2024版建设工程标准合同范本GF

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版建设工程标准合同范本GF本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3工程师1.4合同文件第二条工程概况2.1工程地点2.2工程规模2.3工程内容2.4工程预算第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算3.6质量保证金第四条合同履行4.1承包人义务4.2发包人义务4.3工程师的职责4.4工程变更第五条工期5.1开工日期5.2竣工日期5.3延期开工5.4提前竣工5.5工期延误第六条质量与标准6.1工程质量6.2材料与设备6.3工程标准6.4质量检验第七条安全文明施工7.1安全生产7.2环保要求7.3文明施工7.4安全事故处理第八条违约责任8.1承包人违约8.2发包人违约8.3工程师违约8.4违约赔偿第九条争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律途径第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效10.2合同变更10.3合同解除第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄露后果第十二条知识产权保护12.1知识产权归属12.2侵权责任12.3知识产权保护措施第十三条税法规定13.1税收承担13.2税务申报13.3税务检查第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同的转让14.3合同的终止14.4附件说明第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3工程师1.4合同文件第二条工程概况2.1工程地点2.2工程规模为本合同项下的工程规模，是指根据本合同约定的工程内容，形成的建筑物、构筑物、安装工程、装修工程等的规模和数量，具体详见附件一。2.3工程内容为本合同项下的工程内容，是指根据本合同约定的，乙方应完成的土建工程、安装工程、装修工程、设备采购及安装等任务，具体详见附件一。2.4工程预算为本合同项下的工程预算，是指根据本合同约定的工程内容和规模，双方共同确定的工程总投资，具体详见附件二。第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整为本合同项下的价格调整，是指由于市场行情变化、政策调整等原因，导致工程造价发生变动时，双方按照本合同约定的方式和程序，对合同总价进行调整的行为。3.3预付款为本合同项下的预付款，是指甲方按照本合同约定的时间和比例，提前支付给乙方的工程款项，具体预付款的比例、时间和方式详见附件三。3.4进度付款为本合同项下的进度付款，是指甲方按照乙方实际完成工程量的多少，按照本合同约定的时间和比例，支付给乙方的工程款项，具体支付比例、时间和方式详见附件三。3.5竣工结算为本合同项下的竣工结算，是指工程竣工后，双方按照本合同约定的方式和程序，对乙方实际完成的工程量进行计量和价款结算的行为。3.6质量保证金第四条合同履行4.1承包人义务（1）按照本合同约定的工程内容和规模，完成工程的设计、施工、设备采购及安装等工作，并保证工程质量符合本合同约定的标准。（2）按照本合同约定的时间节点，向甲方提交工程进度报告、工程质量报告等相关文件。（3）按照本合同约定的方式，对工程进行维护和管理，确保工程安全、环保、文明施工。（4）遵守国家法律法规，严格执行甲方和监理的指令，确保工程顺利进行。4.2发包人义务（1）按照本合同约定的时间和方式，向乙方支付合同价款。（2）提供完成工程所需的场地、水源、电源、通信等基础设施。（3）协助乙方办理与工程相关的审批、验收等手续。（4）对乙方进行安全、环保、文明施工等方面的培训和指导。4.3工程师的职责（1）对乙方施工过程进行监督管理，确保工程质量、进度、投资控制等符合本合同约定。（2）对乙方施工过程中出现的问题，及时提出整改意见和要求，并监督乙方整改。（3）协调解决乙方与甲方之间的争议和问题。4.4工程变更为本合同项下的工程变更，是指由于甲方需求变更、政策调整等原因，导致工程内容和规模发生变动的行为。如有变更，双方应按照本合同约定的方式和程序，进行工程变更的协商和计量。第五条工期5.1开工日期为本合同项下的开工第八条违约责任8.1承包人违约（1）按照甲方实际损失的金额，向甲方支付违约金。（2）按照甲方实际支出的人工、材料、设备等费用，向甲方支付赔偿金。（3）如乙方违约导致工程延期，应按照本合同约定的违约金计算方式，向甲方支付违约金。8.2发包人违约（1）按照乙方实际损失的金额，向乙方支付违约金。（2）按照乙方实际支出的费用，向乙方支付赔偿金。8.3工程师违约（1）按照甲方和乙方实际损失的金额，向甲方和乙方支付违约金。（2）按照甲方和乙方实际支出的费用，向甲方和乙方支付赔偿金。8.4违约赔偿为本合同项下的违约赔偿，是指违约方应按照本合同约定的方式和标准，向守约方支付赔偿金。