2024版外脚手架施工合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版外脚手架施工合同范本本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及定义1.2乙方名称及定义1.3脚手架施工的定义2.施工工程内容及要求2.1施工工程的范围2.2施工工程的结构要求2.3施工工程的施工标准3.合同价格及支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付时间表4.施工工期4.1施工开始日期4.2施工结束日期4.3工期延误的处理5.施工质量及验收5.1施工质量标准5.2验收程序5.3验收不合格的处理6.安全施工6.1安全施工要求6.2安全事故的处理7.保修及售后服务7.1保修期限7.2售后服务要求8.合同的变更与解除8.1合同变更的条件8.2合同解除的条件9.违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼管辖法院11.合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限13.其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3合同附件14.签署页14.1甲方代表签字14.2乙方代表签字14.3合同签署日期第一部分：合同如下：1.合同主体及定义1.1甲方名称及定义：甲方是指合同所述的建筑物或构筑物的所有者或使用者，即授权乙方进行脚手架施工的一方。1.2乙方名称及定义：乙方是指具有资质和能力进行脚手架施工的单位或个人，即接受甲方委托进行脚手架施工的一方。1.3脚手架施工的定义：脚手架施工是指按照本合同约定的工程范围、工程要求和施工标准，在甲方建筑物或构筑物上搭建、拆除脚手架，并提供相应的施工设备、材料和服务的行为。2.施工工程内容及要求2.1施工工程的范围：乙方应按照甲方的要求，在甲方建筑物或构筑物上进行脚手架的搭建、拆除及相关施工。具体施工范围和工程量详见附件一。2.2施工工程的结构要求：乙方应按照国家标准和行业规范，结合甲方建筑物或构筑物的结构特点，设计并施工脚手架。脚手架的结构应具有足够的承载能力、稳定性和安全性，确保施工过程中不会发生安全事故。2.3施工工程的施工标准：乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，确保脚手架的质量和安全符合规定。具体施工标准详见附件二。3.合同价格及支付3.1合同总价：本合同脚手架施工的总价人民币元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），详见附件三。3.2.1银行转账：甲方按照合同约定的付款时间，将款项直接转账至乙方指定的银行账户。3.2.2现金支付：甲方在施工现场向乙方支付现金。3.3支付时间表：甲方应在合同签订后的七个工作日内支付合同总价的30%作为预付款；在乙方完成脚手架施工后的七个工作日内支付合同总价的60%；剩余的10%作为质量保证金，在乙方按照本合同约定完成保修期内的售后服务后七个工作日内支付。4.施工工期4.1施工开始日期：本合同脚手架施工的开始日期为年月日。4.2施工结束日期：乙方应在本合同约定的施工开始日期起个工作日内完成脚手架施工。如因乙方原因导致施工延期，乙方应按照每延迟一天向甲方支付合同总价1%的违约金。4.3工期延误的处理：如乙方因不可抗力或其他特殊情况导致施工延期，应立即通知甲方，并提供相关证明材料。甲方确认后，乙方不承担违约责任。如非乙方原因导致工期延误，甲方有权按本合同约定向乙方追究违约责任。5.施工质量及验收5.1施工质量标准：乙方应按照本合同约定的施工标准进行施工，确保脚手架的质量和安全符合规定。具体质量标准详见附件四。5.2验收程序：甲方应在乙方完成脚手架施工后进行验收。验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。5.3验收不合格的处理：如乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方在验收不合格后的一定期限内整改。如乙方再次验收不合格，甲方有权按照本合同约定向乙方追究违约责任。6.安全施工6.1安全施工要求：乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工，确保施工过程中的安全。6.2安全事故的处理：如乙方在施工过程中发生安全事故，乙方应立即采取有效措施防止事故扩大，并及时通知甲方。甲方有权要求乙方立即停工，对事故进行调查和处理。如乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。8.合同的变更与解除8.1合同变更的条件：在合同履行过程中，如因不可抗力或双方协商一致，需要对合同的部分内容进行变更，可以协商一致后书面变更。8.2合同解除的条件：在合同履行过程中，如因不可抗力或双方协商一致，需要解除合同，可以协商一致后书面解除。9.违约责任9.1甲方违约责任：甲方如未按约定时间支付预付款、进度款或质量保证金，应按照逾期付款金额的日利率支付违约金。甲方如未按约定时间接受乙方施工，应按照乙方施工人员实际窝工费的倍数支付违约金。9.2乙方违约责任：乙方如未按约定时间完成施工，应按照逾期完成工程金额的日利率支付违约金。乙方如施工质量不符合约定，应承担返工、整改等费用，并按照甲方实际损失的倍数支付违约金。10.争议解决10.1争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2诉讼管辖法院：本合同的诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。11.合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件：本合同在乙方按照约定完成施工、甲方支付完合同款项后终止。11.3合同解除条件：除本合同约定的解除条件外，任何一方不得单方面解除合同。如一方违反合同约定，导致合同无法履行，对方有权解除合同。12.保密条款12.1保密内容：双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密。12.2保密期限：保密期限自本合同生效之日起算，至合同终止或解除之日起两年内有效。13.其他条款13.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明材料。双方应协商一致决定是否继续履行合同或变更合同内容。13.2法律适用：本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.3合同附件：本合同的附件包括施工范围、工程量、施工标准、质量要求、安全措施等内容，均为本合同的有效组成部分。14.签署页14.1甲方代表签字：甲方（盖章）：14.2乙方代表签字：乙方（盖章）：14.3合同签署日期：签订日期：年月日第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：施工范围及工程量清单详细列出乙方施工的脚手架的具体范围和工程量，包括脚手架的搭建面积、高度、长度等。附件二：施工标准及质量要求详细列出乙方施工脚手架应遵守的国家标准、行业标准和甲方提出的特殊要求，包括脚手架的结构、材料、安全性能等方面的标准。附件三：合同价格明细表详细列出合同总价、预付款、进度款和质量保证金的金额，以及每项款项的支付时间和支付方式。附件四：施工进度计划详细列出乙方完成脚手架施工的具体时间表，包括施工的起始日期、结束日期和各个阶段的完成时间。附件五：安全施工措施方案详细列出乙方在施工过程中应采取的安全措施，包括施工安全、防火安全、人员安全等方面的措施。附件六：售后服务承诺详细列出乙方在保修期内应提供的售后服务内容，包括维修、保养、技术支持等方面的服务。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：1.1甲方未按约定时间支付预付款、进度款或质量保证金，甲方应按照逾期付款金额的日利率支付违约金。1.2甲方未按约定时间接受乙方施工，甲方应按照乙方施工人员实际窝工费的倍数支付违约金。2.乙方违约行为及责任认定：2.1乙方未按约定时间完成施工，乙方应按照逾期完成工程金额的日利率支付违约金。2.2乙方施工质量不符合约定，乙方应承担返工、整改等费用，并按照甲方实际损失的倍数支付违约金。示例说明：假设甲方未按约定时间支付预付款，甲方应按照逾期付款金额的日利率支付违约金。例如，如果甲方应支付的预付款为100万元，逾期付款10天，则甲方应支付的违约金为100万元10天0.001=1万元。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。在本合同中，不可抗力事件是导致合同无法履行或部分履行的重要理由，受影响的