版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度住宅小区屋顶花园草皮施工与灌溉系统合同本合同目录一览1.施工范围及内容1.1屋顶花园总面积及分布1.2草皮种类及数量1.3灌溉系统设计及设备配置2.施工期限2.1总施工期限2.2各阶段施工期限3.施工准备及协调3.1施工现场准备3.2施工人员及设备调配3.3施工单位与业主的沟通协调4.施工质量及验收4.1草皮种植及养护标准4.2灌溉系统运行及维护标准4.3质量验收程序及标准5.施工安全及环保5.1施工现场安全管理5.2环保措施及达标要求6.施工进度及报告6.1施工进度计划6.2施工进度报告7.施工费用及支付方式7.1施工费用总额及分项7.2支付方式及时间8.施工变更及索赔8.1施工变更程序8.2索赔处理及费用承担9.施工资料及档案9.1施工图纸及资料9.2档案管理及移交10.保修责任及期限10.1保修内容及期限10.2保修服务及费用11.违约责任及处理11.1违约责任承担11.2违约处理方式12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止程序13.争议解决方式13.1争议解决途径13.2争议解决期限14.其他约定事项14.1合同附件及补充协议14.2合同生效及解释第一部分:合同如下:1.施工范围及内容1.1屋顶花园总面积及分布本合同约定的屋顶花园总面积为500平方米,具体分布如下:A区:150平方米B区:200平方米C区:150平方米1.2草皮种类及数量本合同采用的草皮种类为草,草皮数量共计10000平方米,具体分配如下:A区:3000平方米B区:4000平方米C区:3000平方米1.3灌溉系统设计及设备配置灌溉系统设计采用滴灌方式,设备配置包括:滴灌带:5000米水泵:1台管道:1000米控制器:1台2.施工期限2.1总施工期限本合同约定的总施工期限为60日历天。2.2各阶段施工期限施工准备阶段:10日历天草皮种植阶段:20日历天灌溉系统安装阶段:15日历天系统调试及验收阶段:5日历天3.施工准备及协调3.1施工现场准备施工单位负责对屋顶花园进行平整、清理,确保施工环境符合要求。3.2施工人员及设备调配施工单位需配备专业施工人员,包括绿化工程师、种植工、电工等,确保施工质量。3.3施工单位与业主的沟通协调施工单位应定期向业主汇报施工进度,及时解决施工过程中出现的问题。4.施工质量及验收4.1草皮种植及养护标准草皮种植及养护严格按照国家相关标准执行,确保草皮生长良好。4.2灌溉系统运行及维护标准灌溉系统运行及维护严格按照设备说明书执行,确保系统稳定运行。4.3质量验收程序及标准施工完成后,由业主组织相关人员进行验收,验收标准参照国家相关标准。5.施工安全及环保5.1施工现场安全管理施工单位需制定施工现场安全管理制度,确保施工安全。5.2环保措施及达标要求施工单位需采取有效措施,确保施工过程中不产生环境污染,达到国家环保要求。6.施工进度及报告6.1施工进度计划施工单位需制定详细的施工进度计划,包括各阶段时间节点。6.2施工进度报告施工单位需定期向业主提交施工进度报告,包括已完成工作、存在问题及下一步计划。8.施工变更及索赔8.1施工变更程序如遇施工过程中需变更设计或施工内容,施工单位应提前3个工作日向业主提出书面变更申请,经业主同意后,双方协商确定变更方案及费用调整。8.2索赔处理及费用承担因不可抗力或业主原因导致施工延误或损失,施工单位可向业主提出索赔申请。索赔金额根据实际情况及合同约定进行计算,经双方协商一致后,由业主承担相应费用。9.施工资料及档案9.1施工图纸及资料施工单位需按照合同约定提供完整的施工图纸及资料,包括设计变更、施工记录、检验报告等。9.2档案管理及移交施工完成后,施工单位应将所有施工资料整理成册,并按照国家相关规定进行归档。项目验收合格后,施工单位应将档案移交给业主。10.保修责任及期限10.1保修内容及期限本合同约定的保修内容包括草皮生长状况、灌溉系统运行状况等。保修期限为自项目竣工验收合格之日起一年。10.2保修服务及费用在保修期内,如出现保修范围内的质量问题,施工单位应免费进行维修。保修期内发生的维修费用由施工单位承担。11.违约责任及处理11.1违约责任承担如一方违反合同约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担相应的违约责任。11.2违约处理方式违约方应承担违约金,违约金的计算方式按合同约定执行。如违约行为严重,业主有权解除合同,并要求违约方承担相应的赔偿责任。12.