具体赔偿金额和方式，双方应友好协商确定。第九条争议解决9.1协商解决为本合同项下的协商解决，是指双方在发生争议时，通过友好协商、沟通，达成一致解决意见的方式。9.2调解解决为本合同项下的调解解决，是指双方在发生争议时，可以向第三方调解组织申请调解，达成一致解决意见的方式。9.3仲裁解决为本合同项下的仲裁解决，是指双方在发生争议时，可以向约定的仲裁委员会申请仲裁，由仲裁委员会作出具有法律效力的裁决。9.4法律途径为本合同项下的法律途径，是指双方在发生争议时，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼，通过司法程序解决争议。第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效为本合同项下的合同生效，是指本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同变更为本合同项下的合同变更，是指双方在合同有效期内，通过协商一致，对合同内容进行修改、补充的行为。10.3合同解除为本合同项下的合同解除，是指双方在合同有效期内，通过协商一致，提前终止合同的行为。第十一条保密条款11.1保密内容为本合同项下的保密内容，是指合同双方在合同谈判、履行过程中产生的商业秘密、技术秘密、经营信息等。11.2保密期限为本合同项下的保密期限，是指双方约定的一致保持保密状态的期限，自本合同生效之日起计算。11.3泄露后果为本合同项下的泄露后果，是指如果合同一方违反保密义务，导致保密内容泄露给第三方，应承担的违约责任和赔偿责任。第十二条知识产权保护12.1知识产权归属为本合同项下的知识产权归属，是指双方约定的一方或双方拥有、享有、保护的知识产权，包括但不限于专利权、著作权、商标权等。12.2侵权责任为本合同项下的侵权责任，是指如果合同一方侵犯对方知识产权，应承担的违约责任和赔偿责任。12.3知识产权保护措施为本合同项下的知识产权保护措施，是指双方约定的一方向对方提供知识产权保护的承诺和措施。第十三条税法规定13.1税收承担为本合同项下的税收承担，是指合同双方按照税法规定，应缴纳的税费，以及税费的承担方式和责任。13.2税务申报为本合同项下的税务申报，是指合同双方按照税法规定，应向税务机关办理的税务申报、纳税等手续。13.3税务检查为本合同项下的税务检查，是指税务机关对合同双方的税务情况进行检查、核实的行为。第十四条其他条款14.1不可抗力为本合同项下的不可抗力，是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程内容和规模详细说明详细描述工程的具体内容和规模，包括建筑物、构筑物、安装工程、装修工程等的详细信息。附件二：工程预算明细表详细列出工程预算的各项费用，包括土建工程、安装工程、装修工程、设备采购及安装等的费用明细。附件三：预付款、进度付款及竣工结算支付计划明确预付款、进度付款及竣工结算的支付比例、时间和方式。附件四：工程设计文件包括工程的设计图纸、技术规格书、施工图纸等相关设计文件。附件五：施工组织设计详细描述乙方的施工组织方案，包括施工计划、施工方法、安全管理等。附件六：工程质量保证措施详细说明乙方如何保证工程质量，包括质量管理体系、质量检验标准等。附件七：安全生产和环保措施详细描述乙方的安全生产和环保措施，包括安全生产管理制度、环保设施等。附件八：工期计划详细列出工程开工日期、竣工日期及关键节点的时间计划。附件九：合同价格调整条款明确价格调整的条件、方式和计算方法。附件十：保密协议详细列出双方需要保密的信息内容、保密期限及泄露后果。附件十一：知识产权保护协议明确双方在知识产权归属、侵权责任、保护措施等方面的权利和义务。附件十二：税收承担协议详细说明税收的承担方式、责任及税务申报等事项。附件十三：不可抗力条款详细描述不可抗力的定义、责任判定及处理方式。附件十四：争议解决方式明确双方在发生争议时的解决方式，包括协商、调解、仲裁和法律途径等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.乙方未按照约定时间、质量、标准完成工程。2.甲方未按照约定时间和方式支付价款、提供场地、办理手续等。3.监理未能按照约定职责对工程进行有效监督管理。违约责任认定：1.乙方违约：按照甲方实际损失金额支付违约金，包括但不限于人工、材料、设备等费用。2.甲方违约：按照乙方实际损失金额支付违约金，包括但不限于施工进度、人工、材料等费用。3.监理违约：按照甲方和乙方实际损失金额支付违约金，包括但不限于监理费用、工程整改费用等。示例说明：假设乙方由于自身原因导致工程延期，根据附件三的竣工结算支付计划，乙方应向甲方支付违约金。具体金额根据违约天数和合同总价的比例计算。说明三：法律名词及解释：1.合同主体：指本合同双方，即甲方（发包人）和乙方（承包人）。2.工程内容：指本合同约定的乙方应完成的土建工程、安装工程、装修工程、设备采购及安装等任务。3.工程规模：指本合同约定的工程的大小和数量，具体详见附件一。4.工程预算：指本合同约定的工