工程监理标准4.合同期限4.1合同生效日期4.2合同终止日期4.3合同延期5.监理费用5.1监理费用总额5.2监理费用支付方式5.3监理费用支付时间6.监理工作内容6.1消防工程设计监理6.2消防工程施工监理6.3消防工程验收监理6.4消防工程整改监理7.监理工作程序7.1设计阶段监理程序7.2施工阶段监理程序7.3验收阶段监理程序7.4整改阶段监理程序8.质量要求8.1设计质量要求8.2施工质量要求8.3验收质量要求9.安全生产责任9.1监理单位安全生产责任9.2施工单位安全生产责任9.3业主单位安全生产责任10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后果14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同附件14.3合同附件内容14.4合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1监理单位名称:消防工程监理有限公司1.1.2业主单位名称:房地产开发有限公司1.2合同双方地址1.2.1监理单位地址:市区路号1.2.2业主单位地址:市区路号1.3合同双方法定代表人1.3.1监理单位法定代表人:1.3.2业主单位法定代表人:1.4合同双方联系方式2.合同签订背景2.1项目概况2.1.1项目名称:小区消防工程2.1.2项目建设地点:市区街道2.1.3项目建设规模:总建筑面积约10万平方米,共计1000户2.1.4项目建设工期:2024年1月1日至2024年12月31日3.合同标的3.1消防工程监理范围3.1.1设计阶段监理:对消防工程设计方案的合理性、合规性进行审查3.1.2施工阶段监理:对消防工程施工过程进行监督,确保工程质量、进度和安全3.1.3验收阶段监理:对消防工程验收过程进行监督,确保验收合格3.2消防工程监理内容3.2.1消防工程设计文件审查3.2.2消防工程施工过程监督3.2.3消防工程验收监督3.2.4消防工程整改监督3.3消防工程监理标准3.3.1国家现行消防工程相关法律法规3.3.2国家消防工程相关标准规范3.3.3地方消防工程相关标准规范4.合同期限4.1合同生效日期:自双方签字盖章之日起生效4.2合同终止日期:合同工期结束之日4.3合同延期:如因不可抗力等原因导致合同工期延误,经双方协商一致,可对合同工期进行延期5.监理费用5.1监理费用总额:人民币壹佰万元整(¥100,000.00)5.2监理费用支付方式:分阶段支付,具体支付方式详见附件一5.3监理费用支付时间:每个阶段工作完成后,监理单位提交付款申请,业主单位在收到申请后10个工作日内支付相应款项6.监理工作内容6.1消防工程设计监理6.1.1审查消防工程设计文件是否符合国家现行消防工程相关法律法规和标准规范6.1.2审查消防工程设计文件是否满足消防工程的功能和安全要求6.1.3对消防工程设计文件提出修改意见,确保设计质量6.2消防工程施工监理6.2.1监督施工单位按照设计文件和施工规范进行施工6.2.2监督施工单位确保施工过程中的质量和安全6.2.3对施工过程中发现的问题提出整改意见,确保整改到位6.3消防工程验收监理6.3.1监督施工单位按照验收规范进行验收6.3.2审查验收报告的真实性和完整性6.3.3对验收过程中发现的问题提出整改意见,确保整改到位6.4消防工程整改监理6.4.1监督施工单位对验收过程中发现的问题进行整改6.4.2审查整改方案的有效性和可行性6.4.3对整改过程进行监督,确保整改到位8.质量要求8.1设计质量要求8.1.1设计文件应符合国家现行消防工程相关法律法规和标准规范8.1.2设计文件应满足消防工程的功能和安全要求8.1.3设计文件应包含详细的施工图和技术说明8.2施工质量要求8.2.1施工单位应严格按照设计文件和施工规范进行施工8.2.2施工过程应保证消防工程的质量,不得出现质量问题8.2.3施工单位应建立质量保证体系,确保施工质量8.3验收质量要求8.3.1验收标准应符合国家现行消防工程相关法律法规和标准规范8.3.2验收过程应严格按照验收标准进行8.3.3验收合格后,应提供完整的验收报告和验收资料9.安全生产责任9.1监理单位安全生产责任9.1.1监理单位应遵守国家安全生产法律法规,确保监理工作安全9.1.2监理单位应定期对监理人员进行安全生产教育和培训9.2施工单位安全生产责任9.2.1施工单位应遵守国家安全生产法律法规,确保施工现场安全9.2.2施工单位应建立安全生产责任制,确保施工安全9.3业主单位安全生产责任9.3.1业主单位应提供安全的生产条件,确保消防工程安全9.3.2业主单位应定期对施工现场进行安全检查,发现安全隐患及时整改10.