版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年版消防设施画线工程设计与施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程期限3.设计内容3.1设计范围3.2设计要求3.3设计图纸3.4设计变更4.施工内容4.1施工范围4.2施工要求4.3施工进度4.4施工变更5.设计费用5.1设计费用总额5.2设计费用支付方式5.3设计费用支付时间6.施工费用6.1施工费用总额6.2施工费用支付方式6.3施工费用支付时间7.付款方式7.1付款比例7.2付款节点7.3付款方式8.交工验收8.1交工验收条件8.2交工验收程序8.3交工验收时间9.质量保证9.1质量标准9.2质量保证期9.3质量责任10.保修责任10.1保修范围10.2保修期限10.3保修责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后的责任14.其他约定14.1合同生效14.2合同份数14.3合同附件14.4合同修改与补充第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:消防设施有限公司乙方:建筑工程有限公司1.2合同双方地址甲方:省市区路号乙方:省市区路号1.3合同双方法定代表人甲方:乙方:1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1工程名称市大厦消防设施画线工程2.2工程地点市区大厦2.3工程规模总面积为5000平方米2.4工程期限自合同签订之日起60天内完成3.设计内容3.1设计范围包括消防设施画线的设计图纸及相关技术文件3.2设计要求符合国家消防设施设计规范及相关法律法规3.3设计图纸提交完整的消防设施画线设计图纸及说明书3.4设计变更设计变更需经双方协商一致,并书面确认4.施工内容4.1施工范围包括消防设施画线工程的施工、验收及保修4.2施工要求严格按照设计图纸及国家消防设施施工规范进行施工4.3施工进度按照甲方提供的施工进度计划执行4.4施工变更施工变更需经双方协商一致,并书面确认5.设计费用5.1设计费用总额人民币10万元整5.2设计费用支付方式分阶段支付,设计完成后支付50%,验收合格后支付50%5.3设计费用支付时间设计完成后10个工作日内支付首期设计费用,验收合格后10个工作日内支付尾款6.施工费用6.1施工费用总额人民币50万元整6.2施工费用支付方式分阶段支付,施工完成后支付30%,中期验收合格后支付50%,竣工验收合格后支付20%6.3施工费用支付时间施工完成后10个工作日内支付首期施工费用,中期验收合格后10个工作日内支付中期款项,竣工验收合格后10个工作日内支付尾款7.付款方式7.1付款比例设计费用:首期50%,尾期50%施工费用:首期30%,中期50%,尾期20%7.2付款节点设计完成后10个工作日内支付首期款项,中期验收合格后10个工作日内支付中期款项,竣工验收合格后10个工作日内支付尾款7.3付款方式银行转账,双方指定账户8.交工验收8.1交工验收条件工程完成且符合设计图纸及相关规范要求,甲方通知乙方进行交工验收8.2交工验收程序双方共同组织验收,乙方提供必要的验收资料,验收合格后由双方签字确认8.3交工验收时间自乙方完成工程后5个工作日内进行9.质量保证9.1质量标准符合国家消防设施工程质量标准及合同约定9.2质量保证期自竣工验收合格之日起12个月9.3质量责任若在质量保证期内出现质量问题,乙方负责修复,直至符合质量标准10.保修责任10.1保修范围包括消防设施画线工程的正常使用和维护10.2保修期限自竣工验收合格之日起24个月10.3保修责任乙方负责在保修期内免费提供必要的维修服务11.违约责任11.1违约情形包括但不限于未按期完成设计、施工;质量不符合标准;违反付款约定等11.2违约责任违约方应承担相应的违约责任,包括支付违约金和赔偿损失11.3违约赔偿违约金为合同总金额的5%,实际损失超过违约金的部分,违约方应予以赔偿12.争议解决12.1争议解决方式发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁12.2争议解决机构仲裁委员会12.3争议解决程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行13.合同解除13.1合同解除条件包括一方违约、不可抗力等因素导致合同无法履行13.2合同解除程序一方提出解除合同,需书面通知对方,并说明理由13.3合同解除后的责任14.其他约定14.