合同管理-2025监理工程师《合同管理》模拟试卷3

合同管理-2025监理工程师《合同管理》模拟试卷3单选题（共50题，共50分）(1.)采用最低评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是()。A.确定中标价B.（江南博哥）确定合同价C.衡量各投标书优劣的依据D.确定投标人实现各种指标的依据正确答案：C参考解析：2024/2023教材P54知识点：经评审的最低投标价法。采用评标价法，是将非价格因素量化为价格来考虑，它是评价标书的依据。既不是中标价，也不是合同价，只是一种评价方法。新版章节练习，考前压卷，完整优质题库+考生笔记分享，实时更新，软件，，中标后仍按投标报价签订合同。(2.)设备采购招标中，以设备寿命周期成本为基础的评标价法中说法不正确的是()。A.设备寿命周期成本=报价+年限运行期间所发生费用-残值B.全寿命期的费用最小的设备为最优C.评标时可预先确定一个统一的设备评审寿命期，该寿命期即为设备的实际寿命D.该方法适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物正确答案：C参考解析：2024/2023教材P71知识点：以设备寿命周期成本为基础的评标价法。选项C，选定的寿命期短于实际寿命期。(3.)根据《施工合同标准文本》的规定，监理人在施工合同履行中()。A.是独立的第三方B.属于发包人一方的人员，相当于发包人的雇员C.属于发包人一方的人员，但不同于发包人的雇员D.属于建设行政主管部门的代理方正确答案：C参考解析：2024/2023教材P91知识点：施工合同管理有关各方的职责。监理人在施工合同的履行管理中不是“独立的第三方”，属于发包人一方的人员，但又不同于发包人的雇员，是在授权范围内独立工作。(4.)根据《标准施工合同》，发包人提供的材料和工程设备由承包人会同监理人验收后，由承包人负责接收，由()承担施工现场内的二次搬运费。A.发包人B.承包人C.监理人D.材料供应商正确答案：B参考解析：2024/2023教材P103知识点：施工质量管理。发包人提拱的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。(5.)某施工项目适用简明施工合同，关于该合同价格的说法正确的是（）。A.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价B.考虑法律政策、规范标准的变化对合同价格的调整C.考虑物价浮动对合同价格的调整D.基准日期即为投标截止日正确答案：B参考解析：承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价。基准日期后，因物价浮动导致承包人工程成本发生约定以外的增减，对长期（12个月以上）合同可以相应调整合同价款。基准日为投标截止前第28天。(6.)关于监理人在施工合同履行管理中的地位，说法正确的是（）。A.监理人是施工合同的当事人B.监理人不属于发包人一方人员C.监理人的一切行为均遵照发包人的指示D.监理人与承包人没有任何利益关系正确答案：D参考解析：监理人不是施工合同的当事人，属于发包人一方人员，可以在授权范围内独立处理有关事项，并非一切行为均遵照发包人的指示。(7.)施工过程中，由于施工企业项目经理的行为产生的后果，应由()承担责任。A.项目经理B.监管部门C.建设单位D.施工单位正确答案：D参考解析：本题考查的是代理关系。被代理人对代理行为承担民事责任。代理是代理人以被代理人的名义实施的法律行为，所以在代理关系中所设定的权利义务，应当直接归属被代理人享受和承担。(8.)设计施工总承包合同文件规定中，()是对“发包人要求”的响应文件。A.承包人建议书B.合同协议书C.专用条款D.通用合同条款正确答案：A参考解析：本题考查重点是设计施工总承包合同合同文件。承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明；分包方案；对发包人要求中的错误说明等内容。因此，本题的正确答案为A。(9.)设计施工总承包合同文件中，专用条款内需约定()对承包人提交文件应批准的合理期限。A.分包人B.工程师C.监理人D.发包人正确答案：C参考解析：本题考查重点是“设计施工总承包合同的订立——订立合同时需要明确的内容”。专用条款内还需约定监理人对承包人提交文件应批准的合理期限。因此，本题的正确答案为C。(10.)设计施工总承包合同与()内容相同的条款在用词上也完全一致。A.标准施工合同B.专业服务合同C.工程施工合同D.定期合同正确答案：A参考解析：本题考查重点是工程总承包合同特点。设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同相同，也是由协议书、通用条款和专用条款组成，与标准施工合同内容相同的条款在用词上也完全一致。因此，本题的正确答案为A。(11.)如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人()。A.应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延B.应按时发出开工的指示，合同工期可顺延C.等待承包人的开工准备满足开工条件再发出开工指示，且相应顺延工期D.等待承包人的开工准备满足开工条件再发出开工指示，合同工期不予顺延正确答案：A参考解析：本题考查的是监理人职责。如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延。(12.)()是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。A.抵押B.抵押权C.