保密条款10.1保密内容10.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密10.1.2与合同履行相关的其他保密信息10.2保密期限10.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年10.3违约责任10.3.1违约方应承担相应的法律责任,赔偿对方因此遭受的损失11.违约责任11.1违约情形11.1.1未按合同约定履行监理义务11.1.2未按合同约定支付监理费用11.1.3其他违反合同约定的行为11.2违约责任11.2.1违约方应承担相应的违约责任,赔偿对方因此遭受的损失11.3违约赔偿11.3.1违约赔偿金额由双方协商确定,协商不成可依法向人民法院提起诉讼12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议12.1.2如协商不成,可提交合同约定的争议解决机构12.2争议解决机构12.2.1市区仲裁委员会12.3争议解决程序12.3.1双方应按照争议解决机构的程序进行争议解决13.合同解除13.1合同解除条件13.1.1双方协商一致13.1.2因不可抗力导致合同无法履行13.2合同解除程序13.2.1双方应书面通知对方解除合同13.3合同解除后果13.3.1合同解除后,双方应按照约定结算剩余费用14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章14.1.2合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章14.2合同附件14.2.1附件一:监理费用支付方式14.2.2附件二:安全生产责任制14.3合同生效日期14.3.1自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同所指第三方,包括但不限于中介方、咨询方、检测机构、评估机构等。15.1.2第三方应由甲乙双方共同选定,并经对方书面同意。15.2第三方职责15.2.1第三方应按照甲乙双方的要求,提供专业服务。15.2.2第三方提供的服务应满足本合同规定的消防工程安全生产监理要求。15.3第三方权利15.3.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料,以便完成其工作。15.3.2第三方有权获得合同约定的报酬。15.4第三方义务15.4.1第三方应保证其提供的服务符合国家相关法律法规和行业标准。15.4.2第三方应保证其提供的服务不侵犯任何第三方的合法权益。15.5第三方介入程序15.5.1甲乙双方应共同确定第三方介入的时间和范围。15.5.2甲乙双方应签订与第三方相关的服务合同,明确双方的权利和义务。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方应承担因其服务不当或违反合同约定而给甲乙双方造成的直接经济损失。16.1.2第三方责任不包括因不可抗力或甲乙双方原因导致的损失。16.2责任限额16.2.1第三方责任限额为人民币伍拾万元整(¥500,000.00)。16.2.2如第三方责任超过责任限额,超出部分由第三方自行承担。16.3责任认定16.3.1第三方责任认定依据本合同及相关法律法规。16.3.2第三方责任认定由甲乙双方共同协商确定。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分17.1.1第三方应直接向甲方提供服务,不得与甲方发生直接的经济往来。17.1.2甲方应按照合同约定支付第三方服务费用。17.2第三方与乙方的划分17.2.1第三方应直接向乙方提供服务,不得与乙方发生直接的经济往来。17.2.2乙方应按照合同约定支付第三方服务费用。17.3第三方与监理单位的划分17.3.1第三方应协助监理单位完成监理工作,不得与监理单位发生直接的经济往来。17.3.2监理单位应向第三方提供必要的工作条件和协助。17.4第三方与其他相关方的划分17.4.2第三方与其他相关方的具体划分由甲乙双方根据实际情况协商确定。18.第三方变更18.1如需更换第三方,甲乙双方应书面通知对方,并经对方同意。18.2第三方更换后,原合同条款中关于第三方的规定仍然有效。19.争议解决19.1第三方介入过程中发生的争议,由甲乙双方协商解决。19.2协商不成,可提交合同约定的争议解决机构。20.合同生效及其他20.1本附加条款为合同不可分割的一部分,与合同具有同等法律效力。20.2本附加条款的修改和补充,经甲乙双方协商一致,并以书面形式作出。