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效14.2合同份数本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力14.3合同附件包括但不限于设计图纸、施工图纸、验收报告等14.4合同修改与补充本合同的修改与补充,必须以书面形式进行,并由双方签字盖章确认第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1第三方定义在本合同中,第三方指非合同双方的其他法人、自然人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、中介机构等。1.2第三方介入范围第三方介入的范围包括但不限于项目咨询、监理、检测、验收、评估、仲裁等。2.第三方介入的条件与程序2.1介入条件甲乙双方在履行本合同时,经协商一致,可邀请第三方介入。2.2介入程序甲乙双方应书面通知对方,并共同与第三方签订相关协议,明确第三方介入的具体事项和职责。3.第三方职责与权利3.1第三方职责第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求,履行相应的职责,包括但不限于:监督工程进度和质量;提供技术咨询服务;进行工程验收和评估;参与争议解决。3.2第三方权利获得甲乙双方提供的相关资料和信息;依据合同约定收取相应费用;在合同规定范围内独立行使职责。4.第三方与其他各方的责任划分4.1第三方与甲方的责任划分第三方在履行职责过程中,对甲方造成的损失,甲方应向第三方提出索赔。4.2第三方与乙方的责任划分第三方在履行职责过程中,对乙方造成的损失,乙方应向第三方提出索赔。4.3第三方与合同双方的责任划分若第三方在履行职责过程中出现过失,导致合同双方遭受损失,第三方应承担相应责任。5.第三方责任限额5.1限额定义第三方责任限额是指第三方在履行职责过程中,因过失导致合同双方遭受损失的最高赔偿金额。5.2限额确定第三方责任限额由甲乙双方与第三方协商确定,并在相关协议中明确。5.3限额适用第三方责任限额适用于本合同项下所有因第三方过失导致的损失。6.第三方介入费用的承担6.1费用承担方式第三方介入费用由甲乙双方协商承担,具体方式包括但不限于:双方共同承担;由甲方承担;由乙方承担。6.2费用支付时间第三方介入费用应在相关协议签订后,按照约定支付。7.第三方介入协议的效力7.1效力确认第三方介入协议是本合同的补充协议,与本合同具有同等法律效力。7.2效力变更本合同条款的变更,应经甲乙双方及第三方协商一致,并在第三方介入协议中予以明确。8.第三方介入的终止8.1终止条件第三方介入的终止条件包括但不限于:合同履行完毕;双方协商一致;出现不可抗力。8.2终止程序第三方介入的终止,需由甲乙双方书面通知第三方,并办理相关手续。9.第三方介入的保密9.1保密义务第三方在介入过程中,对甲乙双方提供的信息负有保密义务。9.2保密范围保密范围包括但不限于技术资料、商业秘密、财务信息等。10.第三方介入的其他规定10.1第三方介入的变更第三方介入的变更需经甲乙双方及第三方协商一致,并在相关协议中予以明确。10.2第三方介入的争议解决第三方介入的争议解决,按照本合同约定的争议解决方式处理。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计合同附件:1.1设计图纸详细要求:包含消防设施画线工程的平面图、立面图、剖面图等,尺寸比例应符合国家标准。附件说明:设计图纸是施工的重要依据,必须清晰、准确。1.2设计说明书详细要求:详细说明设计依据、设计原则、设计内容、设计变更等。附件说明:设计说明书是设计图纸的补充,有助于施工人员理解设计意图。2.施工合同附件:2.1施工图纸详细要求:包含施工图、详图、材料清单等,应符合设计图纸的要求。附件说明:施工图纸是施工的直接依据,必须详细、完整。2.2施工方案详细要求:包括施工方法、施工进度、施工安全措施等。附件说明:施工方案是施工的指导文件,有助于确保施工质量和安全。3.交工验收附件:3.1验收报告详细要求:记录验收过程、验收结果、存在问题及整改措施。附件说明:验收报告是工程验收的重要文件,需详细记录验收情况。3.2质量保证书详细要求:说明工程质量标准、质量保证措施等。附件说明:质量保证书是工程质量的重要保证,需明确质量责任。4.保修合同附件:4.1保修范围及期限详细要求:明确保修范围、保修期限、保修责任等。附件说明:保修合同附件是保修的重要依据,需详细规定保修事项。5.违约责任认定附件:5.1违约行为记录详细要求:记录违约行为发生的时间、地点、原因等。附件说明:违约行为记录是认定违约责任的重要依据,需详细记录违约情况。