2025年度新型LNG加气站建设与运输供应合同协议3篇_第1页
2025年度新型LNG加气站建设与运输供应合同协议3篇_第2页
2025年度新型LNG加气站建设与运输供应合同协议3篇_第3页
2025年度新型LNG加气站建设与运输供应合同协议3篇_第4页
2025年度新型LNG加气站建设与运输供应合同协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩46页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度新型LNG加气站建设与运输供应合同协议本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.合同标的2.1LNG加气站建设内容2.2LNG运输供应内容3.合同期限3.1合同起始日期3.2合同终止日期4.合同金额4.1建设工程合同金额4.2运输供应合同金额5.建设工程部分5.1工程设计要求5.2工程施工要求5.3工程验收标准5.4工程进度款支付5.5工程保修期限6.运输供应部分6.1运输方式6.2供应数量6.3供应质量6.4运输费用6.5供应费用7.付款方式7.1付款时间7.2付款比例7.3付款方式8.交付与验收8.1交付时间8.2验收标准8.3验收程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效日期13.合同附件13.1设计文件13.2施工图纸13.3运输方案13.4供应方案14.其他约定14.1合同变更14.2合同补充14.3合同解除后的处理第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称1.1.1建设方:能源有限公司1.1.2供应方:YY物流有限公司1.2双方地址1.2.1建设方地址:省市区路号1.2.2供应方地址:省市区路号1.3双方联系方式1.3.1建设方联系人:1.3.2建设方联系电话:138xxxx56781.3.3供应方联系人:1.3.4供应方联系电话:139xxxx56782.合同标的2.1LNG加气站建设内容2.1.1建设规模:50座LNG加气站2.1.2建设地点:省市各区域2.1.3建设标准:符合国家相关标准和规范2.2LNG运输供应内容2.2.1运输方式:公路运输2.2.2供应数量:每年供应LNG总量为200万吨2.2.3供应质量:符合GB252512010《液化天然气》标准3.合同期限3.1合同起始日期:2025年1月1日3.2合同终止日期:2029年12月31日4.合同金额4.1建设工程合同金额:人民币5亿元4.2运输供应合同金额:人民币2亿元5.建设工程部分5.1工程设计要求5.1.1设计单位:ZZ工程设计有限公司5.1.2设计标准:符合国家相关标准和规范5.2工程施工要求5.2.1施工单位:AA建筑有限公司5.2.2施工质量:符合国家相关标准和规范5.3工程验收标准5.3.1验收标准:符合国家相关标准和规范5.4工程进度款支付5.4.1进度款支付节点:按照工程进度分期支付5.4.2支付比例:每完成10%工程量支付5%5.5工程保修期限5.5.1保修期限:自竣工验收合格之日起2年6.运输供应部分6.1运输方式6.1.1运输车辆:符合国家相关标准和规范6.1.2运输路线:由供应方指定,建设方同意6.2供应数量6.2.1每月供应LNG数量:按合同约定执行6.2.2供应周期:每月供应一次6.3供应质量6.3.1供应质量:符合GB252512010《液化天然气》标准6.4运输费用6.4.1运输费用:按实际发生费用计算6.4.2费用结算:每月结算一次6.5供应费用6.5.1供应费用:按实际供应量计算6.5.2费用结算:每月结算一次7.付款方式7.1付款时间7.1.1建设工程付款:工程进度款按月支付7.1.2运输供应付款:每月结算后10个工作日内支付7.2付款比例7.2.1建设工程付款:每完成10%工程量支付5%7.2.2运输供应付款:按实际供应量计算7.3付款方式7.3.1付款方式:银行转账7.3.2付款账户:双方协商确定8.交付与验收8.1交付时间8.1.1建设工程交付:自竣工验收合格之日起5个工作日内8.1.2运输供应交付:每月供应周期结束后2个工作日内8.2验收标准8.2.1工程验收:符合国家相关标准和规范,通过政府部门验收8.2.2运输供应验收:按照合同约定,质量合格,数量准确8.3验收程序8.3.1工程验收:由建设方组织,双方共同参与8.3.2运输供应验收:由建设方负责,供应方配合9.