2025年建设施工定额计价折扣3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年建设施工定额计价折扣本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同期限2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程计价方法3.1计价依据3.2计价标准3.3计价程序4.折扣政策4.1折扣范围4.2折扣标准4.3折扣计算方法4.4折扣调整机制5.工程量清单5.1工程量清单编制依据5.2工程量清单内容5.3工程量清单审核6.材料价格6.1材料价格来源6.2材料价格组成6.3材料价格调整7.人工费7.1人工费计算方法7.2人工费组成7.3人工费调整8.机械费8.1机械费计算方法8.2机械费组成8.3机械费调整9.管理费9.1管理费计算方法9.2管理费组成9.3管理费调整10.利润10.1利润计算方法10.2利润组成10.3利润调整11.风险分担11.1风险分类11.2风险责任划分11.3风险处理措施12.付款方式12.1付款比例12.2付款时间12.3付款方式13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.其他约定14.1合同附件14.2合同变更14.3合同解除14.4违约责任14.5合同生效条件14.6合同签署日期第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称：2024年建设施工定额计价折扣合同1.2合同双方：1.2.1甲方（建设单位）：[甲方全称]1.2.2乙方（施工单位）：[乙方全称]1.3合同签订日期：2024年[具体日期]1.4合同生效日期：自合同签订之日起生效1.5合同期限：自合同生效之日起至2024年[具体日期]止2.工程概况2.1工程名称：[具体工程名称]2.2工程地点：[具体工程地点]2.3工程规模：[具体工程规模描述]2.4工程类型：[具体工程类型]3.工程计价方法3.1计价依据：3.1.1国家及地方相关建设施工定额标准3.1.2行业协会发布的施工定额标准3.1.3当地政府发布的施工定额标准3.2计价标准：3.2.1依据工程量清单计价3.2.2依据工程量清单中的定额子目进行计价3.2.3依据工程量清单中的材料价格、人工费、机械费等进行计价3.3计价程序：3.3.1乙方根据工程量清单和计价依据编制工程量清单计价书3.3.2甲方对乙方编制的计价书进行审核3.3.3双方就计价书进行协商，达成一致后作为合同附件4.折扣政策4.1折扣范围：4.1.1适用于所有施工项目4.1.2适用于合同总价4.2折扣标准：4.2.1根据施工项目的复杂程度和甲方要求，折扣比例为[具体折扣比例]%4.3折扣计算方法：4.3.1折扣金额=合同总价×折扣比例4.4折扣调整机制：4.4.1在合同执行过程中，如遇政策调整或市场变化，双方可协商调整折扣比例5.工程量清单5.1工程量清单编制依据：5.1.1甲方提供的施工图纸5.1.2乙方现场勘查结果5.1.3国家及地方相关建设施工定额标准5.2工程量清单内容：5.2.1工程量清单应包含所有施工项目5.2.2工程量清单应详细列出每个项目的工程量5.2.3工程量清单应标注每个项目的定额子目5.3工程量清单审核：5.3.1甲方对乙方编制的工程量清单进行审核5.3.2审核通过后，作为合同附件6.材料价格6.1材料价格来源：6.1.1国家及地方发布的材料价格信息6.1.2行业协会发布的材料价格信息6.1.3乙方采购的材料价格信息6.2材料价格组成：6.2.1材料原价6.2.2运输费用6.2.3保管费用6.2.4税费6.3材料价格调整：6.3.1在合同执行过程中，如遇材料价格变动，双方可协商调整材料价格8.人工费8.1人工费计算方法：8.1.1依据国家及地方发布的劳动力市场工资指导价位8.1.2依据工程量清单中的工程量和定额子目确定人工费8.1.3依据乙方实际用工情况计算人工费8.2人工费组成：8.2.1基本工资8.2.2工资性补贴8.2.3保险福利费用8.2.4津补贴8.3人工费调整：8.3.1在合同执行过程中，如遇劳动力市场工资指导价位调整，双方可协商调整人工费9.机械费9.1机械费计算方法：9.1.1依据工程量清单中的工程量和定额子目确定机械费9.1.2依据乙方提供的机械设备租赁合同或购买发票计算机械费9.1.3依据市场租赁价格计算机械费9.2机械费组成：9.2.1机械折旧费9.2.2维修保养费9.2.3操作人员工资9.2.4运输及安装费9.3机械费调整：9.3.1在合同执行过程中，如遇机械设备租赁价格变动，双方可协商调整机械费10.