合同解除及终止12.1合同解除条件一方严重违约不可抗力导致合同无法履行合同目的无法实现12.2合同终止程序合同解除或终止前,双方应协商确定合同终止的具体事宜,包括但不限于工程款结算、设备移交等。13.争议解决方式13.1争议解决途径双方在合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决。13.2争议解决期限如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.其他约定事项14.1合同附件及补充协议本合同附件包括但不限于图纸、技术规范、设备清单等。如有补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2合同生效及解释本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。本合同及其附件的解释权归甲方所有。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲方或乙方邀请或委托,参与合同执行、监督、咨询或提供专业服务的任何个人或实体,包括但不限于监理单位、设计单位、审计机构、保险公司、供应商等。2.第三方介入的条件2.1甲方或乙方根据合同需要,可邀请或委托第三方介入。2.2第三方介入需经过另一方同意,并签订书面协议。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额由甲方或乙方与第三方在书面协议中约定,并在合同中明确。3.2第三方责任限额包括但不限于第三方因自身过错导致合同无法履行或造成损失的责任。4.第三方权利4.1第三方有权根据合同约定和自身职责,对合同执行情况进行监督、检查和评估。4.2第三方有权要求甲方或乙方提供必要的信息和资料,以履行其职责。5.第三方义务5.1第三方应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定,确保其行为符合合同目的。5.2第三方应保守合同秘密,不得泄露合同内容或相关商业秘密。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的关系:第三方应向甲方报告工作进展和发现的问题。甲方有权对第三方的工作进行监督和指导。6.2第三方与乙方的关系:第三方应向乙方提供专业服务,协助乙方完成合同任务。乙方应支付第三方服务费用,并确保第三方的工作条件。6.3第三方与施工方的关系:第三方有权对施工方的工作进行监督,确保施工质量符合合同要求。施工方应配合第三方的监督工作,并及时反馈施工情况。7.第三方介入后的额外条款及说明7.1第三方介入后的合同修改:任何因第三方介入导致的合同修改,需经甲方、乙方和第三方协商一致,并以书面形式确认。7.2第三方介入后的费用承担:第三方介入产生的费用,由邀请或委托方承担,并在合同中明确。7.3第三方介入后的争议解决:第三方介入引发的争议,应通过协商解决。协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。7.4第三方介入后的责任归属:第三方因自身过错导致合同无法履行或造成损失,应承担相应责任。如第三方责任涉及甲方或乙方,甲方或乙方有权要求第三方向其承担相应责任。8.第三方介入后的合同终止8.1如第三方介入导致合同无法履行,任何一方均可提出合同终止。8.2合同终止后,各方应按照合同约定处理善后事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目立项批准文件详细要求:提供项目立项的正式批准文件,包括批准日期、批准文号等。附件说明:证明项目合法合规,具有执行依据。2.施工图纸及技术规范详细要求:提供屋顶花园草皮种植和灌溉系统设计的图纸及技术规范。附件说明:指导施工过程,确保施工质量。3.设备清单及供应商资质证明详细要求:列出所有设备名称、型号、数量及供应商的营业执照、资质证书。附件说明:确保设备质量,便于后期维护。4.施工组织设计及进度计划详细要求:包括施工方案、人员安排、设备配置、施工进度计划等。附件说明:指导施工过程,确保施工进度。5.质量保证体系文件详细要求:包括质量管理制度、质量检验标准、质量责任追究等。附件说明:确保施工质量,提高业主满意度。6.安全生产管理制度详细要求:包括安全管理制度、安全操作规程、安全责任追究等。附件说明:保障施工现场安全,防止事故发生。7.环境保护措施及达标证明详细要求:包括环保措施、污染物排放标准、环保验收证明等。附件说明:确保施工过程中不造成环境污染。8.