违约责任9.1违约情形9.1.1建设方违约:工程延期交付、质量不合格等9.1.2供应方违约:供应数量不足、质量不合格等9.2违约责任承担9.2.1建设方违约:支付违约金,赔偿损失9.2.2供应方违约:支付违约金,赔偿损失10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1争议解决:协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构:省仲裁委员会11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1合同解除:因不可抗力导致合同无法履行;双方协商一致11.2合同解除程序11.2.1合同解除:书面通知对方,并保留相关证据12.合同生效12.1合同生效条件12.1.1合同生效:双方签字盖章后生效12.2合同生效日期12.2.1合同生效日期:2025年1月1日13.合同附件13.1设计文件13.1.1设计文件:包含所有工程设计图纸和说明书13.2施工图纸13.2.1施工图纸:包含所有施工图纸和说明书13.3运输方案13.3.1运输方案:详细说明运输路线、车辆、安全措施等13.4供应方案13.4.1供应方案:详细说明供应量、质量标准、配送时间等14.其他约定14.1合同变更14.1.1合同变更:经双方协商一致,书面修改合同条款14.2合同补充14.2.1合同补充:补充合同未尽事宜,经双方协商一致,书面补充14.3合同解除后的处理14.3.1合同解除后:双方应妥善处理剩余合同事项,包括但不限于工程交付、运输供应等第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可的,提供专业服务、咨询、监理、检测等非直接参与合同标的交付和供应的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入情形15.2.1在合同履行过程中,如需第三方介入,甲乙双方应协商一致,并书面确认第三方介入的事项和范围。15.3第三方职责15.3.1第三方应根据甲乙双方的要求,提供专业、公正、客观的服务。15.3.2第三方应遵守国家相关法律法规和合同约定,不得损害甲乙双方的合法权益。15.4第三方权利15.4.1第三方有权根据合同约定,获取服务费用。15.4.2第三方有权在合同履行过程中,提出合理化建议。16.甲乙双方责任16.1甲方责任16.1.1甲方负责与第三方签订服务协议,明确双方的权利和义务。16.1.2甲方应确保第三方在合同履行过程中,遵守国家相关法律法规和合同约定。16.2乙方责任16.2.1乙方负责与第三方签订服务协议,明确双方的权利和义务。16.2.2乙方应确保第三方在合同履行过程中,遵守国家相关法律法规和合同约定。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方在履行服务过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。17.1.2第三方责任限额为:人民币万元。17.2赔偿责任17.2.1第三方责任赔偿:在第三方责任限额内,由第三方直接向甲乙双方支付赔偿金。17.2.2超过第三方责任限额的部分,由甲乙双方根据合同约定分担。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方对甲方提供的服务,甲方应支付服务费用。18.1.2第三方对甲方造成的损失,甲方有权要求第三方承担赔偿责任。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方对乙方提供的服务,乙方应支付服务费用。18.2.2第三方对乙方造成的损失,乙方有权要求第三方承担赔偿责任。18.3第三方与合同标的的划分18.3.1第三方对合同标的的验收、检测等,不影响甲乙双方对合同标的的交付和接收。19.第三方介入的变更与终止19.1变更19.1.1如需变更第三方介入的事项和范围,甲乙双方应书面通知第三方,并协商一致。19.2终止19.2.1合同履行完毕或合同解除后,第三方介入终止。19.2.2第三方介入终止后,甲乙双方应结清相关费用,并办理相关手续。20.争议解决20.1第三方介入产生的争议,甲乙双方应协商解决。20.2协商不成的,提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件详细要求:包含所有工程设计图纸、说明书、设计变更通知单等。说明:设计文件应完整、清晰,符合国家相关标准和规范。