2025年度数据中心基础设施建设合同范本4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度数据中心基础设施建设合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方地址2.合同标的2.1数据中心基础设施建设内容2.2数据中心基础设施建设标准2.3数据中心基础设施建设范围3.合同工期3.1工期起止时间3.2工期延误责任4.合同价款4.1合同价款总额4.2支付方式及时间4.3付款条件4.4付款违约责任5.合同履行5.1施工准备5.2施工进度5.3施工质量5.4施工安全5.5施工变更6.合同验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收不合格处理7.合同变更7.1变更条件7.2变更程序7.3变更责任8.合同解除8.1解除条件8.2解除程序8.3解除责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效11.1合同生效条件11.2合同生效时间12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除责任13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止责任14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同解释14.3合同份数14.4合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方地址2.合同标的2.1数据中心基础设施建设内容2.2数据中心基础设施建设标准2.3数据中心基础设施建设范围3.合同工期3.1工期起止时间3.2工期延误责任4.合同价款4.1合同价款总额4.2支付方式及时间4.3付款条件4.4付款违约责任5.合同履行5.1施工准备5.2施工进度5.3施工质量5.4施工安全5.5施工变更6.合同验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收不合格处理7.合同变更7.1变更条件7.2变更程序7.3变更责任7.1.1变更条件7.1.1.1任何一方在合同履行过程中，如因国家政策、法律法规、行业标准或双方协商一致等原因，需要对合同内容进行变更的，均视为合同变更。7.1.1.2合同变更应经双方协商一致，并以书面形式进行确认。7.1.2变更程序7.1.2.1提出变更方应向对方发出书面变更通知，说明变更的原因、内容、预计影响及变更后的合同条款。7.1.2.2接收变更方应在收到变更通知之日起一定期限内（如5个工作日）给予书面回复，表明是否同意变更。7.1.2.3双方就变更事宜达成一致后，应签订书面变更协议，作为合同附件。7.1.3变更责任7.1.3.1合同变更后，双方应按照变更后的合同条款履行各自义务。7.1.3.2因变更产生的额外费用，除双方另有约定外，应由变更提出方承担。7.1.3.3若变更导致工期延误，应相应调整工期，并按合同约定承担相应的责任。8.合同解除8.1解除条件8.1.1合同双方协商一致，决定解除合同。8.1.2一方违约，经另一方书面通知后，违约方未在规定期限内纠正违约行为。8.1.3发生不可抗力事件，导致合同无法履行。8.2解除程序8.2.1提出解除方应向对方发出书面解除通知，说明解除原因。8.2.2接收解除方应在收到解除通知之日起一定期限内（如5个工作日）给予书面回复。8.2.3双方确认解除合同后，应签订书面解除协议，作为合同附件。8.3解除责任8.3.1因解除合同造成的损失，由责任方承担。8.3.2合同解除后，双方应按照协议约定处理剩余工作及未付款项。9.违约责任9.1违约情形9.1.1未按合同约定履行施工义务。9.1.2工程质量不符合合同约定标准。9.1.3工期延误。9.1.4付款违约。9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.2.2违约方应立即采取补救措施，以减轻对方损失。9.3违约赔偿9.3.1违约赔偿金额应按照实际损失计算，包括直接损失和间接损失。9.3.2违约赔偿金额应在违约行为发生后一定期限内支付。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应通过友好协商解决争议。10.1.2若协商不成，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构应具有相应的资质和权威性。10.2.2争议解决机构的选择应经双方协商一致。10.3争议解决程序10.3.1双方应按照争议解决机构的程序提交争议材料。10.3.2争议解决机构应在收到争议材料后一定期限内（如3个月）作出裁决。11.合同生效11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章。11.1.2合同已履行完毕所有法定审批手续。11.2合同生效时间11.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1合同双方协商一致，决定解除合同。12.1.2一方违约，经另一方书面通知后，违约方未在规定期限内纠正违约行为。12.1.3发生不可抗力事件，导致合同无法履行。12.2解除程序12.2.1提出解除方应向对方发出书面解除通知，说明解除原因。12.2.2接收解除方应在收到解除通知之日起一定期限内（如5个工作日）给予书面回复。12.2.3双方确认解除合同后，应签订书面解除协议，作为合同附件。12.3解除责任12.3.1因解除合同造成的损失，由责任方承担。12.3.2合同解除后，双方应按照协议约定处理剩余工作及未付款项。13.合同终止13.1合同终止条件13.1.1合同约定的工期已全部完成。13.1.2合同约定的验收标准已全部达到。