二零二五年度濠江区住房和城乡建设局建筑工程施工劳务分包服务合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度濠江区住房和城乡建设局建筑工程施工劳务分包服务合同本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期1.3合同有效期1.4合同签订地点2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程工期3.分包范围及内容3.1分包范围3.2分包内容3.3分包工程量3.4分包工程图纸4.分包价格及支付方式4.1分包价格4.2分包价格构成4.3分包价格调整4.4分包工程款支付方式4.5分包工程款支付进度5.工程质量要求5.1工程质量标准5.2工程质量检验5.3工程质量保修6.工程进度要求6.1工程进度计划6.2工程进度检查6.3工程进度调整7.工程安全与环境保护7.1工程安全要求7.2工程安全措施7.3环境保护要求7.4环境保护措施8.合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同变更程序8.3合同解除条件8.4合同解除程序9.违约责任9.1违约责任承担9.2违约责任赔偿9.3违约责任追究10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.其他约定事项12.1保密条款12.2不可抗力条款12.3法律适用条款12.4合同附件13.合同附件清单13.1附件一：工程量清单13.2附件二：分包工程图纸13.3附件三：其他相关文件14.合同签署及生效日期第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同双方基本信息（1）甲方：濠江区住房和城乡建设局（2）乙方：[分包单位名称]1.2合同签订日期：2024年X月X日1.3合同有效期：自2024年X月X日起至2025年X月X日止1.4合同签订地点：濠江区住房和城乡建设局2.工程概况2.1工程名称：[具体工程名称]2.2工程地点：[具体工程地址]2.3工程规模：[工程规模描述，如建筑面积、层数等]2.4工程类型：[工程类型，如住宅、商业、公共建筑等]2.5工程工期：[具体工期，如个月]3.分包范围及内容3.1分包范围：[具体分包工程范围，如土建、安装、装饰等]3.2分包内容：[具体分包工程内容，如具体施工项目、材料供应等]3.3分包工程量：[具体工程量，如平方米、立方米等]3.4分包工程图纸：[提供分包工程图纸的要求和标准]4.分包价格及支付方式4.1分包价格：[分包工程总价格]4.2分包价格构成：[分包工程价格构成要素，如人工费、材料费、机械费等]4.3分包价格调整：[价格调整的条件、方式和频率]4.4分包工程款支付方式：[支付方式，如分期支付、按进度支付等]4.5分包工程款支付进度：[具体支付节点和比例]5.工程质量要求5.1工程质量标准：[国家标准、行业标准或甲方要求的具体质量标准]5.2工程质量检验：[质量检验的时间、方式、标准和责任]5.3工程质量保修：[保修期限、保修内容、保修责任]6.工程进度要求6.1工程进度计划：[详细工程进度计划，包括各阶段的时间节点]6.2工程进度检查：[进度检查的时间、方式和责任]6.3工程进度调整：[进度调整的条件、程序和责任]7.工程安全与环境保护7.1工程安全要求：[安全施工的要求，如安全措施、安全培训等]7.2工程安全措施：[具体安全措施，如防护设施、应急预案等]7.3环境保护要求：[环境保护的要求，如噪声控制、废水处理等]7.4环境保护措施：[具体环境保护措施，如污染控制、生态保护等]8.合同变更与解除8.1合同变更条件（1）因工程变更、设计变更、不可抗力等原因需要变更合同内容的；（2）因甲方原因导致合同无法继续履行需要变更的；（3）因乙方原因导致合同无法继续履行需要变更的。8.2合同变更程序（1）双方协商一致后，签订书面变更协议；（2）变更协议经双方签字盖章后生效；（3）变更内容应明确，包括变更事项、变更内容、变更期限等。8.3合同解除条件（1）因不可抗力导致合同无法继续履行的；（2）一方违约导致合同无法继续履行的；（3）双方协商一致解除合同的。8.4合同解除程序（1）提出解除合同的一方应提前通知对方；（2）双方签订书面解除协议；（3）解除协议经双方签字盖章后生效。9.违约责任9.1违约责任承担（1）因甲方违约导致乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任；（2）因乙方违约导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任；（3）因不可抗力导致违约的，双方互不承担违约责任。