




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年建筑工程施工分包合同.本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息1.3监理方信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期3.分包工程内容3.1分包工程范围3.2分包工程量3.3分包工程图纸4.合同价款及支付方式4.1合同价款总额4.2分阶段支付比例4.3支付时间及方式4.4预付款比例及支付时间4.5结算及最终付款5.工程进度及验收5.1工程进度计划5.2工程验收标准5.3验收程序及时间5.4验收不合格的处理6.质量要求及保证6.1质量标准6.2质量保证措施6.3质量问题处理7.安全生产责任7.1安全生产要求7.2安全生产责任7.3安全事故处理8.保修责任8.1保修范围8.2保修期限8.3保修责任及费用9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约金的计算及支付10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止程序11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同生效及变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同生效日期13.其他约定事项13.1不可抗力13.2合同附件13.3其他约定事项14.合同附件清单14.1附件一:工程量清单14.2附件二:工程质量保证书14.3附件三:安全生产保证书14.4附件四:合同签订双方授权委托书14.5附件五:其他相关文件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:___________1.1.2分包方地址:___________1.1.3分包方法定代表人:___________1.1.4分包方联系电话:___________1.1.5分包方开户银行:___________1.1.6分包方银行账号:___________1.2总包方信息1.2.1总包方名称:___________1.2.2总包方地址:___________1.2.3总包方法定代表人:___________1.2.4总包方联系电话:___________1.2.5总包方开户银行:___________1.2.6总包方银行账号:___________1.3监理方信息1.3.1监理方名称:___________1.3.2监理方地址:___________1.3.3监理方法定代表人:___________1.3.4监理方联系电话:___________1.3.5监理方开户银行:___________1.3.6监理方银行账号:___________2.工程概况2.1工程名称:___________2.2工程地点:___________2.3工程规模:___________2.4工程工期:自____年____月____日起至____年____月____日止3.分包工程内容3.1分包工程范围:___________3.2分包工程量:___________3.3分包工程图纸:___________4.合同价款及支付方式4.1合同价款总额:___________4.2分阶段支付比例:4.2.1预付款:___________4.2.2进度款:___________4.2.3验收款:___________4.3支付时间及方式:4.3.1预付款支付时间:___________4.3.2进度款支付时间:___________4.3.3验收款支付时间:___________4.4预付款比例及支付时间:___________4.5结算及最终付款:___________5.工程进度及验收5.1工程进度计划:___________5.2工程验收标准:___________5.3验收程序及时间:___________5.4验收不合格的处理:___________6.质量要求及保证6.1质量标准:___________6.2质量保证措施:___________6.3质量问题处理:___________7.安全生产责任7.1安全生产要求:___________7.2安全生产责任:___________7.3安全事故处理:___________8.保修责任8.1保修范围:本合同项下分包工程范围内的所有工程质量问题。8.2保修期限:自工程竣工验收合格之日起,提供____年保修服务。8.3保修责任及费用:8.3.1分包方应按照国家相关标准和规定,对保修范围内的质量问题进行修复。