13.1.3双方协商一致，决定终止合同。13.2合同终止程序13.2.1双方应签订书面终止协议，作为合同附件。13.2.2双方应按照终止协议约定处理剩余工作及未付款项。13.3合同终止责任13.3.1合同终止后，双方应按照终止协议约定承担相应的责任。14.其他约定事项14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、验收标准等。14.2合同解释14.2.1本合同以中文文本为准，如有歧义，以双方协商一致的解释为准。14.3合同份数14.3.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.4合同生效日期14.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1第三方介入是指在合同履行过程中，为协助合同双方完成合同目的，由合同双方共同或单方邀请的，具备相应资质和能力的外部机构或个人。1.1.1提供专业咨询、技术支持或项目管理服务；1.1.2作为监理方对工程质量、进度、安全等进行监督；1.1.3作为验收方对工程进行验收；1.1.4作为调解方协助解决合同履行过程中的争议。2.第三方介入的引入程序2.1第三方介入的引入应由合同双方协商一致，并以书面形式确定。2.2引入第三方介入时，合同双方应向对方提供第三方的资质证明、服务内容和预期目标等信息。2.3第三方介入的引入应不影响合同双方的主体地位和权利义务。3.第三方介入的责任与权利3.1第三方介入的责任：3.1.1第三方应按照合同约定或委托协议履行其职责，并对自身行为承担相应责任。3.1.2第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致合同双方损失，应承担相应的赔偿责任。3.2第三方介入的权利：3.2.1第三方有权根据合同约定或委托协议，获取合同履行过程中所需的信息和资料。3.2.2第三方有权对合同履行情况进行监督和评价，并提出改进建议。4.第三方介入的责权利划分4.1第三方介入的责权利划分如下：4.1.1责任划分：第三方对自身行为负责，合同双方对自身行为负责，第三方对合同双方的行为不承担责任。4.1.2权利划分：第三方有权根据合同约定或委托协议，行使相应的权利；合同双方有权对第三方的行为进行监督和评价。4.1.3利益划分：第三方介入产生的利益归合同双方所有，第三方介入产生的损失由第三方自行承担。5.第三方介入的合同条款5.1.1第三方介入的目的、范围和期限；5.1.2第三方的资质、能力及服务内容；5.1.3第三方的责任和权利；5.1.4第三方介入的费用及支付方式；5.1.5第三方介入的违约责任。6.第三方责任限额6.1第三方责任限额应根据第三方介入的具体情况，由合同双方协商确定。6.2第三方责任限额应在合同中明确约定，并作为合同附件。6.3.1第三方的资质和能力；6.3.2第三方介入的范围和深度；6.3.3第三方介入可能产生的风险和损失。7.第三方介入的变更与解除7.1第三方介入的变更或解除应经合同双方协商一致，并以书面形式进行确认。7.2第三方介入的变更或解除，不影响合同双方的主体地位和权利义务。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入的争议解决方式应与合同争议解决方式一致。8.2第三方介入的争议解决程序应参照合同争议解决程序。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同双方营业执照复印件要求：提供合同双方最新有效的营业执照复印件，加盖公章。说明：用于证明合同双方的合法身份。2.附件二：合同双方法定代表人身份证明要求：提供合同双方法定代表人的身份证明文件，如身份证、护照等。说明：用于证明合同双方法定代表人的身份。3.附件三：合同双方授权委托书要求：如合同双方授权他人代表签订合同，需提供授权委托书。说明：用于证明授权人有权代表合同双方签订合同。4.附件四：数据中心基础设施建设方案要求：详细描述数据中心基础设施建设的内容、标准、范围等。说明：用于明确数据中心基础设施建设的目标和要求。5.附件五：工程图纸及技术规范要求：提供数据中心基础设施建设的工程图纸和技术规范。说明：用于指导施工过程中的具体操作。6.附件六：施工进度计划要求：制定详细的施工进度计划，包括各阶段的起止时间。说明：用于监督施工进度，确保工程按期完成。7.附件七：工程质量验收标准要求：明确数据中心基础设施建设的质量验收标准。说明：用于确保工程质量达到合同约定标准。8.附件八：安全生产管理制度要求：制定安全生产管理制度，确保施工过程中的安全。说明：用于保障施工人员的安全和生命健康。9.附件九：合同变更协议要求：如合同内容发生变更，需签订书面变更协议。说明：用于明确合同变更的内容和双方的权利义务。10.附件十：合同解除协议要求：如合同需要解除，需签订书面解除协议。说明：用于明确合同解除的原因、程序和责任。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按合同约定的时间、质量、标准完成工程。责任认定标准：根据合同约定，违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明：若乙方未按合同约定的时间完成工程，导致甲方遭受损失，乙方应赔偿甲方因此产生的损失。2.违约行为：未按合同约定支付工程款项。责任认定标准：根据合同约定，违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：若甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此产生的损失。3.违约行为：因第三方原因导致工程延误或质量不合格。责任认定标准：根据合同约定，第三方应承担相应的责任，合同双方可根据实际情况追究第三方责任。