2.施工图纸详细要求:包含所有施工图纸、施工说明书、施工变更通知单等。说明:施工图纸应详细、准确,指导施工过程中的各项工作。3.运输方案详细要求:包括运输路线、运输时间、运输车辆、安全措施等。说明:运输方案应确保运输安全、高效,满足合同约定的供应需求。4.供应方案详细要求:包括供应量、供应时间、供应质量、配送方式等。说明:供应方案应保证供应的连续性和稳定性,满足加气站运营需求。5.验收报告详细要求:包括工程验收、运输供应验收的详细记录和结论。说明:验收报告应客观、公正,作为合同履行的依据。6.付款凭证详细要求:包括银行转账凭证、支票等付款证明。说明:付款凭证应完整、清晰,作为付款记录的依据。7.违约通知详细要求:包括违约行为、违约责任认定、赔偿金额等。说明:违约通知应明确、具体,作为违约责任追究的依据。8.争议解决文件详细要求:包括争议解决过程中的沟通记录、仲裁或诉讼文件等。说明:争议解决文件应完整、真实,作为解决争议的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为工程延期交付:建设方未按合同约定时间完成工程。工程质量不合格:建设方交付的工程不符合合同约定的质量标准。运输供应数量不足:供应方未按合同约定数量供应LNG。运输供应质量不合格:供应方供应的LNG不符合合同约定的质量标准。付款延迟:甲乙任何一方未按合同约定时间支付款项。2.责任认定标准工程延期交付:每延迟一天,建设方支付违约金元。工程质量不合格:建设方承担修复费用,并支付违约金元。运输供应数量不足:供应方补足不足部分,并支付违约金元。运输供应质量不合格:供应方重新供应合格LNG,并支付违约金元。付款延迟:延迟支付一天,延迟方支付违约金元。3.示例说明示例一:建设方未在合同约定时间内完成工程,延误工期10天,应支付违约金10天×元=X元。示例二:供应方供应的LNG不符合合同约定质量标准,建设方要求重新供应,供应方应支付重新供应费用及违约金元。示例三:甲方未按合同约定时间支付工程进度款,延迟支付5天,应支付违约金5天×元=X元。全文完。2025年度新型LNG加气站建设与运输供应合同协议1合同目录第一章合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同双方1.4合同有效期第二章合同标的物2.1LNG加气站的建设2.2LNG的运输与供应2.3合同标的物的规格及质量要求第三章建设工程3.1工程进度安排3.2工程质量要求3.3工程验收标准3.4工程变更及索赔第四章运输与供应4.1运输方式4.2供应时间及地点4.3运输质量保证4.4运输成本及费用第五章付款方式及期限5.1付款方式5.2付款期限5.3逾期付款的违约责任第六章技术支持与服务6.1技术支持范围6.2培训服务6.3技术更新与维护第七章违约责任7.1违约行为7.2违约责任7.3违约赔偿第八章争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决费用第九章合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后的处理第十章合同变更10.1合同变更条件10.2合同变更程序10.3合同变更后的处理第十一章合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同终止后的处理第十二章合同附件12.1合同附件一:LNG加气站建设图纸及技术要求12.2合同附件二:运输及供应计划表12.3合同附件三:其他相关文件第十三章合同签署及生效13.1合同签署13.2合同生效条件13.3合同生效日期第十四章合同附件14.1合同附件一:LNG加气站建设图纸及技术要求14.2合同附件二:运输及供应计划表14.3合同附件三:其他相关文件合同编号2025LNGJSYSCHTY第一章合同概述1.1合同背景本合同由甲方(建设方)与乙方(供应方)签订,旨在明确双方在2025年度新型LNG加气站建设与运输供应方面的权利、义务和责任。1.2合同目的本合同的目的是确保新型LNG加气站的建设质量和供应的稳定性,满足社会对清洁能源的需求。1.3合同双方甲方:[甲方名称]乙方:[乙方名称]1.4合同有效期本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至2025年度新型LNG加气站建设及运输供应任务完成之日止。第二章合同标的物2.1LNG加气站的建设甲方委托乙方负责建设一座符合国家规定和行业标准的新型LNG加气站。