9.2违约责任赔偿（1）赔偿金额应按照实际损失计算；（2）赔偿金额应在合同解除或违约事实发生后X日内支付；（3）如违约方逾期支付赔偿金，应按照逾期付款金额的X%支付违约金。9.3违约责任追究（1）违约方应承担相应的法律责任；（2）违约方应承担相应的民事责任；（3）违约方应承担相应的行政责任。10.争议解决10.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决争议；（2）协商不成的，提交[具体仲裁机构]仲裁；（3）仲裁裁决为终局裁决，对双方具有约束力。10.2争议解决机构[具体仲裁机构名称]10.3争议解决程序（1）提交仲裁申请；（2）仲裁机构受理并组成仲裁庭；（3）仲裁庭进行仲裁审理；（4）仲裁庭作出裁决。11.合同生效及终止11.1合同生效条件（1）双方签字盖章；（2）合同内容完整、明确；（3）合同符合法律法规要求。11.2合同终止条件（1）合同期限届满；（2）合同解除；（3）合同被依法宣布无效。11.3合同终止程序（1）双方签订书面终止协议；（2）终止协议经双方签字盖章后生效；（3）终止后的善后事宜由双方协商解决。12.其他约定事项12.1保密条款（1）双方对本合同内容负有保密义务；（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露本合同内容。12.2不可抗力条款（1）因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责任；（2）不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方；（3）双方应共同努力减轻不可抗力的影响。12.3法律适用条款本合同适用中华人民共和国法律。12.4合同附件[具体附件名称及内容]13.合同附件清单13.1附件一：工程量清单13.2附件二：分包工程图纸13.3附件三：其他相关文件14.合同签署及生效日期本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念本合同所称第三方，是指除甲方、乙方以外的，为合同履行提供中介服务、技术咨询、监督管理等服务的第三方机构或个人。15.2第三方介入范围（1）工程监理；（2）工程招标代理；（3）工程咨询服务；（4）工程验收；（5）工程争议调解。16.第三方责任与权利16.1第三方责任（1）严格按照合同约定履行职责；（2）对因自身原因造成的损失承担赔偿责任；（3）对因不可抗力等原因造成的损失，按相关法律法规承担责任。16.2第三方权利（1）根据合同约定获取服务费用；（2）对甲方、乙方违反合同约定的事项提出意见和建议；（3）在合同履行过程中，对工程质量、进度、安全等方面进行监督检查。17.第三方介入程序17.1第三方介入前的准备工作（1）甲方、乙方应明确第三方介入的具体事项和范围；（2）甲方、乙方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利、义务和责任；（3）第三方应具备相应的资质和条件。17.2第三方介入后的工作（1）第三方应按照合同约定履行职责，对工程进行监督检查；（2）第三方应定期向甲方、乙方报告工作进展情况；（3）第三方应配合甲方、乙方解决合同履行过程中出现的问题。18.第三方责任限额18.1责任限额确定第三方责任限额由甲方、乙方在合同中约定，或根据第三方提供的资质证书和相关证明文件确定。18.2责任限额执行（1）第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成甲方、乙方损失的，应按照责任限额进行赔偿；（2）责任限额的赔偿范围包括直接损失和间接损失；（3）责任限额赔偿后，第三方不再承担超出责任限额的赔偿责任。19.第三方与其他各方的划分19.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为委托代理关系，甲方委托第三方履行合同约定的职责。19.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为合作服务关系，乙方接受第三方提供的服务。19.3第三方与工程其他参与方的关系第三方与工程其他参与方的关系为监督和协调关系，第三方对工程其他参与方的工作进行监督检查，协调各方关系。20.第三方介入的终止20.1第三方介入终止条件（1）合同履行完毕；（2）合同解除；（3）第三方因自身原因或不可抗力等原因无法继续履行职责。