示例说明：若第三方在提供技术服务过程中出现失误，导致工程延误或质量不合格，第三方应承担相应的责任。4.违约行为：违反安全生产规定，导致安全事故。责任认定标准：根据相关法律法规和合同约定，责任方应承担相应的责任，包括但不限于赔偿损失、承担刑事责任等。示例说明：若乙方在施工过程中违反安全生产规定，导致安全事故，乙方应承担相应的责任。全文完。2025年度数据中心基础设施建设合同范本1合同目录第一章合同概述1.1合同签订依据1.2合同双方基本信息1.3合同标的物概述1.4合同签订时间及生效日期1.5合同期限及终止条件1.6合同总价及支付方式1.7合同保密条款1.8合同争议解决方式第二章项目背景及需求2.1项目背景2.2项目目标2.3项目需求2.4项目规模及配置2.5项目进度安排2.6项目质量标准第三章设计方案及实施计划3.1设计方案概述3.2设计方案主要内容3.3设计方案评审及修改3.4实施计划概述3.5实施计划主要内容3.6实施计划变更及调整第四章设备采购及供应4.1设备采购原则4.2设备供应商选择4.3设备采购清单4.4设备质量要求4.5设备交付及验收4.6设备售后服务第五章工程施工及监理5.1工程施工原则5.2工程施工监理5.3施工进度安排5.4施工质量控制5.5施工安全及环境保护5.6施工变更及签证第六章项目验收及交付6.1项目验收标准6.2项目验收流程6.3项目交付手续6.4项目交付后的维护保养第七章合同履行及管理7.1合同履行原则7.2合同履行进度7.3合同变更及解除7.4合同履行中的争议解决7.5合同履行中的监督管理第八章付款及结算8.1付款方式及期限8.2结算方式及程序8.3付款违约责任8.4结算违约责任第九章违约责任及争议解决9.1违约责任概述9.2违约情形及处理9.3争议解决方式9.4争议解决期限第十章合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同终止条件10.4合同终止程序第十一章合同附件11.1附件一：项目需求说明书11.2附件二：设计方案及实施计划11.3附件三：设备采购清单11.4附件四：工程施工及监理计划11.5附件五：项目验收标准及流程第十二章合同签署12.1合同签署主体12.2合同签署程序12.3合同签署日期第十三章合同附件签署13.1合同附件签署主体13.2合同附件签署程序13.3合同附件签署日期第十四章其他14.1合同附件的效力14.2合同文本的效力14.3合同未尽事宜的处理14.4合同的生效及终止日期合同编号_________第一章合同概述1.1合同签订依据1.1.1依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规1.1.2依据《数据中心设计规范》1.1.3依据《数据中心建设管理办法》1.2合同双方基本信息1.2.1甲方（建设单位）：[甲方全称]1.2.2乙方（承包单位）：[乙方全称]1.3合同标的物概述1.3.1项目名称：[项目名称]1.3.2项目地点：[项目地点]1.3.3项目规模：[项目规模]1.4合同签订时间及生效日期1.4.1合同签订时间：[签订日期]1.4.2合同生效日期：[生效日期]1.5合同期限及终止条件1.5.1合同期限：自合同生效之日起至[终止日期]1.5.2终止条件：[终止条件]1.6合同总价及支付方式1.6.1合同总价：人民币[总价]元1.6.2支付方式：[支付方式]1.7合同保密条款1.7.1保密内容：[保密内容]1.7.2保密期限：[保密期限]1.8合同争议解决方式1.8.1争议解决方式：[争议解决方式]第二章项目背景及需求2.1项目背景2.1.1甲方业务发展需求2.1.2行业发展趋势2.2项目目标2.2.1提升数据中心稳定性2.2.2提高数据中心安全性2.3项目需求2.3.1硬件设施需求2.3.2软件设施需求2.3.3网络设施需求2.4项目规模及配置2.4.1数据中心规模：[规模]2.4.2硬件配置：[配置]2.4.3软件配置：[配置]2.4.4网络配置：[配置]2.5项目进度安排2.5.1项目启动阶段2.5.2设计阶段2.5.3施工阶段2.5.4验收阶段2.6项目质量标准2.6.1国家标准2.6.2行业标准2.6.3企业标准第三章设计方案及实施计划3.1设计方案概述3.1.1设计原则3.1.2设计依据3.2设计方案主要内容3.2.1硬件设施设计3.2.2软件设施设计3.2.3网络设施设计3.3设计方案评审及修改3.3.1评审程序3.3.2修改程序3.4实施计划概述3.4.1实施阶段划分3.4.2各阶段时间安排3.5实施计划主要内容3.5.1施工准备3.5.2施工实施3.5.3验收交付3.6实施计划变更及调整3.6.1变更程序3.6.2调整程序第四章设备采购及供应4.1设备采购原则4.1.1符合国家标准和行业规范4.1.2优先选择优质供应商4.2设备供应商选择4.2.1供应商资质要求4.2.2供应商选择程序4.3设备采购清单4.3.1设备名称及规格4.3.2设备数量4.3.3设备单价4.4设备质量要求4.4.1设备质量标准4.4.2设备检测报告4.5设备交付及验收4.5.1交付时间4.5.2验收程序4.6设备售后服务4.6.1售后服务内容4.6.2售后服务期限第五章工程施工及监理5.1工程施工原则5.1.1符合设计文件和规范要求5.1.2确保施工质量5.2工程施工监理5.2.1监理单位资质要求5.2.2监理内容5.3施工进度安排5.3.1施工进度计划5.3.2进度控制措施5.4施工质量控制5.4.1质量控制标准5.4.2质量检验程序5.5施工安全及环境保护5.5.1安全生产责任5.5.2环境保护措施5.6施工变更及签证5.6.1变更程序5.6.2签证程序第六章项目验收及交付6.1项目验收标准6.1.1国家标准6.1.2行业标准6.1.3企业标准6.2项目验收流程6.2.1验收准备6.2.2验收程序6.3项目交付手续6.3.1交付文件6.3.2交付程序6.4项目交付后的维护保养6.4.1维护保养责任6.4.2维护保养期限第