合同管理-监理工程师《建设工程合同管理》模拟试卷1

合同管理-监理工程师《建设工程合同管理》模拟试卷1单选题（共50题，共50分）(1.)合同法律关系客体的智力成果指的是()。A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D（江南博哥）.工艺技术设备正确答案：C参考解析：合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。(2.)下列合同中，合同法律关系客体属于物的是()。A.借款合同B.勘察合同C.施工合同D.技术转让合同正确答案：A参考解析：合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。(3.)施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标，中标后形成的合同义务应由()承担。A.施工企业法定代表人B.拟派项目经理C.施工项目部D.施工企业正确答案：D参考解析：本题考查的是代理关系。项目经理为施工企业的代理人，代理是代理人以被代理人的名义实施的法律行为，所以在代理关系中所设定的权利义务，当然应当直接归属被代理人享受和承担。被代理人对代理人的代理行为应承担的责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。(4.)发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过()共同验收。A.发包人与监理人B.监理人与承包人C.发包人与承包人D.监理人与供货人正确答案：B参考解析：考核施工质量管理。承包人会同监理人在约定的时间内，在交货地点共同进行验收。参见教材P103。(5.)在设计施工合同履行过程中，由()负责提供原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任。A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人正确答案：A参考解析：考核承包人现场查勘。在设计施工合同履行过程中，由发包人负责原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任。参见教材P127。(6.)《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指()。A.承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单B.承包人按发包人的设计图纸概算量，填入单价后计算的合同价格C.承包人按其提出的投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用D.承包人向发包人的投标报价正确答案：C参考解析：与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是指承包人为完成所提投标方案计算得出的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。(7.)建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由（）承担。A.招标代理机构B.建设单位C.政府监管机构D.项目评标委员会正确答案：B参考解析：考核代理关系。建设单位与招标代理机构之间是委托代理关系，其中被代理人是建设单位，代理人是招标代理机构，由被代理人对代理行为承担民事责任。参见教材P10。(8.)合同交底的实施形式中需要签署确认书的是（）。A.书面交底B.电子数据交底C.视听资料交底D.口头交底正确答案：A参考解析：考核合同签订及履行阶段的管理任务和方法。合同交底可用书面、电子数据、视听资料和口头的形式实施，书面交底的应签署确认书。参见教材P4。(9.)关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。A.法人应在政府主管部门备案B.法人应具有规定数额的经费C.法人应有自己的组织机构D.法人应抵押与经营规模相适应的财产正确答案：C参考解析：法人应当具备以下条件：①依法成立；②有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。(10.)合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（）关系。A.债权与债务B.代理与被代理C.法人与自然人D.权利与义务正确答案：D参考解析：考核合同法律关系的构成。合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。参见教材P8。(11.)某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订合的同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。A.4月30日B.5月5日C.5月15日D.6月14日正确答案：D参考解析：考核保证在建设工程中的应用。投标保函或者保证书在评标结束之后应退还给承包商，一般有两种情况：一是未中标的投标人可向招标人索回投标保函或者保证书，以便向银行或者担保公司办理注销或使押金解冻；二是中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人即可退回投标保函或者保证书。参见教材P17。(12.)根据《标准施工招标文件》，由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（）。