8.3.2保修期内,因分包方原因导致的质量问题,分包方应无偿修复,并承担修复过程中的相关费用。8.3.3保修期满后,如出现保修范围内的质量问题,分包方应在接到通知后____日内进行修复,修复费用由双方另行协商解决。9.违约责任9.1违约情形:9.1.1分包方未按合同约定的时间和质量要求完成工程;9.1.2分包方擅自变更工程内容或设计;9.1.3分包方未履行保修义务;9.1.4总包方未按合同约定支付工程款项;9.1.5双方约定的其他违约情形。9.2违约责任承担:9.2.1违约方应承担由此造成的直接经济损失;9.2.2违约方应承担由此造成的第三方损失;9.2.3违约方应承担合同约定的违约金;9.2.4违约方应承担因违约行为导致的合同解除或终止的法律责任。9.3违约金的计算及支付:9.3.1违约金按合同价款的____%计算;9.3.2违约金应在违约行为发生之日起____日内支付。10.合同解除及终止10.1合同解除条件:10.1.1双方协商一致解除合同;10.1.2因不可抗力导致合同无法履行;10.1.3一方严重违约,另一方要求解除合同;10.1.4法律法规规定的其他解除合同的情形。10.2合同终止条件:10.2.1合同约定的工程全部完成;10.2.2双方同意终止合同;10.2.3因不可抗力导致合同无法履行;10.2.4法律法规规定的其他终止合同的情形。10.3合同解除及终止程序:10.3.1双方书面通知对方解除或终止合同;10.3.2解除或终止合同后,双方应办理相关手续,包括但不限于工程结算、质量保修等。11.争议解决11.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成时,提交___________仲裁委员会仲裁。11.2争议解决程序:11.2.1双方应在争议发生后____日内提出书面仲裁申请;11.2.2仲裁委员会应在接到仲裁申请之日起____日内受理;11.2.3仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。11.3争议解决地点:___________12.合同生效及变更12.1合同生效条件:本合同经双方签字盖章后生效。12.2合同变更程序:12.2.1双方协商一致后,以书面形式对合同进行变更;12.2.2变更后的合同条款与本合同具有同等法律效力。12.3合同生效日期:自合同签订之日起生效。13.其他约定事项13.1不可抗力:本合同所指不可抗力包括自然灾害、战争、政府行为等无法预见、无法避免且无法克服的事件。13.2合同附件:本合同附件为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。13.3其他约定事项:双方约定的其他事项如下:14.合同附件清单14.1附件一:工程量清单14.2附件二:工程质量保证书14.3附件三:安全生产保证书14.4附件四:合同签订双方授权委托书14.5附件五:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念及界定1.1本合同所指第三方是指除合同双方(甲乙方)以外的,因合同履行需要,介入合同执行过程中的第三方机构或个人。1.2.1仲裁机构;1.2.2监理机构;1.2.3设计单位;1.2.4评估机构;1.2.5中介机构;1.2.6法定代表人或授权代表。2.第三方介入的条件及程序2.1第三方介入的条件:2.1.1双方协商一致;2.1.2合同履行需要;2.1.3法律法规允许。2.2第三方介入的程序:2.2.1双方应在合同中明确约定第三方介入的具体事宜;2.2.2双方共同与第三方签订相关协议或合同;2.2.3第三方介入后,应按照协议或合同的规定履行职责。3.第三方的责权利3.1第三方的责任:3.1.1第三方应按照合同约定和法律法规的规定,履行其在合同中的职责;3.1.2第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失的,应承担相应的法律责任。3.2第三方的权利:3.2.1第三方有权要求甲乙方按照合同约定支付相关费用;3.2.2第三方有权要求甲乙方提供必要的协助和配合。3.3第三方的义务:3.3.1第三方应保守合同秘密,不得泄露甲乙双方的商业秘密;3.3.2第三方应按照合同约定的时间、地点和方式履行职责。4.第三方责任限额4.1第三方的责任限额:4.1.1第三方的责任限额应根据合同约定和法律法规的规定确定;4.1.2第三方的责任限额应与其实际承担的责任相匹配。4.2责任限额的确定:4.2.1合同双方应在本合同中明确约定第三方的责任限额;4.2.2第三方在介入合同执行过程中,应遵守合同约定的责任限额。