质押D.质权正确答案：D参考解析：本题考查的是质押。债务人或者第三人为出质人，债权人为质权人，移交的动产或权利为质物。质权是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。因此，本题的正确答案为D。(13.)协议损害其他债权人利益的，其他债权人可以在知道或者应当知道撤销事由之日起()内请求人民法院撤销该协议。A.半年B.一年C.两年D.三年正确答案：B参考解析：本题考查重点是“担保方式”。债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人可以与抵押人协议以抵押财产折价或者以拍卖、变卖该抵押财产所得的价款优先受偿。协议损害其他债权人利益的，其他债权人可以在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内请求人民法院撤销该协议。因此，本题的正确答案为B。(14.)下列代理行为中，不属于委托代理的是()。A.招标代理B.采购代理C.诉讼代理D.法定代理正确答案：D参考解析：本题考查的是委托代理。委托代理是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理，因此又称为意定代理。委托代理关系的产生，需要在代理人与被代理人之间存在基础法律关系，如委托合同关系、合伙合同关系、工作隶属关系等，但只有在被代理人对代理人进行授权后，这种委托代理关系才真正建立。委托代理授权采用书面形式的，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由被代理人签名或者盖章。(15.)工程招标代理的被代理人是()A.分包单位B.监理单位C.发包人D.承包人正确答案：C参考解析：本题考查的是代理的种类。工程招标代理的被代理人是发包人，一般是工程项目的所有人或者经营者，即项目法人或通常所称的建设单位。(16.)定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的()。A.5％B.10％C.15％D.20％正确答案：D参考解析：本题考查的是定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20％。(17.)关于担保概念的表述中，不正确的是()。A.担保通常由当事人双方订立担保合同B.被担保合同是无效的不影响担保合同的效力C.担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则D.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度正确答案：B参考解析：本题考核的是担保的概念。担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度。担保通常由当事人双方订立担保合同。担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，主合同无效，从合同也无效。担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。(18.)固有资金占控股或者主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定()为中标人。A.自己中意的候选人B.排名第一的中标候选人C.排名第二的中标候选人D.排名第三的中标候选人正确答案：B参考解析：本题考查的是确定中标人及签订合同。固有资金占控股或者主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。(19.)采用有限数量制审查时，通过详细审查的申请人不少于()个且没有超过规定数量的，均通过资格预审，不再进行评分。A.3B.4C.2D.1正确答案：A参考解析：本题考查的是资格审查办法。通过详细审查的申请人不少于3个且没有超过规定数量的，均通过资格预审，不再进行评分。(20.)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中约定由()投保为宜。A.发包人B.其中一个承包人C.多个承包人分别D.组成联合体正确答案：A参考解析：平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中约定由发包人投保为宜。(21.)标准资格预审文件的主要内容不包括()。A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查办法D.评标办法正确答案：D参考解析：本题考查的是标准资格预审文件的组成。标准资格预审文件的主要内容包括：资格预审公告；申请人须知；资格审查方法；资格审查办法；资格预审申请文件。(22.)下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是()。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.除发包人已同意投标文件中说明的分包外，合同履行过程中承包人还需要分包的工作，仍应征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查正确答案：D参考解析：本题考查重点是“设计施工总承包合同管理有关各方的职责”。通用条款中对工程分包做了如下的规定：①承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人；②分包工作需要征得发包人同意。