A.否决其投标B.优先中标C.重新报价D.直接中标正确答案：A参考解析：考核最低评标价法。评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。参见教材P56。(13.)关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”B.“评标办法前附表”应写明经评审最低评标价法的评审因素与评审标准C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触D.“评标办法前附表”无需写明施工组织设计评分因素和评分标准正确答案：B参考解析：考核最低评标价法。选项A错误，根据国家发展改革委第56号令的规定，招标人编制施工招标文件时，应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》规定的方法；选项C错误，评标办法前附表由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制，用于进一步明确未尽事宜，但务必与招标文件中其他章节相衔接，并不得与《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》的内容相抵触，否则抵触内容无效；选项D错误，评标办法前附表应写明经评审最低评标价法的评审因素与评审标准，主要分为形式评审因素和评审标准、资格评审因素和评审标准、响应性评审因素和评审标准、施工组织设计评分因素和评分标准、项目管理机构评审因素和评审标准、详细评审因素和评审标准等。参见教材P54。(14.)设备采购的评标时，关境内制造的产品，如有不同的价格条件，以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整，下列计算式应采用（）。A.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输、保险费+其他相关费用B.销售价（含进口环节税、销售环节增值税）+运输、保险费+其他相关费用C.CIF价+进口环节税+消费税（如适用）+关境内运输、保险费+其他相关费用D.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+关境外运输、保险费+其他相关费用正确答案：A参考解析：本题考查的是设备采购的评标。如有不同的价格条件，以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整：（1）关境内制造的产品：出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输、保险费+其他相关费用；（2）投标前已进口的产品：销售价（含进口环节税、销售环节增值税）+运输、保险费+其他相关费用；（3）关境外产品：CIF价+进口环节税+消费税（如适用）+关境内运输、保险费+其他相关费用。（采用CIP、DDP等其他报价方式的，参照此方法计算）。(15.)适用于大宗货物、重要建筑材料的采购方式是（）。A.招标采购B.直接采购C.询价采购D.指定采购正确答案：A参考解析：本题考查的是材料设备采购招标特点。招标投标则是大宗及重要建筑材料和设备采购的最主要方式，该方式有利于规范买卖双方的交易行为、扩大比选范围、实现公开公平竞争，但程序复杂、工作量大、周期长，适合于较为充分竞争的市场环境。(16.)根据《标准施工合同》，关于履约保函与预付款担保的描述正确的是（）。A.履约保函自发包人和承包人签订合同之日起，至缺陷责任期满止B.均采用有条件担保方式C.预付款担保期限至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止D.预付款担保金额不应超过发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额正确答案：C参考解析：考核施工合同标准文本。选项A，担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。没有采用国际招标工程或使用世界银行贷款建设工程的担保期限至缺陷责任期满止的规定，即担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不承担担保责任；选项B，均采用无条件担保方式；选项D，预付款担保金额不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。参见教材P76。(17.)建设工程设计合同履行过程中，下列行为属于设计人违约的是（）。A.转包、未经发包人同意擅自分包B.未按合同约定支付设计费用C.发包人无法履行合同D.发包人原因造成设计停止正确答案：A参考解析：本题考查的是建设工程设计合同履行管理。合同履行中发生下列情况之一的，属设计人违约：（1）设计文件不符合法律以及合同约定；（2）设计人转包、违法分包或者未经发包人词意擅自分包；（3）设计人未按合同计划完成设计，从而造成工程损失；（4）设计人无法履行或停止履行合同；（5）设计人不履行合同约定的其他义务。(18.)根据《标准施工合同》，关于预付款担保的说法，正确的是（）。A.采用的是条件担保形式B.自合同签订时生效C.至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止D.自始至终保函的金额不得变动正确答案：C参考解析：考核施工合同标准文本。预付款担保采用的是无条件担保形式。自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。黑钻押题，，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额相应递减。