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲乙方的划分:5.1.1第三方与甲乙方之间的关系由双方签订的协议或合同约定;5.1.2第三方与甲乙方之间发生争议时,应按照协议或合同的约定解决。5.2第三方与工程相关方的划分:5.2.1第三方与工程相关方(如设计单位、监理机构等)之间的关系由各自签订的合同约定;5.2.2第三方与工程相关方之间发生争议时,应按照各自合同的约定解决。6.第三方介入的合同条款变更6.1当需要第三方介入时,甲乙方应根据合同履行需要,对合同进行相应的变更;6.2合同变更应经双方协商一致,并以书面形式进行。7.第三方介入的合同终止7.1当第三方介入的合同履行完毕或不再需要第三方介入时,甲乙方应根据合同约定终止相关协议或合同;7.2合同终止应经双方协商一致,并以书面形式进行。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入的争议解决方式:8.1.1双方协商解决;8.1.2协商不成时,提交___________仲裁委员会仲裁。8.2第三方介入的争议解决程序:8.2.1双方应在争议发生后____日内提出书面仲裁申请;8.2.2仲裁委员会应在接到仲裁申请之日起____日内受理;8.2.3仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:详细列出分包工程的所有项目、数量、单位、单价和总价。说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于确定工程量和合同价款。2.附件二:工程质量保证书详细要求:保证书应包括工程质量标准、保修期限、保修责任等。说明:工程质量保证书是分包方对工程质量承诺的书面文件。3.附件三:安全生产保证书详细要求:保证书应包括安全生产责任、安全措施、事故处理等。说明:安全生产保证书是分包方对安全生产承诺的书面文件。4.附件四:合同签订双方授权委托书详细要求:委托书应明确委托人的授权范围、授权期限、受托人等信息。说明:授权委托书是合同双方在合同履行过程中可能需要的文件。5.附件五:工程图纸及技术规范详细要求:包括工程所需的图纸、技术规范、施工工艺等。说明:工程图纸和技术规范是施工过程中必须遵守的标准。6.附件六:合同变更记录详细要求:记录合同变更的内容、日期、双方签字等。说明:合同变更记录是合同变更的正式文件,具有法律效力。7.附件七:工程验收报告详细要求:包括验收时间、地点、参加验收人员、验收结果等。说明:工程验收报告是工程验收的正式文件,用于确认工程是否符合合同要求。8.附件八:工程结算书详细要求:包括结算依据、结算金额、付款时间等。说明:工程结算书是确定合同价款和支付金额的正式文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1分包方未按合同约定的时间和质量要求完成工程;1.2分包方擅自变更工程内容或设计;1.3分包方未履行保修义务;1.4总包方未按合同约定支付工程款项;1.5第三方未按合同约定履行职责;1.6因不可抗力导致合同无法履行。2.违约责任认定标准:2.1分包方未按合同约定的时间和质量要求完成工程,应承担违约责任,赔偿总包方因此遭受的损失。2.2分包方擅自变更工程内容或设计,应承担违约责任,赔偿总包方因此遭受的损失。2.3分包方未履行保修义务,应承担违约责任,赔偿总包方因此遭受的损失。2.4总包方未按合同约定支付工程款项,应承担违约责任,支付违约金并赔偿分包方因此遭受的损失。2.5第三方未按合同约定履行职责,应承担违约责任,赔偿甲乙方因此遭受的损失。2.6因不可抗力导致合同无法履行,甲乙方应根据不可抗力的程度和影响,协商解决合同履行问题。示例说明:分包方未按合同约定的时间完成工程,导致工期延误。分包方应承担违约责任,向总包方支付违约金,并赔偿总包方因工期延误造成的额外损失。总包方未按合同约定支付工程款项,导致分包方施工中断。总包方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿分包方因此遭受的损失。全文完。2024年建筑工程施工分包合同.1本合同目录一览1.分包工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程类型1.5工程工期2.分包合同双方2.1分包方基本信息2.2总包方基本信息3.分包工程范围及内容3.1工程量清单3.2工程质量要求3.3工程进度要求4.工程费用及支付方式4.1工程费用总额4.2费用组成4.3支付方式及时间4.4付款条件及违约责任5.材料供应及管理5.1材料供应责任5.2材料检验及验收5.3材料保管及使用5.4材料费用及结算6.