除发包人已同意投标文件中说明的分包外，合同履行过程中承包人还需要分包的工作，仍应征得发包人同意；③承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人。要求承包人是具有实施工程设计和施工能力的合格主体，而非皮包公司；④分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查；⑤发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。因此，本题的正确答案为D。(23.)订立施工合同时需要明确的内容不包括()。A.招标方式B.发包人提供图纸的期限和数量C.发包人提供的材料和工程设备D.异常恶劣的气候条件范围正确答案：A参考解析：本题考核的是订立施工合同时需要明确的内容。订立施工合同时需要明确的内容：（1）施工现场范围和施工临时占地；（2）发包人提供图纸的期限和数量；（3）发包人提供的材料和工程设备；（4）异常恶劣的气候条件范围；（5）物价浮动的合同价格调整。(24.)()是指在市场经济条件下进行工程勘察设计服务采购时采用的一种交易方式。A.勘察设计服务合同B.工程勘察设计招标C.工程勘察设计D.工程勘探设计招标正确答案：B参考解析：本题考查的是工程勘察设计招标特征及方式。工程勘察设计招标是指在市场经济条件下进行工程勘察设计服务采购时采用的一种交易方式。在这种交易方式下，通常由工程勘察设计服务的采购方作为招标人，通过发布招标公告或投标邀请书等方式发出招标采购信息，提出所采购工程勘察设计服务的条件和要求，表明将选择最能够满足采购方要求的工程勘察设计服务提供方并与之签订合同的意向。(25.)勘察设计招标文件内容不包括()A.评标办法B.投标人须知C.合同条款及格式D.技术经济指标要求正确答案：D参考解析：本题考查的是工程勘察设计招标文件的编制。勘察设计招标文件应当包括下列内容:（1）招标公告或投标邀请书;（2）投标人须知;（3）评标办法;（4）合同条款及格式;（5）发包人要求;（6）投标文件格式;（7）投标人须知前附表规定的其他资料。根据规定对招标文件所做的澄清、修改，也构成招标文件的组成部分。(26.)工程勘察设计开标，投标人对开标有异议的，应当在()提出，招标人应当场作出答复，并制作记录。A.提交投标保证金B.提交招标文件C.开标现场D.提交投标文件正确答案：C参考解析：本题考查的是工程勘察设计的开标。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当场作出答复，并制作记录。(27.)下列不属于建设工程勘察合同中勘察人必须具备的条件是()。A.法人资格B.持有正规营业执照C.联合体组织D.持有正规的资质证书正确答案：C参考解析：本题考查的是建设工程勘察合同的内容和合同当事人。勘察人必须具备以下条件:（1）依据我国法律规定，作为承包人的勘察单位必须具备法人资格；（2）建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照；（3）建设工程勘察合同的承包方必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书、工程勘察收费资格证书。(28.)标准履约担保中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在()天内()支付”。A.5；无条件B.7；无条件C.10；50%D.14；80%正确答案：B参考解析：本题考查的是标准施工合同的组成。标准履约担保格式中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付”。(29.)标准施工合同文件，根据合同文件的优先解释顺序，排在“通用合同条款”前的是()。A.图纸B.工程量清单C.专用合同条款D.其他合同文件正确答案：C参考解析：本题考查的是标准施工合同文件。合同文件的优先解释顺序：合同协议书；中标通知书；投标函及投标函附录；专用合同条款；通用合同条款；技术标准和要求；图纸；已标价的工程量清单；其他合同文件（经合同当事人双方确认构成合同的其他文件）。(30.)合同管理贯穿于工程项目全过程，是工程项目管理的()A.偏心B.大纲C.细则D.核心正确答案：D参考解析：本题考查的是招标采购阶段的管理任务和方法。合同管理贯穿于工程项目全过程，是工程项目管理的核心，工程建设质量、投资、进度目标的设置及其管控，都是以合同为依据确立的，可以说，做好项目就是履行好合同。(31.)依据《民法典》担保物权分编和合同编的规定，一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起()个月。A.2B.3C.6D.12正确答案：C参考解析：本题考核的是保证期间。一般保证的保证人未约定保证期间的．保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。(32.)关于施工企业职工意外伤害保险的说法不正确的是()A.鼓励建筑施工企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险B.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的70%以上，且投保人数不低于5人C.团体意外伤害保险合同的保险责任一般包括身故保险责任和伤残保险责任D.施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体均可作为投保人正确答案：B参考解析：本题考查的是施工企业职工意外伤害险。B选项错，《建筑法》规定，鼓励建筑施工企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人。(33.)