20.2第三方介入终止程序（1）甲方、乙方与第三方协商一致，签订书面终止协议；（2）终止协议经双方签字盖章后生效；（3）终止后的善后事宜由甲方、乙方协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单要求：详细列出分包工程的所有项目及对应的工程量，包括单位、数量、单价、总价等。说明：工程量清单是合同履行的重要依据，应确保准确性。2.附件二：分包工程图纸要求：提供完整的分包工程图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。说明：图纸是施工的重要依据，应清晰、准确。3.附件三：分包工程合同要求：包括合同双方的基本信息、分包范围、价格、工期、质量要求等。说明：分包合同是合同履行的基础，应确保合同内容完整、准确。4.附件四：工程进度计划要求：详细列出各阶段施工时间节点，包括施工准备、主体结构、装饰装修等。说明：工程进度计划是施工管理的依据，应确保进度合理、可行。5.附件五：工程质量检验报告要求：记录工程质量检验结果，包括检验时间、检验项目、检验标准、检验结果等。说明：质量检验报告是确保工程质量的重要文件，应确保真实、准确。6.附件六：工程安全检查记录要求：记录工程安全检查情况，包括检查时间、检查项目、检查标准、检查结果等。说明：安全检查记录是保障施工安全的重要文件，应确保安全措施到位。7.附件七：环境保护措施记录要求：记录环境保护措施的实施情况，包括噪声控制、废水处理等。说明：环境保护措施记录是履行环保责任的重要文件，应确保环保措施有效。8.附件八：第三方介入协议要求：明确第三方介入的范围、职责、权利、义务等。说明：第三方介入协议是确保第三方履行职责的重要文件，应确保内容完整、明确。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按约定支付分包工程款责任认定：甲方应向乙方支付违约金，违约金为未支付工程款的X%。示例：若甲方未按约定支付3万元工程款，应支付9000元违约金。2.违约行为：乙方未按约定完成工程责任认定：乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。示例：若乙方因自身原因导致工程延期，导致甲方损失5万元，乙方应赔偿5万元。3.违约行为：第三方未按约定履行职责责任认定：第三方应承担违约责任，赔偿甲方、乙方因此造成的损失。示例：若第三方在监理过程中出现重大失误，导致甲方、乙方损失10万元，第三方应赔偿10万元。4.违约行为：乙方未按约定进行质量检验责任认定：乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。示例：若乙方未按约定进行质量检验，导致工程出现质量问题，甲方损失2万元，乙方应赔偿2万元。5.违约行为：乙方未按约定进行安全检查责任认定：乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。示例：若乙方未按约定进行安全检查，导致安全事故，甲方损失3万元，乙方应赔偿3万元。全文完。二零二四年度濠江区住房和城乡建设局建筑工程施工劳务分包服务合同2本合同目录一览1.定义和解释1.1合同定义1.2术语解释1.3法律和法规2.合同主体2.1分包方2.2总包方2.3监理单位3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4工程概况4.服务内容和范围4.1施工劳务分包内容4.2工程量清单4.3服务期限5.合同价款5.1价格构成5.2付款方式5.3付款时间6.施工进度6.1施工计划6.2进度要求6.3质量要求7.质量保证7.1质量标准7.2质量检查7.3质量纠纷处理8.安全生产8.1安全责任8.2安全措施8.3安全事故处理9.环境保护9.1环保责任9.2环保措施9.3环保纠纷处理10.合同变更和解除10.1变更条件10.2解除条件10.3变更和解除程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决费用13.合同生效和终止13.1生效条件13.2生效日期13.3终止条件13.4终止日期14.其他约定14.1通知和送达14.2合同附件14.3争议管辖第一部分：合同如下：第一条定义和解释1.1合同定义本合同是指双方就二零二四年度濠江区住房和城乡建设局建筑工程施工劳务分包服务所签订的具有法律约束力的协议。1.2术语解释分包方：指承担本合同劳务分包任务的单位或个人。总包方：指与濠江区住房和城乡建设局签订建筑工程施工合同的单位。