2024版建设工程施工总承包管理合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版建设工程施工总承包管理合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3施工总承包管理方2.合同范围及工程内容2.1工程概述2.2施工范围2.3工程量及工程单价3.合同价格及支付方式3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式及时间4.工期及进度4.1开工日期4.2竣工日期4.3进度计划及验收5.施工质量及标准5.1质量要求5.2质量控制5.3质量验收6.施工安全及环保6.1安全管理6.2安全生产责任6.3环保要求7.变更及调整7.1合同变更7.2工程量调整7.3工期调整8.违约责任8.1发包人违约8.2承包人违约8.3施工总承包管理方违约9.争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律途径10.合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同终止11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任12.知识产权保护12.1知识产权归属12.2侵权责任13.不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果13.3不可抗力责任的免除14.合同的适用法律及争议解决14.1适用法律14.2争议解决方式第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3施工总承包管理方第二条合同范围及工程内容2.1工程概述工程概述包括工程名称、工程地点、工程规模、工程性质等基本信息。2.2施工范围施工范围包括乙方应承担的工程部位、工程量、工程工艺、工程质量标准等。2.3工程量及工程单价工程量及工程单价是指乙方按照本合同约定的工程量和工程单价进行工程结算的依据。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价合同总价是指乙方按照本合同约定的工程内容和工程量，计算出的工程总造价，包括工程款、材料款、人工款等。3.2价格调整价格调整是指在合同履行过程中，因市场行情变化、政策调整等原因，导致工程造价发生变化的，按照本合同约定的方式进行调整。3.3支付方式及时间支付方式及时间是指甲方按照本合同约定的时间和方式，向乙方支付工程款。第四条工期及进度4.1开工日期开工日期是指本合同约定的工程开始施工的日期。4.2竣工日期竣工日期是指本合同约定的工程完工的日期。4.3进度计划及验收进度计划及验收是指乙方按照本合同约定的工期要求，制定工程进度计划，并按照甲方要求进行工程验收。第五条施工质量及标准5.1质量要求质量要求是指乙方按照本合同约定的工程质量标准进行施工，保证工程质量符合国家和行业规定。5.2质量控制质量控制是指乙方在施工过程中，通过质量计划、质量检查、质量验收等手段，对工程质量进行控制。5.3质量验收质量验收是指工程完工后，甲方按照本合同约定的验收标准和方法，对工程质量进行检验。第六条施工安全及环保6.1安全管理安全管理是指乙方在施工过程中，遵守国家安全生产法律法规，采取必要的安全措施，确保工程施工安全。6.2安全生产责任安全生产责任是指乙方对工程施工过程中的安全生产承担主体责任。6.3环保要求环保要求是指乙方在施工过程中，遵守国家环境保护法律法规，采取必要的环保措施，确保工程施工环保。第八条变更及调整8.1合同变更合同变更是指在合同履行过程中，因不可抗力、政策调整、甲方需求变化等原因，导致合同内容发生变化的，甲乙双方协商一致后，可对合同进行变更。8.2工程量调整工程量调整是指因设计变更、工程实际情况与合同约定不符等原因，导致工程量发生变化的，甲乙双方按照本合同约定的计价方式进行调整。8.3工期调整工期调整是指因不可抗力、设计变更、甲方需求变化等原因，导致工期发生变化的，甲乙双方协商一致后，可对工期进行调整。第九条违约责任9.1发包人违约发包人违约是指甲方未按照本合同约定履行义务，导致合同无法履行或者造成乙方损失的行为。发包人违约时，应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。9.2承包人违约承包人违约是指乙方未按照本合同约定履行义务，导致合同无法履行或者造成甲方损失的行为。承包人违约时，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。9.3施工总承包管理方违约施工总承包管理方违约是指丙方未按照本合同约定履行义务，导致合同无法履行或者造成甲方、乙方损失的行为。施工总承包管理方违约时，应承担违约责任，向甲方、乙方支付违约金，并赔偿甲方、乙方因此造成的损失。