材料设备采购中，对于采购数额不大的建筑材料和标准规格产品，适用的采购方式是()A.询价方式B.直接订购C.招标D.以上均不适用正确答案：A参考解析：本题考查的是材料设备采购招标特点。询价方式一般用于采购数额不大的建筑材料和标准规格产品，由采购方对多家供货商就采购的标的物进行询价，还可通过多轮讨价还价及磋商，经过比较后选择其中一家签订供货合同。(34.)标准施工合同中涉及应给承包人补偿的条款中，发生下列情况时，只能获得费用补偿的是()。A.不可抗力不能按期竣工B.异常恶劣的气候条件C.不可抗力停工期间的照管和后续清理D.提供图纸延误正确答案：C参考解析：本题考查的是索赔管理。(35.)总承包合同的承包人()。A.必须是独立承包人B.可以是联合体，不可以是独立承包人C.可以是独立承包人，不可以是联合体D.可以是独立承包人，也可以是联合体正确答案：D参考解析：本题考查的是承包人义务。总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体。对于联合体的承包人，合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。(36.)()的重点内容是相关经验和教训总结，应通过总结使成功的经验能够在后续项目中得以分享借鉴，同时，杜绝失败的教训再次发生，避免重复交学费A.合同进度计划B.合同总结报告C.合同管理评价D.合同订立评价正确答案：B参考解析：本题考查的是合同签订及履行阶段的管理任务和方法。合同总结报告的重点内容是相关经验和教训总结，应通过总结使成功的经验能够在后续项目中得以分享借鉴;同时，杜绝失败的教训再次发生，避免重复交学费。(37.)招标人最迟应当在书面合同签订后()日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。A.2B.3C.5D.7正确答案：C参考解析：本题考查的是施工投标保证。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。因此，本题的正确答案为C。(38.)根据住房和城乡建设部《建筑工程设计招标投标管理办法》，下列选项中，不属于评标委员会应当否决其工程设计投标的情形是()A.投标报价大小写不一致B.投标文件未按招标文件要求经投标人盖章和单位负责人签字C.投标联合体没有提交共同投标协议D.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应正确答案：A参考解析：本题考查的是工程勘察设计的评标。根据住房和城乡建设部《建筑工程设计招标投标管理办法》，有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：①投标文件未按招标文件要求经投标人盖章和单位负责人签字；②投标联合体没有提交共同投标协议；③投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；④同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；⑤投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；⑥投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；⑦法律法规规定的其他应当否决投标的情形。(39.)某施工项目招标采用最低评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为()A.1020万元B.1000万元C.980万元D.960万元正确答案：C参考解析：本题考查的是施工评标办法。评标价=1000-20=980（万元）。(40.)()是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。A.行为B.权利C.义务D.事件正确答案：A参考解析：本题考查的是合同法律关系。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为，包括作为和不作为两种表现形式。(41.)下列选项中不能作为履约担保金的是()。A.保兑支票B.银行汇票C.现金支票D.银行保函正确答案：D参考解析：本题考查的是保证在建设过程中的应用。履约保证的形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书三种。履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%；履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的10%；履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%。选项D银行保函不属于履约担保金。(42.)投标文件应当对招标文件有关勘察设计服务期限、发包人要求、招标范围、投标有效期等实质性内容作出响应。除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为()日。A.78B.14C.90D.30正确答案：C参考解析：本题考查的是工程勘察设计招标文件的编制。投标文件应当对招标文件有关勘察设计服务期限、发包人要求、招标范围、投标有效期等实质性内容作出响应。除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。(43.)下列关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()A.发包人只能是建设单位B.发包人不能是工程总承包单位C.