参见教材P76。(19.)发包人对设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过（）天。A.10B.14C.15D.21正确答案：B参考解析：本题考查的是建设工程设计合同履行管理。发包人对设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天。(20.)根据《标准施工合同》，合同附件格式包括（）。A.项目经理任命书B.合同协议书C.工程设备表D.建筑材料表正确答案：B参考解析：考核施工合同标准文本。标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件。参见教材P90。(21.)根据《标准施工合同》，合同工期为（）。A.合同内约定的工期B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期C.合同基准日至竣工验收的工期D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和正确答案：D参考解析：考核合同履行涉及的几个时间期限。合同工期指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。参见教材P99。(22.)根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（）。A.工程结算价的2%B.签约合同价的2%C.工程结算价的3%D.签约合同价的3%正确答案：D参考解析：本题考查的是施工进度管理。最高赔偿限额为签约合同价的3%。(23.)根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是（）。A.7B.14C.28D.30正确答案：C参考解析：考核索赔管理。承包人应在引起索赔事件发生的后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。参见教材P110。(24.)在建设工程中，有关采购合同的特点说法正确的是（）。A.标的物品种多，供货条件差异小B.与施工进度密切相关，不得延误，最好能提前交货C.建筑材料采购合同不仅是在物资交货阶段D.大型设备采购合同除交货外，包括生产阶段.安装调试.试运行.保修等正确答案：D参考解析：考核建设工程材料设备采购合同的特点。选项A，标的物品种多，供货条件差异大；选项B，提前与延误交货均不合适；选项C，建筑材料采购合同限于物资交货阶段。参见教材P140～141。(25.)除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。开箱检验由买卖双方共同进行，卖方派遣代表到场参加开箱检验的费用由（）承担。A.买卖双方平均B.卖方C.买方D.延迟到场的一方正确答案：B参考解析：本题考查的是开箱检验、安装、调试、考核、验收。除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。(26.)下列关于银皮书合同文件的解释顺序，正确的是（）。A.合同协议书—专用合同条件—通用合同条件—业主要求—明细表—投标书B.合同协议书—明细表—专用合同条件—通用合同条件—业主要求—投标书C.合同协议书—明细表—投标书—专用合同条件—通用合同条件—业主要求D.合同协议书—业主要求—明细表—专用合同条件—通用合同条件—投标书正确答案：A参考解析：本题考查的是《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》典型条款分析。银皮书合同文件的组成及其优先次序是：（1）合同协议书；（2）专用合同条件；（3）通用合同条件；（4）业主要求；（5）明细表；（6）投标书；（7）联合体保证（如投标人为联合体）；（8）其他组成合同的文件。(27.)在建设工程中，关于投标保证有效期的说法，正确的是（）。A.投标保证有效期应从投标时起算B.投标保证有效期应从提交投标文件截止之日起算C.投标保证有效期不得延长D.投标保证有效期应长于投标有效期正确答案：B参考解析：考核保证在建设工程中的应用。投标保证有效期从投标截止日起算。参见教材P17。(28.)（）是根据建设项目的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。A.工程监理B.工程勘察C.工程设计D.工程施工正确答案：C参考解析：考核工程勘察设计招标特征。所谓“工程设计”是根据建设项目的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。参见教材P25。(29.)根据《招投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当采用的方式是（）。A.邀请招标B.一次性招标C.公开招标D.分阶段招标正确答案：C参考解析：考核工程勘察设计招标方式。根据《招投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标。参见教材P27。(30.)关于踏勘现场的说法错误的是（）。A.招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，在编制投标文件时，招标人对投标人据此作出的判断和决策负责B.投标人应自理准备和参加投标活动的费用C.招标人应按招标文件规定的时间.地点，组织投标人踏勘项目现场D.部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行正确答案：A参考解析：考核组织踏勘现场。