八章付款及结算8.1付款方式及期限8.1.1付款方式：分阶段付款8.1.2付款期限：按照合同约定的进度节点支付8.2结算方式及程序8.2.1结算方式：按照合同约定的结算方法进行8.2.2结算程序：双方确认工程量及质量后，甲方在[结算期限]内支付乙方款项8.3付款违约责任8.3.1甲方未按时付款，应向乙方支付[违约金比例]%的违约金8.3.2乙方未按时提交合格工程，应向甲方支付[违约金比例]%的违约金8.4结算违约责任8.4.1任何一方未按照约定进行结算，应承担相应的法律责任第九章违约责任及争议解决9.1违约责任概述9.1.1任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任9.2违约情形及处理9.2.1违约情形：[列举违约情形]9.2.2处理方式：[对应处理方式]9.3争议解决方式9.3.1争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼9.3.2争议解决期限：自争议发生之日起[争议解决期限]第十章合同解除及终止10.1合同解除条件10.1.1任何一方违约，另一方有权解除合同10.1.2[其他解除条件]10.2合同解除程序10.2.1解除通知：一方应书面通知另一方解除合同10.2.2解除生效：自解除通知送达对方之日起合同解除10.3合同终止条件10.3.1合同期限届满10.3.2双方协商一致10.4合同终止程序10.4.1终止通知：双方应书面确认合同终止10.4.2终止生效：自终止通知送达对方之日起合同终止第十一章合同附件11.1附件一：项目需求说明书11.1.1附件一内容：详细描述项目需求11.2附件二：设计方案及实施计划11.2.1附件二内容：详细描述设计方案及实施计划11.3附件三：设备采购清单11.3.1附件三内容：详细列出设备名称、规格、数量、单价等信息11.4附件四：工程施工及监理计划11.4.1附件四内容：详细描述工程施工及监理计划11.5附件五：项目验收标准及流程11.5.1附件五内容：详细描述项目验收标准及流程第十二章合同签署12.1合同签署主体12.1.1甲方代表：[甲方代表姓名及职务]12.1.2乙方代表：[乙方代表姓名及职务]12.2合同签署程序12.2.1双方代表签署合同12.2.2签署日期：[签署日期]第十三章合同附件签署13.1合同附件签署主体13.1.1甲方代表：[甲方代表姓名及职务]13.1.2乙方代表：[乙方代表姓名及职务]13.2合同附件签署程序13.2.1双方代表签署合同附件13.2.2签署日期：[签署日期]第十四章其他14.1合同附件的效力14.1.1合同附件作为合同不可分割的一部分，具有同等法律效力14.2合同文本的效力14.2.1合同文本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力14.3合同未尽事宜的处理14.3.1合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决14.4合同的生效及终止日期14.4.1合同自双方代表签字之日起生效14.4.2合同期限届满或终止条件成就时终止甲方（建设单位）代表签字：____________________乙方（承包单位）代表签字：____________________日期：____________________日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1项目决策权1.1.1甲方拥有项目决策权，包括但不限于项目设计方案的确定、设备采购的选择、施工进度的安排等。1.1.2乙方应按照甲方的要求和指示进行项目实施，确保项目符合甲方的要求和预期。1.2项目变更管理1.2.1任何项目变更均需经甲方批准，包括但不限于设计变更、进度调整、费用增加等。1.2.2乙方应在变更发生前及时通知甲方，并提供变更原因、影响及解决方案。1.3甲方监督权1.3.1甲方有权对项目实施过程进行监督，包括但不限于现场检查、进度跟踪、质量检验等。1.3.2乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的资料和条件。1.4甲方付款条件1.4.1甲方在收到乙方提交的符合合同要求的工程量清单和验收报告后，[付款周期]内支付相应款项。1.4.2甲方有权对乙方提交的工程量清单和验收报告进行审核，如有异议，可要求乙方进行修正。1.5甲方责任1.5.1甲方负责提供项目所需的土地、场地、基础设施等条件。1.5.2甲方负责办理项目所需的相关审批手续。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1项目设计权2.1.1乙方拥有项目设计方案的主导权，包括但不限于技术方案的选择、设备选型、施工方法等。2.1.2甲方应尊重乙方的专业判断，对设计方案提出意见和建议。2.2项目施工管理2.2.1乙方负责项目施工的全过程管理，包括但不限于施工组织、进度控制、质量控制等。2.2.2甲方应提供必要的支持和协助，确保项目顺利进行。2.3乙方责任2.3.1乙方保证项目按照约定的设计标准、施工规范和质量要求完成。2.3.2乙方负责项目施工过程中的安全、环保和文明施工。2.4乙方付款条件2.4.1乙方在完成合同约定的工程量后，甲方应在[付款周期]内支付相应款项。2.4.2甲方有权对乙方完成的工程量进行验收，如有异议，可要求乙方进行修正。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1中介机构职责3.1.1中介机构负责对项目实施过程中的设计、施工、验收等环节进行监督和协调。3.1.2中介机构应保持独立、客观、公正，维护甲乙双方的合法权益。3.2中介机构费用3.2.1中介机构费用由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。