二零二五版海洋工程清洁劳务分包安全责任协议

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版海洋工程清洁劳务分包安全责任协议本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语定义1.2法定及行业标准1.3术语解释2.双方基本信息2.1分包方信息2.2总包方信息2.3甲方信息2.4乙方信息3.合同标的与范围3.1工程项目概述3.2清洁劳务内容3.3服务范围及区域3.4工作时间及班次4.安全责任与义务4.1甲方安全责任4.2乙方安全责任4.3安全管理制度4.4安全教育培训4.5安全防护用品及设施5.质量要求与标准5.1清洁服务质量标准5.2工程质量检查与验收5.3质量责任及处理6.工程进度与工期6.1工程进度计划6.2工期延误责任6.3工期调整程序7.费用及支付7.1服务费用构成7.2费用结算方式7.3支付期限及方式7.4逾期付款责任8.合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同变更与解除的程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约金及赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除后的处理12.保密条款12.1保密信息范围12.2保密义务12.3违反保密义务的责任13.法律适用与争议管辖13.1法律适用13.2争议管辖14.其他14.1合同附件14.2合同份数14.3合同签署日期第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同术语定义1.1.1“分包方”指承担海洋工程清洁劳务的分包单位。1.1.2“总包方”指承担海洋工程总包任务的单位。1.1.3“甲方”指委托分包方进行海洋工程清洁劳务的总包方。1.1.4“乙方”指接受甲方委托，承担海洋工程清洁劳务的分包方。1.2法定及行业标准1.2.1合同履行过程中，双方应遵守国家有关法律法规和海洋工程行业标准。1.3术语解释1.3.1“清洁劳务”指乙方在甲方指定的海洋工程现场进行的清洁工作，包括但不限于船体清洁、设备清洁等。2.双方基本信息2.1分包方信息2.1.1乙方名称：2.1.2乙方地址：2.1.3乙方法定代表人：2.1.4乙方联系人及电话：2.2总包方信息2.2.1甲方名称：2.2.2甲方地址：2.2.3甲方法定代表人：2.2.4甲方联系人及电话：2.3甲方信息2.3.1甲方项目名称：2.3.2甲方项目地点：2.4乙方信息2.4.1乙方注册资金：2.4.2乙方资质等级：2.4.3乙方承担海洋工程清洁劳务的经验：3.合同标的与范围3.1工程项目概述3.1.1工程名称：3.1.2工程地点：3.1.3工程规模：3.2清洁劳务内容3.2.1船体清洁：包括但不限于船体外表面的污垢、锈蚀、涂料剥落等清除工作。3.2.2设备清洁：包括但不限于机械设备、生活设施、消防系统等设备的清洁保养。3.3服务范围及区域3.3.1服务范围：甲方项目现场所有区域的清洁工作。3.3.2服务区域：甲方项目现场所有区域，包括但不限于甲板、船舱、设备区等。3.4工作时间及班次3.4.1工作时间：根据甲方项目施工进度和乙方实际需求，由双方协商确定。3.4.2班次：根据甲方项目施工进度和乙方实际需求，由双方协商确定。4.安全责任与义务4.1甲方安全责任4.1.1提供安全作业环境，确保乙方在作业过程中的人身安全。4.1.2提供必要的安全防护用品及设施。4.2乙方安全责任4.2.1严格按照甲方提供的作业指导书和安全操作规程进行作业。4.2.2定期进行安全教育培训，提高员工安全意识。4.3安全管理制度4.3.1甲方应建立健全安全管理制度，确保乙方在作业过程中的安全。4.4安全教育培训4.4.1甲方应定期对乙方员工进行安全教育培训，提高员工安全操作技能。4.5安全防护用品及设施4.5.1甲方应提供符合国家标准的安全防护用品及设施，确保乙方在作业过程中的安全。5.质量要求与标准5.1清洁服务质量标准5.1.1清洁质量应符合甲方项目施工进度和海洋工程行业标准。5.2工程质量检查与验收5.2.1乙方应按照甲方要求，定期对清洁工作进行自查，确保清洁质量符合要求。5.2.2甲方应按照约定时间对乙方完成的清洁工作进行验收。5.3质量责任及处理5.3.1若清洁质量不符合要求，乙方应立即整改，直至达到甲方要求。5.3.2因乙方原因造成清洁质量问题的，乙方应承担相应责任。6.工程进度与工期6.1工程进度计划6.1.1乙方应根据甲方项目施工进度，制定详细的清洁进度计划。6.2工期延误责任6.2.1因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。6.3工期调整程序6.3.1因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商调整工期。8.费用及支付8.1服务费用构成8.1.1服务费用包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费、管理费等。8.1.2人工费：根据乙方实际投入的人工数量和约定的人工单价计算。8.1.3材料费：包括清洁用品、保养用品等，按实际使用量计算。8.1.4设备租赁费：若乙方需租赁设备，按租赁协议计算。8.1.5管理费：根据乙方提供的管理服务内容和服务时长计算。8.2费用结算方式8.2.1双方应每月进行一次费用结算，以甲方验收合格的工作量为依据。8.2.2费用结算后，乙方应在10个工作日内向甲方提供详细的费用清单和发票。8.3支付期限及方式8.3.1甲方应在收到乙方提供的费用清单和发票后15个工作日内支付费用。8.3.2支付方式：采用银行转账方式，具体账户信息双方另行约定。8.4逾期付款责任8.4.1若甲方逾期付款，应向乙方支付按每日万分之五计算的违约金。9.合同变更与解除9.1合同变更条件9.1.1因不可抗力等原因导致合同无法继续履行时，双方可协商变更合同内容。9.1.2甲方项目施工进度调整，需增加或减少清洁劳务内容时，双方可协商变更合同。