招标人应按招标文件规定的时间、地点，组织投标人踏勘项目现场，部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。投标人应自理准备和参加投标活动、踏勘现场发生的费用。参见教材P34。(31.)招标人给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于（）日。A.3B.5C.7D.9正确答案：B参考解析：本题考查的是工程施工招标程序。招标人应当按照资格预审公告规定的时间、地点发售资格预审文件。给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于5日。(32.)某工程施工项目招标，采用最低评标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。A.1800万元，1800万元B.1800万元，1770万元C.1830万元，1800万元D.1830万元，1770万元正确答案：B参考解析：本题考查的是最低评标价法。合同价格是投标人报价1800万元，评标价=1800-30=1770（万元）。(33.)关于资格审查方法，下列不属于合格制特点的是（）。A.有利于招标人获得最优方案B.比较公平公正C.可能会出现投标人数过多的情况D.节约招标成本正确答案：D参考解析：考核准资格预审文件的组成。合格制比较公平公正，有利于招标人获得最优方案；但可能会出现人数多，增加招标成本。参见教材P52(34.)《标准资格预审文件》共包含封格式和（）章内容。A.三B.四C.五D.六正确答案：C参考解析：考核标准资格预审文件的组成。《标准资格预审文件》共包含封格式和五章内容。参见教材P50。(35.)某污水处理厂项目采用最低评标价法进行评标。评标办法规定，对提前竣工污水处理成本偏差等因素进行价格折算。价格折算的办法如下：污水处理成本比招标文件规定的标准每高一个百分点，投标报价增加2%，每低一个百分点，投标报价减少1%。高于10%投标将被否决。投标人A：投标报价为4850万元，污水处理成本比规定标准高2个百分点。投标人B：投标报价为4900万元，污水处理成本比规定标准高1个百分点。投标人C：投标报价为5000万元，污水处理成本比规定标准低2个百分点。则最终评标价由低到高的顺序为（）。A.投标人A，投标人B，投标人CB.投标人C，投标人B，投标人AC.投标人A，投标人C，投标人BD.投标人C，投标人A，投标人B正确答案：B参考解析：本题考查的是最低评标价法。投标人A：4850+4850×2×2%=5044（万元）；投标人B：4900+4900×1×2%=4998（万元）；投标人C：5000+5000×2×（－1%）=4900（万元）。最终评标价由低到高的顺序为CBA。(36.)下列文件不属于发包人应向勘察人提供的文件资料是（）。A.本工程的批复文件复印件B.工程设计和施工需求C.工程勘察任务委托书D.建筑总平面布置图正确答案：B参考解析：本题考查的是建设工程勘察合同的内容和合同当事人。选项B，属于勘察的依据。(37.)建设工程勘察合同中发包人在紧急情况下可以当场发出临时书面指示，但需在临时书面指示发出后（）小时内发出书面确认函。A.12B.24C.48D.56正确答案：B参考解析：本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。发包人代表应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为发包人的正式指示。(38.)勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准，不属于勘察人向行政管理部门报建申请的是（）。A.道路B.绿化C.市政设施D.本工程区域内的临时占地正确答案：D参考解析：考核建设工程勘察合同履行管理。勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准。位于本工程区域内的临时占地，由发包人协调提供。位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由勘察人向行政管理部门报建申请，按照要求制定占地施工方案，并据此实施。参见教材P80。(39.)根据《标准施工合同》，当合同协议书、通用合同条款和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件优先解释的顺序是（）。A.通用合同条款→专用合同条款→合同协议书B.通用合同条款→合同协议书→专用合同条款C.合同协议书→通用合同条款→专用合同条款D.合同协议书→专用合同条款→通用合同条款正确答案：D参考解析：考核施工合同标准文件。合同文件的组成：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（注意不是招标文件）（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）其他合同文件—经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。参见教材P92。(40.)根据《标准施工合同》，下列不属于发包人的义务的是（）。A.完成施工场地的征用.拆迁B.提供地下管线资料C.办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权D.编制施工组织设计正确答案：D参考解析：考核发包人的义务。D选项是承包人的义务。参见教材P96～97。(41.)监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工产生损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（）。