2024版工程劳务分包修订后合同一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版工程劳务分包修订后合同一本合同目录一览1.合同概述1.1分包工程内容1.2分包工程地点1.3分包工程时间2.双方责任与义务2.1分包商责任2.2甲方责任3.工程质量与标准3.1工程质量要求3.2工程验收标准4.工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期延误责任5.工程款项5.1工程预付款5.2工程进度款5.3工程尾款6.劳务人员管理6.1劳务人员资质6.2劳务人员培训6.3劳务人员福利7.安全生产与环保7.1安全生产要求7.2环保标准8.违约责任8.1分包商违约8.2甲方违约9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决地点10.合同的变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件11.合同的效力11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限13.合同的转让13.1转让条件13.2转让通知14.其他条款14.1法律适用14.2合同解释权第一部分：合同如下：1.合同概述1.1分包工程内容本合同分包工程为甲方工程项目中的包括但不限于土建、安装、装修、拆除、修复等工程。具体工程内容详见附件一。1.2分包工程地点分包工程地点位于甲方项目工地，具体位置详见附件一。1.3分包工程时间分包工程的开工日期为合同签订后的十个工作日，工程竣工日期为合同约定的工程完工日期。具体时间安排详见附件一。2.双方责任与义务2.1分包商责任分包商应按照甲方的要求，按时完成分包工程，并保证分包工程的质量符合约定标准。分包商应承担分包工程的一切费用，包括但不限于人工、材料、设备、运输、保险等费用。分包商应遵守相关法律法规，不得擅自将分包工程转包给第三方。分包商应对分包工程中的所有劳务人员负责，包括但不限于招聘、培训、管理、薪酬、福利等事项。分包商应按照甲方的要求，提供与分包工程相关的所有资料和信息。2.2甲方责任甲方应按照合同约定，按时支付分包商的工程款项。甲方应对分包商提供的工作条件和工作环境进行保障，包括但不限于现场安全、交通、通讯、住宿等。甲方应对分包商的施工过程进行监督和管理，并有权对分包工程的进度、质量、安全等进行检查。甲方应按照合同约定，及时提供所需的施工图纸和技术要求。甲方应对分包商因履行合同而产生的损失承担赔偿责任。3.工程质量与标准3.1工程质量要求分包工程的质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求。具体质量标准详见附件一。3.2工程验收标准工程验收应按照甲方的要求进行，验收合格的标准为分包工程满足合同约定的质量、功能和安全要求。验收不合格的，分包商应按照甲方的要求进行整改，并承担由此产生的费用。4.工程进度与工期4.1工程进度计划分包商应根据甲方提供的工程进度计划和要求，制定详细的施工进度计划，并提交甲方审批。分包商应严格按照审批后的施工进度计划进行施工，确保工程按期完成。4.2工期延误责任分包商原因导致工期延误的，分包商应按照甲方的要求支付违约金。甲方原因导致工期延误的，甲方应承担相应的责任，并对分包商因此产生的损失进行赔偿。5.工程款项5.1工程预付款甲方应在合同签订后的七个工作日内支付分包商工程预付款，预付款金额为合同总金额的百分之三十。5.2工程进度款甲方根据分包商的工程进度和质量，按月支付分包商工程进度款。工程进度款的支付比例为当月完成工程量的百分之八十。5.3工程尾款工程验收合格后，甲方应在验收合格证书出具后的七个工作日内支付分包商工程尾款，尾款金额为合同总金额的百分之二十。6.劳务人员管理6.1劳务人员资质分包商应对其招聘的劳务人员进行资质审查，确保其具备相应的技能和资格。劳务人员进入施工现场前，分包商应将其资质证明提交甲方备案。6.2劳务人员培训分包商应对劳务人员进行必要的安全生产、质量标准、操作规程等方面的培训。6.3劳务人员福利分包商应按照国家相关法律法规，为劳务人员缴纳社会保险，并保障其合法权益。8.违约责任8.1分包商违约分包商违反合同约定的，应承担违约责任，赔偿甲方因此产生的损失。分包商未能按照约定完成分包工程的，应按照甲方要求支付违约金。分包商擅自将分包工程转包给他人的，甲方有权解除合同，并要求分包商支付违约金。8.2甲方违约甲方违反合同约定的，应承担违约责任，赔偿分包商因此产生的损失。甲方未能按照约定支付工程款项的，应支付滞纳金。