2025年新型建筑旋挖桩基劳务分包施工合同终止协议2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年新型建筑旋挖桩基劳务分包施工合同终止协议本合同目录一览1.协议背景1.1合同签署时间1.2合同项目名称1.3合同双方名称1.4合同终止原因2.合同终止条款2.1合同终止日期2.2合同终止程序2.3合同终止通知3.财务结算3.1已完成工程量及费用3.3预付款及进度款结算3.4验收及结算时间3.5逾期结算处理4.材料设备处理4.1材料设备清单4.2材料设备权属4.3材料设备移交4.4材料设备保管责任5.工程现场清理5.1现场清理范围5.2清理标准及要求5.3清理责任及期限5.4清理验收及处理6.人员安置6.1人员名单及安置方式6.2人员安置期限6.3人员安置费用6.4人员安置协议7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序7.4争议解决费用8.法律适用8.1合同适用法律8.2合同争议解决法律9.合同附件9.1合同附件清单9.2合同附件内容10.合同生效10.1合同生效条件10.2合同生效日期11.合同变更11.1合同变更条件11.2合同变更程序11.3合同变更内容12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后果13.合同续签13.1合同续签条件13.2合同续签程序13.3合同续签内容14.合同解除后事宜14.1合同解除后权利义务14.2合同解除后责任承担14.3合同解除后费用结算第一部分：合同如下：1.协议背景1.1合同签署时间：2024年1月1日1.2合同项目名称：新型建筑旋挖桩基劳务分包施工项目1.3合同双方名称1.3.1分包方：建筑劳务有限公司1.3.2总包方：房地产开发有限公司1.4合同终止原因：因项目资金紧张，总包方决定提前终止合同2.合同终止条款2.1合同终止日期：2024年3月31日2.2合同终止程序：双方协商一致，签署终止协议2.3合同终止通知：总包方于2024年3月20日向分包方发出终止通知3.财务结算3.1已完成工程量及费用：根据现场实际完成工程量及合同约定价格，经双方确认，已完成工程量为5000立方米，费用共计人民币200万元3.3预付款及进度款结算：预付款已全部支付，进度款按合同约定支付，至合同终止前已支付人民币150万元3.4验收及结算时间：双方应于合同终止之日起30日内完成工程验收及财务结算3.5逾期结算处理：如一方逾期结算，应向另一方支付违约金，违约金为每日千分之五4.材料设备处理4.1材料设备清单：详见附件一4.2材料设备权属：材料设备归分包方所有4.3材料设备移交：分包方应在合同终止之日起15日内将材料设备移交给总包方4.4材料设备保管责任：移交期间，材料设备保管责任由分包方承担5.工程现场清理5.1现场清理范围：施工现场所有建筑垃圾、临时设施等5.2清理标准及要求：符合国家及地方有关环保、卫生标准5.3清理责任及期限：分包方应在合同终止之日起10日内完成现场清理工作5.4清理验收及处理：总包方负责现场清理验收，对不合格部分要求分包方整改6.人员安置6.1人员名单及安置方式：详见附件二6.2人员安置期限：总包方应在合同终止之日起30日内完成人员安置工作6.3人员安置费用：人员安置费用由总包方承担，具体金额根据实际安置情况确定6.4人员安置协议：双方另行签署人员安置协议7.争议解决7.1争议解决方式：双方协商解决，协商不成，提交仲裁委员会仲裁7.2争议解决机构：市仲裁委员会7.3争议解决程序：按仲裁委员会规定程序进行7.4争议解决费用：仲裁费用由败诉方承担8.法律适用8.1合同适用法律：本合同适用中华人民共和国法律8.2合同争议解决法律：合同争议解决适用中华人民共和国仲裁法9.合同附件9.1合同附件清单9.1.1附件一：材料设备清单9.1.2附件二：人员名单及安置方式9.2合同附件内容：合同附件作为合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力10.合同生效10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效10.2合同生效日期：2024年3月31日11.合同变更11.1合同变更条件：任何一方提出合同变更，需书面通知对方，经双方协商一致后签订书面变更协议11.2合同变更程序：变更协议作为合同附件，与本合同具有同等法律效力11.3合同变更内容：变更内容应明确、具体，包括但不限于合同期限、工程量、费用、权利义务等12.合同解除12.1合同解除条件：合同双方协商一致，或因不可抗力等原因导致合同无法继续履行12.2合同解除程序：合同解除需书面通知对方，并签署解除协议12.3合同解除后果：合同解除后，双方应按照协议约定处理剩余工程、财务结算、人员安置等事宜13.