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1设计方违约行为设计图纸不符合设计要求设计变更未经甲方同意设计进度延误1.2施工方违约行为施工质量不符合要求施工进度延误施工安全措施不到位1.3甲方违约行为付款延误未按时提供施工图纸未按时验收工程1.4乙方违约行为付款延误未按时提供设计图纸未按时验收工程2.责任认定标准:2.1设计方违约责任认定设计图纸不符合要求,乙方有权要求设计方重新设计,并承担相应费用。设计变更未经甲方同意,设计方应承担违约责任,包括赔偿甲方损失。设计进度延误,设计方应承担违约责任,包括赔偿甲方损失。2.2施工方违约责任认定施工质量不符合要求,施工方应进行整改,并承担相应费用。施工进度延误,施工方应承担违约责任,包括赔偿甲方损失。施工安全措施不到位,施工方应承担违约责任,包括赔偿甲方损失。2.3甲方违约责任认定付款延误,甲方应向乙方支付违约金。未按时提供施工图纸,甲方应承担违约责任,包括赔偿乙方损失。未按时验收工程,甲方应承担违约责任,包括赔偿乙方损失。2.4乙方违约责任认定付款延误,乙方应向甲方支付违约金。未按时提供设计图纸,乙方应承担违约责任,包括赔偿甲方损失。未按时验收工程,乙方应承担违约责任,包括赔偿甲方损失。3.违约责任示例说明:设计方未按时提交设计图纸,导致施工进度延误,设计方应赔偿甲方因进度延误造成的损失,包括工期延误赔偿金和额外费用。施工方施工质量不符合要求,甲方要求重新施工,施工方应承担重新施工的费用,并赔偿甲方因质量问题造成的损失。甲方未按时支付工程款项,乙方有权要求甲方支付违约金,并承担因付款延误造成的损失。全文完。2024年版消防设施画线工程设计与施工合同1合同目录一、合同概述1.合同签订双方2.合同签订日期3.合同签订地点4.合同标的5.合同工期6.合同总价7.付款方式8.违约责任二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程内容5.设计要求6.施工要求7.质量标准三、设计阶段1.设计进度安排2.设计文件提交3.设计变更4.设计费用5.设计责任四、施工阶段1.施工进度安排2.施工组织设计3.施工图纸4.施工材料5.施工工艺6.施工质量7.施工安全五、验收阶段1.验收标准2.验收程序3.验收时间4.验收人员5.验收报告六、售后服务1.售后服务内容2.售后服务期限3.售后服务费用4.售后服务责任七、保密条款1.保密范围2.保密期限3.保密责任八、知识产权1.知识产权归属2.知识产权使用3.知识产权保护九、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决地点4.争议解决费用十、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同解除责任十一、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止责任十二、合同附件1.设计图纸2.施工图纸3.有关证明文件4.其他附件十三、其他约定1.不可抗力2.法律法规3.合同生效4.合同解除5.合同终止十四、合同签署1.签署时间2.签署地点3.签署人4.签署单位5.签署印章合同编号2024FS05一、合同概述1.合同签订双方a.甲方:有限公司b.乙方:消防设施有限公司2.合同签订日期:2024年4月1日3.合同签订地点:市区路号4.合同标的:消防设施画线工程的设计与施工5.合同工期:自合同签订之日起120天内完成6.合同总价:人民币壹佰万元整7.付款方式:a.预付款:合同签订后10个工作日内支付合同总额的30%b.进度款:按实际完成工程进度支付,每月支付合同总额的20%c.验收款:工程验收合格后支付合同总额的25%d.结算款:工程竣工后一个月内支付合同总额的15%,质保金在质保期满后30个工作日内退还8.违约责任:a.甲方违约责任:如未按时支付款项,应向乙方支付每日万分之五的违约金。b.乙方违约责任:如未按时完成工程,每逾期一天,应向甲方支付合同总额的0.5%的违约金。二、工程概况1.工程名称:大厦消防设施画线工程2.工程地点:市区大厦3.工程规模:建筑面积为10万平方米4.工程内容:a.消防设施画线设计b.消防设施画线施工5.设计要求:a.符合国家消防规范要求b.设计图纸清晰、完整6.施工要求:a.按设计图纸进行施工b.严格遵循施工规范和质量标准7.质量标准:a.达到国家相关质量标准b.工程质量合格,无安全隐患三、设计阶段1.设计进度安排:a.设计方案提交:合同签订后30日内b.初步设计提交:合同签订后60日内c.详细设计提交:合同签订后90日内2.设计文件提交:a.设计图纸b.设计说明书3.设计变更:a.任何设计变更需经双方协商一致b.设计变更应提交变更图纸和说明书4.设计费用:a.设计费用为合同总额的10%5.设计责任:a.乙方对设计质量承担责任四、施工阶段1.施工进度安排:a.