管理费10.1管理费计算方法：10.1.1依据工程量清单中的工程量和定额子目确定管理费10.1.2依据乙方实际管理成本计算管理费10.1.3依据行业平均管理费率计算管理费10.2管理费组成：10.2.1办公费10.2.2差旅费10.2.3通讯费10.2.4劳动保护费10.3管理费调整：10.3.1在合同执行过程中，如遇管理成本变动，双方可协商调整管理费11.利润11.1利润计算方法：11.1.1依据工程量清单中的工程量和定额子目确定利润11.1.2依据乙方合理利润率计算利润11.1.3依据市场行情确定利润11.2利润组成：11.2.1投资回报11.2.2风险收益11.2.3创新收益11.3利润调整：11.3.1在合同执行过程中，如遇市场行情变动，双方可协商调整利润12.风险分担12.1风险分类：12.1.1自然灾害风险12.1.2政策法规风险12.1.3市场价格风险12.1.4施工技术风险12.2风险责任划分：12.2.1甲方承担自然灾害风险和政策法规风险12.2.2乙方承担市场价格风险和施工技术风险12.3风险处理措施：12.3.1双方共同制定风险应对预案12.3.2如发生风险事件，双方应积极配合处理13.付款方式13.1付款比例：13.1.1预付款：合同总价[具体比例]%13.1.2进度款：根据工程进度分期支付13.1.3结算款：工程完工并验收合格后支付13.2付款时间：13.2.1预付款：合同签订后[具体时间]内支付13.2.2进度款：每月[具体日期]前支付13.2.3结算款：验收合格后[具体时间]内支付13.3付款方式：13.3.1通过银行转账支付13.3.2通过第三方支付平台支付14.其他约定14.1合同附件：14.1.1施工图纸14.1.2工程量清单14.1.3计价书14.1.4付款计划14.2合同变更：14.2.1合同双方协商一致，可对合同内容进行变更14.2.2变更内容应以书面形式签署14.3合同解除：14.3.1出现合同约定的解除条件时，任何一方均可解除合同14.4违约责任：14.4.1违约方应承担相应的违约责任14.4.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等14.5合同生效条件：14.5.1合同双方签字盖章14.5.2合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章14.6合同签署日期：14.6.1合同签署日期为[具体日期]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同中所述的第三方，指非合同双方当事人，为履行合同目的而介入合同关系中的个人或机构，包括但不限于监理方、审计方、评估方、保险方、咨询方、调解方等。15.1.2第三方介入的目的是为了保证合同的有效执行，提高工程质量，保障合同双方的合法权益。16.第三方介入的同意16.2引入第三方前，乙方应书面通知甲方，并经甲方同意后方可引入。17.第三方职责17.1第三方应按照合同约定和其专业能力，履行相应的职责。17.2第三方的具体职责包括但不限于：17.2.1监理方：对施工过程进行监督，确保工程质量符合标准。17.2.2审计方：对工程成本进行审计，确保成本控制有效。17.2.3评估方：对工程进度、质量、成本进行评估。17.2.4保险方：负责工程保险的投保、理赔等工作。17.2.5咨询方：提供专业技术咨询服务。17.2.6调解方：在合同双方发生争议时，进行调解。18.第三方责任限额18.1第三方的责任限额由合同双方在引入第三方时协商确定，并在合同中明确。18.2第三方的责任限额包括但不限于：18.2.1第三方因自身原因导致的违约责任。18.2.2第三方因提供的服务或产品不符合约定导致的损失。18.3第三方的责任限额应以书面形式在合同中体现，并作为合同附件。19.第三方权利19.1.1获得合同双方提供的相关信息和资料。19.1.2对合同执行情况进行独立调查和评估。19.1.3根据合同约定提出建议和意见。19.1.4在合同约定的范围内行使监督权。20.第三方与其他各方的划分说明20.1第三方与合同双方的关系为服务提供方与接受方的关系，第三方不参与合同双方的权利和义务。20.2第三方在合同执行过程中，应保持独立性和客观性，不得偏袒任何一方。20.3第三方不得泄露合同双方的商业秘密和敏感信息。