合同续签13.1合同续签条件：合同双方协商一致，认为有必要继续履行合同13.2合同续签程序：合同续签需书面通知对方，并签署续签协议13.3合同续签内容：续签协议应包括合同期限、工程量、费用、权利义务等14.合同解除后事宜14.1合同解除后权利义务：合同解除后，双方应按照协议约定处理剩余工程、财务结算、人员安置等事宜14.2合同解除后责任承担：合同解除后，双方应各自承担因合同解除而产生的责任14.3合同解除后费用结算：合同解除后，双方应按照协议约定进行财务结算，包括已付款项的结算和未付款项的处理第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念1.1第三方是指除合同双方（甲乙方）之外的独立第三方机构或个人。2.第三方介入的范围2.1.1提供技术咨询服务2.1.2监督工程质量2.1.3调解合同争议2.1.4提供仲裁服务2.1.5进行工程验收3.第三方介入的邀请3.1甲乙方在需要第三方介入时，应提前至少30日书面通知对方，并说明介入的必要性、范围和预期目标。3.2.1第三方的名称、地址、联系方式3.2.2第三方的专业资质或能力证明3.2.3第三方介入的具体事项和预期成果3.2.4第三方介入的费用及支付方式4.第三方的责任和权利4.1第三方的责任：4.1.1按照合同约定和甲乙双方的要求，提供专业、公正的服务。4.1.2对其在介入过程中知悉的商业秘密和保密信息负有保密义务。4.1.3对因其介入行为导致的甲乙方损失，承担相应的法律责任。4.2第三方的权利：4.2.1要求甲乙方提供必要的信息和资料。4.2.2对甲乙方提供的信息和资料进行保密。4.2.3在其介入范围内，对甲乙双方的行为进行监督和评价。5.第三方的责任限额5.1第三方的责任限额由甲乙方在合同中约定，并在第三方介入邀请中明确告知。5.2.1第三方因提供专业服务而导致的直接经济损失。5.2.2第三方因不当行为导致的间接经济损失。5.2.3第三方因违反保密义务导致的损失。5.3第三方的责任限额应合理，并考虑到第三方服务的性质和风险。6.第三方介入的流程6.1甲乙方应共同制定第三方介入的详细流程，包括介入时间、介入方式、介入步骤等。6.2第三方介入流程应确保甲乙双方的权利得到保障，并有利于问题的解决。7.第三方介入的费用7.1第三方介入的费用由甲乙方根据合同约定和第三方服务内容共同协商确定。7.2第三方介入的费用应在合同中明确，并作为合同的一部分。8.第三方介入的监督8.1甲乙方应对第三方介入的过程进行监督，确保第三方按照合同约定履行职责。8.2监督过程中，甲乙方应保持客观、公正的态度，不得干预第三方的独立判断。9.第三方介入的终止9.1第三方介入的终止条件由甲乙方在合同中约定。9.2第三方介入终止后，甲乙方应立即通知对方，并按照合同约定处理后续事宜。10.第三方与其他各方的划分说明10.1第三方在介入过程中，应明确其与甲乙方、其他相关方的责任划分。10.2第三方不得因介入行为而侵犯甲乙方或其他相关方的合法权益。10.3第三方介入的行为应符合法律法规和行业规范。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：材料设备清单详细要求和说明：清单应包括所有材料的名称、规格、数量、单价和总价。清单应附有材料供应商的名称、联系方式和资质证明。清单应包括设备的使用说明、维护保养指南和操作手册。2.附件二：人员名单及安置方式详细要求和说明：列出所有参与项目的员工姓名、职位、工种和安置计划。安置方式应包括员工转岗、离职或继续留用的具体安排。安置计划应考虑员工的个人情况和公司的人力资源规划。3.附件三：合同终止协议详细要求和说明：协议应包括合同终止的原因、日期、双方签字盖章等。协议应明确双方的权利和义务，以及财务结算和人员安置的具体细节。4.附件四：财务结算报告详细要求和说明：报告应包括已完成的工程量、已支付的费用、未支付的费用等。报告应附有相应的发票、收据和付款凭证。报告应由甲乙双方共同审核并签字确认。5.附件五：争议解决协议详细要求和说明：协议应包括争议解决的程序、方式和期限。协议应指定争议解决机构或人员。协议应明确争议解决费用及支付方式。6.附件六：第三方介入协议详细要求和说明：协议应包括第三方介入的原因、范围、费用和期限。协议应明确第三方的责任和权利。协议应包括第三方介入的终止条件和程序。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按时完成工程进度。工程质量不符合合同约定。违反合同约定的保密义务。未按约定支付款项。未经对方同意擅自变更合同内容。2.责任认定标准：违约行为发生时，应立即通知对方。双方应协商解决违约问题，协商不成可提交争议解决机构。责任认定标准依据合同约定和相关法律法规。