施工变更记录及签证详细要求:记录施工过程中发生的变更及签证内容。附件说明:便于追溯变更原因,明确责任。9.质量验收报告详细要求:包括验收时间、验收人员、验收结果等。附件说明:证明施工质量符合要求。10.保修证书详细要求:包括保修期限、保修范围、保修联系方式等。附件说明:确保保修期间业主权益。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工单位未按合同约定完成施工任务。施工单位施工质量不符合合同要求。施工单位违反施工现场安全规定,导致安全事故发生。甲方未按时支付工程款。乙方未按时提供设计图纸及资料。2.违约责任认定标准:违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。违约责任认定标准参照国家相关法律法规及合同约定。3.违约责任示例说明:施工单位未按合同约定完成施工任务,导致工程延期。违约责任:赔偿业主因延期造成的损失,并支付违约金。施工单位施工质量不符合合同要求,导致屋顶花园草皮死亡。违约责任:返工重做,赔偿业主损失,并支付违约金。施工单位违反施工现场安全规定,导致安全事故发生。违约责任:承担事故责任,赔偿业主损失,并支付违约金。全文完。二零二五年度住宅小区屋顶花园草皮施工与灌溉系统合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________2.乙方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________3.其他相关方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________二、合同前言2.1背景和目的本合同系依据甲方需求,乙方具备住宅小区屋顶花园草皮施工与灌溉系统施工资质,双方经友好协商,就住宅小区屋顶花园草皮施工与灌溉系统建设事宜达成一致,签订本合同。2.2合同依据1.《中华人民共和国合同法》2.《中华人民共和国建筑法》3.《中华人民共和国招标投标法》4.甲方提供的住宅小区屋顶花园草皮施工与灌溉系统设计文件及图纸5.双方协商一致的其他文件三、定义与解释3.1专业术语1.屋顶花园:指在建筑物屋顶上,采用绿化、美化、休闲等手段,为居民提供休闲娱乐场所的花园。2.草皮:指用于屋顶花园的植物,包括草种、草皮铺设、养护等。3.灌溉系统:指用于为屋顶花园草皮提供水源的设备、管道、喷头等设施。3.2关键词解释1.本合同所称“施工”,是指乙方按照甲方要求,在指定时间内,完成屋顶花园草皮施工与灌溉系统安装、调试等工作。2.本合同所称“工期”,是指乙方完成屋顶花园草皮施工与灌溉系统的时间期限。3.本合同所称“验收”,是指甲方对乙方完成的屋顶花园草皮施工与灌溉系统进行的质量检验。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、方式完成屋顶花园草皮施工与灌溉系统施工。2.甲方有权对乙方施工过程进行监督检查,确保施工质量。3.甲方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改,直至符合要求。4.甲方有权按照合同约定支付工程款。4.2乙方的权利和义务1.乙方应按照甲方要求,在约定的时间内完成屋顶花园草皮施工与灌溉系统施工。2.乙方应保证施工质量,确保屋顶花园草皮生长良好。3.乙方应严格按照合同约定,进行施工过程中的安全防护。4.乙方应按照甲方要求,提供施工过程中的相关资料,包括施工方案、进度报告、验收报告等。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,工期为_________天。5.2合同履行地点屋顶花园施工地点:_________5.3合同履行方式1.乙方负责组织施工队伍,按照合同约定的时间、地点、方式进行施工。2.甲方提供施工所需的场地、设施、材料等。3.乙方在施工过程中,应遵守国家相关法律法规和甲方要求。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.合同履行完毕;2.双方协商一致解除合同;3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序1.双方协商一致解除合同,需签订书面协议;2.因不可抗力导致合同无法履行,乙方应及时通知甲方,并提供相关证明材料。6.4终止后果1.合同终止后,双方应按照合同约定,对已完成的工程进行验收;2.合同终止后,双方应按照合同约定,办理工程结算手续;3.合同终止后,乙方应将施工场地清理干净,恢复原状。