20.4第三方在合同执行过程中，如发现合同双方存在违约行为，应及时通知合同双方，并按照合同约定进行处理。21.第三方变更与退出21.1第三方如需变更或退出合同，应提前[具体时间]书面通知合同双方，并经合同双方同意后方可进行。21.2第三方变更或退出合同后，合同双方应继续履行合同约定的义务。22.第三方介入费用22.1第三方介入产生的费用由合同双方另行约定，并在合同中明确。22.2第三方介入费用包括但不限于：22.1.1第三方的服务费用。22.1.2第三方人员的差旅费、住宿费等。22.1.3第三方使用的设备、材料的费用。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸详细要求和说明：施工图纸应完整、准确，包含所有必要的工程细节，包括结构、电气、给排水、暖通等专业的图纸，并由甲方或其授权的设计单位提供。2.工程量清单详细要求和说明：工程量清单应详细列出所有施工项目的工程量，并附有相应的定额子目和计价依据，由乙方根据施工图纸和相关规定编制。3.计价书详细要求和说明：计价书应包含工程量清单、材料价格、人工费、机械费、管理费、利润等，并由乙方根据合同约定和相关规定编制。4.付款计划详细要求和说明：付款计划应详细列出每期付款的时间、金额和条件，由合同双方共同制定。5.第三方资质证明文件详细要求和说明：第三方介入合同前，应提供其营业执照、专业资质证书等相关证明文件，以证明其具备履行合同的能力。6.保险单详细要求和说明：工程保险单应覆盖工程期间可能发生的风险，包括但不限于建筑工程一切险、第三方责任险等，并由保险方提供。7.合同变更协议详细要求和说明：合同变更协议应详细记录合同变更的内容、原因、双方协商达成的一致意见，并由合同双方及第三方（如有）签字盖章。8.争议解决文件详细要求和说明：争议解决文件应记录争议的起因、双方协商的过程、最终达成的解决方案，并由合同双方及第三方（如有）签字盖章。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按合同约定完成工程责任认定标准：乙方未能在合同约定的工期内完成工程，或工程质量不符合合同约定标准。示例说明：若乙方未能在合同约定的6个月内完成工程，甲方有权要求乙方赔偿由此造成的损失，并有权终止合同。2.甲方未按合同约定支付款项责任认定标准：甲方未按合同约定的付款时间或比例支付款项。示例说明：若甲方未按合同约定在工程进度达到50%时支付进度款，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权暂停工程。3.第三方未能履行其职责责任认定标准：第三方未能按照合同约定履行其职责，导致合同目的无法实现。示例说明：若监理方未能及时发现并报告施工过程中的质量问题，导致工程延误，监理方应承担相应的责任。4.合同双方未履行保密义务责任认定标准：合同双方未按合同约定对相关信息进行保密。示例说明：若甲方泄露了乙方商业机密，乙方有权要求甲方赔偿损失。5.合同双方未按合同约定进行变更责任认定标准：合同双方未按合同约定进行变更，导致合同目的无法实现。示例说明：若合同双方未就工程变更达成一致意见，任何一方均有权要求对方承担违约责任。全文完。2024年建设施工定额计价折扣1本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.合同标的物2.1施工项目名称2.2施工项目地点2.3施工项目规模2.4施工项目工期3.定额计价原则3.1定额计价依据3.2定额计价方法3.3定额计价调整4.折扣标准4.1折扣类型4.2折扣幅度4.3折扣计算方式5.折扣执行条件5.1折扣适用范围5.2折扣适用条件5.3折扣变更6.定额计价执行6.1定额计价程序6.2定额计价变更6.3定额计价争议解决7.合同价款7.1合同价款构成7.2合同价款支付方式7.3合同价款变更8.合同工期8.1工期约定8.2工期调整8.3工期违约责任9.质量要求9.1质量标准9.2质量验收9.3质量保证期10.安全生产10.1安全生产责任10.2安全生产措施10.3安全生产事故处理11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约金计算13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同生效、解除与终止14.1合同生效条件14.2合同解除条件14.3合同终止条件14.4合同解除与终止程序第一部分：合同如下：1.