A.承包人承担工期和费用的损失B.延长合同工期，费用不予补偿C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿D.延长合同工期并给予相应的费用补偿正确答案：A参考解析：考核监理人的职责。进度计划及施工组织设计由监理人审批，但监理人不对计划本身的错误承担责任。参见教材P98。(42.)根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（）。A.发包人组织的工程竣工验收合格日B.工程施工合同中双方约定的完工日C.工程接收证书中写明的实际竣工日D.承包人施工任务的实际完工日正确答案：C参考解析：考核合同履行涉及的几个时间期限。承包人施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止。参见教材P99。(43.)监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）向承包人发出开工通知。A.3天前B.7天前C.10天前D.14天前正确答案：B参考解析：考核监理人的职责。监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。参见教材P98。(44.)按照标准施工合同规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后，（）。A.应当由发包人保管B.应当由承包人保管C.应当由监理人保管D.应当由材料供应商保管正确答案：B参考解析：考核施工质量管理。发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。参见教材P103。(45.)承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（）小时内向总监理工程师提出书面异议。A.12B.24C.36D.48正确答案：D参考解析：本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。(46.)（）是承包人进行工程设计和施工的基础文件，应尽可能清晰准确。A.价格清单B.发包人要求C.承包人建议书D.通用合同条款正确答案：B参考解析：考核合同文件。发包人要求是承包人进行工程设计和施工的基础文件，应尽可能清晰准确。参见教材P122。(47.)设计施工总承包合同模式下，承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，不包括（）。A.承包人的工程设计方案说明B.设备方案的说明C.设计模型D.对发包人要求中的错误的说明正确答案：C参考解析：本题考查的是合同文件。承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明；分包方案；对发包人要求中的错误说明等内容。设计模型属于承包人文件。(48.)在发包人要求中，竣工试验的第一阶段是（）。A.试验前准备B.对联动试车的要求C.对投料试车的要求D.对性能的测试正确答案：A参考解析：本题考查的是合同文件。第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备；第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件；第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。(49.)承包人收到发包人解除合同通知后（）天内，监理人按约定确定承包人实际完成工作的价值。A.14B.7C.28D.56正确答案：C参考解析：考核违约责任。承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按约定确定承包人实际完成工作的价值。参见教材P134。(50.)买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，意味着（）。A.对合同设备质量的确认B.买方不再提出质量异议或拥有退货的权利C.仅为过程行为D.卖方不再承担合同设备的任何义务正确答案：C参考解析：本题考查的是监造及交货前检验。买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。多选题（共30题，共30分）(51.)下列承担法律责任的方式中，属于民事责任承担方式的有（）。A.停止侵害B.没收非法财物C.排除妨碍D.罚款E.消除影响、恢复名誉正确答案：A、C、E参考解析：本题考查的是民事责任。选项BD，属于行政责任。参见教材P11。(52.)勘察设计招标投标中，具体提供的资格审查资料包括有（）。A.投标人基本情况表B.近年财务状况表C.近年完成的类似勘察设计项目情况表D.近年发生的诉讼及仲裁情况E.财务要求正确答案：A、B、C、D参考解析：考核勘察设计投标人资格审查。具体提供的资格审查资料包括：投标人基本情况表、近年财务状况表、近年完成的类似勘察设计项目情况表、正在勘察设计和新承接的项目情况表、近年发生的诉讼及仲裁情况、拟委任的主要人员汇总表、拟投人本项目的主要勘察设备表。选项E是勘察设计招标文件中对投标人的资格要求。参见教材P29。(53.)资格审查方法正文包括（）。A.审查组织B.审查标准C.审查方法D.审查程序E.审查结果正确答案：B、C、D、E参考解析：考核标准资格预审文件的组成。资格审查方法正文包括4部分：（1）审查方法；（2）审查标准，包括初步审查标准、详细审查标准，以及评分标准（有限数量制）；（3）审查程序，包括初步审查、详细审查、资格预审申请文件的澄清，以及评分（有限数量制）；（4）审查结果。