违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.违约责任示例说明：甲方未按时支付乙方进度款，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为应付款项的千分之五。乙方提供的材料不符合合同质量要求，甲方有权要求乙方更换或赔偿损失。双方未经对方同意擅自变更合同内容，变更部分无效，并各自承担由此产生的责任。全文完。2024年新型建筑旋挖桩基劳务分包施工合同终止协议2合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同签订双方1.5合同背景1.6合同目的第二章合同终止原因2.1双方协商终止2.2单方终止2.3法律法规规定2.4不可抗力因素2.5其他原因第三章合同终止程序3.1提出终止通知3.2确认终止意向3.3签订终止协议3.4合同终止生效日期3.5合同终止手续第四章合同终止后的权利义务4.1双方权利4.2双方义务4.3违约责任4.4争议解决4.5合同终止后的结算第五章旋挖桩基劳务分包施工合同终止后的工作交接5.1工程资料交接5.2工程设备交接5.3工程质量验收5.4工程验收报告5.5工程验收证书第六章费用结算6.1工程款结算6.2保证金退还6.3逾期付款违约金6.4其他费用结算第七章保密条款7.1保密范围7.2保密期限7.3违约责任第八章法律适用与争议解决8.1法律适用8.2争议解决方式8.3争议解决机构第九章合同生效及解除9.1合同生效条件9.2合同解除条件9.3合同解除程序第十章其他约定10.1合同附件10.2合同修改10.3合同解释10.4合同签署第十一章合同附件11.1旋挖桩基劳务分包施工合同11.2附件一：工程量清单11.3附件二：工程进度计划11.4附件三：工程结算书第十二章合同签署12.1签署日期12.2签署人12.3签署地点第十三章合同备案13.1备案机关13.2备案手续13.3备案期限第十四章合同解除后的后续事宜14.1工程验收14.2工程移交14.3工程保修14.4工程责任划分合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“2024年新型建筑旋挖桩基劳务分包施工合同终止协议”。1.2合同编号本合同编号为_________。1.3合同签订日期本合同签订日期为____年____月____日。1.4合同签订双方甲方（施工方）：_______乙方（劳务分包方）：_______1.5合同背景本合同基于甲方与乙方于____年____月____日签订的“2024年新型建筑旋挖桩基劳务分包施工合同”而订立。1.6合同目的本合同旨在明确双方就原劳务分包施工合同的终止达成一致，并妥善处理相关事宜。第二章合同终止原因2.1双方协商终止经甲乙双方友好协商，一致同意终止原劳务分包施工合同。2.2单方终止如一方违反合同约定，另一方有权单方终止合同。2.3法律法规规定如遇法律法规变更，导致原合同无法继续履行，双方应协商终止合同。2.4不可抗力因素因不可抗力因素导致原合同无法继续履行，双方应协商终止合同。2.5其他原因其他导致合同无法继续履行的情况，经双方协商一致，可终止合同。第三章合同终止程序3.1提出终止通知任何一方提出终止合同，应提前____天书面通知对方。3.2确认终止意向收到终止通知后，对方应在____天内确认终止意向。3.3签订终止协议双方确认终止意向后，应签署本终止协议。3.4合同终止生效日期本合同终止协议签署之日起____天内，原劳务分包施工合同终止。3.5合同终止手续合同终止后，双方应办理相关手续，包括但不限于工程验收、结算、资料移交等。第四章合同终止后的权利义务4.1双方权利双方在合同终止后，仍享有原合同约定的权利。4.2双方义务双方在合同终止后，仍承担原合同约定的义务。4.3违约责任任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。4.4争议解决如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。4.5合同终止后的结算合同终止后，双方应按照原合同约定进行结算。第五章旋挖桩基劳务分包施工合同终止后的工作交接5.1工程资料交接双方应确保工程资料完整、准确，并在合同终止后____天内完成交接。5.2工程设备交接双方应确保工程设备完好，并在合同终止后____天内完成交接。5.3工程质量验收双方应按照原合同约定进行工程质量验收。5.4工程验收报告工程质量验收完成后，双方应签署工程验收报告。5.5工程验收证书工程验收合格后，双方应取得工程验收证书。第六章费用结算6.1工程款结算双方应根据原合同约定，进行工程款结算。6.2保证金退还如双方无违约行为，甲方应在本合同终止后____天内退还乙方保证金。