合同签订双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方名称：____________________1.1.2乙方名称：____________________1.2合同双方地址1.2.1甲方地址：____________________1.2.2乙方地址：____________________1.3合同双方联系方式1.3.1甲方联系人：____________________1.3.2甲方联系电话：____________________1.3.3乙方联系人：____________________1.3.4乙方联系电话：____________________2.合同标的物2.1施工项目名称：____________________2.2施工项目地点：____________________2.3施工项目规模：____________________2.4施工项目工期：____________________（起止日期）3.定额计价原则3.1定额计价依据3.1.1国家及地方有关建设施工定额计价的相关规定3.1.2当地政府发布的最新建设施工定额3.1.3施工图纸及相关设计文件3.2定额计价方法3.2.1按照国家及地方规定的计价方法执行3.2.2根据施工图纸及现场实际情况进行合理调整3.3定额计价调整3.3.1因国家及地方政策调整导致的定额计价变动3.3.2因市场波动导致的材料、人工、机械等价格变动4.折扣标准4.1折扣类型4.1.1技术优惠折扣4.1.2集中采购折扣4.1.3付款及时折扣4.2折扣幅度4.2.1技术优惠折扣：不超过5%4.2.2集中采购折扣：不超过3%4.2.3付款及时折扣：不超过2%4.3折扣计算方式4.3.1折扣计算按照实际发生额进行4.3.2折扣在合同总价款中一次性扣除5.折扣执行条件5.1折扣适用范围5.1.1技术优惠折扣适用于采用新技术、新工艺的项目5.1.2集中采购折扣适用于材料、设备集中采购的项目5.1.3付款及时折扣适用于在合同约定时间内支付工程款的乙方5.2折扣适用条件5.2.1技术优惠折扣需提供相关技术文件及成果证明5.2.2集中采购折扣需提供集中采购的证明材料5.2.3付款及时折扣需提供付款凭证5.3折扣变更5.3.1折扣变更需经双方协商一致，并以书面形式确认6.定额计价执行6.1定额计价程序6.1.1甲乙双方根据合同约定及施工图纸确定计价依据6.1.2乙方编制工程量清单及计价文件6.1.3甲乙双方对计价文件进行审核及确认6.2定额计价变更6.2.1因设计变更、工程量增减等原因导致的定额计价变更6.2.2定额计价变更需经双方协商一致，并以书面形式确认6.3定额计价争议解决6.3.1定额计价争议应通过友好协商解决6.3.2协商不成，可提交相关行业协会或仲裁机构进行调解7.合同价款7.1合同价款构成7.1.1工程量清单计价金额7.1.2折扣金额7.1.3乙方应承担的税费及费用7.2合同价款支付方式7.2.1分阶段支付，具体支付比例及时间由双方协商确定7.2.2付款方式为银行转账或现金支付7.2.3乙方应在收到付款通知后及时办理付款手续7.3合同价款变更7.3.1因国家及地方政策调整、市场波动等原因导致的合同价款变动7.3.2合同价款变更需经双方协商一致，并以书面形式确认8.合同工期8.1工期约定8.1.1本合同工期为：____年____月____日至____年____月____日。8.1.2本合同工期为固定工期，任何原因导致的工期延误，均按本合同约定的违约责任承担。8.2工期调整8.2.1因设计变更、工程量增减、不可抗力等因素导致的工期延误，经双方协商一致，可对工期进行适当调整。8.2.2工期调整需以书面形式进行，并注明调整原因、调整工期及调整后的工期。8.3工期违约责任8.3.1甲方未按时支付工程款，每延误一日，应向乙方支付_____%的违约金。8.3.2乙方未按期完成工程，每延误一日，应向甲方支付_____%的违约金。9.质量要求9.1质量标准9.1.1本工程应达到国家及地方规定的质量标准，具体质量要求详见施工图纸及设计文件。9.1.2乙方应严格按照国家标准和行业规范进行施工，确保工程质量。9.2质量验收9.2.1工程质量验收按国家及地方规定的程序进行，验收合格后方可进入下一道工序。9.2.2质量验收不合格的工程，乙方应立即进行整改，直至验收合格。9.3质量保证期9.3.1本工程质量保证期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。