参见教材P51(54.)合格制资格审查时，审查委员会可以要求申请人提交（）。A.营业执照副本B.资质证书正本C.安全生产许可证D.施工许可证E.资质证书副本正确答案：A、C、E参考解析：考核准资格预审文件的组成。审查委员会可以要求申请人提交营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证以及有关诉讼、仲裁等法律文书的原件，以便核验。参见教材P52(55.)依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（）。A.负责修改施工进度计划B.向承包人直接发出提前竣工的指令C.与承包人协商并签订提前竣工协议D.为承包人提供赶工的便利条件E.减少对工程质量的检测试验正确答案：C、D参考解析：本题考查的是施工进度管理。施工中如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，应与承包人协商。双方达成一致后签订提前竣工协议，作为合同文件的组成部分。提前竣工协议应包括以下方面的内容：承包人修订进度计划及为保证工程质量和安全采取的赶工措施；发包人应提供的条件；所需追加的合同价款；提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励等。(56.)根据《标准施工合同》，关于暂估价和暂列金额的说法，正确的有（）。A.暂估价用于支付必然发生但暂时不能确定的金额B.暂列金额用于在签订协议书时不可预见变更的金额C.暂估价包括以计日工方式支付的款项D.暂估价属于签约合同价，而暂列金额不属于E.承包人不一定能够全部获得暂列金额的支付正确答案：A、B、E参考解析：本题考查的是工程款支付管理。暂列金额包括以计日工方式支付的款项，暂估价和暂列金额都属于包括在签约合同价内的金额。参见教材P104。(57.)采用FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》，业主的主要责任和义务有（）。A.向承包商提供工程资料和数据B.向承包商提供现场进入权和占用权C.做好项目资金安排D.向承包商发出根据合同履行义务所需要的指示E.按照合同进行设计、实施和完成工程正确答案：A、B、C、D参考解析：本题考查的是《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》及各方责任和义务。业主的主要责任和义务：向承包商提供工程资料和数据；向承包商提供现场进入权和占用权；委派业主代表；做好项目资金安排；向承包商支付工程款；向承包商发出根据合同履行义务所需要的指示；发出变更通知；审核承包商文件；为承包商提供协助和配合；准备并负责业主设备；颁发工程接收证书等。(58.)采用FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》，合同文件的组成部分有（）。A.招标文件B.专用合同条件C.明细表D.业主要求E.投标书正确答案：B、C、D、E参考解析：本题考查的是《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》典型条款分析。银皮书合同文件的组成及其优先次序是：（1）合同协议书；（2）专用合同条件；（3）通用合同条件；（4）业主要求；（5）明细表；（6）投标书；（7）联合体保证（如投标人为联合体）；（8）其他组成合同的文件。(59.)在《施工合同条件》模式下，项目主要参与方包括（）。A.业主B.监理工程师C.承包商D.工程师E.设计师正确答案：A、C、D参考解析：考核《施工合同条件》中各方责任和义务。在《施工合同条件》模式下，项目主要参与方为业主、承包商和工程师。参见教材P152。(60.)关于代理，以下各项表述正确的有（）。A.代理人和第三人串通，损害被代理人利益的，由代理人和第三人负连带责任B.无代理权.超越代理权或者代理权终止后的行为，在任何情况下，被代理人都不承担民事责任C.书面委托代理的委托书授权不明的，应由被代理人承担责任，代理人可不承担责任D.第三人知道行为人没有代理权，还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任E.被代理人知道代理人的代理行为违法且不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任正确答案：A、D、E参考解析：考核代理关系。选项B，如果被代理人对无权代理追认，被代理人承担民事责任；选项C，授权范围不明确的，应由被代理人向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担。参见教材P10。(61.)工程勘察设计招标的主要环节有（）。A.编制施工图纸B.具备勘察设计招标条件后发出投标邀请书C.编制和发售招标文件D.具备勘察设计招标条件后发布招标公告E.投标单位资格预审正确答案：B、C、D、E参考解析：考核工程勘察设计招标方式。工程勘察设计招标的主要环节有：在具备勘察设计招标条件后发布招标公告或发出投标邀请书、投标单位资格预审、编制和发售招标文件、组织踏勘现场等。选项A是在施工合同签订之后。参见教材P28。(62.)招标备案文件应说明（）。A.自行招标还是委托代理招标B.计划工期C.招标工程量清单D.招标方式E.投标人的资质要求正确答案：A、B、D、E参考解析：考核工程施工招标程序。招标备案文件应说明：招标工作范围；招标方式；计划工期；对投标人的资质要求；招标项目的前期准备工作的完成情况；自行招标还是委托代理招标等内容。参见教材P40(63.)资格审查报告一般包括（）。A.投标单位资质B.