2.2LNG的运输与供应乙方负责向甲方提供LNG的运输和供应服务,确保加气站正常运营。2.3合同标的物的规格及质量要求建设材料:符合国家及行业标准,确保安全可靠。施工质量:按照设计图纸和施工规范进行,确保工程质量。运输质量:LNG应保持低温、高压状态,确保运输安全。供应质量:LNG纯度≥99.5%,符合国家标准。第三章建设工程3.1工程进度安排双方应共同制定详细的工程进度计划,确保工程按期完成。3.2工程质量要求乙方应严格按照国家及行业标准进行施工,确保工程质量达到设计要求。3.3工程验收标准工程完成后,由双方共同组织验收,验收标准应符合国家及行业标准。3.4工程变更及索赔如遇工程变更,双方应协商一致,并按照实际发生的情况调整合同内容。如因乙方原因导致工程延误或质量问题,乙方应承担相应的违约责任。第四章运输与供应4.1运输方式LNG运输采用乙方提供的专用运输车辆,确保运输过程中的安全。4.2供应时间及地点乙方应按照甲方要求的时间及地点进行LNG的供应。4.3运输质量保证乙方应保证LNG在运输过程中的质量和数量,如发生质量问题,乙方应负责无偿更换。4.4运输成本及费用运输成本及费用由双方在合同中约定,并在实际发生时由甲方支付。第五章付款方式及期限5.1付款方式甲方应按照合同约定的时间和比例向乙方支付工程款、运输费及相关费用。5.2付款期限甲方应在合同约定的时间内支付相关费用,逾期支付应按约定支付滞纳金。5.3逾期付款的违约责任如甲方逾期付款,应向乙方支付滞纳金,并承担相应的违约责任。第六章技术支持与服务6.1技术支持范围乙方应提供必要的技术支持,包括设备安装、调试、维护等。6.2培训服务乙方应负责对甲方人员进行相关技术的培训。6.3技术更新与维护乙方应确保所提供的技术和设备处于最新状态,并负责后续的维护工作。第七章违约责任7.1违约行为甲方未按时付款;乙方未按时完成工程或供应;任何一方未履行合同约定的其他义务。7.2违约责任支付违约金;承担因违约造成的损失;按照合同约定承担其他违约责任。7.3违约赔偿违约方应向受害方支付赔偿金,以弥补受害方的损失。7.4争议解决如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八章争议解决8.1争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,提交[争议解决机构名称]仲裁委员会仲裁。8.2争议解决程序仲裁委员会根据其仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决为终局裁决,对双方具有约束力。8.3争议解决费用仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁裁决另有规定。第九章合同解除9.1合同解除条件另一方严重违约;发生不可抗力事件,且无法克服;合同目的无法实现。9.2合同解除程序一方提出解除合同,应书面通知另一方,并说明理由。另一方收到通知后,应在[通知期限]内答复。9.3合同解除后的处理合同解除后,双方应立即停止履行合同,并妥善处理已履行部分的事宜。第十章合同变更10.1合同变更条件合同内容与国家法律法规相抵触;因不可抗力导致合同履行困难;双方协商一致。10.2合同变更程序合同变更应书面通知对方,并经双方签字盖章后生效。10.3合同变更后的处理合同变更后,双方应按照变更后的内容履行合同。第十一章合同终止11.1合同终止条件合同履行完毕;合同解除;合同双方协商一致终止合同。11.2合同终止程序合同终止应书面通知对方,并妥善处理合同终止后的事宜。11.3合同终止后的处理合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余款项和未履行完毕的事宜。第十二章合同附件12.1合同附件一:LNG加气站建设图纸及技术要求12.2合同附件二:运输及供应计划表12.3合同附件三:其他相关文件第十三章合同签署及生效13.1合同签署本合同经双方代表签字盖章后生效。13.2合同生效条件本合同自双方代表签字盖章之日起生效。13.3合同生效日期本合同生效日期为[生效日期]。第十四章合同附件14.1合同附件一:LNG加气站建设图纸及技术要求14.2合同附件二:运输及供应计划表14.3合同附件三:其他相关文件甲方(建设方)代表签字:________________日期:________________乙方(供应方)代表签字:________________日期:________________附件:1.甲方营业执照副本复印件2.乙方营业执照副本复印件3.