施工组织与管理6.1施工组织设计6.2施工现场管理6.3施工安全及环保6.4施工协调与沟通7.工程验收及移交7.1验收标准及程序7.2验收不合格处理7.3工程移交及验收资料8.违约责任及争议解决8.1违约情形及处理8.2争议解决方式8.3争议解决期限9.保密条款10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除或终止后的处理11.合同生效及期限11.1合同生效条件11.2合同期限12.附件及补充协议13.合同签署及生效14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.分包工程概况1.1工程名称:住宅小区项目1.2工程地点:市区路号1.3工程规模:总建筑面积约10万平方米,地上层数18层,地下1层1.4工程类型:住宅及配套设施工程1.5工程工期:自合同签订之日起12个月2.分包合同双方2.1分包方基本信息名称:建筑工程有限公司地址:市区路号法定代表人:2.2总包方基本信息名称:房地产开发有限公司地址:市区路号法定代表人:3.分包工程范围及内容3.1工程量清单(此处应详细列出工程量清单,包括各分项工程的工程量、单价、合价等)3.2工程质量要求(此处应详细列出工程质量标准,包括材料、施工工艺、验收标准等)3.3工程进度要求(此处应详细列出各分项工程的进度计划,包括开始时间、结束时间等)4.工程费用及支付方式4.1工程费用总额:人民币X万元整4.2费用组成:(此处应详细列出各项费用的具体内容,如人工费、材料费、机械费、管理费等)4.3支付方式及时间:(此处应详细列出各阶段的支付比例及支付时间,如进度款、竣工结算款等)4.4付款条件及违约责任:(此处应详细列出付款条件及违约责任,如逾期付款的违约金等)5.材料供应及管理5.1材料供应责任:(此处应详细列出分包方在材料供应方面的责任,如材料采购、检验、验收等)5.2材料检验及验收:(此处应详细列出材料检验及验收的标准、程序等)5.3材料保管及使用:(此处应详细列出材料保管及使用的相关规定)5.4材料费用及结算:(此处应详细列出材料费用的计算及结算方式)6.施工组织与管理6.1施工组织设计:(此处应详细列出施工组织设计的内容,包括施工方案、施工顺序、施工安排等)6.2施工现场管理:(此处应详细列出施工现场管理的规定,如安全、环保、文明施工等)6.3施工安全及环保:(此处应详细列出施工安全及环保的要求,如施工安全措施、环保措施等)6.4施工协调与沟通:(此处应详细列出施工协调与沟通的方式,如定期会议、信息报送等)7.工程验收及移交7.1验收标准及程序:(此处应详细列出工程验收的标准及程序,包括验收组织、验收内容、验收时间等)7.2验收不合格处理:(此处应详细列出验收不合格的处理措施,如返工、整改等)7.3工程移交及验收资料:(此处应详细列出工程移交的要求及验收资料的内容)8.违约责任及争议解决8.1违约情形及处理(此处应详细列出分包方和总包方可能发生的违约情形,如逾期付款、质量问题、进度延误等,并分别规定相应的处理措施)8.2争议解决方式(此处应详细列出争议解决的方式,如协商、调解、仲裁或诉讼等)8.3争议解决期限(此处应详细列出争议解决的期限,如自争议发生之日起一定时间内解决)9.保密条款(此处应详细列出双方对项目信息和商业秘密的保密义务,包括保密内容、保密期限、违约责任等)10.合同解除及终止10.1合同解除条件(此处应详细列出合同解除的条件,如一方违约达到一定程度、不可抗力等)10.2合同终止条件(此处应详细列出合同终止的条件,如工程完成、双方协商一致等)10.3合同解除或终止后的处理(此处应详细列出合同解除或终止后的处理措施,如工程款结算、资料移交等)11.合同生效及期限11.1合同生效条件(此处应详细列出合同生效的条件,如双方签字盖章、合同条款完整等)11.2合同期限(此处应详细列出合同的有效期限,如自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止)12.附件及补充协议(此处应列出合同附件的名称及内容,如工程量清单、施工组织设计等)13.合同签署及生效(此处应详细列出合同签署的程序,如双方代表签字、盖章等)14.其他约定事项(此处应列出合同中未涉及的其他约定事项,如不可抗力条款、通知方式等)第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义本合同中的第三方是指除分包方和总包方之外,为合同履行提供咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于项目管理、质量控制、进度控制、成本控制、安全监督、环保监督等方面。16.