9.3.2质量保证期内，因乙方施工原因导致的工程质量问题，乙方应无偿进行修复。10.安全生产10.1安全生产责任10.1.1甲方负责施工现场的安全管理，确保施工安全。10.1.2乙方负责本工程施工过程中的安全施工，确保施工人员安全。10.2安全生产措施10.2.1乙方应制定详细的安全生产措施，并严格执行。10.2.2乙方应定期对施工现场进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。10.3安全生产事故处理10.3.1发生安全生产事故，乙方应立即采取应急措施，并报告甲方。10.3.2乙方应按照国家及地方规定的程序处理安全生产事故，并承担相应责任。11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1甲方严重违约，经乙方催告后仍未履行义务的。11.1.2乙方严重违约，经甲方催告后仍未履行义务的。11.2合同终止条件11.2.1合同约定的工期届满，工程已全部完成且经验收合格。11.2.2双方协商一致，决定终止合同。11.3合同解除与终止程序11.3.1合同解除或终止需以书面形式通知对方。11.3.2合同解除或终止后，双方应按约定办理工程结算手续。12.违约责任12.1违约情形12.1.1任何一方违反本合同约定的义务。12.2违约责任承担12.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约金计算12.3.1违约金按合同约定比例计算，但最高不超过合同总价的_____%。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应友好协商解决合同争议。13.1.2协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。13.2争议解决机构13.2.1仲裁机构：____________________13.3争议解决程序13.3.1争议发生后，双方应在____日内提交仲裁申请。13.3.2仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。14.合同生效、解除与终止14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章后，本合同自____年____月____日起生效。14.2合同解除条件14.2.1出现本合同第11条规定的合同解除条件。14.3合同终止条件14.3.1出现本合同第11条规定的合同终止条件。14.4合同解除与终止程序14.4.1合同解除或终止需以书面形式通知对方。14.4.2合同解除或终止后，双方应按约定办理工程结算手续。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方，包括但不限于监理单位、审计单位、评估机构、咨询机构、仲裁机构、律师事务所等。15.1.2第三方介入本合同，应经甲乙双方书面同意，并签订相应的委托协议。16.第三方介入目的16.1监理单位：负责对施工过程进行监督，确保工程质量、进度和安全生产。16.2审计单位：负责对工程款项支付进行审计，确保资金使用合规。16.4咨询机构：负责对施工技术、管理等方面提供专业咨询意见。16.5仲裁机构：负责处理合同争议，作出具有法律效力的仲裁裁决。16.6律师事务所：提供法律咨询、起草合同文件、代理诉讼等服务。17.第三方责任限额17.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。17.2第三方责任限额由甲乙双方在委托协议中约定，但不得超过合同总价的_____%。18.第三方与甲乙双方的关系18.1第三方与甲乙双方之间是委托代理关系，第三方不得擅自变更、解除本合同。18.2第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规和行业标准。19.第三方介入程序19.1甲乙双方同意第三方介入时，应书面通知对方，并签订相应的委托协议。19.2第三方介入后，应及时向甲乙双方报告工作进展情况。19.3第三方在履行职责过程中，如发现甲乙双方存在违约行为，应立即通知甲乙双方。20.第三方介入费用20.1第三方介入费用由甲乙双方承担，具体费用由委托协议约定。20.2第三方介入费用包括但不限于咨询费、审计费、评估费、仲裁费、诉讼费等。21.第三方介入争议处理21.1第三方介入过程中发生争议，应通过友好协商解决。