承包人应当是具有相应设计资质的企业法人D.特殊情况下，承包人可以没有设计资质正确答案：C参考解析：建设工程设计合同当事人包括发包人和设计人。发包人通常也是工程建设项目的业主（建设单位）或者项目管理部门（如工程总承包单位）。承包人则是设计人，设计人须为具有相应设计资质的企业法人。(44.)《简明标准施工招标文件》中，依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过()个月。A.3B.6C.9D.12正确答案：D参考解析：本题考查重点是工程施工招标程序。《简明标准施工招标文件》共分招标公告（或投标邀请书）、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、图纸、技术标准和要求、投标文件格式八章。适用于依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过12个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。(45.)下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是()。A.协议书、投标保函、履约保函B.投标保函、履约保函、预付款保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单正确答案：C参考解析：《标准施工招标文件》合同附件格式包括合同协议书、预付款担保、履约担保三个文件。(46.)设计施工总承包合同的订立中，专用条款内应明确约定由()提供的文件的内容、数量和期限。A.承包人B.发包人C.分包人D.监理人正确答案：B参考解析：本题考查重点是“设计施工总承包合同的订立——订立合同时需要明确的内容”。专用条款内应明确约定由发包人提供的文件的内容、数量和期限。因此，本题的正确答案为B。(47.)承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验，属于竣工试验程序中的第()阶段。A.一B.二C.三D.四正确答案：A参考解析：本题考查的是竣工验收的合同管理。第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验。(48.)下列关于合同争议评审组的说法正确的是()。A.由发包人负责组建B.由有合同管理和工程实践经验的专家组成C.作出的评审意见具有强制约束力D.负责拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件正确答案：B参考解析：发包人和承包人协商成立争议评审组。发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。发包人或承包人不接受评审意见，可以要求提交仲裁或提起诉讼。(49.)关于货样买卖合同的说法，正确的是()A.货样买卖适用于即时买卖合同B.货样买卖应当封存样品C.样品是交付标的物时的质量参考D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担正确答案：B参考解析：货样买卖适用于非即时买卖合同。凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明。出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同。凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。(50.)FIDIC标准合同文本中的()，适用于由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同。A.《施工合同条件》B.《生产设备和设计一施工合同条件》C.《设计采购施工（EPC）／交钥匙工程合同条件》D.《简明合同格式》正确答案：B参考解析：本题考查重点是“FIDIC系列合同条件简介”。《生产设备和设计-施工合同条件》，由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同，采用总价合同，业主委托工程师管理合同，由工程师监管承包商设备的现场安装以及签证支付。多选题（共30题，共30分）(51.)关于施工招标资格预审文件中的申请人须知的说法正确的是（）。A.应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的“申请人须知前附表”B.应根据项目的具体特点和实际需要引用《标准施工招标资格预审文件》中的“申请人须知”C.申请人须知前附表针对招标工程用于进一步明确正文中的未尽事宜D.申请人须知前附表无需考虑招标项目的具体特点和实际需要E.申请人须知包括前附表和正文正确答案：C、E参考解析：应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的“申请人须知”。申请人须知前附表内招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制，用于进一步明确正文中的未尽事宜。(52.)勘察人应当按照（）完成勘察工作。A.勘察合同签订时适用的法律规定B.基准日时适用的地方规范和标准C.基准日时适用的企业规范和标准D.发包人要求E.勘察合同生效时适用的国家规范和标准正确答案：B、D参考解析：勘察人应当按照基准日时适用的法律规定，国家、地方、行业规范和标准，发包人要求完成勘察工作。(53.)材料设备采购招标中，以下说法正确的是()。A.材料设备招标的基本单位是标包B.标包划分得越细越好C.投标人只能投一个标包，不能同时投多个标包D.