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:监理费用支付方式详细要求:明确监理费用的支付方式、支付比例、支付时间节点及付款流程。说明:附件一应详细列出每个阶段监理费用的具体金额和支付时间,确保监理工作的顺利进行。2.附件二:安全生产责任制详细要求:明确甲乙双方及第三方在安全生产方面的责任,包括但不限于安全生产责任书、安全生产规章制度等。说明:附件二应详细列出各方的安全生产责任,确保安全生产措施落实到位。3.附件三:第三方服务合同详细要求:明确第三方提供服务的范围、质量标准、费用、期限及违约责任等。说明:附件三应详细列出第三方服务的具体内容,确保第三方服务符合合同要求。4.附件四:消防工程设计文件详细要求:包含消防工程设计方案、施工图、技术说明等。说明:附件四应详细列出消防工程设计文件的内容,确保设计文件的完整性和准确性。5.附件五:消防工程施工图详细要求:包含消防工程施工图、施工说明等。说明:附件五应详细列出消防工程施工图的内容,确保施工图的完整性和准确性。6.附件六:消防工程验收报告详细要求:包含消防工程验收结果、验收过程、验收意见等。说明:附件六应详细列出消防工程验收报告的内容,确保验收报告的真实性和完整性。7.附件七:消防工程整改报告详细要求:包含消防工程整改内容、整改过程、整改效果等。说明:附件七应详细列出消防工程整改报告的内容,确保整改措施落实到位。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲乙双方未按合同约定履行监理义务。1.2甲乙双方未按合同约定支付监理费用。1.3第三方未按合同约定提供服务。1.4第三方提供的服务不符合合同约定。1.5甲乙双方未按合同约定提供必要的信息和资料。2.责任认定标准:2.1违约行为一经确认,违约方应承担相应的违约责任。2.2违约责任包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失、支付违约金、承担法律责任等。3.示例说明:3.1甲乙双方未按合同约定支付监理费用,导致监理工作无法正常进行,违约方应支付违约金,并赔偿因违约行为给对方造成的损失。3.2第三方未按合同约定提供服务,导致消防工程验收不合格,违约方应承担相应的整改费用,并赔偿因违约行为给甲乙双方造成的损失。3.3甲乙双方未按合同约定提供必要的信息和资料,导致第三方服务,违约方应承担相应的责任,并赔偿因违约行为给第三方造成的损失。全文完。2024年消防工程安全生产监理合同集锦1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方信息5.合同背景6.合同目的7.合同有效期二、监理范围1.监理项目概述2.监理内容3.监理期限4.监理地点三、监理职责1.监理单位职责2.施工单位职责3.甲方职责4.乙方职责5.第三方职责四、监理方法与程序1.监理工作流程2.监理工作标准3.监理工作记录4.监理报告编制五、监理费用1.费用构成2.费用支付方式3.费用调整4.费用结算六、质量控制1.质量控制目标2.质量检查方法3.质量问题处理4.质量验收标准七、安全生产1.安全生产目标2.安全生产责任3.安全生产措施4.安全生产检查八、合同变更与解除1.变更条件2.解除条件3.变更程序4.解除程序九、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约赔偿4.违约处理十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决期限十一、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后的责任4.合同终止后的结算十二、附件1.附件一:监理大纲2.附件二:监理工作计划3.附件三:监理单位资质证书4.附件四:施工单位资质证书十三、其他1.合同未尽事宜2.合同解释3.合同签署4.合同生效十四、合同附件清单1.附件一名称2.附件二名称3.附件三名称4.附件四名称合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2024年消防工程安全生产监理合同2.合同编号:_______3.合同签订日期:2024年____月____日4.合同双方信息:甲方(委托方):_______乙方(监理方):_______5.合同背景:甲方委托乙方对_______消防工程进行安全生产监理。6.合同目的:确保消防工程安全生产,保障工程质量和进度。7.合同有效期:自2024年____月____日至2024年____月____日。二、监理范围1.