21.2协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。22.第三方介入后的合同变更22.1第三方介入后，甲乙双方如需对本合同进行变更，应书面通知第三方，并经第三方同意。22.2第三方介入后的合同变更，应以书面形式进行，并明确变更内容、生效日期等。23.第三方介入后的合同终止23.1第三方介入后，如出现本合同第11条规定的合同解除或终止条件，甲乙双方应书面通知第三方。23.2第三方介入终止后，甲乙双方应按约定办理工程结算手续。24.第三方介入后的责任划分24.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲乙双方损失的，由第三方承担相应责任。24.2甲乙双方因第三方原因导致损失的，可向第三方追偿。24.3第三方在履行职责过程中，因不可抗力导致损失的，不承担赔偿责任。25.第三方介入后的保密义务25.1第三方在履行职责过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密。25.2第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。26.第三方介入后的通知义务26.1第三方在履行职责过程中，应及时通知甲乙双方工作进展情况及发现的问题。26.2第三方未履行通知义务，导致甲乙双方损失的，应承担相应责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及设计文件1.1详细要求：包含施工图纸、设计文件、工程量清单、技术规范等，必须符合国家及地方规定的标准。1.2说明：施工图纸及设计文件是合同的重要组成部分，乙方在施工过程中必须严格按照图纸及设计文件进行施工。2.工程量清单及计价文件2.1详细要求：包含工程量清单、计价文件、材料设备清单等，需详细列出各项工程量及计价依据。2.2说明：工程量清单及计价文件是确定合同价款的基础，甲乙双方应共同确认无误。3.技术文件及成果证明3.1详细要求：包括新技术、新工艺的文件、应用证明等，需证明其符合国家及行业标准。3.2说明：技术文件及成果证明是申请技术优惠折扣的依据。4.集中采购证明材料4.1详细要求：包括集中采购合同、采购清单、发票等，需证明材料、设备采购符合集中采购规定。4.2说明：集中采购证明材料是申请集中采购折扣的依据。5.付款凭证5.1详细要求：包括银行转账凭证、现金支付凭证等，需证明付款行为已发生。5.2说明：付款凭证是申请付款及时折扣的依据。6.质量验收报告6.1详细要求：包括质量验收记录、验收报告等，需证明工程质量符合约定标准。6.2说明：质量验收报告是工程质量保证期的依据。7.安全生产事故报告7.1详细要求：包括事故报告、调查报告、处理决定等，需证明事故已得到妥善处理。7.2说明：安全生产事故报告是安全生产事故处理的依据。8.合同变更协议8.1详细要求：包括合同变更原因、变更内容、变更后的合同条款等，需经甲乙双方签字盖章。8.2说明：合同变更协议是合同变更的正式文件。9.争议解决文件9.1详细要求：包括仲裁裁决书、法院判决书等，需证明争议已得到解决。9.2说明：争议解决文件是争议解决的正式文件。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定1.1甲方未按时支付工程款，每延误一日，应向乙方支付_____%的违约金。1.2甲方未按期提供施工图纸及设计文件，每延误一日，应向乙方支付_____%的违约金。2.乙方违约行为及责任认定2.1乙方未按期完成工程，每延误一日，应向甲方支付_____%的违约金。2.2乙方施工质量不符合约定标准，应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。3.第三方违约行为及责任认定3.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲乙双方损失的，应承担相应赔偿责任。3.2第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。示例说明：1.甲方未按约定支付工程款，导致乙方无法按时完成工程，甲方应支付乙方_____%的违约金。2.乙方施工过程中，发现质量问题，经鉴定为重大质量事故，乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失____元。3.