标包划分过大，中小供应厂商无法满足供应E.标包划分过小，缺乏对大型供应厂商的吸引力正确答案：A、D、E参考解析：2024/2023教材P63知识点：材料设备采购招标特点。选项B，标包过大或过小均不合适。选项C，投标人可投一个或几个标包，但不能投一个标包中的某几项。(54.)下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法，正确的有()。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作不需要经发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查E.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本正确答案：A、B、C、E参考解析：本题考查的是承包人义务。选项B，除发包人已同意投标文件中说明的分包外，合同履行过程中承包人还需要分包的工作，仍应征得发包人同意。选项D，分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查。(55.)保证担保的范围包括()。A.抵押物的全款B.主债权及利息C.违约金D.损害赔偿金E.实现债权的费用正确答案：B、C、D、E参考解析：本题考查重点是“担保方式——保证”。保证合同生效后，保证人就应当在合同规定的保证范围和保证期间承担保证责任。保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。因此，本题的正确答案为BCDE。(56.)成本加酬金合同，也称为()A.成本补偿合同B.成本加成合同C.成本加固定酬金合同D.成本加固定百分比酬金合同E.成本加可变酬金合同正确答案：A、B参考解析：本题考查的是招标采购阶段的管理任务和方法。成本加酬金合同，也称为成本补偿合同或成本加成合同。(57.)依据国家发展改革委员会等九部委《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》，在初步评审阶段，应进行()A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.综合评审E.开标评审正确答案：A、B、C参考解析：本题考查的是工程勘察设计的评标。依据国家发展改革委员会等九部委《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》，在初步评审阶段，应进行形式评审、资格评审和响应性评审。(58.)设计施工总承包合同的通用条款包括()。A.发包人义务B.承包人义务C.材料和工程设备D.施工安全、治安保卫和环境保护E.缺陷责任与保修责任正确答案：A、C、D、E参考解析：本题考查重点是“标准设计施工总承包合同”。设计施工总承包合同的通用条款包括24条，标题分别为：一般约定；发包人义务；监理人；承包人；设计；材料和工程设备；施工设备和临时设施；交通运输；测量放线；施工安全、治安保卫和环境保护；开始工作和竣工；暂停施工；工程质量；试验和检验；变更；价格调整；合同价格与支付；竣工试验和竣工验收；缺陷责任与保修责任；保险；不可抗力；违约；索赔；争议的解决。一因此，本题的正确答案为ACDE。(59.)下列要求，属于材料采购招标对投标人资格要求的是()A.具有独立订立合同的能力B.良好的银行信用C.完善的质量保证体系D.相应的资金来源E.良好的商业信誉正确答案：A、B、C、E参考解析：本题考查的是材料采购招标方式和资格要求。通常情况下，对投标人的资格要求主要包括如下方面:（1）具有独立订立合同的能力。（2）在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应资格和能力。（3）具有完善的质量保证体系。（4）业绩良好。具有设计、制造与招标材料相同或相近材料的供货业绩及运行经验。（5）有良好的银行信用和商业信誉等。(60.)标准施工合同履行中，导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商在执行工程师暂停施工的指示后，可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括()。A.施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全B.施工中遇到了有考古价值的文物C.不利物质条件D.施工作业危及人身安全E.不可抗力停工期间的照管正确答案：B、C参考解析：(61.)设备采购合同采购的设备包括()。A.用于建筑和土木工程领域的各种材料B.用于建筑设备的材料C.安装于工程中的设备D.在施工过程中使用的设备E.电线、水管正确答案：C、D参考解析：本题考查重点是“建设工程材料设备采购合同的分类”。设备采购合同采购的设备，既可能是安装于工程中的设备，如安装在电力工程中的发电机、发动机等，也包括在施工过程中使用的设备，如塔式起重机等。因此，本题的正确答案为CD。(62.)按照合同订立方式的不同，建设工程材料设备采购合同可以分为竞争买卖合同和自由买卖合同，竞争买卖包括()。A.招标投标B.分期C.拍卖D.竞拍E.义卖正确答案：A、C参考解析：本题考查重点是“建设工程材料设备采购合同的分类”。按照合同订立方式的不同，建设工程材料设备采购合同可以分为竞争买卖合同和自由买卖合同。竞争买卖包括招标投标和拍卖。(63.)设计施工总承包合同的订立，发包人负责永久工程的征地，需要在专用条款中明确()。A.工程的资金及工期B.工程用地的范围C.移交施工现场的时间D.明确从外部接入现场的施工用水、用电、用气等E.