监理项目概述:对_______消防工程进行全过程安全生产监理。2.监理内容:包括施工前、施工中、施工后的安全生产管理。3.监理期限:自合同生效之日起至工程竣工验收合格止。4.监理地点:_______消防工程现场。三、监理职责1.监理单位职责:a.编制监理大纲和监理工作计划;b.派遣具有相应资质的监理人员;c.审查施工单位的安全生产措施;d.对施工现场进行定期和不定期的安全检查;e.督促施工单位整改安全隐患;f.参与工程竣工验收。2.施工单位职责:a.严格执行国家和地方安全生产法律法规;b.制定和落实安全生产措施;c.定期向监理单位报告安全生产情况;d.及时整改安全隐患。3.甲方职责:a.提供工程相关信息;b.协助监理单位开展工作;c.负责工程竣工验收。4.乙方职责:a.按合同要求提供监理服务;b.对监理中发现的问题提出整改意见;c.编制监理报告。5.第三方职责:若涉及第三方,应明确其职责和义务。四、监理方法与程序1.监理工作流程:a.施工前:审查施工单位的安全生产措施;b.施工中:定期和不定期的安全检查;c.施工后:参与工程竣工验收。2.监理工作标准:依据国家和地方相关法律法规及行业标准。3.监理工作记录:详细记录监理工作过程和发现的问题。4.监理报告编制:定期向甲方提交监理报告。五、监理费用1.费用构成:监理服务费、人员费用、交通费用等。2.费用支付方式:按月支付,甲方应在每月____日前支付上月费用。3.费用调整:如因不可抗力等原因导致费用增加,双方协商调整。4.费用结算:合同终止后,双方进行最终结算。六、质量控制1.质量控制目标:确保工程质量符合国家相关标准和规范。2.质量检查方法:现场检查、资料审查、抽样检验等。3.质量问题处理:督促施工单位整改,必要时进行停工处理。4.质量验收标准:依据国家和地方相关标准和规范。七、安全生产1.安全生产目标:确保工程安全生产,防止事故发生。2.安全生产责任:明确监理单位、施工单位、甲方和第三方安全责任。3.安全生产措施:制定和落实安全生产措施,包括人员培训、设备维护等。4.安全生产检查:定期和不定期的安全检查,及时发现和消除安全隐患。八、合同变更与解除1.变更条件:因不可抗力、政策调整等原因需变更合同内容。2.解除条件:任何一方严重违约或发生不可抗力事件。3.变更程序:双方协商一致,签订书面变更协议。4.解除程序:违约方提前通知对方,并签订书面解除协议。九、违约责任1.违约情形:未按合同约定履行义务、造成经济损失等。2.违约责任:违约方承担相应经济责任,赔偿对方损失。3.违约赔偿:赔偿金额根据实际损失和违约情节确定。4.违约处理:双方协商解决,协商不成可依法向仲裁机构申请仲裁。十、争议解决1.争议解决方式:协商、调解、仲裁、诉讼。2.争议解决机构:双方协商确定的仲裁机构或法院。3.争议解决程序:按照争议解决机构的规定进行。4.争议解决期限:自争议发生之日起____日内解决。十一、合同终止1.合同终止条件:合同履行完毕、合同解除、法定终止等。2.合同终止程序:双方协商一致,签订书面终止协议。3.合同终止后的责任:各自承担合同终止后的责任和义务。4.合同终止后的结算:按合同约定进行最终结算。十二、附件1.附件一:监理大纲2.附件二:监理工作计划3.附件三:监理单位资质证书4.附件四:施工单位资质证书十三、其他1.合同未尽事宜,双方另行协商解决。2.合同解释:按照合同条款的文义进行解释。3.合同签署:双方代表签字盖章后生效。4.合同生效:自合同双方签字盖章之日起生效。十四、合同附件清单1.附件一名称:监理大纲2.附件二名称:监理工作计划3.附件三名称:监理单位资质证书4.附件四名称:施工单位资质证书[甲方(委托方)签字盖章][乙方(监理方)签字盖章][日期:____年____月____日]多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.甲方主导条款:1.1甲方有权决定工程的设计、施工、监理等单位的选取和更换。1.2甲方负责提供工程所需的设计文件、施工图纸、技术规范等资料。1.3甲方应确保工程所需资金及时到位,并承担相关费用。1.4甲方应配合监理单位的工作,提供必要的工作条件。2.说明:2.1甲方作为主导方,对工程的整体规划、进度和质量负有最终责任。2.2甲方提供的设计文件、施工图纸等资料需符合国家和地方相关标准,确保工程质量和安全。2.3甲方及时到位的资金支持是保证工程顺利进行的关键。2.4甲方应积极配合监理单位的工作,确保监理工作的顺利进行。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:1.乙方主导条款:1.1乙方负责制定监理大纲和监理工作计划,并报甲方审核批准。