甲方擅自解除合同的，应按照合同总金额的百分之十向分包商支付违约金。9.争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决地点争议解决的地点为合同签订地。10.合同的变更与解除10.1合同变更条件合同变更应书面签订，并经双方同意。合同变更不得违背国家相关法律法规、行业标准和合同约定的质量、安全要求。10.2合同解除条件合同解除应书面签订，并经双方同意。合同解除不得违背国家相关法律法规、行业标准和合同约定的质量、安全要求。11.合同的效力11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件合同终止的条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）合同约定的工程完工日期届满；（3）法院判决或者仲裁机构裁决解除合同。12.保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止之日起五年。13.合同的转让13.1转让条件未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或者部分转让给第三方。13.2转让通知转让方应提前三十天书面通知对方，并提交受让方的相关资料。14.其他条款14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同解释权本合同的解释权归双方共同所有。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工程内容详细列表详细列出分包商需要完成的工程内容，包括工程项目的名称、数量、质量要求等信息。附件二：分包工程地点示意图提供分包工程的具体地点示意图，明确工程项目的地理位置和施工范围。附件三：分包工程时间计划表详细列出分包工程的开工日期、竣工日期以及各个阶段的施工时间安排。附件四：工程质量标准和要求提供国家相关法律法规、行业标准和甲方对工程质量的具体要求。附件五：工程进度计划详细列出分包商提交的施工进度计划，包括各个阶段的工程量和完成时间。附件六：劳务人员资质证明列表提供分包商招聘的劳务人员的资质证明，包括身份证、职业资格证书等。附件七：安全生产和环保要求详细列出甲方对分包商在安全生产和环保方面的要求，包括安全操作规程、环保标准等。附件八：工程款项支付凭证提供甲方支付工程款项的凭证，包括预付款、进度款和尾款的支付记录。附件九：违约金计算公式和标准提供违约金的计算公式和标准，明确违约行为与违约金之间的对应关系。附件十：争议解决方式和相关法院/仲裁机构信息提供争议解决的法院/仲裁机构名称、地址和联系方式等信息。说明二：违约行为及责任认定：1.分包商未能按照约定时间完成分包工程，导致工期延误。2.分包商提供的劳务人员资质不符合要求，导致工程质量问题。3.分包商未能按照约定支付工程款项，导致甲方利益受损。4.甲方未能按照约定提供工作条件和工作环境，导致分包商施工受阻。5.甲方未能按照约定支付预付款、进度款或尾款，导致分包商权益受损。违约责任认定标准：1.工期延误：按照合同约定的违约金计算公式和标准进行计算。2.工程质量问题：根据附件四中的工程质量标准和要求进行认定。3.款项支付违约：按照合同约定的违约金计算公式和标准进行计算。4.工作条件和工作环境提供不足：根据实际情况进行认定，并采取相应的补救措施。示例说明：如果分包商未能在约定时间内完成分包工程，导致工期延误，根据附件九中的违约金计算公式，分包商应支付甲方违约金。具体计算方式为：违约金=合同总金额×工期延误天数×违约金比例。说明三：法律名词及解释：1.分包商：指根据合同约定，承担分包工程的施工单位。2.甲方：指委托分包工程的施工单位，即工程项目的业主。3.工程款项：指分包商完成分包工程后，甲方应支付给分包商的费用。4.工期延误：指分包商未能按照合同约定的时间完成分包工程。5.违约金：指违反合同约定的一方应支付给守约方的赔偿金。6.劳务人员：指分包商招聘并派遣到施工现场进行施工的工人。7.安全生产：指在施工过程中，对工人的人身安全和工程的安全进行保护。8.环保：指在施工过程中，对环境的保护，包括噪音、尘土、废弃物处理等。9.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。10.法律适用：指本合同适用的人民法院管辖和法律法规。本合同中的分包商和甲方分别指承担分包工程的施工单位和委托分包工程的施工单位。工程款项是指分包商完成分包工程后，甲方应支付给分包商的费用。工期延误是指分包商