如果发包人同意承包人施工需要临时用地应负责完成的工作内容正确答案：B、C、D、E参考解析：本题考查重点是“设计施工总承包合同的订立——订立合同时需要明确的内容”。发包人负责永久工程的征地，需要在专用条款中明确工程用地的范围、移交施工现场的时间，以便承包人进行工程设计和设计完成后尽快开始施工。明确从外部接入现场的施工用水、用电、用气等，以及如果发包人同意承包人施工需要临时用地时，发包人应负责完成的工作内容。因此，本题的正确答案为BCDE。(64.)根据《标准设备采购招标文件》，建设工程设备供货要求中应写明卖方提供的技术服务有()。A.为买方提供安装、调试服务B.为买方提供合同设备维护服务C.协助买方进行合同设备考核验收D.在由买方负责的安装、调试中对买方进行技术指导E.为买方提供合同设备修理或更换服务正确答案：A、D参考解析：技术服务，指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。(65.)根据《招标投标法》，关于中标通知书的说法，正确的是()A.由招标人发出中标通知书B.只有招标人才能确定中标人C.中标通知书对中标人具有法律效力D.中标通知书对招标人不具有法律效力E.中标通知书发出30日内签订合同正确答案：A、C、E参考解析：本题重点考查的是工程施工招标程序。选项A，确定中标人后，招标人在招标文件规定的投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。选项B，招标人可以授权评标委员会直接确定中标人，也可以依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。评标委员会一般按照择优的原则推荐1~3名中标候选人。选项C、D，中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。选项E，招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日之内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。(66.)施工合同履行中，承包人提出的合理化建议使发包人获得了()等实际利益，应按专用合同条款中的约定给予奖励。A.降低工程造价B.缩短工期C.提高工程运行效益D.超长的使用寿命E.较高的工程质量正确答案：A、B、C参考解析：本题考查的是变更管理。承包人提出的合理化建议使发包人获得了降低工程造价、缩短工期、提高工程运行效益等实际利益，应按专用合同条款中的约定给予奖励。(67.)材料采购招标中，投标人()的情形属于没有进行实质性响应，其投标将会被否决。A.投标保函的有效期不足B.单价计算结果和总价不一致C.没有提供资格证明文件D.有法定代表人的签字和盖章E.技术规格中响应虚假投标的内容正确答案：A、C、E参考解析：本题考查的是材料采购招标文件的编制。选项B属于可更正的错误；选项D属于进行了实质性响应的情形。投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。(68.)施工合同当事人是()A.发包人B.监理人C.承包人D.分包人E.勘察人正确答案：A、C参考解析：本题考查的是合同当事人。施工合同当事人是发包人和承包人，双方按照所签订合同约定的义务，履行相应的责任。(69.)FIDIC《施工合同条件》模式下，项目主要参与方包括业主、承包商和工程师，其中业主的主要责任和义务表现在()。A.承担大部分或全部设计工作并及时向承包商提供设计图纸B.做好项目资金安排C.向承包商及时提供信息、指示、同意、批准及发出通知D.提供工程执行和竣工所需的各类计划、实施情况、意见和通知E.办理工程保险正确答案：A、B、C参考解析：提供工程执行和竣工所需的各类计划、实施情况、意见和通知，办理工程保险，属于承包商的义务。(70.)履约保证的形式有()。A.履约担保金B.履约保证金C.履约银行保函D.履约商业保函E.履约担保书正确答案：A、B、C、E参考解析：本题考查的是“保证在建设工程中的应用”。履约保证的形式有履约担保金（又叫履约保证金）、履约银行保函和履约担保书三种。因此，本题的正确答案为ABCE。(71.)根据《标准资格预审文件》，资格预审的办法有()。A.合格制B.有限数量制C.综合评分法D.经评审的最低投标价法E.最低评标价法正确答案：A、B参考解析：资格审查办法包括：合格制，有限数量制；选项CDE为施工评标的方法。(72.)下列文件中，属于标准施工合同组成部分的有()。A.合同协议书B.中标通知书C.招标文件D.已标价的工程量清单E.技术标准及要求正确答案：A、B、D、E参考解析：本题考查的是标准施工合同文件。标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括:（1）合同协议书;（2）中标通知书;（3）投标函及投标函附录;（4）专用合同条款;（5）通用合同条款;（6）技术标准和要求;（7）图纸;（8）已标价的工程量清单;（9）其他合同文件——经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。(73.)基于计算机和互联网技术的线上合同管理系统是实现()的重要手段。A.信息共享B.协同工作C.过程控制D.实时管理E.安全管理正确答案：A、B、C、D参考解析：本题考查的是合同签订及履行阶段的管理任务和方法。基于计算机和互联网技术的线上合同管理系统是实现信息共享、协同工作、过程控制、实时管理的重要手段。(74.)下列代理行为中，属于无权代理的有()。A.超越代理权进行代理B.代理人与第三人恶意串通，损害被代理人利益C.没有代理权而进行代理D.代理他人与自己进行法律行为E.代理权终止后的代理正确答案：A、C、E参考解析：无权代理的情形：