七、费用与支付7.1费用构成1.施工费用:包括草皮、灌溉系统设备、人工、材料等费用。2.设计费用:包括屋顶花园设计、灌溉系统设计等费用。3.管理费用:包括现场管理、协调、监督等费用。4.保险费用:包括工程保险、人员意外伤害保险等费用。5.其他费用:根据实际情况,经双方协商一致的其他费用。7.2支付方式1.乙方在合同签订后五日内,向甲方提交详细的施工方案和工程预算。2.甲方在收到乙方提交的施工方案和工程预算后五日内,向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。3.乙方在施工过程中,每月向甲方提交进度报告和工程款支付申请。4.甲方在收到乙方提交的进度报告和工程款支付申请后五日内,按照实际完成工程量的百分比支付工程款。5.工程验收合格后,甲方在收到乙方提交的验收报告后五日内,支付剩余工程款的70%。6.保修期满后,甲方在收到乙方提交的保修期满报告后五日内,支付剩余工程款的10%作为保修金。7.3支付时间1.预付款支付时间:合同签订后五日内。2.进度款支付时间:每月的一个工作日。3.验收款支付时间:验收合格后五日内。4.保修金支付时间:保修期满后五日内。7.4支付条款1.甲方应在支付款项前,确认乙方已按照合同约定完成相关工程。2.乙方应在收到款项后,向甲方开具相应的发票。3.任何因乙方原因导致的延误或错误,乙方应承担相应的责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按约定支付款项,应向乙方支付违约金,违约金按未支付款项的千分之五计算。2.甲方如因自身原因导致工程延期,应向乙方支付违约金,违约金按延误工期每日工程款的千分之一计算。8.2乙方违约1.乙方未按约定时间完成施工,应向甲方支付违约金,违约金按延误工期每日工程款的千分之一计算。2.乙方施工质量不符合合同约定,应承担返工责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式1.违约金和赔偿金额以人民币计算,支付方式为银行转账。2.任何违约行为,甲方均有权要求乙方立即停止违约行为,并赔偿因此造成的损失。九、保密条款9.1保密内容1.本合同的条款内容。2.双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等。3.双方在合同履行过程中产生的其他保密信息。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式1.双方对本合同保密内容的保密义务不因合同终止而免除。2.双方应采取必要措施,防止保密内容泄露给未授权的第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件1.自然灾害:如地震、洪水、台风等。2.战争:包括任何形式的战争和军事冲突。3.政府行为:如政策调整、法律法规变动等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料。2.不可抗力事件发生期间,双方应尽力减少损失。3.不可抗力事件导致合同无法履行时,双方应协商解决。10.4不可抗力实例1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.战争:地区冲突、军事演习等。3.政府行为:政策调整、法律法规变动等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼1.协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.双方也可协商选择仲裁机构进行仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得转让合同。2.经双方协商一致,合同可以转让。12.2不得转让的情形1.合同主体变更;2.合同内容变更;3.合同履行地点变更。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对屋顶花园草皮施工与灌溉系统设计方案、施工工艺等知识产权的完全所有权。2.乙方在合同履行过程中,所获得的甲方商业秘密和技术秘密,未经甲方书面同意,不得向任何第三方泄露。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行过程中,对乙方施工质量、进度等进行监督和检查的权利。2.乙方在合同履行过程中,应遵守国家相关法律法规,不得有损害甲方利益的行为。