第三方在审计过程中，泄露甲乙双方的商业秘密，第三方应承担相应的法律责任，并向甲乙双方支付____元赔偿金。全文完。2024年建设施工定额计价折扣2本合同目录一览1.计价折扣的依据与原则1.1计价折扣的法律法规依据1.2计价折扣的行业标准与规范1.3计价折扣的企业内部规定2.折扣的适用范围与对象2.1折扣适用的建设项目类型2.2折扣适用的施工企业类型2.3折扣适用的施工地点与区域3.折扣的计算方法与标准3.1折扣的计算公式3.2折扣的计算依据与数据来源3.3折扣的计算方法调整与更新4.折扣的申请与审批流程4.1折扣申请的提交与受理4.2折扣申请的审查与审批4.3折扣申请的答复与反馈5.折扣的使用与支付5.1折扣的使用条件与限制5.2折扣的支付方式与期限5.3折扣的支付责任与风险6.折扣的变更与调整6.1折扣变更的条件与程序6.2折扣调整的原因与方式6.3折扣变更与调整的审批与实施7.折扣的监督与检查7.1折扣的监督主体与职责7.2折扣的检查方式与内容7.3折扣的违规处理与责任追究8.折扣的争议解决8.1折扣争议的处理原则与程序8.2折扣争议的调解与仲裁8.3折扣争议的诉讼与裁决9.折扣的保密与信息安全9.1折扣信息的保密要求9.2折扣信息的保护措施9.3折扣信息的责任与追究10.折扣的终止与解除10.1折扣终止的条件与程序10.2折扣解除的原因与方式10.3折扣终止与解除的审批与实施11.折扣的延续与续约11.1折扣延续的条件与程序11.2折扣续约的期限与内容11.3折扣延续与续约的审批与实施12.折扣的配套政策与措施12.1折扣政策的制定与发布12.2折扣措施的实施与监督12.3折扣配套政策与措施的效果评估13.折扣的执行与监督13.1折扣执行的职责与义务13.2折扣监督的途径与方法13.3折扣执行与监督的反馈与改进14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.计价折扣的依据与原则1.1计价折扣的法律法规依据1.1.1根据《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，本合同计价折扣的制定与执行应遵循国家有关建筑行业的法律法规。1.1.2《建设工程施工合同》等相关法律文件中规定的计价折扣原则，为本合同计价折扣制定的基础。1.2计价折扣的行业标准与规范1.2.1参照《建设工程计价规范》（GB505002013）等相关行业标准，确保计价折扣的合理性与科学性。1.3计价折扣的企业内部规定1.3.1依据企业内部管理制度，结合企业实际情况，制定本合同的计价折扣规定。1.3.2企业内部审计部门负责对计价折扣的制定与执行进行监督，确保其合规性。2.折扣的适用范围与对象2.1折扣适用的建设项目类型2.1.1本合同计价折扣适用于住宅、商业、工业等各类建筑项目的施工建设。2.1.2特殊工程，如地下工程、高空作业等，可根据实际情况调整计价折扣。2.2折扣适用的施工企业类型2.2.1本合同计价折扣适用于具有相应资质的施工企业。2.2.2新建施工企业或特殊专业施工企业，经审批后可享受计价折扣。2.3折扣适用的施工地点与区域2.3.1本合同计价折扣适用于全国范围内施工项目。2.3.2特定区域或施工地点，根据地方政策及实际情况，可适当调整计价折扣。3.折扣的计算方法与标准3.1折扣的计算公式3.1.1折扣=原价×折扣率3.1.2折扣率根据工程类型、施工企业资质、施工地点等因素综合确定。3.2折扣的计算依据与数据来源3.2.1折扣计算依据为工程量清单及相应的计价依据。3.2.2数据来源包括国家及地方发布的计价依据、市场价格等。3.3折扣的计算方法调整与更新3.3.1折扣计算方法可根据市场变化、政策调整等因素进行适时调整。3.3.2折扣计算方法调整需经双方协商一致，并书面确认。4.折扣的申请与审批流程4.1折扣申请的提交与受理4.1.1施工企业根据项目实际情况，向建设单位提交计价折扣申请。4.1.2建设单位收到申请后，及时进行审核，并在规定时间内给予答复。4.2折扣申请的审查与审批4.2.1审查内容包括申请是否符合计价折扣的适用范围、计算方法等。4.2.2审批权属建设单位，审批结果应书面通知施工企业。4.3折扣申请的答复与反馈4.3.1建设单位在收到申请后，应在5个工作日内给予答复。4.3.2施工企业对答复有异议，可在接到答复后3个工作日内提出反馈。5.折扣的使用与支付5.1折扣的使用条件与限制5.1.1折扣仅适用于施工合同总价范围内的计价部分。5.1.2折扣不得用于支付施工企业员工工资、材料费用等。