基本情况和数据表C.补正事项纪要D.评分比较一览表的排序E.资格审查委员会名单正确答案：B、C、D、E参考解析：本题考查的是工程施工招标程序。资格审查报告一般包括以下几个内容：（1）基本情况和数据表；（2）资格审查委员会名单；（3）澄清、说明、补正事项纪要等；（4）评分比较一览表的排序；（5）其他需要说明的问题。(64.)建设工程勘察合同，如果委托勘察监理，监理人信息中（）需要在专用合同条款中约定。A.监理单位B.监理范围C.职责权限D.总监理工程师信息E.专业监理工程师信息正确答案：B、C、D参考解析：本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在专用合同条款中指明。(65.)以设备寿命期周期成本为基础的评标价法包括的费用是（）。A.估算寿命期内所需的燃料消耗费B.估算寿命期内所需备件及维修费用C.估算寿命期残值D.投标价E.运输费用正确答案：A、B、C参考解析：本题考查的是设备采购的评标。这些以贴现值计算的费用包括：（1）估算寿命期内所需的燃料消耗费；（2）估算寿命期内所需备件及维修费用；（3）估算寿命期残值。(66.)建设工程勘察合同合同管理中，勘察作业要求的说法正确的有（）。A.勘察人测绘之前，应核对测绘数据B.测绘工作应由测量人员如实记录，可以进行补记C.勘察人应充分考虑勘察方法对自然环境的影响D.勘察人不得随意改动标定的孔位E.勘察人应根据勘察目的和发包人要求合理选择勘探方法正确答案：A、C、D参考解析：考核建设工程勘察合同履行管理。选项B错误，测绘工作应由测量人员如实记录，不得补记、涂改或者损坏；选项E错误，勘察人应当根据勘察目的和岩土特性，合理选择钻探、井探、槽探、洞探和地球物理勘探等勘探方法。参见教材P79。(67.)根据《标准施工合同》，履约担保的特点包括（）。A.担保期限自合同签订日起到签发工程移交证书日止B.采用有条件担保方式C.当承包人有违约情况时，需要承包人确认D.采用无条件担保E.当承包人有违约情况时，无需承包人确认正确答案：A、D、E参考解析：考核施工合同标准文本。履约担保的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。履约担保采用无条件担保方式。参见教材P90。(68.)根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有（）。A.施工工程或标段B.工程结算方式C.质量标准D.合同组成文件E.变更处理程序正确答案：A、C参考解析：本题重点考查标准施工合同的组成。合同协议书除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称；施工的工程或标段；签约合同价；合同工期；质量标准和项目经理人的人选。(69.)根据《标准施工合同》，保险的正确处理方式有（）。A.发包人应以自己的名义投保工程设备险B.承包人应以自己的名义投保进场材料险C.承包人应按照相关法律规定为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费D.发包人应为自己现场项目管理机构的所有人员投保人身意外伤害保险E.发包人应为现场所有工作人员缴纳工伤保险费正确答案：C、D参考解析：考核明确保险责任。发包人和承包人应按照相关法律规定为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费，并分别为自己现场项目管理机构的所有人员投保人身意外伤害保险。承包人以自己的名义投保设备工程险。选项AB，进场材料和工程设备保险，由当事人双方具体约定，在专用条款内写明。通常情况下，应是谁采购的材料和工程设备，由谁办理相应的保险。参见教材P95。(70.)《标准施工合同》中给出的合同附件格式有（）。A.合同协议书B.预付款保函C.业主支付保函D.履约保函E.项目经理任命书正确答案：A、B、D参考解析：考核施工合同标准文本。标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件。参见教材P90。(71.)根据《标准施工合同》，关于签约合同价的说法，正确的有（）。A.签约合同价不包括承包人利润B.签约合同价即为中标价C.签约合同价包含暂列金额.暂估价D.签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款E.签约合同价应在合同协议书中写明正确答案：B、C、E参考解析：考核工程款支付管理。签约合同价指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额，即中标价。签约合同价是写在协议书和中标通知书内的固定数额，作为结算价款的基数。参见教材P104。(72.)根据《标准施工合同》，关于工程计量的说法，正确的有（）。A.单价子目已完工程量按月计算B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动C.总价子目已完工程量按月计算D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量正确答案：A、B、D参考解析：考核工程款支付管理。选项C，单价子目已完成工程量按月计量；总价子目的计量周期按批准承包人的支付分解报告确定；选项E，除变更外，总价子目表中标明的工程量是用于结算的工程量，通常不进行现场计量，只进行图纸计量。参见教材P106。(73.)下列在施工阶段发生的事件中，可以顺延工期的情况包括（）。A.不可抗力事件的影响B.承包人采购的施工材料未按时交货C.施工许可证没有及时颁发D.不具备合同约定的开工条件E.工程师未按合同约定提供所需指令正确答案：A、C、E参考解析：考核索赔管理。非承包人原因