第三方介入的引入16.1引入方式第三方由总包方或分包方根据项目需要引入,具体引入方式应在合同中明确。16.2引入程序(此处应详细列出第三方引入的程序,包括招标、选择、签约等)17.第三方的责任与权利17.1责任(此处应详细列出第三方在合同履行过程中的责任,如提供专业服务、保证服务质量、遵守相关法律法规等)17.2权利(此处应详细列出第三方在合同履行过程中的权利,如获取服务费用、获得必要的工作条件、对分包方和总包方的监督权等)18.第三方与其他各方的划分18.1总包方与第三方(此处应详细列出总包方与第三方之间的权责划分,如总包方负责提供项目信息、协调工作、支付服务费用等)18.2分包方与第三方(此处应详细列出分包方与第三方之间的权责划分,如分包方配合第三方工作、提供必要的工作条件、接受第三方监督等)18.3第三方与分包方(此处应详细列出第三方与分包方之间的权责划分,如第三方对分包方的工作进行监督、提出改进建议等)19.第三方的责任限额19.1责任限额的定义本合同中的责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成损失时,对分包方和总包方承担的最高赔偿责任。19.2责任限额的确定(此处应详细列出责任限额的确定方法,如根据第三方服务性质、合同金额、行业惯例等)19.3责任限额的适用(此处应详细列出责任限额的适用范围,如第三方违约、服务质量问题、操作失误等)20.第三方介入的合同条款20.1第三方合同内容(此处应详细列出第三方合同的必要内容,如服务内容、服务期限、费用、责任限额、违约责任等)20.2第三方合同与主合同的协调(此处应详细列出第三方合同与主合同之间的协调机制,如合同条款的冲突解决、责任划分等)21.第三方介入的变更管理21.1变更申请(此处应详细列出第三方介入变更的申请流程,如变更原因、变更内容、变更影响等)21.2变更审批(此处应详细列出第三方介入变更的审批流程,如审批权限、审批时间等)21.3变更实施(此处应详细列出第三方介入变更的实施流程,如变更通知、变更实施、变更验收等)22.第三方介入的终止22.1终止条件(此处应详细列出第三方介入终止的条件,如合同履行完毕、服务不再需要等)22.2终止程序(此处应详细列出第三方介入终止的程序,如终止通知、服务终止、费用结算等)23.第三方介入的记录与报告23.1记录(此处应详细列出第三方介入的记录要求,如工作日志、会议记录、报告等)23.2报告(此处应详细列出第三方介入的报告要求,如服务报告、问题报告、整改报告等)第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单要求:详细列出各分项工程的工程量、单价、合价等,并附有相关图纸和技术规范。说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于确定工程费用和结算依据。2.施工组织设计要求:包括施工方案、施工顺序、施工安排、施工安全措施、环境保护措施等。说明:施工组织设计是确保工程顺利实施的指导性文件。3.材料设备清单要求:详细列出所需材料设备的名称、规格、数量、品牌等信息。说明:材料设备清单是保证工程质量和进度的重要依据。4.施工进度计划要求:详细列出各分项工程的开始时间、结束时间、关键节点等。说明:施工进度计划是控制工程进度的重要工具。5.验收标准及程序要求:明确工程验收的标准、程序、组织方式等。说明:验收标准及程序是确保工程质量的重要环节。6.保密协议要求:详细列出双方对项目信息和商业秘密的保密义务。说明:保密协议是保护双方商业秘密的重要法律文件。7.第三方合同要求:详细列出第三方合同的内容,包括服务内容、服务期限、费用、责任限额等。说明:第三方合同是明确第三方责任和权利的重要文件。8.争议解决协议要求:明确争议解决的方式、程序、期限等。说明:争议解决协议是解决合同履行过程中出现争议的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按合同约定的时间完成工程责任认定标准:根据工程延误的程度,分包方需支付违约金或赔偿损失。示例说明:若分包方延误工期1个月,则需支付合同总价的1%作为违约金。2.违约行为:分包方提供的材料质量不合格责任认定标准:根据不合格材料对工程的影响程度,分包方需承担修复费用或更换材料费用。示例说明:若不合格材料导致工程损坏,分包方需负责修复或更换,并承担由此产生的费用。3.违约行为:总包方未按合同约定支付工程款责任认定标准:根据逾期支付的天数,总包方需支付违约金或赔偿损失。示例说明:若总包方逾期支付工程款30天,则需支付合同总价的0.5%作为违约金。4.违约行为:第三方未按合同约定提供服务责任认定标准:根据第三方服务不合格的程度,第三方需承担修复费用或更换服务。