施工准备:合同签订后10个工作日内b.施工实施:合同签订后20个工作日内c.竣工验收:合同签订后120个工作日内2.施工组织设计:a.提交施工组织设计,包括施工方案、施工计划等3.施工图纸:a.按设计图纸进行施工4.施工材料:a.选用符合国家标准的消防设施材料5.施工工艺:a.按照消防设施施工规范执行6.施工质量:a.达到国家相关质量标准7.施工安全:a.严格遵守施工安全规程,确保施工安全五、验收阶段1.验收标准:a.达到国家相关消防设施验收标准2.验收程序:a.乙方提交验收申请b.甲方组织验收3.验收时间:a.工程竣工后7个工作日内4.验收人员:a.甲方验收人员b.乙方验收人员5.验收报告:a.乙方提交验收报告,包括验收结果、存在问题等六、售后服务1.售后服务内容:a.工程保修b.故障排除2.售后服务期限:a.工程保修期为1年3.售后服务费用:a.工程保修期内免费b.故障排除费用另计4.售后服务责任:a.乙方负责售后服务七、保密条款1.保密范围:a.双方在合同执行过程中知悉的对方商业秘密2.保密期限:a.自合同签订之日起至合同终止后3年3.保密责任:a.双方不得泄露保密信息b.对泄露保密信息者承担相应法律责任八、知识产权1.知识产权归属:a.乙方提供的消防设施设计图纸、施工方案等知识产权归乙方所有。b.甲方在工程中使用的设计图纸、施工方案等知识产权归甲方所有。2.知识产权使用:a.甲方在使用乙方提供的知识产权时,需遵守相关法律法规。b.未经乙方同意,甲方不得擅自复制、发布或转让乙方知识产权。3.知识产权保护:a.双方应采取必要措施保护各自的知识产权。九、争议解决1.争议解决方式:a.双方应友好协商解决合同执行过程中产生的争议。b.协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁。2.争议解决程序:a.争议发生后,双方应提交仲裁申请书及相关证据。b.仲裁委员会应在收到仲裁申请书后30日内组成仲裁庭。3.争议解决地点:a.市4.争议解决费用:a.仲裁费用由败诉方承担。十、合同解除1.合同解除条件:a.任何一方违约,经对方书面通知后30日内仍未纠正的。b.发生不可抗力事件,导致合同无法继续履行的。2.合同解除程序:a.解除合同需双方书面同意。b.解除合同后,双方应按约定办理结算手续。3.合同解除责任:a.解除合同后,违约方应承担相应的违约责任。十一、合同终止1.合同终止条件:a.合同约定的工期届满,且工程已验收合格。b.双方协商一致解除合同。2.合同终止程序:a.双方书面确认合同终止。b.双方办理合同终止手续。3.合同终止责任:a.合同终止后,双方应按约定办理结算手续。十二、合同附件1.设计图纸2.施工图纸3.有关证明文件4.其他附件十三、其他约定1.不可抗力:a.因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担责任。b.不可抗力事件发生后,双方应及时通知对方,并提供相关证明。2.法律法规:a.本合同执行过程中,如遇国家法律法规变更,按变更后的法律法规执行。3.合同生效:a.本合同自双方签字盖章之日起生效。4.合同解除:a.合同解除需双方书面同意。5.合同终止:a.合同终止需双方书面确认。十四、合同签署1.签署时间:____年____月____日2.签署地点:____市____区____路____号3.签署人:甲方代表:(签字)乙方代表:(签字)4.签署单位:甲方单位:(盖章)乙方单位:(盖章)甲方代表:(签字)乙方代表:(签字)甲方单位:(盖章)乙方单位:(盖章)多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方主导决策权条款a.甲方在工程设计与施工过程中拥有最终决策权。b.甲方有权根据工程进展情况调整设计方案和施工计划。c.乙方应积极配合甲方的决策,并确保工程按甲方要求进行。2.甲方指定监理条款a.甲方有权指定监理单位对工程进行监督管理。b.监理单位应具备相应的资质和经验,确保工程质量符合要求。c.乙方应接受监理单位的监督管理,并及时解决监理提出的问题。3.甲方指定材料供应商条款a.甲方有权指定消防设施画线工程所需的材料供应商。b.乙方应按照甲方指定的材料供应商提供材料,并保证材料质量符合标准。c.如甲方指定的材料供应商无法满足工程需求,乙方应向甲方提出申请,经甲方同意后方可更换。4.甲方提供设计图纸审核权条款a.甲方有权对乙方提交的设计图纸进行审核,并提出修改意见。b.乙方应按照甲方的修改意见进行设计修改,直至甲方满意。c.设计图纸审核费用由乙方承担。5.甲方提供施工进度监控权条款a.甲方有权对施工进度进行监控,确保工程按期完成。b.乙方应定期向甲方报告施工进度,并及时解决施工过程中出现的问题。c.施工进度监控费用由甲方承担。