2025电气建设工程劳务分项承包合同

合同编号：合同双方：甲方：（全称）地址：联系电话：乙方：（全称）地址：联系电话：鉴于甲方为电气建设工程的业主，乙方愿意提供劳务分项承包服务，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：（全称）1.2工程地点：（全称）1.3工程内容：详见附件一。第二条合同价格2.1本合同总价款为人民币（大写）：元整（小写）：元。2.2乙方报价已包含施工过程中的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、交通费、税费等。2.3合同价款支付方式及时间详见附件二。第三条合同的履行3.1乙方应按照合同约定的内容、质量标准和技术要求，完成施工任务。3.2乙方应按照约定的工期完成工程，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。3.3甲方应按照约定的时间和金额支付合同价款。3.4甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、水电接入等。第四条合同的变更和解除4.1合同履行过程中，如需变更或解除合同，应由双方协商一致，并签订书面协议。4.2合同变更或解除后，乙方应按照变更或解除后的约定履行合同义务。第五条违约责任5.1乙方未按照约定完成施工任务的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的%。5.2甲方未按照约定支付合同价款的，乙方有权拒绝继续履行合同，并要求甲方支付迟延付款的违约金，违约金为应付款款的日千分之。5.3一方违反合同规定，导致合同无法履行，应承担相应的法律责任。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为年。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：日期：日期：附件一：工程内容附件二：支付方式及时间注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守国家相关法律法规，确保合同的合法性、有效性。解决办法：双方应在合同签订前，详细了解并遵守相关法律法规，确保合同内容合法有效。2.合同双方应保证提供的资料、信息真实、准确、完整，如有虚假，应承担相应法律责任。解决办法：双方应认真核实对方提供的资料和信息，如有疑问，可要求对方提供证明材料，确保信息真实准确。3.合同价款的支付和收取应符合国家相关税收政策，如有违反，应承担相应法律责任。解决办法：双方在支付和收取合同价款时，应按照国家税收政策执行，如有疑问，可咨询专业税务人员。4.乙方应严格按照合同约定的质量标准、技术要求施工，如因施工质量问题导致工程损失，乙方应承担相应责任。解决办法：甲方应对乙方的施工质量进行监督，发现问题时及时与乙方沟通，要求乙方整改。5.甲方应按照约定提供施工场地、水电接入等施工条件，如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应责任。解决办法：乙方应与甲方沟通，明确施工条件要求，如有问题，可要求甲方及时解决。6.如合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。解决办法：双方在发生争议时，保持冷静，积极开展协商，争取达成一致；如协商无果，按约定向法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指电气建设工程的业主。2.乙方：指提供劳务分项承包服务的单位或个人。3.合同价款：指双方约定的完成施工任务后，甲方应支付给乙方的款项。4.违约金：指一方违反合同约定，应支付给对方的赔偿金。5.工期：指乙方完成施工任务的时间期限。6.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的纠纷通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。7.法律法规：指国家立法机关制定的法律、法规、规章等规范性文件。8.税收政策：指国家制定的关于税收的法律、法规、规章等规范性文件。应用场合：1.适用于甲方为电气建设工程的业主，乙方为提供劳务分项承包服务的单位或个人之间的合同签订。2.适用于双方在电气建设工程中，就乙方提供的劳务分项承包服务进行明确约定的情况。3.适用于双方在施工过程中，需要对工程内容、合同价格、履行方式等进行具体约定的情况。补充条款：1.双方在签订合应充分了解并遵守国家相关法律法规，确保合同的合法性、有效性。2.双方应保证提供的资料、信息真实、准确、完整，如有虚假，应承担相应法律责任。3.合同价款的支付和收取应符合国家相关税收政策，如有违反，应承担相应法律责任。4.乙方应严格按照合同约定的质量标准、技术要求施工，如因施工质量问题导致工程损失，乙方应承担相应责任。5.甲方应按照约定提供施工场地、水电接入等施工条件，如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应责任。6.如合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院