3.2.2中介机构费用应在合同签订后支付。3.3中介机构变更3.3.1如需更换中介机构，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议。3.3.2更换中介机构不影响合同其他条款的执行。3.4中介机构责任3.4.1中介机构应对其监督和协调工作负责，如因中介机构原因导致项目出现问题，中介机构应承担相应责任。3.4.2中介机构应配合甲乙双方解决项目实施过程中的争议。附件及其他补充说明一、附件列表：1.项目需求说明书2.设计方案及实施计划3.设备采购清单4.工程施工及监理计划5.项目验收标准及流程6.甲方代表授权委托书7.乙方代表授权委托书8.中介机构服务协议9.付款凭证10.工程量清单11.验收报告12.合同变更及补充协议二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按时付款乙方未按时提交合格工程任何一方未按照约定进行结算任何一方违反合同约定的保密条款任何一方未按照约定进行项目变更任何一方未按照约定进行项目验收2.违约行为的认定：违约行为的发生应当有明确的证据证明违约行为应当符合合同约定的违约情形违约行为的认定应由双方协商或通过争议解决机制确定三、法律名词及解释：1.合同法：调整合同关系的法律法规，包括合同的订立、履行、变更、解除和终止等。2.违约责任：合同当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担的民事责任。3.争议解决：指在合同履行过程中，双方就合同条款或合同履行发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.保密条款：合同中约定的保密内容、保密期限和保密义务的条款。5.变更：在合同履行过程中，对合同内容进行修改或补充的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按时付款解决办法：甲方应按照合同约定的付款期限支付款项，如未按时支付，应向乙方支付违约金。2.问题：乙方未按时提交合格工程解决办法：乙方应按照合同约定的进度和质量要求完成工程，如未按时完成，应向甲方支付违约金。3.问题：合同变更未得到双方同意解决办法：任何合同变更均需经双方协商一致，如一方不同意，应通过争议解决机制解决。五、所有应用场景：1.数据中心新建项目2.数据中心扩建项目3.数据中心升级改造项目4.数据中心设备采购项目5.数据中心施工监理项目全文完。2025年度数据中心基础设施建设合同范本2合同编号_________一、合同主体1.1甲方（建设单位）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.2乙方（施工单位）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.3其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）二、合同前言2.1背景：随着我国信息化建设的快速发展，数据中心作为信息化基础设施的重要组成部分，已成为推动经济社会发展的重要力量。为满足市场需求，提高数据中心建设水平，甲方决定在2025年度进行数据中心基础设施建设。2.2目的：本合同旨在明确甲方与乙方在2025年度数据中心基础设施建设过程中的权利、义务、责任和违约责任，确保项目顺利进行，实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语：（1）数据中心：指为满足信息化需求，提供计算、存储、网络等服务的场所。（2）基础设施建设：指数据中心建设过程中涉及到的土建、网络、电力、安防等基础建设。（3）施工图纸：指乙方根据甲方提供的项目需求，设计并绘制出的施工图纸。3.2关键词解释：（1）甲方：指在本合同中承担建设单位职责的一方。（2）乙方：指在本合同中承担施工单位职责的一方。（3）合同履行：指甲方、乙方按照合同约定，完成各自权利和义务的过程。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方的权利：①要求乙方按照合同约定，按时、保质、保量完成数据中心基础设施建设。②对乙方在施工过程中出现的问题，有权提出整改要求。③对乙方违约行为，有权要求承担相应的违约责任。（2）甲方的义务：①按时、足额支付乙方工程款。②向乙方提供必要的施工图纸、技术资料等。②协助乙方解决施工过程中遇到的问题。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方的权利：①按照合同约定，要求甲方提供必要的施工图纸、技术资料等。②在施工过程中，有权要求甲方解决影响施工的问题。③对甲方违约行为，有权要求承担相应的违约责任。（2）乙方的义务：①按照合同约定，按时、保质、保量完成数据中心基础设施建设。②遵守国家相关法律法规和行业标准，确保施工安全。③对施工过程中出现的问题，及时与甲方沟通，共同解决。五、履行条件5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，至2025年度数据中心基础设施建设完毕之日止。5.2合同履行地点：数据中心建设地点：____________________5.3合同履行方式：（1）乙方根据甲方提供的施工图纸、技术资料等，进行数据中心基础设施建设。（2）甲方负责提供施工过程中所需的场地、设备、材料等。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件：（1）合同约定的工程验收合格。（2）合同约定的工期到期。（3）合同约定的其他终止条件。6.3终止程序：（1）双方协商一致，签订终止协议。（2）办理相关手续，终止合同。6.4终止后果：（1）合同终止后，双方应按照合同约定，处理剩余工程。（2）合同终止后，双方应按照合同约定，处理相关债权债务。