示例说明:若第三方提供的服务不符合要求,第三方需负责修复或更换,并承担由此产生的费用。5.违约行为:任何一方违反保密协议责任认定标准:根据泄露信息的严重程度,违约方需承担相应的法律责任。示例说明:若一方泄露商业秘密,需承担相应的法律责任,包括赔偿损失。全文完。2024年建筑工程施工分包合同.2本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1分包方2.2总包方2.3第三方3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程工期4.工程范围4.1主要工程内容4.2辅助工程内容4.3特殊工程要求5.工程图纸和资料5.1图纸交付5.2资料交付5.3图纸和资料的保密6.工程质量要求6.1质量标准6.2质量检验6.3质量保证7.工程进度7.1进度计划7.2进度监控7.3进度调整8.工程变更8.1变更原因8.2变更程序8.3变更费用9.材料和设备9.1材料和设备采购9.2材料和设备质量9.3材料和设备验收10.工程款支付10.1支付方式10.2支付时间10.3支付条件11.风险和责任11.1风险承担11.2责任划分11.3保险要求12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同终止和解除13.1合同终止13.2合同解除13.3合同终止和解除的条件14.其他14.1合同生效14.2合同附件14.3合同的变更和补充14.4合同的解除和终止14.5合同的生效日期14.6合同的签署和生效第一部分:合同如下:1.定义和解释1.1定义1.1.1“本合同”指2024年建筑工程施工分包合同。1.1.2“分包方”指承担本工程施工任务的单位或个人。1.1.3“总包方”指委托分包方进行工程建设的单位。1.1.4“第三方”指合同双方以外的其他组织或个人。1.2解释1.2.1本合同中使用的术语,除非上下文另有规定,应具有其通常含义。1.2.2本合同如有解释上的歧义,应以中文文本为准。2.合同双方2.1分包方2.1.1名称:[分包方全称]2.1.2地址:[分包方地址]2.1.3法定代表人:[分包方法定代表人姓名]2.2总包方2.2.1名称:[总包方全称]2.2.2地址:[总包方地址]2.2.3法定代表人:[总包方法定代表人姓名]2.3第三方2.3.1[如有第三方,列出第三方信息]3.工程概况3.1工程名称[工程名称]3.2工程地点[工程地点]3.3工程规模[工程规模描述,如:建筑面积、占地面积等]3.4工程工期[合同约定的工期,如:2024年1月1日至2024年12月31日]4.工程范围4.1主要工程内容[列出主要工程内容,如:土建工程、安装工程、装饰工程等]4.2辅助工程内容[列出辅助工程内容,如:道路工程、绿化工程等]4.3特殊工程要求[如有特殊要求,列出具体内容]5.工程图纸和资料5.1图纸交付[图纸交付的时间和方式]5.2资料交付[资料交付的时间和方式]5.3图纸和资料的保密[图纸和资料的保密要求]6.工程质量要求6.1质量标准[引用适用的质量标准,如:国家标准、行业标准等]6.2质量检验[质量检验的时间和方式]6.3质量保证[质量保证的具体措施和责任]7.工程进度7.1进度计划[详细列出工程进度计划,包括各阶段的时间节点和任务]7.2进度监控[进度监控的方法和措施]7.3进度调整[进度调整的流程和条件]8.工程变更8.1变更原因8.1.1因设计变更、工程量增减、不可抗力等原因导致工程内容、数量或质量标准的变更。8.1.2因合同双方协商一致,对合同内容进行修改。8.2变更程序8.2.1变更请求应由分包方提出,并提交变更原因、内容、影响及建议的解决方案。8.2.2总包方收到变更请求后,应在[具体时间]内审核并回复。8.2.3合同双方就变更达成一致后,应签署变更协议。8.3变更费用8.3.1变更费用应按实际情况计算,包括但不限于人工费、材料费、设备费等。8.3.2变更费用应在变更协议中明确约定支付方式和时间。9.材料和设备9.1材料和设备采购9.1.1材料和设备采购由分包方负责,应符合合同约定和工程要求。9.1.2材料和设备采购应遵循公平、公正、公开的原则。9.2材料和设备质量9.2.1材料和设备质量应符合国家相关标准和合同约定。9.2.2分包方应保证材料和设备的质量,不得使用不合格的产品。9.3材料和设备验收9.3.1材料和设备到货后,应立即进行验收。9.3.2验收不合格的材料和设备,分包方有权拒收并要求更换。10.工程款支付10.1支付方式10.1.1工程款支付采用按月进度支付方式。10.1.2支付比例根据工程进度和合同约定进行调整。10.2支付时间10.2.1每月支付时间为次月[具体日期]前。