1.2乙方有权对施工现场进行巡视、检查和验收,并对发现的问题提出整改意见。1.3乙方负责编制监理报告,并向甲方提交。1.4乙方有权要求甲方提供必要的资料和条件。2.说明:2.1乙方作为主导方,对工程的安全、质量和进度负有监督责任。2.2乙方制定的监理大纲和监理工作计划需符合国家和地方相关标准,确保监理工作的有效性。2.3乙方有权对施工现场进行巡视和检查,确保工程质量和安全。2.4乙方有权要求甲方提供必要的资料和条件,以便更好地履行监理职责。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:1.第三方中介条款:1.1第三方中介负责协调甲方、乙方及其他相关方之间的沟通和合作。1.2第三方中介应保证提供的信息真实、准确、完整。1.3第三方中介有权对工程进度、质量和安全进行监督。1.4第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。2.说明:2.1第三方中介作为独立第三方,有利于保障工程各方的合法权益。2.2第三方中介提供的信息需真实、准确,以确保工程顺利进行。2.3第三方中介对工程进度、质量和安全的监督,有助于提高工程的整体管理水平。2.4第三方中介费用的合理分担,有利于确保各方的权益。附件及其他补充说明一、附件列表:1.监理大纲2.监理工作计划3.监理单位资质证书4.施工单位资质证书5.甲方提供的工程相关资料(如设计文件、施工图纸、技术规范等)6.乙方编制的监理报告7.第三方中介的资质证书8.合同变更协议9.合同解除协议10.违约赔偿协议11.争议解决协议二、违约行为及认定:1.违约行为:a.甲方未按时提供工程所需资料和条件;b.甲方未按时支付监理费用;c.乙方未按合同要求提供监理服务;d.乙方未按合同要求提交监理报告;e.施工单位未按安全生产要求施工;f.第三方中介未履行协调职责。2.违约认定:a.违约行为发生,经双方确认;b.违约行为对合同履行造成实际影响;c.违约行为符合合同约定的违约情形。三、法律名词及解释:1.合同:指当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约:指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定。3.仲裁:指当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.诉讼:指当事人依法向人民法院提起诉讼,请求人民法院对争议进行审理和判决。5.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按时提供工程所需资料和条件。解决办法:甲方应按时提供,如遇特殊情况,双方协商解决。2.问题:乙方未按合同要求提供监理服务。解决办法:乙方应立即整改,如影响工程进度和质量,甲方有权要求赔偿。3.问题:施工单位未按安全生产要求施工。解决办法:监理单位应立即制止,并要求施工单位整改,必要时报告甲方。五、所有应用场景:1.消防工程建设项目;2.安全生产监理服务;3.政府监管和行业自律;4.工程质量和进度控制;5.争议解决和法律援助。全文完。2024年消防工程安全生产监理合同集锦2合同编号_________一、合同主体1.甲方(委托方):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________2.乙方(受托方):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________3.其他相关方:(如有其他相关方,请在此处填写)名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________二、合同前言2.1背景和目的鉴于甲方在消防工程安全生产方面的需求,乙方具备相应的资质和经验,双方经友好协商,达成一致意见,签订本合同。本合同旨在明确双方在消防工程安全生产监理过程中的权利、义务及责任,确保消防工程安全生产监理工作的顺利进行。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规,以及国家及地方有关消防工程安全生产监理的规定,经双方协商一致,签订本合同。三、定义与解释3.1专业术语1.消防工程:指为预防和减少火灾危害,保障人身和财产安全,在建筑物、构筑物及其附属设施中安装、使用、维修、检测、评估消防设施和消防系统的工程。2.安全生产监理:指监理单位受委托方委托,对消防工程安全生产进行全过程、全方位的监督、检查、指导和服务。3.2关键词解释1.合同:指本合同,包括合同、附件、补充协议等。2.