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方主导设计条款a.乙方在工程设计与施工过程中拥有主导权。b.乙方有权根据工程需求提出设计方案和施工计划。c.甲方应积极配合乙方的决策,并确保工程按乙方要求进行。2.乙方指定材料供应商条款a.乙方有权指定消防设施画线工程所需的材料供应商。b.甲方应按照乙方指定的材料供应商提供材料,并保证材料质量符合标准。c.如乙方指定的材料供应商无法满足工程需求,乙方应向甲方提出申请,经甲方同意后方可更换。3.乙方提供设计图纸审核权条款a.乙方有权对甲方提交的设计图纸进行审核,并提出修改意见。b.甲方应按照乙方的修改意见进行设计修改,直至乙方满意。c.设计图纸审核费用由甲方承担。4.乙方提供施工进度监控权条款a.乙方有权对施工进度进行监控,确保工程按期完成。b.甲方应定期向乙方报告施工进度,并及时解决施工过程中出现的问题。c.施工进度监控费用由乙方承担。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.中介机构职责条款a.中介机构负责协调甲乙双方的关系,确保合同顺利履行。b.中介机构应具备相应的资质和经验,确保其提供的服务符合合同要求。c.中介机构的服务费用由甲乙双方按约定分摊。2.中介机构监督权条款a.中介机构有权对工程的设计与施工过程进行监督,确保工程质量符合要求。b.中介机构应定期向甲乙双方报告监督情况,并提出改进建议。c.中介机构的监督费用由甲乙双方按约定分摊。3.中介机构调解权条款a.当甲乙双方发生争议时,中介机构有权进行调解。b.中介机构的调解结果对甲乙双方具有约束力。c.中介机构的调解费用由甲乙双方按约定分摊。4.中介机构保密条款a.中介机构在履行职责过程中知悉的甲乙双方商业秘密,应予以保密。b.中介机构不得泄露甲乙双方的商业秘密,否则承担相应的法律责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.设计图纸2.施工图纸3.有关证明文件(如资质证明、检验报告等)4.合同签订双方的身份证明文件5.付款凭证6.验收报告7.施工组织设计8.中介机构资质证明(如有)9.争议解决相关文件(如有)二、违约行为及认定:1.违约行为:a.甲方未按时支付款项。b.乙方未按时完成工程。c.任何一方未按合同约定履行设计、施工、验收等义务。2.违约行为的认定:a.违约行为需有书面证据证明。b.双方协商不成的,可提交仲裁委员会或法院进行认定。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.知识产权:指权利人对其智力成果依法享有的专有权利,如著作权、专利权、商标权等。3.仲裁:指双方在争议发生前或发生后,提交仲裁机构进行裁决的争议解决方式。4.法院:指国家设立的审判机关,负责审理和判决各类案件。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按时支付款项。解决办法:乙方可向甲方发出书面催款通知,若甲方仍不支付,乙方可申请仲裁或向法院提起诉讼。2.问题:乙方未按时完成工程。解决办法:甲方可向乙方发出书面通知,要求乙方加快施工进度,如乙方仍无法按时完成,甲方有权解除合同并要求赔偿。3.问题:设计或施工质量不符合要求。解决办法:双方应协商解决,如协商不成,可提交仲裁委员会或法院进行裁决。五、所有应用场景:1.新建建筑消防设施画线工程。2.现有建筑消防设施画线改造工程。3.公共场所消防设施画线工程。4.企事业单位消防设施画线工程。5.消防设施画线工程设计与施工一体化项目。全文完。2024年版消防设施画线工程设计与施工合同2合同编号_________一、合同主体二、合同前言2.1背景和目的鉴于甲方为满足消防安全要求,特委托乙方进行消防设施画线工程设计及施工,为确保工程顺利进行,双方经友好协商,达成如下协议。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规及政策规定,结合甲乙双方实际情况,制定本合同。三、定义与解释3.1专业属于本合同中“消防设施画线工程”指在甲方场所内,按照消防规范要求,对消防设施进行划线标记的工程。3.2关键词解释(1)消防设施:指为防止火灾发生、扑救火灾、减少火灾损失而设置的消防设备、消防设施等;(2)画线标记:指在消防设施周边、通道等位置,按照消防规范要求,用醒目的颜色进行划线标记;(3)工程设计:指在消防设施画线工程实施前,对工程进行方案设计、图纸绘制等;(4)施工:指按照工程设计要求,对消防设施画线工程进行施工;(5)验收:指对消防设施画线工程完成后,进行质量、安全等方面的检查。