监理单位：指对建筑工程施工过程进行监督和管理的单位。1.3法律和法规本合同的订立、履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律和法规。第二条合同主体2.1分包方分包方名称：________________________法定代表人：________________________注册地址：________________________2.2总包方总包方名称：________________________法定代表人：________________________注册地址：________________________2.3监理单位监理单位名称：________________________法定代表人：________________________注册地址：________________________第三条项目概况3.1项目名称二零二四年度濠江区建筑工程3.2项目地点濠江区街道路号3.3项目规模建筑面积：________________________平方米3.4工程概况工程类型：________________________结构形式：________________________设计单位：________________________施工单位：________________________第四条服务内容和范围4.1施工劳务分包内容本合同劳务分包内容包括但不限于：土建工程：地基基础、主体结构、装饰装修等；安装工程：给排水、电气、通风空调等；其他工程：临时设施搭建、绿化工程等。4.2工程量清单详见附件一：工程量清单。4.3服务期限自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止。第五条合同价款5.1价格构成工程量清单中所列劳务费用；材料费；机械设备使用费；其他费用。5.2付款方式预付款：合同签订后5个工作日内支付合同价款的10%；进度款：按工程进度分期支付，具体支付比例及时间由双方另行约定；结算款：项目竣工验收合格后30日内支付合同价款的90%；保修金：合同价款的5%，在保修期满后无质量问题退还。5.3付款时间付款时间按照上述付款方式执行。第六条施工进度6.1施工计划分包方应根据总包方提供的施工图纸和施工组织设计，编制详细的施工计划，包括施工进度表、材料供应计划、机械设备使用计划等。6.2进度要求分包方应按照施工计划，确保工程按期完成，具体进度要求如下：土建工程：________________________；安装工程：________________________；其他工程：________________________。6.3质量要求分包方应严格按照国家有关施工质量标准进行施工，确保工程质量达到设计要求。第七条质量保证7.1质量标准本合同劳务分包工程质量应达到国家现行施工质量验收统一标准及设计文件的要求。7.2质量检查分包方应定期进行自检，并做好记录；总包方和监理单位应定期对分包方施工质量进行检查，发现问题及时通知分包方整改；工程竣工验收时，由总包方、分包方和监理单位共同进行验收。7.3质量纠纷处理如发生质量纠纷，由总包方、分包方和监理单位协商解决；协商不成的，可向濠江区住房和城乡建设局申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第八条安全生产8.1安全责任分包方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，对施工现场的安全生产负全面责任。8.2安全措施分包方应制定安全生产管理制度，明确安全生产责任；施工现场应设置必要的安全警示标志，并定期检查维护；分包方应提供符合国家安全标准的施工机械和设备；分包方应定期对施工人员进行安全教育和培训。8.3安全事故处理发生安全事故时，分包方应立即采取措施，防止事故扩大，并立即上报总包方和监理单位；安全事故的调查、处理和责任追究，按照国家有关法律法规执行。第九条环境保护9.1环保责任分包方应遵守国家有关环境保护的法律、法规，采取措施保护施工现场的环境。9.2环保措施施工现场应采取有效措施，防止扬尘、噪音、废水等污染；废弃物应分类收集，并按照规定进行处理；施工过程中应尽量减少对周边环境的影响。9.3环保纠纷处理如发生环保纠纷，分包方应积极配合相关部门进行调查处理；如因分包方原因造成环境污染，分包方应承担相应的法律责任。第十条合同变更和解除10.1变更条件由于不可抗力导致合同无法履行；双方协商一致，且不违反法律法规；出现合同履行中无法预见的重大变化。10.2解除条件一方严重违约，经另一方书面通知后30日内未予纠正；合同目的无法实现；出现法律法规规定的其他解除情形。