合同履行:指本合同规定的各项权利、义务和责任在合同有效期内得到实现。3.合同终止:指本合同因约定或法定原因而提前结束。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定,提供合格的消防工程安全生产监理服务。2.甲方有权对乙方的工作进行监督、检查,并提出意见和建议。3.甲方应按照合同约定,及时、足额支付监理费用。4.甲方应配合乙方开展监理工作,提供必要的工作条件和信息。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定,提供合格的消防工程安全生产监理服务所需的资料和条件。2.乙方应按照合同约定,独立、公正、客观地开展消防工程安全生产监理工作。3.乙方应确保监理人员的专业素质和职业道德,遵守国家法律法规及行业规范。4.乙方应按照合同约定,及时、准确地向甲方报告监理工作情况。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至消防工程安全生产监理任务完成之日止。5.2合同履行地点消防工程施工现场及乙方办公地点。5.3合同履行方式乙方按照合同约定,采用现场监理、远程监理等方式,对消防工程安全生产进行全过程、全方位的监督、检查、指导和服务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.合同约定的监理任务完成。2.双方协商一致,提前终止合同。3.因不可抗力等原因导致合同无法履行。6.3终止程序1.双方协商一致,提前终止合同的,应书面通知对方,并办理合同终止手续。2.因不可抗力等原因导致合同无法履行的,双方应及时协商,确定合同终止事宜。6.4终止后果1.合同终止后,乙方应向甲方提交监理工作报告和有关资料。2.双方应按照合同约定,处理合同终止后的有关事宜。七、费用与支付7.1费用构成a.人员费用:包括监理人员的工资、社会保险、福利等。b.设备费用:包括监理过程中所需的检测设备、通讯设备、办公设备等费用。c.差旅费用:包括监理人员因监理工作产生的交通、住宿、餐饮等费用。d.其他费用:包括合同签订、咨询、培训等费用。2.附加费用:在监理过程中,如遇特殊情况或额外需求,经双方协商一致,可增加相应的附加费用。7.2支付方式1.甲方应按照合同约定的支付方式,将监理费用支付给乙方。2.支付方式可为银行转账、支票或其他双方认可的支付方式。7.3支付时间1.合同签订后,甲方应在合同生效之日起____个工作日内,支付监理费用的_____%作为预付款。2.监理工作完成后,甲方应在收到乙方提交的监理工作报告及相关资料后____个工作日内,支付监理费用的_____%。3.合同终止后,甲方应在合同终止之日起____个工作日内,支付监理费用的剩余部分。7.4支付条款1.甲方支付监理费用时,应出具相应的支付凭证。2.乙方收到监理费用后,应及时出具相应的收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约1.若甲方未按合同约定支付监理费用,应向乙方支付_____%的违约金。2.若甲方未配合乙方开展监理工作,造成监理工作延误,甲方应承担相应的责任。8.2乙方违约1.若乙方未按合同约定履行监理职责,造成安全事故或其他损害,乙方应承担相应的责任。2.若乙方未按合同约定提供监理服务,甲方有权要求乙方承担违约责任。8.3赔偿金额和方式1.违约方应按照合同约定,向守约方支付违约金。2.若违约行为造成实际损失,违约方应按照实际损失金额进行赔偿。九、保密条款9.1保密内容1.双方在本合同履行过程中,涉及到的商业秘密、技术秘密、经营信息等。2.双方在合同履行过程中,知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等。9.2保密期限本合同的保密期限为合同签订之日起____年。9.3保密履行方式1.双方应采取合理措施,确保保密内容的保密性。2.双方未经对方同意,不得泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风、火灾等。2.战争:战争、军事行动等。3.政府行为:政府政策、法律、法规等发生变化。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.不可抗力发生时,双方应立即通知对方。2.双方应采取一切必要措施,尽量减少不可抗力带来的损失。3.因不可抗力导致的合同履行延误,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例1.自然灾害:如地震、洪水等。2.战争:如战争、军事行动等。3.