合同附件一至三多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1项目管理权条款内容:甲方享有项目全面管理权,包括但不限于工程设计、施工进度、质量监督、资金拨付等。说明:甲方作为主导方,对项目的整体规划、实施和监督负有最终责任,确保项目按计划顺利进行。1.2工程进度款支付条款内容:甲方根据工程进度和实际完成情况,按合同约定支付工程进度款。说明:甲方应确保工程进度款的及时支付,以保障乙方施工资金的正常周转。1.3设计变更管理条款内容:如因设计变更导致工程量增加或减少,甲方应与乙方协商,并在合同中明确变更后的工程量和价格。说明:设计变更可能影响工程成本和进度,双方需及时沟通,确保变更后的工程量、价格和进度符合合同要求。1.4质量监督与验收条款内容:甲方应派驻专门人员对施工过程进行质量监督,确保工程质量符合国家及行业标准。说明:甲方负责监督工程质量,确保乙方按照规定进行施工,保障加气站的安全运行。1.5风险防范条款内容:甲方应制定风险管理方案,对项目实施过程中可能出现的风险进行预防和控制。说明:甲方作为主导方,需对项目可能出现的风险进行评估和防范,保障项目的顺利进行。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明2.1设计与施工权条款内容:乙方享有工程设计、施工的权利,并负责项目实施过程中的技术指导和施工管理。说明:乙方作为主导方,负责项目的具体实施,包括工程设计、施工、质量控制等。2.2材料采购与供应条款内容:乙方负责材料采购和供应,确保材料质量符合合同要求。说明:乙方需对材料质量负责,确保加气站建设所使用的材料符合国家标准和合同约定。2.3施工进度控制条款内容:乙方应按照合同约定的时间节点,确保项目按期完成。说明:乙方需合理安排施工进度,确保项目按时交付使用。2.4质量保证条款内容:乙方应确保施工质量和LNG运输、供应质量,如有质量问题,乙方应承担相应责任。说明:乙方需对施工和供应过程的质量负责,确保加气站的安全运行。2.5风险分担条款内容:乙方应承担项目实施过程中可能出现的风险,并采取措施降低风险。说明:乙方作为主导方,需对项目风险负责,采取措施降低风险,保障项目顺利进行。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明3.1中介机构职责条款内容:中介机构负责合同履行过程中的协调、监督和服务,确保项目按合同约定进行。说明:中介机构作为第三方,负责协调双方关系,监督合同执行,确保项目顺利进行。3.2中介机构费用条款内容:中介机构费用由双方协商确定,并在合同中明确。说明:中介机构费用应由双方合理分担,确保中介机构能够独立、公正地履行职责。3.3中介机构变更条款内容:如需更换中介机构,双方应协商一致,并签订补充协议。说明:中介机构变更需双方同意,确保项目在变更后的中介机构下仍能顺利进行。3.4中介机构责任条款内容:中介机构在履行职责过程中,因自身原因导致合同履行受阻,应承担相应责任。说明:中介机构需对其职责范围内的行为负责,确保项目在中介机构的协助下顺利完成。附件及其他补充说明一、附件列表:1.甲方营业执照副本复印件2.乙方营业执照副本复印件3.合同附件一:LNG加气站建设图纸及技术要求4.合同附件二:运输及供应计划表5.合同附件三:其他相关文件(包括但不限于合同变更协议、验收报告、付款凭证等)二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按时付款认定:甲方在合同约定的付款期限内未支付款项,经乙方催告后仍未支付。2.违约行为:乙方未按时完成工程或供应3.违约行为:任何一方未履行合同约定的其他义务认定:任何一方未按照合同约定履行其应尽的义务,包括但不限于质量、安全、进度等方面的违约。三、法律名词及解释:1.仲裁:指双方在争议发生后,自愿将争议提交给仲裁机构进行裁决的争议解决方式。2.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。3.违约责任:指违约方应承担的法律责任,包括支付违约金、赔偿损失等。4.滞纳金:指因逾期付款或履行义务而应支付的额外费用。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误解决办法:双方应定期召开工程进度会议,分析原因,调整计划,确保工程按期完成。2.问题:材料供应不及时解决办法:双方应建立材料供应预警机制,提前储备材料,确保施工进度不受影响。3.