9.2合同解除条件9.2.1任何一方违反合同约定，经另一方通知后30日内未予纠正的，另一方有权解除合同。9.2.2因不可抗力等原因导致合同无法继续履行时，双方可协商解除合同。9.3合同变更与解除的程序9.3.1合同变更：双方应以书面形式提出变更请求，经双方签字确认后生效。9.3.2合同解除：双方应以书面形式通知对方，合同自通知到达对方之日起解除。10.违约责任10.1违约情形10.1.1乙方未按合同约定完成清洁工作，导致甲方遭受损失的。10.1.2甲方未按合同约定支付费用的。10.1.3任何一方违反合同约定，导致合同无法继续履行或造成对方损失的。10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担由此产生的直接经济损失。10.2.2违约方应支付违约金，违约金数额根据违约情形由双方协商确定。10.3违约金及赔偿10.3.1违约金最高不超过合同总金额的10%。10.3.2违约金不足以弥补损失的，违约方还应承担赔偿责任。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应通过友好协商解决争议。11.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序11.2.1提起诉讼：一方应在争议发生后30日内向对方发出书面通知，并附上争议事实和证据。11.2.2法院审理：法院应依法审理争议，并作出公正判决。11.3争议解决机构11.3.1双方可协商选择仲裁机构进行仲裁。12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章后，合同自之日起生效。12.2合同终止条件12.2.1合同约定的服务期限届满。12.2.2双方协商一致解除合同。12.2.3合同因违约或其他原因被解除。12.3合同解除后的处理12.3.1合同解除后，双方应立即停止履行合同义务。12.3.2双方应就合同解除后的善后事宜进行协商处理。13.保密条款13.1保密信息范围13.1.1甲方项目的技术资料、商业秘密等。13.1.2乙方在履行合同过程中了解到的甲方信息。13.2保密义务13.2.1双方应对保密信息予以保密，不得向任何第三方泄露。13.3违反保密义务的责任13.3.1违反保密义务的，应承担相应的法律责任。14.其他14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于：工程进度计划、清洁服务质量标准、安全操作规程等。14.2合同份数14.2.1本合同一式四份，甲方、乙方各执两份，具有同等法律效力。14.3合同签署日期14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在合同履行过程中，为协助合同履行而介入的独立第三方机构或个人，包括但不限于监理方、咨询方、检测机构、保险公司等。15.2第三方介入目的15.2.1提高合同履行的效率和质量。15.2.2保证合同条款的公正执行。15.2.3解决合同履行过程中可能出现的争议。16.第三方介入程序16.1第三方介入方式16.1.1甲方或乙方可邀请第三方介入，或经双方协商一致后邀请第三方介入。16.1.2第三方介入前，应与甲乙方签订合作协议，明确双方的权利和义务。17.第三方责任限额17.1第三方责任界定17.1.1第三方在合同履行过程中，因自身原因造成的损失，由第三方自行承担。17.1.2第三方责任限额17.1.3第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定，最高不超过合同总金额的一定比例。18.甲乙方在第三方介入时的额外条款18.1甲方的额外责任18.1.1甲方应确保第三方具备相应的资质和能力，能够胜任合同履行过程中的工作。18.1.2甲方应与第三方签订合作协议，明确第三方的责任和权利。18.2乙方的额外责任18.2.1乙方应配合第三方的工作，提供必要的资料和协助。18.2.2乙方应接受第三方的监督和检查，确保清洁工作的质量。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系19.1.1第三方作为甲方委托的第三方机构，应服从甲方的管理。19.1.2第三方在执行任务时，应遵守国家法律法规和行业标准。19.2第三方与乙方的关系19.2.1第三方作为乙方的协助方，应尊重乙方的自主权。19.3第三方与合同履行19.3.1第三方在合同履行过程中，应严格按照合同约定和合作协议执行任务。19.3.2第三方在执行任务过程中，如发现合同履行中存在的问题，应及时通知甲乙双方。20.第三方介入后的争议解决20.1争议解决方式20.1.1第三方介入后，如发生争议，应通过协商解决。20.1.2协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。20.2争议解决程序20.2.1第三方介入后的争议，由甲乙双方共同协商解决。20.2.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交仲裁机构或人民法院解决。21.第三方介入后的合同终止21.1合同终止条件21.1.1第三方完成任务，合同目的实现。21.1.2双方协商一致解除合同。21.1.3合同因违约或其他原因被解除。21.2合同解除后的处理21.2.1合同解除后，第三方应立即停止履行合同义务。21.2.2第三方应与甲乙双方共同处理合同解除后的善后事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程进度计划详细要求：包括清洁工作的开始时间、结束时间、关键节点、预期成果等。说明：工程进度计划应与甲乙双方协商一致，并作为合同附件之一。2.清洁服务质量标准详细要求：明确清洁工作的质量标准，包括清洁程度、清洁范围、清洁方法等。说明：清洁服务质量标准应与甲乙双方协商一致，并作为合同附件之一。3.安全操作规程详细要求：包括安全操作流程、安全防护措施、紧急情况处理等。说明：安全操作规程应与甲乙双方协商一致，并作为合同附件之一。4.安全防护用品及设施清单详细要求：列出所需的安全防护用品及设施种类、数量、使用方法等。说明：安全防护用品及设施清单