（3）合同终止后，双方应按照合同约定，办理相关手续。七、费用与支付7.1费用构成：（1）设计费用：乙方根据甲方要求提供的设计服务费用。（2）施工费用：包括材料费、人工费、机械使用费、现场管理费等。（3）监理费用：乙方委派的监理单位对施工过程进行监督的费用。（4）验收费用：工程验收合格后，双方认可的验收费用。（5）其他费用：合同履行过程中产生的其他相关费用。7.2支付方式：（1）付款方式：本合同采用分阶段支付的方式。（2）支付比例：具体支付比例根据工程进度及验收结果确定。7.3支付时间：（1）预付款：合同签订后5个工作日内，甲方支付乙方合同总额的10%作为预付款。（2）进度款：工程进度达到合同约定的节点，甲方支付乙方该节点费用的80%。（3）竣工结算款：工程验收合格后，甲方支付乙方该工程结算款的90%。（4）质保金：工程验收合格后，甲方支付乙方质保金（合同总额的10%），质保期届满后无质量问题，甲方退还乙方质保金。7.4支付章件：（1）甲方支付款项时，应出具正式的付款申请，包括工程进度、支付金额、付款日期等。（2）乙方收到甲方付款后，应及时出具收据或发票，作为支付凭证。八、违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未按合同约定支付款项的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的1%。（2）甲方未按时提供施工图纸、技术资料等，导致工期延误的，应赔偿乙方相应的损失。8.2乙方违约：（1）乙方未按合同约定完成工程建设的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总额的1%。（2）乙方未按时交付验收合格工程，应赔偿甲方相应的损失。（3）乙方在施工过程中出现重大质量问题的，应承担修复责任，并赔偿甲方因此造成的损失。8.3赔偿金额和方式：违约方的赔偿金额按合同约定或实际情况计算，赔偿方式为货币支付。九、保密条款9.1保密内容：（1）本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等。（2）甲方提供的项目需求、技术参数、设计方案等。（3）双方在合同履行过程中产生的其他保密信息。9.2保密期限：保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。9.3保密履行方式：（1）双方应严格遵守保密条款，不得泄露、传播保密信息。（2）未经对方同意，不得以任何形式向第三方透露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件：（1）地震、洪水、台风等自然灾害。（2）战争、骚乱、罢工等社会异常事件。（3）政府政策、法律、法规的变化等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）不可抗力发生时，双方应及时通知对方。（2）双方应协商解决因不可抗力导致的合同履行问题。（3）因不可抗力导致合同不能履行的，可根据实际情况部分或全部免除责任。10.4不可抗力实例：（1）自然灾害：如地震、洪水、台风等。（2）政府行为：如政策调整、法律法规变更等。（3）社会异常事件：如战争、罢工等。十一、争议解决11.1协商解决：双方在合同履行过程中发生争议，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼：协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，任何一方不得将本合同全部或部分权利义务转让给第三方。12.2不得转让的情形：（1）合同约定不得转让的权利义务。（2）涉及国家安全、商业秘密等特殊情形。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）本合同中，甲方保留对数据中心设施的所有权，乙方仅获得使用权。（2）在合同有效期内，未经甲方同意，乙方不得将数据中心设施转让、出租或以其他方式处分。13.2特殊权力保留：（1）甲方保留对数据中心设施的设计、施工、验收等环节的监督权。（2）甲方保留对数据中心设施运行数据的监测权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：（1）合同的修改和补充，应由双方协商一致。（2）修改和补充的内容应以书面形式进行。14.2修改和补充效力：（1）经双方签字或盖章的修改和补充内容，与本合同具有同等法律效力。（2）修改和补充的内容，应在本合同中予以明确记载。十五、协助与配合15.1相互协作事项：（1）双方应就合同履行过程中的重要事项进行协商。（2）双方应就合同履行过程中出现的问题及时沟通，共同解决。15.2协作与配合方式：（1）双方应通过会议、电话、书面等方式进行协作与配合。（2）双方应遵守诚信原则，相互尊重，共同维护合同履行。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性：本合同为独立文件，不因其他合同的成立或终止而影响其效力。16.3增减条款：本合同的增减条款，应由双方协商一致，并以书面形式进行。十七、签字、日期、盖章甲方（建设单位）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________签字或盖章：____________________日期：____________________乙方（施工单位）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________签字或盖章：____________________日期：____________________其他相关方：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________签字或盖章：____________________日期：____________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.