问题:工程质量问题解决办法:甲方应派驻质量监督人员,及时发现并解决质量问题,确保工程质量符合标准。4.问题:争议解决解决办法:双方应通过友好协商、仲裁等方式解决争议,避免争议影响项目进度。五、所有应用场景:1.新型LNG加气站的建设项目2.LNG的运输和供应服务3.甲方为能源企业,乙方为LNG供应商或承建商4.双方均为国有企业或民营企业5.项目涉及国家能源战略或地方经济发展规划全文完。2025年度新型LNG加气站建设与运输供应合同协议2合同编号_________一、合同主体1.甲方(建设方):2.乙方(供应商):3.其他相关方:二、合同前言2.1背景随着我国新能源汽车产业的快速发展,对LNG加气站的需求日益增长。为满足市场需求,甲方拟建设新型LNG加气站,并寻求具备丰富经验和优质服务的乙方作为供应商,共同推动项目的顺利实施。2.2目的本合同旨在明确甲方、乙方在新型LNG加气站建设与运输供应过程中的权利、义务及合作方式,确保项目顺利进行,实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语,如“LNG”、“加气站”、“运输供应”等,均按照国家标准和行业规范进行解释。3.2关键词解释(1)LNG:液化天然气,是指将天然气在超低温下液化储存的一种能源。(2)加气站:指为LNG车辆提供LNG燃料加注服务的场所。(3)运输供应:指乙方将LNG产品从生产地运输至甲方加气站,并按照约定供应给甲方。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照约定提供符合国家标准和行业规范的LNG产品;(2)甲方有权对乙方提供的产品质量进行监督检查;(3)甲方应按照约定支付乙方供应的LNG产品款项;(4)甲方应确保加气站建设项目的顺利进行。4.2乙方的权利和义务(1)乙方有权要求甲方按照约定支付供应的LNG产品款项;(2)乙方应按照约定,将LNG产品运输至甲方加气站;(3)乙方应保证所供应的LNG产品质量符合国家标准和行业规范;(4)乙方应配合甲方对产品质量的监督检查。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,合同期限为2025年度。5.2合同履行地点乙方将LNG产品运输至甲方加气站的指定地点。5.3合同履行方式乙方按照约定将LNG产品运输至甲方加气站,甲方负责加气站的建设和运营。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)合同期限届满;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)甲乙双方协商一致解除合同。6.3终止程序(1)任何一方要求终止合同,应提前30日书面通知对方;(2)双方应就合同终止后的善后事宜进行协商,并达成一致。6.4终止后果合同终止后,甲乙双方应按照约定履行合同终止后的义务,包括但不限于:结算已发生的款项、归还已提供的设备等。七、费用与支付7.1费用构成本合同中的费用构成如下:(1)LNG产品供应费用:根据实际供应的LNG产品数量和约定价格计算;(2)运输费用:根据实际运输距离和约定的运输费率计算;(3)加气站建设费用:包括但不限于设计费、材料费、施工费等;(4)其他费用:包括但不限于税费、保险费等。7.2支付方式(1)LNG产品供应费用和运输费用:甲方应按照约定的支付期限,通过银行转账方式支付给乙方;(2)加气站建设费用:甲方应按照工程进度,分阶段支付给乙方;(3)其他费用:甲方应在约定的支付期限内,按照约定方式支付给乙方。7.3支付时间(1)LNG产品供应费用和运输费用:甲方应在乙方提交发票后30日内支付;(2)加气站建设费用:甲方应在工程进度达到约定的节点后,按照约定的比例支付;(3)其他费用:甲方应在约定的支付期限内支付。7.4支付条款(1)甲方应按照本合同约定的支付方式和支付时间,及时支付各项费用;(2)乙方应提供合法有效的发票,作为甲方支付费用的凭证;(3)若甲方未按约定支付费用,乙方有权暂停履行合同义务,并要求甲方支付逾期付款利息。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按时支付费用,应向乙方支付违约金,违约金按逾期付款金额的千分之五计算;(2)甲方未按时完成加气站建设,应向乙方支付违约金,违约金按延误天数计算,每日按合同总金额的千分之一计算;(3)甲方违反保密条款,应承担相应的法律责任。