第十条争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决合同争议发生后，甲乙双方可按照本合同约定的仲裁机构进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对甲乙双方均有约束力。10.4法律途径合同争议发生后，甲乙双方可依法向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十一条保密条款11.1保密内容保密内容是指本合同签订过程中和履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密、运营秘密等。11.2保密期限保密期限是指甲乙双方约定保守合同保密内容的期限。11.3违约责任违反保密条款的一方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿守约方因此造成的损失。第十二条知识产权保护12.1知识产权归属知识产权归属是指本合同涉及的工程设计、技术开发、专利申请等知识产权的归属问题。12.2侵权责任侵权责任是指侵犯他人知识产权的行为，应承担相应的法律责任。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件不可抗力事件是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力后果不可抗力事件发生后，甲乙双方应立即采取措施，减少损失。不可抗力事件对合同履行造成影响的，甲乙双方协商一致后，可对合同进行变更或解除。13.3不可抗力责任的免除因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，甲乙双方均不承担违约责任。第十四条合同的适用法律及争议解决14.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。14.2争议解决方式本合同争议的解决方式按照本合同第十条的约定执行。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计图纸附件2：工程量清单附件3：施工方案及施工组织设计附件4：合同价款明细表附件5：材料供应合同附件6：设备供应合同附件7：施工安全防护措施方案附件8：环境保护措施方案附件9：工程验收标准及方法附件10：违约金计算公式附件11：仲裁协议附件12：不可抗力事件证明文件附件1：工程设计图纸详细要求：应包括工程的所有设计图纸，包括但不限于建筑图纸、结构图纸、电气图纸、给排水图纸等。图纸应清晰、完整，足以指导施工。附件2：工程量清单详细要求：应包括工程的全部工程量清单，清单中应详细列明工程项目的名称、数量、单位、工程单价和总价。附件3：施工方案及施工组织设计详细要求：应包括施工方案和施工组织设计文件，详细说明施工过程中的工艺流程、施工方法、施工组织和管理措施等。附件4：合同价款明细表详细要求：应详细列明合同价款的构成，包括工程款、材料款、人工款、管理费、利润等。附件5：材料供应合同详细要求：如有材料供应合同，应作为附件提供，详细列明材料供应的范围、质量标准、价格、交付时间等。附件6：设备供应合同详细要求：如有设备供应合同，应作为附件提供，详细列明设备供应的范围、质量标准、价格、交付时间等。附件7：施工安全防护措施方案详细要求：应详细列明施工过程中的安全防护措施，包括人员安全、设备安全、防火防爆等。附件8：环境保护措施方案详细要求：应详细列明施工过程中的环境保护措施，包括噪声控制、废水处理、废料处理等。附件9：工程验收标准及方法详细要求：应详细列明工程验收的标准和方法，包括验收的项目、验收的流程、验收的合格标准等。附件10：违约金计算公式详细要求：应提供违约金的计算公式，明确违约金的计算方法和计算依据。附件11：仲裁协议详细要求：应提供双方约定的仲裁协议，明确仲裁机构、仲裁程序等。附件12：不可抗力事件证明文件详细要求：应提供不可抗力事件的证明文件，包括但不限于政府公告、新闻报道、灾害证明等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定支付工程款。2.甲方未按约定提供施工场地。3.甲方未按约定提供设计图纸或图纸不完整。4.乙方未按约定工期完成施工。5.乙方施工质量不符合约定标准。6.乙方未按约定支付材料款或设备款。7.丙方未按约定进行施工总承包管理。责任认定：1.甲方违约，应支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。2.乙方违约，应支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。3.丙方违约，应支付违约金，并赔偿甲方、乙方因此造成的损失。示例说明：若甲方未按约定支付工程款，甲方应支付违约金，并赔偿乙方因延迟付款导致的额外费用。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：一方违约时，按照约定向对方支付的违约赔偿金。3.工期：合同约定的工程开始施工至工程完工的时间段。4.工程质量：工程满足设