5.2折扣的支付方式与期限5.2.1折扣的支付方式与工程进度款支付方式一致。5.2.2折扣支付期限不超过工程进度款支付期限。5.3折扣的支付责任与风险5.3.1建设单位负责支付施工企业计价折扣。5.3.2施工企业应确保计价折扣的真实性，避免因虚假申请造成损失。8.折扣的监督与检查8.1折扣的监督主体与职责8.1.1建设单位及监理单位负责对计价折扣的执行情况进行监督。8.1.2监督职责包括审查折扣的计算依据、审核折扣申请的合理性、检查折扣支付的正确性等。8.2折扣的检查方式与内容8.2.1通过查阅施工合同、工程量清单、计价依据等文件，核实折扣的计算是否符合规定。8.2.2定期或不定期地对施工现场进行实地检查，确保折扣的使用符合合同约定。8.3折扣的违规处理与责任追究8.3.1对发现违规使用折扣的行为，应立即制止，并要求相关责任方进行整改。8.3.2对情节严重的违规行为，可采取经济处罚、降低信用等级等措施，并追究相关责任人的责任。9.折扣的争议解决9.1折扣争议的处理原则与程序9.1.1处理争议应遵循公平、公正、公开的原则。9.1.2争议解决程序包括协商、调解、仲裁和诉讼。9.2折扣争议的调解与仲裁9.2.1双方可协商解决争议，协商不成时，可申请调解。9.2.2调解不成，可申请仲裁机构进行仲裁。9.3折扣争议的诉讼与裁决9.3.1当事人可向人民法院提起诉讼。9.3.2法院依法对争议进行审理，并作出裁决。10.折扣的保密与信息安全10.1折扣信息的保密要求10.1.1折扣信息属于商业秘密，未经授权不得泄露。10.1.2建设单位、施工企业和监理单位应采取必要措施，确保折扣信息的安全。10.2折扣信息的保护措施10.2.1建立健全信息管理制度，明确信息使用和保管的规定。10.2.2对涉及折扣信息的人员进行保密教育，提高其保密意识。10.3折扣信息的责任与追究10.3.1对泄露折扣信息的人员，依法追究其责任。10.3.2因泄露折扣信息造成损失的，责任人应承担相应的赔偿责任。11.折扣的终止与解除11.1折扣终止的条件与程序11.1.1合同终止、工程停工或合同解除时，折扣终止。11.1.2折扣终止需双方书面确认。11.2折扣解除的原因与方式11.2.1因不可抗力等原因导致工程无法继续施工时，可解除折扣。11.2.2解除折扣需提前通知对方，并书面记录。11.3折扣终止与解除的审批与实施11.3.1折扣终止与解除需经双方协商一致，并报相关主管部门审批。11.3.2审批通过后，双方应按约定执行折扣终止与解除的相关事宜。12.折扣的延续与续约12.1折扣延续的条件与程序12.1.1合同约定的折扣期限到期前，如双方无异议，可申请延续折扣。12.1.2延续折扣需双方书面确认。12.2折扣续约的期限与内容12.2.1折扣续约期限根据双方协商确定。12.2.2折扣续约内容应包括折扣率、适用范围等。12.3折扣延续与续约的审批与实施12.3.1折扣延续与续约需经双方协商一致，并报相关主管部门审批。12.3.2审批通过后，双方应按约定执行折扣延续与续约的相关事宜。13.折扣的配套政策与措施13.1折扣政策的制定与发布13.1.1建设单位根据国家政策及行业规范，制定相应的计价折扣政策。13.1.2折扣政策应明确适用范围、计算方法、调整机制等。13.2折扣措施的实施与监督13.2.1建设单位负责实施折扣政策，确保其有效执行。13.2.2监理单位负责对折扣措施的实施进行监督。13.3折扣配套政策与措施的效果评估13.3.1定期对折扣政策与措施的效果进行评估。13.3.2评估结果用于改进和完善折扣政策与措施。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。14.2本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与范围15.1第三方是指在本合同履行过程中，由甲乙双方共同认可的，提供专业服务、咨询、监督、调解等非直接参与施工建设的独立主体。15.2第三方介入的范围包括但不限于工程监理、造价咨询、法律咨询、仲裁机构、审计机构等。16.第三方介入的程序与要求16.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订《第三方介入协议》。16.2《第三方介入协议》应明确第三方的职责、权限、责任限额以及费用支付等事项。17.第三方介入的职责与权限17.1第三方应按照《第三方介入协议》的约定，独立、公正地履行其职责。17.2第三方有权查阅与合同履行相关的文件、资料，有权要求甲乙双方提供必要的信息