8.2乙方违约(1)乙方未按时供应LNG产品或运输服务,应向甲方支付违约金,违约金按延误天数计算,每日按合同总金额的千分之一计算;(2)乙方提供的LNG产品质量不符合约定,应负责更换或赔偿,赔偿金额根据实际损失计算;(3)乙方违反保密条款,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照本合同约定的赔偿金额和方式,对守约方进行赔偿。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、业务信息等均为保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年。9.3保密履行方式(1)甲乙双方对本合同保密内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露;(2)保密内容仅限于合同履行所需的必要范围内使用;(3)保密期限届满后,甲乙双方有权自行决定是否继续保密。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:地震、洪水、台风等;(2)政府行为:政策调整、战争、禁运等;(3)社会异常事件:罢工、骚乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)不可抗力事件发生时,甲乙双方应及时通知对方,并提供相关证明;(2)因不可抗力导致合同无法履行,甲乙双方应根据实际情况,协商解决合同履行问题;(3)不可抗力事件发生时,甲乙双方不承担违约责任。10.4不可抗力实例地震、洪水、战争、禁运、政策调整等。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼(1)调解:由双方共同委托的调解机构进行调解;(2)仲裁:提交约定的仲裁机构仲裁;(3)诉讼:向有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定(1)未经对方同意,任何一方不得转让合同的权利和义务;(2)经双方协商一致,合同可以转让。12.2不得转让的情形(1)合同中明确约定不得转让的情形;(2)根据法律法规规定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对加气站建设项目的最终决策权;(2)乙方保留对其提供的LNG产品的知识产权。13.2特殊权力保留(1)甲方保留在合同履行期间对加气站建设项目的监督权;(2)乙方保留在合同履行期间对LNG产品质量的监督权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)合同的修改和补充应经甲乙双方协商一致;(2)修改和补充的内容应以书面形式进行。14.2修改和补充效力修改和补充的内容自双方签字盖章之日起生效,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方应相互协助,共同完成合同约定的各项任务。15.2协作与配合方式(1)甲乙双方应定期召开会议,讨论项目进展和问题;(2)甲乙双方应按照约定提供必要的资料和信息。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间的完整协议,任何一方不得以其与合同无关的其他协议或承诺对抗另一方。16.3增减条款本合同的增减条款,需经甲乙双方协商一致,并以书面形式签署。十七、签字、日期、盖章甲方(建设方):乙方(供应商):附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方企业法人营业执照副本复印件。2.乙方企业法人营业执照副本复印件。3.加气站建设项目的详细规划及设计文件。4.LNG产品供应合同及相关资质证明文件。5.运输服务合同及相关资质证明文件。6.不可抗力事件证明材料。7.争议解决相关文件。8.其他双方认为需要作为合同附件的材料。二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按时支付费用:认定依据为甲方未在约定支付期限内支付费用。未按时完成加气站建设:认定依据为甲方未在约定时间内完成加气站建设。违反保密条款:认定依据为甲方泄露了本合同中约定的保密内容。2.乙方违约:未按时供应LNG产品或运输服务:认定依据为乙方未在约定时间内提供LNG产品或运输服务。提供的LNG产品质量不符合约定:认定依据为乙方

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论