10.3变更和解除程序变更或解除合同，双方应书面通知对方，并经双方签字盖章确认；变更或解除合同后，双方应按照约定处理已履行和未履行的义务。第十一条违约责任11.1违约情形分包方未按合同约定完成工程；分包方未按合同约定支付工程款；分包方违反安全生产规定；分包方违反环境保护规定；分包方违反合同约定的其他行为。11.2违约责任分包方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等；违约金的具体数额由双方在合同中约定。11.3违约赔偿分包方应赔偿因违约给对方造成的直接损失；分包方应赔偿因违约给对方造成的间接损失。第十二条争议解决12.1争议解决方式双方应友好协商解决争议；协商不成的，可向濠江区仲裁委员会申请仲裁；仲裁不成的，可向濠江区人民法院提起诉讼。12.2争议解决程序争议发生后，双方应尽快协商解决；协商不成的，任何一方均可向约定的仲裁机构或法院提起仲裁或诉讼。12.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担，但双方另有约定的除外。第十三条合同生效和终止13.1生效条件双方签订本合同；合同经双方签字盖章；合同符合法律法规的规定。13.2生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。13.3终止条件合同约定的工程竣工验收合格；双方协商一致解除合同；出现合同约定的终止情形。13.4终止日期本合同终止日期以工程竣工验收合格之日为准。第十四条其他约定14.1通知和送达除非合同另有约定，通知应以书面形式发送至对方指定的地址；通知送达日期以邮戳日期为准。14.2合同附件本合同附件包括但不限于：工程量清单；施工图纸；施工组织设计；其他双方认为必要的文件。14.3争议管辖本合同的争议解决和管辖权适用中华人民共和国法律，并由濠江区人民法院管辖。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方之外的，因合同履行需要介入的任何个人或组织，包括但不限于中介方、监理方、检测机构、咨询顾问、保险机构等。15.2第三方责权利15.2.1责任第三方应按照其提供的服务的性质和范围，承担相应的法律责任。第三方在提供服务过程中，如因自身原因导致服务质量不符合约定，应承担相应的违约责任。15.2.2权利第三方有权要求甲乙双方提供必要的配合和支持，以确保其能够顺利完成服务。第三方有权根据合同约定和实际情况，调整服务内容和方式。15.2.3利益第三方有权根据合同约定和实际工作量，收取相应的服务费用。15.3第三方与其他各方的划分说明第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方不对甲乙双方的合同履行承担责任。甲乙双方应就第三方介入事项达成一致，并明确第三方的服务范围和责任。第三方在提供服务过程中，应接受甲乙双方的监督和指导。16.甲乙方根据本合同有第三方介入时的额外条款16.1甲方的额外责任甲方应确保第三方具备完成服务所需的资质和能力。甲方应与第三方签订服务协议，明确双方的权利和义务。甲方应向第三方提供必要的资料和条件，确保其能够顺利开展工作。16.2乙方的额外责任乙方应配合第三方的工作，并提供必要的协助。乙方应向第三方提供工作场所和必要的设施。乙方应监督第三方的工作，确保其符合合同要求。17.第三方责任限额17.1责任限额的确定第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，或根据法律法规的规定确定。责任限额应考虑第三方服务的性质、可能的风险以及甲乙双方的利益平衡。17.2责任限额的适用第三方的责任限额适用于其因自身原因造成的违约责任。责任限额不适用于因不可抗力或甲乙双方共同过失造成的损失。17.3责任限额的调整如有需要，甲乙双方可协商调整第三方的责任限额。调整后的责任限额应以书面形式通知第三方，并经其同意。18.第三方介入的合同变更18.1变更程序如因第三方介入导致合同内容需要变更，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议。补充协议作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。18.2变更的生效补充协议经甲乙双方签字盖章后生效，并对各方具有约束力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价和总价。要求附件一应与合同一致，并由甲乙双