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何对本合同的修改和补充,均应以书面形式进行。2.修改和补充的内容,经双方签字盖章后,与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.修改和补充的内容,自双方签字盖章之日起生效。2.修改和补充的内容,对本合同原有条款具有补充和解释作用。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的协助,确保合同顺利履行。2.双方应就合同履行过程中的问题,及时沟通,共同解决。15.2协作与配合方式1.双方应通过电话、邮件、现场会议等方式进行沟通。2.双方应按照合同约定,及时履行各自的义务。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为双方签订的完整协议,任何与本合同内容相抵触的文件或协议均无效。16.3增减条款1.未经双方书面同意,任何一方不得对本合同进行增减条款。2.本合同增减条款的效力,与本合同原有条款具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表(签字):日期:____年__月__日乙方(盖章):代表(签字):日期:____年__月__日附件及其他说明解释一、附件列表:1.屋顶花园草皮施工与灌溉系统设计文件及图纸2.施工方案和工程预算3.进度报告4.验收报告5.保险单据6.付款申请及发票7.不可抗力事件证明材料8.协商解决争议的书面文件9.修改和补充合同的书面文件10.其他双方认为必要的文件和资料二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按约定支付款项,认定违约。未按约定时间完成验收,认定违约。因自身原因导致工程延期,认定违约。2.乙方违约:未按约定时间完成施工,认定违约。施工质量不符合合同约定,认定违约。泄露甲方商业秘密或技术秘密,认定违约。违约行为的认定依据合同条款和相关法律法规。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。2.违约金:指因一方违约而向另一方支付的一定金额的补偿。3.违约行为:指一方未履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定。4.保密条款:指合同中关于保密内容的条款,要求双方对特定信息保密。5.仲裁:指双方通过仲裁机构解决争议的一种方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中发现设计文件与实际情况不符。解决办法:立即通知甲方,协商修改设计文件,确保施工质量。2.问题:施工过程中遇到不可抗力事件,导致工程延期。解决办法:及时通知甲方,并提供不可抗力事件证明材料,协商延期。3.问题:施工质量不符合合同约定。解决办法:乙方立即进行返工,直至符合合同要求。4.问题:甲方未按约定支付款项。解决办法:乙方可要求甲方支付违约金,并可寻求法律途径解决。5.问题:合同履行过程中出现争议。解决办法:协商解决,协商不成可申请仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 茶园股份合作协议书
- 2025年安徽淮南寿县蜀山现代产业园投资有限公司招聘笔试参考题库附带答案详解
- 中考数学一轮复习考点练习考向23 多边形及其内角和(含答案详解)
- 2025年度钢管租赁与环保处理服务合同
- 2025年度个人环保产品销售代理合同
- 2025版天然气供应合同技术服务范本模板3篇
- 2025-2030全球汽车NVH测试解决方案行业调研及趋势分析报告
- 2025年全球及中国掺杂碘化铯闪烁晶体行业头部企业市场占有率及排名调研报告
- 2025-2030全球工业数控木材激光切割机行业调研及趋势分析报告
- 2025年度个人投资理财借款合同2篇
- 基于Android的天气预报系统的设计与实现
- 冲锋舟驾驶培训课件
- 中石化浙江石油分公司中石化温州灵昆油库及配套工程项目环境影响报告书
- 搞笑朗诵我爱上班台词
- 汽轮机热平衡图功率的核算方法
- 宾馆旅客财物保管制度
- 钻孔桩水下混凝土灌注记录(自动生成)1
- nord stage 2用户手册简体中文版
- 5A+Chapter+2+Turning+over+a+new+leaf 英语精讲课件
- 商业计划书(BP)行业与市场的撰写秘籍
- 370万吨大庆原油常压蒸馏工艺设计
评论
0/150
提交评论