施工图纸及技术资料2.工程量清单3.付款计划表4.质量保证书5.安全生产保证书6.环境保护保证书7.不可抗力事件证明8.争议解决协议9.合同修改和补充协议10.其他双方约定的文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按时支付款项：甲方未按合同约定支付款项，经催告后仍未支付的。未提供施工图纸及技术资料：甲方未按合同约定时间提供施工图纸及技术资料的。未协助解决施工问题：甲方未按合同约定协助乙方解决施工过程中遇到的问题的。2.乙方违约行为及认定：未按时完成工程建设：乙方未按合同约定完成工程建设的。施工质量不合格：乙方施工过程中出现重大质量问题，经甲方确认的。未按合同约定进行施工：乙方未按合同约定进行施工，导致工期延误或工程质量下降的。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.违约金：指合同当事人一方违反合同约定，向对方支付的一定金额的金钱。3.争议解决：指合同当事人因合同履行过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。4.保密条款：指合同中关于保密内容的约定，要求当事人对保密内容进行保密。5.不可抗力事件证明：指证明发生不可抗力事件的有关证明文件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中遇到不可预见的自然灾害，导致工程进度延误。解决办法：及时通知对方，并根据合同约定，协商解决因不可抗力导致的工程进度延误问题。2.问题：甲方未按时提供施工图纸及技术资料，影响工程进度。解决办法：甲方应按照合同约定，及时提供施工图纸及技术资料，如因特殊原因无法按时提供，应提前通知乙方，并协商解决。3.问题：乙方施工质量不合格，影响数据中心设施的正常运行。解决办法：乙方应立即进行整改，确保施工质量达到合同约定的标准，如整改后仍不合格，甲方有权要求乙方承担相应的责任。4.问题：合同履行过程中发生争议，双方无法协商解决。解决办法：根据合同约定，选择协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体引入：（1）甲方或乙方可根据项目需要，引入第三方主体参与数据中心基础设施建设。（2）第三方主体应具备相应的资质和经验，并与甲方或乙方签订相应的合作协议。2.第三方责任：（1）第三方主体应按照合作协议约定，履行其职责，确保工程质量和进度。（2）第三方主体应承担因自身原因导致的工程延误、质量不合格等责任。3.第三方权利：（1）第三方主体有权获得合同约定的报酬。（2）第三方主体有权要求甲方或乙方提供必要的支持，如施工场地、设备等。4.第三方义务：（1）第三方主体应遵守国家相关法律法规和行业标准。（2）第三方主体应配合甲方或乙方进行工程验收。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。（2）乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸、技术资料等。（3）乙方有权要求甲方解决施工过程中遇到的问题。2.乙方利益条款：（1）乙方有权要求甲方在工程验收合格后，支付质保金。（2）乙方有权要求甲方在合同终止后，退还已支付的预付款。3.甲方的违约及限制条款：（1）甲方未按时支付工程款的，应向乙方支付违约金。（2）甲方未提供施工图纸、技术资料等的，应承担相应的责任。（3）甲方不得无正当理由限制乙方的正常施工。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定完成工程建设。（2）甲方有权要求乙方在施工过程中保证工程质量。（3）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间完成工程。2.甲方的利益条款：（1）甲方有权要求乙方在工程验收合格后，支付质保金。（2）甲方有权要求乙方在合同终止后，退还已支付的预付款。3.乙方的违约及限制条款：（1）乙方未按时完成工程建设的，应向甲方支付违约金。（2）乙方施工质量不合格的，应承担相应的责任。（3）乙方不得无正当理由拖延工程进度。全文完。2025年度数据中心基础设施建设合同范本3合同编号_________一、合同主体1.甲方：2.乙方：3.其他相关方：二、合同前言2.1背景随着我国信息技术的快速发展，数据中心基础设施建设已成为国家信息化建设的重要组成部分。为满足甲方业务需求，提高数据中心基础设施水平，双方经友好协商，达成一致，签订本合同。2.2目的本合同旨在明确双方在数据中心基础设施建设过程中的权利、义务、责任和风险，确保项目顺利进行，实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语1.数据中心：指为满足企业、机构或个人数据处理、存储、传输、备份等需求而建设的信息系统基础设施。2.基础设施：指数据中心建设所需的电力、网络、空调、消防、安防等配套设施。3.项目进度：指数据中心基础设施建设过程中各个阶段的完成情况。3.2关键词解释1.甲方：指本合同中承担数据中心基础设施建设项目的主体。2.乙方：指本合同中承担数据中心基础设施建设施工、监理等工作的主体。3.第三方：指与数据中心基础设施建设相关的其他主体，如供应商、服务商等。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成数据中心基础设施建设。2.甲方有权对乙方的工作进行监督，并提出合理化建议。3.甲方应按照合同约定，及时支付乙方工程款及各项费用。4.2乙方的权利和义务1.乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成数据中心基础设施建设。2.乙方应确保工程质量，对因施工原因造成的质量问题负责。3.乙方应遵守国家相关法律法规，确保施工安全。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为2025年度。5.2合同履行地点5.3合同履行方式1.乙方应按照合同约定，分阶段完成数据中心基础设施建设。2.甲方应按照合同约定，分阶段支付工程款及各项费用。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.合同期限届满，且双方无其他约定。2.双方协商一致，决定终止合同。3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序1.双方协商一致，签订终止合同协议。2.乙方完成剩余工程，甲方验收合格。3.双方结算工程款及各项费用。6.4终止后果1.合同终止后，双方应按照约定办理相关手续。2.双方应按照约定承担相应的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成1.工程费用：包括但不限于土建工程、电气工程、网络工程、安防工程、消防工程等。2.设备费用：包括服务器、存储设备、网络设备、UPS电源、空调设备等。3.材料费用：包括各类建筑材料、施工材料等。4.人工费用：包括施工人员、监理人员、项目管理人员的工资及福利。5.其他费用：包括但不限于设计费、咨询费、保险费、税费等。7.2支付方式1.甲方应按照合同约定，采用银行转账的方式进行支付。2.乙方应提供合法的税务发票，作为支付依据。7.3支付时间1.首付款：合同签订后5个工作日内，甲方支付合同总价款的30%作为首付款。2.进度款：在项目每个阶段完成后，甲方根据乙方提交的工程进度报告和验收报告，支付该阶段合同总价款的30%。3.验收款：项目竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的30%。4.结算款：合同履行完毕，甲方根据乙方提交的结算报告，支付剩余的10%作为结算款。7.4支付条款1.甲方在支付款项前，有权要求乙方提供相应的验收报告和工程进度报告。2.乙方应在收到款项后，及时向甲方开具合法的税务发票。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付款项，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额的千分之五计算。2.甲方未按合同约定提供相关资料，导致乙方无法按时完成工作，甲方应承担相应的责任。8.2乙方违约2.乙方未按合同约定提供合格的产品或服务，应承担相应的赔偿责任。8.3赔偿金额和方式1.违约方应按照合同约定，在违约发生后10个工作日内，向守约方支付违约金。2.赔偿金额以实际损失为基础，双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容1.双方在合同履行过程中所知悉的对方商业秘密、技术秘密等。2.双方在合同签订前、履行中及终止后所知悉的对方商业计划、财务状况等。9.2保密期限1.保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年。9.3保密履行方式1.双方应采取必要措施，防止保密信息的泄露。2.双方未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然因素或社会因素导致合同无法履行或履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害：地震、洪水、台风、暴雨等。2.社会因素：战争、罢工、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方。2.双方应采取措施减少损失，并尽快恢复正常履行。3.因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例1.自然灾害：地震导致数据中心无法正常运行。2.社会因素：政府政策调整导致项目暂停。十一、争议解决11.1协商解决1.双方在合同履行过程中发生争议，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼1.双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.双方可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。3.双方同意采用调解方式解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务转让给第三方。2.经双方同意，合同权利和义务可转让给第三方。12.2不得转让的情形1.合同中的保密条款不得转让。2.合同中的知识产权不得转让。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对数据中心基础设施的所有权，直至乙方完成全部付款。2.乙方在合同履行期间，不得擅自转让、出租、抵押或以其他方式处置数据中心基础设施。13.2特殊权力保留1.甲方保留对数据中心基础设施的设计、技术参数和性能标准的最终决定权。2.乙方在合同履行期间，不得对数据中心基础设施进行任何未经甲方同意的改造或变更。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何对合同的修改或补充，必须以书面形式进行，并由双方签字盖章。2.任何修改或补充的条款，自双方签字盖章之日起生效。14.2修改和补充效力1.任何修改或补充的条款，均视为合同的一部分，具有同等法律效力。2.任何修改或补充的条款，不得违反国家法律法规和