10.2.2支付时间如有变动,需提前通知分包方。10.3支付条件10.3.1分包方完成当月工程量,并提交验收合格的工程量清单。10.3.2总包方确认工程量清单无误后,支付相应工程款。11.风险和责任11.1风险承担11.1.1分包方承担施工过程中的风险。11.1.2总包方承担设计变更、不可抗力等风险。11.2责任划分11.2.1分包方对施工过程中的质量问题承担责任。11.2.2总包方对设计变更、材料供应等质量问题承担责任。11.3保险要求11.3.1分包方应购买施工责任险,并保证保险有效。11.3.2总包方应购买工程一切险,并保证保险有效。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议。12.1.2协商不成,任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构12.2.1本合同争议解决机构为[具体机构名称]。12.2.2争议解决机构的决定为最终决定。12.3争议解决程序12.3.1双方应在争议发生后[具体时间]内提出争议解决请求。12.3.2争议解决机构应在收到请求后[具体时间]内开始调解或仲裁。13.合同终止和解除13.1合同终止13.1.1合同期满自然终止。13.1.2合同因双方协商一致或法定事由提前终止。13.2合同解除13.2.1双方协商一致解除合同。13.2.2因一方违约,另一方有权解除合同。13.3合同终止和解除的条件13.3.1合同终止和解除的具体条件详见合同附件。14.其他14.1合同生效14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同附件14.3合同的变更和补充14.3.1合同的变更和补充应采取书面形式,经双方签字盖章后生效。14.4合同的解除和终止14.4.1合同解除和终止的具体程序详见合同相关条款。14.5合同的生效日期14.5.1本合同生效日期为[具体日期]。14.6合同的签署和生效14.6.1本合同一式[具体份数]份,双方各执[具体份数]份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同中的“第三方”指除合同双方外的任何组织或个人,包括但不限于中介方、监理方、咨询方等。15.2第三方责任15.2.1第三方在合同履行过程中的责任应限于其提供服务或履行职责的范围内。15.2.2第三方不承担合同双方直接责任外的其他责任。15.3第三方权利15.3.1第三方有权根据其职责要求合同双方提供必要的信息和协助。15.3.2第三方有权对合同履行情况进行监督,并提出改进建议。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与分包方的关系:15.4.1.1第三方对分包方的监督和指导不构成分包方对第三方的直接依赖。15.4.1.2分包方应独立承担其施工责任,第三方不因此免除分包方的责任。15.4.2第三方与总包方的关系:15.4.2.1第三方对总包方的监督和指导不构成总包方对第三方的直接依赖。15.4.2.2总包方应独立承担其委托责任,第三方不因此免除总包方的责任。16.第三方介入的额外条款16.1第三方介入的程序16.1.1合同双方需提前[具体时间]向对方通知第三方介入的意向。16.1.2第三方介入的意向通知应包括第三方的名称、职责和介入原因。16.2
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 承包抽成合同协议书范本
- 店内设备拆卸合同协议书
- 公司退股合同协议书图片
- 雨污水管维修合同协议书
- 足浴店员工合同协议书
- 写合同协议书怎么直播
- 旋耕地合同协议书模板
- 饭店个人用工合同协议书
- 医疗合同协议书图片样本
- 2025护肤品代理合同协议样本
- 信息系统监理师(基础知识、应用技术)合卷软件资格考试(中级)试题与参考答案(2024年)
- 上海市上宝中学新初一分班(摸底)语文模拟试题(5套带答案)
- 河南省南阳市2023-2024学年高二下学期期终质量评估+物理试卷答案
- 食品安全与质量检测技能大赛考试题库400题(含答案)
- 2024年浙江省嘉兴市初三中考三模科学试卷试题(含答案详解)
- 核心素养-空间观念
- 吉林省长春市2024年中考语文真题试卷【附真题答案】
- DZ/T 0462.3-2023 矿产资源“三率”指标要求 第3部分:铁、锰、铬、钒、钛(正式版)
- 梧州喜得宝矿业有限公司广西梧州市金山顶金银矿矿山地质环境保护与土地复垦方案
- 2024年职业卫生技术人员评价方向考试题库附答案
- 安全管理之肉制品安全及防控措施
评论
0/150
提交评论