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成消防设施画线工程设计及施工;(2)甲方有权对乙方的工程设计、施工过程进行监督检查;(3)甲方应按照合同约定,支付乙方工程款及相应费用;(4)甲方应提供乙方进行工程设计、施工所需的相关资料和条件。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照甲方要求,按时、按质、按量完成消防设施画线工程设计及施工;(2)乙方应遵守国家及地方有关消防设施画线工程的相关法律法规及政策规定;(3)乙方应确保工程设计、施工质量符合国家及行业规范要求;(4)乙方应配合甲方进行工程设计、施工过程中的监督检查;(5)乙方应按照合同约定,承担因工程设计、施工不当造成的损失及责任。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,合同有效期为____年,自合同生效之日起计算。5.2合同履行地点消防设施画线工程设计及施工地点为甲方场所内。5.3合同履行方式乙方应按照甲方要求,进行消防设施画线工程设计及施工,确保工程顺利进行。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。6.2终止条件(1)合同约定的工程内容已全部完成;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。6.3终止程序(1)一方提出解除合同,应提前____天书面通知对方;(2)双方协商一致解除合同,应签订终止协议。6.4终止后果(1)合同解除后,乙方应按照甲方要求,完成合同约定的剩余工作;(2)合同解除后,双方应按照合同约定,支付已完成的工程款及相应费用;(3)合同解除后,双方应按照国家及地方有关法律法规,妥善处理合同解除后的有关事宜。七、费用与支付7.1费用构成(1)工程设计费:根据甲方提供的资料和乙方的设计工作量,按实际完成的设计工作量计算;(2)施工费:包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、施工管理费等;(3)检验费:根据工程实际情况,乙方负责对施工质量进行检验,检验费用由甲方承担;(4)其他费用:包括但不限于交通费、通信费、住宿费等。7.2支付方式(1)工程设计费:在工程设计完成后,甲方支付工程设计费的50%;(2)施工费:施工过程中,甲方按月支付施工费的30%,工程竣工后支付剩余的20%;(3)检验费:在检验完成后,甲方支付检验费的100%。7.3支付时间(1)工程设计费:自工程设计完成后15日内支付;(2)施工费:每月末前支付当月施工费的30%;(3)检验费:在检验完成后15日内支付。7.4支付条款(1)甲方应在支付款项前,向乙方提供书面付款通知;(2)乙方应在收到付款通知后,按照甲方指定的账户进行收款;(3)如甲方逾期支付,应向乙方支付逾期付款金额的_____%作为违约金。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未能按照合同约定支付费用,应向乙方支付违约金;(2)甲方未能提供必要的设计资料和条件,导致乙方无法按时完成工程设计,甲方应承担相应责任。8.2乙方违约(1)乙方未能按照合同约定按时完成工程设计及施工,应向甲方支付违约金;(2)乙方施工质量不符合国家及行业规范要求,应承担相应责任,包括但不限于返工、修复等;(3)乙方违反保密条款,应承担相应责任。8.3赔偿金额和方式(1)违约金:根据合同约定,违约金为逾期付款或未按时完成工程款的_____%;(2)赔偿金额:根据实际情况,甲方或乙方应赔偿对方因违约造成的损失;(3)赔偿方式:赔偿金额以现金支付为主,也可协商其他支付方式。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于:(1)工程设计方案、施工图纸等;(2)双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密;(3)其他双方约定应保密的信息。9.2保密期限本合同的保密期限自合同生效之日起____年。9.3保密履行方式(1)双方应严格遵守保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容;(2)双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后,因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:如地震、洪水、台风等;(2)政府行为:如政策调整、法律法规变更等;(3)社会异常事件:如罢工、骚乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料;(2)在不可抗力事件持续期间,双方应暂停履行合同;(3)不可抗力事件消除后,双方应尽快恢复正常履行。