政府行为:如政府政策、法律、法规等发生变化。十一、争议解决11.1协商解决1.双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。2.协商解决期限为自争议发生之日起____个工作日。11.2调解、仲裁或诉讼1.协商不成的,双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.双方也可选择仲裁方式解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得转让合同。2.经双方协商一致,合同可以转让。12.2不得转让的情形1.合同主体资格的转让。2.合同内容的转让。十三、权利的保留13.1权力保留1.乙方保留对消防工程安全生产监理过程中发现的问题进行整改和监督的权利。2.乙方保留对甲方违反安全生产规定的行为提出警告和纠正的权利。13.2特殊权力保留1.乙方在合同履行过程中,如发现甲方有重大安全隐患,有权要求甲方立即整改,并保留向有关部门报告的权利。2.乙方保留对合同履行过程中出现的新技术、新标准、新规范等进行调整和补充的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何对合同的修改或补充,均应以书面形式进行,并由双方签字盖章。2.修改或补充的书面文件作为合同的一部分,与原合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.修改或补充的条款自双方签字盖章之日起生效。2.未经双方书面同意,任何一方不得单方面修改或补充合同。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合,共同完成消防工程安全生产监理任务。2.甲方应提供必要的资料、条件和协助,确保监理工作的顺利进行。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开会议,讨论监理工作进展和问题。2.双方应通过书面报告、电话、电子邮件等方式保持沟通。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件,与其他任何协议或文件无关。16.3增减条款本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(委托方):____________________签字:_______________日期:____年____月____日盖章:________________乙方(受托方):____________________签字:_______________日期:____年____月____日盖章:________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方提供的消防工程相关资料,包括设计图纸、施工方案、设备清单等。2.乙方编制的消防工程安全生产监理计划。3.双方签订的补充协议。4.乙方提交的监理工作报告及相关资料。5.双方协商形成的会议纪要。6.甲方支付监理费用的凭证。7.乙方收款凭证。二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:a.未按合同约定支付监理费用:认定依据为合同约定的支付条款。b.未配合乙方开展监理工作:认定依据为甲方未提供必要的工作条件和信息。2.乙方违约行为及认定:a.未按合
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024互联网架构开发考试的重点试题及答案
- 网络数据存储解决方案试题及答案
- 酒店管理信息化试题及答案
- 闯关秘籍:商务礼仪师试题及答案
- 机电测试技术试题及答案
- 酒店管理师文化传播试题及答案
- 工程材料力学特性试题及答案
- 酒店行业的可持续发展考题及答案
- CP与UDP的对比分析试题及答案
- 市场营销师用户行为分析试题及答案
- 2020年现行房屋建筑工程常用材料进场取样复试检验项目规范
- 中医基础理论教学讲稿
- 硫磺安全技术说明书MSDS
- 应急灯、出口指示灯、消防栓、灭火器点检表
- 综合管理中心组织架构图人员编制表及岗位说明书
- 数字化转型对商业银行盈利能力影响的研究
- 《母鸡》课件 王崧舟 千课万人 (图片版不可编辑)
- 阁楼施工协议范本
- 2023年宿松县医院高校医学专业毕业生招聘考试历年高频考点试题含答案解析
- 新概念英语第三册第60课-Too early and too late
- 高中化学培训《追寻化学教育的本源》
评论
0/150
提交评论