6.3逾期付款违约金如一方逾期付款，应按照原合同约定支付违约金。6.4其他费用结算双方应按照原合同约定，结算其他费用。第七章法律适用与争议解决7.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。7.2争议解决方式如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。7.3争议解决机构本合同争议解决机构为____仲裁委员会。第八章法律适用与争议解决8.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。8.2争议解决方式如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁。8.3争议解决机构本合同争议解决机构为____仲裁委员会。第九章合同生效及解除9.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2合同解除条件合同解除条件按照第三章“合同终止程序”中的规定执行。9.3合同解除程序合同解除程序按照第三章“合同终止程序”中的规定执行。第十章其他约定10.1合同附件旋挖桩基劳务分包施工合同附件一：工程量清单附件二：工程进度计划附件三：工程结算书10.2合同修改本合同的任何修改均应以书面形式进行，并由双方签字（或盖章）确认。10.3合同解释本合同的解释权归甲方所有。第十一章合同附件（此处列出合同附件的具体内容）第十二章合同签署12.1签署日期本合同签署日期为____年____月____日。12.2签署人甲方代表（签字）：________________乙方代表（签字）：________________12.3签署地点本合同签署地点为________________。第十三章合同备案13.1备案机关本合同备案机关为________________。13.2备案手续本合同备案手续按照相关法律法规的规定办理。13.3备案期限本合同备案期限为________________。第十四章合同解除后的后续事宜14.1工程验收合同解除后，双方应按照原合同约定进行工程验收。14.2工程移交工程验收合格后，乙方应将工程移交给甲方。14.3工程保修14.4工程责任划分合同解除后，双方应按照原合同约定划分工程责任。甲方（施工方）：________________乙方（劳务分包方）：________________甲方（施工方）代表（签字）：________________日期：________________乙方（劳务分包方）代表（签字）：________________日期：________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方主导权1.1.1在合同终止过程中，甲方有权决定合同终止的具体方式和时间。1.1.2甲方有权对乙方的工作进行监督，确保合同终止过程中的各项工作顺利进行。1.2工程资料管理1.2.1合同终止后，甲方负责保管所有工程资料，确保资料完整、准确。1.2.2乙方在合同终止后，应向甲方提供所有工程资料，包括但不限于设计图纸、施工记录、验收报告等。1.3工程结算1.3.1合同终止后，甲方负责组织工程结算，确保结算的公正、合理。1.3.2乙方应积极配合甲方进行工程结算，提供必要的结算资料。1.4保证金处理1.4.1合同终止后，如乙方无违约行为，甲方应在____天内退还乙方保证金。1.4.2如乙方存在违约行为，甲方有权扣除相应违约金后再行退还保证金。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方主导权2.1.1在合同终止过程中，乙方有权提出合同终止的请求，并参与决定合同终止的具体方式和时间。2.1.2乙方有权对甲方的工作进行监督，确保合同终止过程中的各项工作顺利进行。2.2工程资料管理2.2.1合同终止后，乙方负责保管所有工程资料，确保资料完整、准确。2.2.2甲方在合同终止后，应向乙方提供所有工程资料，包括但不限于设计图纸、施工记录、验收报告等。2.3工程结算2.3.1合同终止后，乙方负责组织工程结算，确保结算的公正、合理。2.3.2甲方应积极配合乙方进行工程结算，提供必要的结算资料。2.4保证金处理2.4.1合同终止后，如甲方无违约行为，乙方应在____天内退还甲方保证金。2.4.2如甲方存在违约行为，乙方有权扣除相应违约金后再行退还保证金。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介机构3.1.1本合同终止协议的签订，需由第三方中介机构进行见证。3.1.2第三方中介机构应具备相关资质，并在合同终止过程中保持中立。3.2中介机构职责3.2.1第三方中介机构负责监督合同终止过程中的各项工作，确保各方权益得到保障。3.2