10.4不可抗力实例(1)地震、洪水等自然灾害;(2)政府政策调整,导致合同无法履行;(3)罢工、骚乱等社会异常事件。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调节、仲裁或诉讼如协商不成,双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或向双方约定的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将合同的权利、义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、秘密等法律法规禁止转让的情形;(2)合同约定不得转让的情形;(3)转让可能损害对方利益的情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对消防设施画线工程设计及施工的最终验收权;(2)乙方保留对甲方提供的设计资料和条件的审核权。13.2特殊权力保留(1)双方在合同履行过程中,如发现对方存在欺诈、恶意串通等行为,有权立即终止合同,并追究对方法律责任;(2)双方在合同履行过程中,如发现对方存在损害公共利益的行为,有权向有关部门举报。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)合同的修改和补充,应经双方协商一致,并以书面形式进行;(2)合同的修改和补充,自双方签字(或盖章)之日起生效。14.2修改和补充效力合同的修改和补充,具有与原合同同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲方应配合乙方进行工程设计、施工过程中的现场协调;(2)乙方应配合甲方进行工程验收。15.2协作与配合方式(1)定期召开会议,讨论工程进度、质量等问题;(2)及时沟通,解决工程实施过程中遇到的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间的完整协议,任何口头承诺或补充均不构成合同的一部分。16.3增减条款本合同的增减条款,应由双方协商一致,并以书面形式进行。十七、签字、日期、盖章甲方(签字/盖章):日期:(年月日)乙方(签字/盖章):日期:(年月日)附件及其他说明解释一、附件列表:1.消防设施画线工程设计图纸2.施工组织设计3.材料清单及价格4.乙方资质证明文件5.甲方提供的现场条件说明6.工程验收报告7.付款凭证8.争议解决相关文件9.不可抗力事件证明材料10.其他双方认为必要的文件二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按时完成工程设计及施工,经甲方催告后仍未按时完成;乙方施工质量不符合国家及行业规范要求;甲方未按时支付费用;乙方泄露甲方商业秘密;任何一方违反保密条款;任何一方未履行合同约定的其他义务。2.违约行为的认定:甲方或乙方可向对方发出书面违约通知,要求对方在合理期限内改正;如对方在合理期限内未改正,视为违约行为成立;双方可根据合同约定的违约责任条款,追究对方的违约责任。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指合同签订后,因自然灾害、政府行为、社会异常事件等
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五版旋钻机及配件维修合同3篇
- 二零二五年度工业相机租赁合同范本3篇
- 2025版物业项目经理劳动合同模板解析2篇
- 二零二五年度计算机网络系统维护合同范本2篇
- 二零二五年度小麦种子育种与种植技术支持合同2篇
- 二零二五版宣传费用调整合同范本3篇
- 二零二五版智能生产厂房租赁合同模板下载9篇
- 二零二五年度金融机构针对农业产业提供担保的贷款合同模板2篇
- 二零二五版图书馆数字资源采购及维护合同3篇
- 医疗器械租赁合同模板
- Unit-3-Reading-and-thinking课文详解课件-高中英语人教版必修第二册
- 施工管理中的文档管理方法与要求
- 婚介公司红娘管理制度
- DL∕T 547-2020 电力系统光纤通信运行管理规程
- 种子轮投资协议
- 物业客服培训课件PPT模板
- 员工工资条模板
- 执行依据主文范文(通用4篇)
- 浙教版七年级数学下册全册课件
- 华为携手深圳国际会展中心创建世界一流展馆
- 2023版思想道德与法治专题2 领悟人生真谛 把握人生方向 第3讲 创造有意义的人生
评论
0/150
提交评论