二零二五年度高性能涂料建筑工程劳务分包服务合同3篇_第1页
二零二五年度高性能涂料建筑工程劳务分包服务合同3篇_第2页
二零二五年度高性能涂料建筑工程劳务分包服务合同3篇_第3页
二零二五年度高性能涂料建筑工程劳务分包服务合同3篇_第4页
二零二五年度高性能涂料建筑工程劳务分包服务合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩41页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度高性能涂料建筑工程劳务分包服务合同本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2合同标的及范围1.3合同工期及进度安排1.4工程质量要求1.5劳务人员配备及管理1.6工程材料及设备供应1.7工程安全及环境保护1.8工程验收及交付1.9工程变更及索赔1.10工程结算及支付1.11违约责任及争议解决1.12合同解除及终止1.13合同附件及补充协议1.14合同生效及终止日期第一部分:合同如下:1.1合同双方基本信息名称:____________________地址:____________________法定代表人:____________________联系电话:____________________名称:____________________地址:____________________法定代表人:____________________联系电话:____________________1.2合同标的及范围1.2.1本合同标的为甲方在____________________项目中的高性能涂料建筑工程劳务分包服务。(1)高性能涂料的施工、涂装;(2)涂装工具、设备的租赁及维护;(3)施工现场的劳务人员管理;(4)涂装材料的供应及管理;1.3合同工期及进度安排1.3.1本合同工期为____个月,自____年____月____日起至____年____月____日止。1.3.2乙方应按照甲方提供的进度计划,确保按时完成各项涂装工程。1.4工程质量要求1.4.1乙方应严格按照甲方提供的设计图纸、技术规范及国家标准进行施工,确保工程质量符合要求。1.4.2乙方应保证涂装工程的表面质量、附着力和耐久性等指标达到国家标准。1.5劳务人员配备及管理1.5.1乙方应按照合同约定,配备足够数量的、具备相应资质的劳务人员。1.5.2乙方应对劳务人员进行岗前培训,确保其掌握涂装施工技能和安全操作规程。1.5.3乙方应对劳务人员进行日常管理,确保其遵守施工现场的各项规章制度。1.6工程材料及设备供应1.6.1乙方负责提供涂装施工所需的全部材料,包括涂料、辅助材料等。1.6.2乙方应保证所提供的材料质量符合国家标准,并在施工前进行检验。1.6.3乙方应负责涂装设备的租赁、维护及保养。1.7工程安全及环境保护1.7.1乙方应严格执行国家有关安全生产的法律法规,确保施工现场的安全。1.7.2乙方应采取有效措施,防止施工现场对环境造成污染,确保环境保护达标。1.7.3乙方应定期对施工现场进行安全检查,发现安全隐患及时整改。1.8工程验收及交付1.8.1乙方完成涂装工程后,应向甲方提交验收申请,甲方应在收到申请后____日内进行验收。1.8.2验收合格后,甲方应在____日内签署验收合格证明,并支付相应的工程款。1.8.3验收不合格的,乙方应在接到验收意见后____日内进行整改,直至合格。1.9工程变更及索赔1.9.1在合同履行过程中,如因设计变更、工程量增减、不可抗力等原因导致工程内容或工期发生变化,双方应协商一致,签订变更协议。1.9.2因甲方原因导致工程延期或增加工程量,甲方应承担相应的责任,包括但不限于支付延期费用或增加工程款。1.9.3因不可抗力导致工程延期或损失,双方应根据实际情况分担责任。1.10工程结算及支付1.10.1工程结算以实际完成工程量为准,按合同约定的结算方式和支付比例进行结算。1.10.2甲方应在工程验收合格后____日内支付乙方工程款,支付比例按合同约定执行。1.10.3乙方应在收到工程款后____日内向甲方提供完整的结算资料。1.11违约责任及争议解决1.11.1任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。1.11.2双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。1.12合同解除及终止(1)一方严重违约,经另一方通知后____日内仍未纠正;(2)发生不可抗力事件,导致合同无法履行;(3)合同约定的其他解除条件成立。1.13合同附件及补充协议(1)工程量清单;(2)材料清单;(3)劳务人员名单;(4)其他双方约定的附件。1.13.2本合同如有补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。1.14合同生效及终止日期1.14.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。1.14.2本合同有效期为____年,自合同生效之日起计算。合同期满前____个月,双方应协商是否续签合同。第二部分:第三方介入后的修正2.1第三方介入的概念及范围2.1.1本合同所述第三方是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供中介、咨询、监理、检测等服务的独立法人或其他组织。(1)提供项目咨询、技术支持;(2)进行工程监理、质量控制;(3)进行工程检测、验收;(4)提供法律咨询、争议解决;(5)其他双方约定的服务。2.2第三方介入的程序及要求2.2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订相应的合作协议。2.2.2甲方或乙方在需要第三方介入时,应提前____日通知对方,并提交第三方的基本信息、服务内容、费用等资料。2.2.3双方应在收到通知后____日内对第三方介入事宜达成一致,并签订合作协议。2.3第三方的责任与权利2.3.1第三方在履行协议过程中,应遵守国家法律法规、行业标准及双方约定,承担相应的法律责任。2.3.2第三方有权根据合作协议的要求,对甲乙双方的履约情况进行监督和检查。2.3.3第三方在提供专业服务时,应确保服务的质量,对因自身原因造成的服务缺陷承担责任。2.4第三方的责任限额2.4.1第三方在履行协议过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。2.4.2第三方的责任限额由双方在合作协议中约定,最高不超过____万元人民币。2.4.3若第三方责任超出约定限额,超出部分由甲乙双方按照各自过错承担。2.5第三方与其他各方的划分说明2.5.1第三方与甲方、乙方之间的关系为合作协议关系,与合同关系相独立。2.5.2第三方在履行协议过程中,应尊重甲乙双方的合法权益,不得损害甲乙双方的利益。2.5.3第三方在提供服务过程中,应遵循甲乙双方的要求,不得擅自改变服务内容或标准。2.6第三方介入的费用承担2.6.1第三方介入的费用由甲乙双方根据合作协议约定承担,具体费用包括但不限于服务费、差旅费、材料费等。2.6.2若第三方介入费用超出协议约定,超出部分由甲乙双方协商解决。2.7第三方介入的终止2.7.1第三方介入协议期满或双方协商一致解除协议时,第三方介入终止。2.7.2第三方介入终止后,甲乙双方应按照协议约定处理剩余工作及费用结算。2.8第三方介入的争议解决2.8.1第三方介入协议履行过程中发生的争议,双方应协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.8.2争议解决过程中,第三方应积极配合,提供必要的证据和协助。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求:包括工程名称、规格、数量、单位、单价、总价等。说明:工程量清单是合同履行的重要依据,用于计算工程款。2.材料清单详细要求:包括材料名称、规格、型号、数量、单价、总价等。说明:材料清单用于明确双方在材料供应方面的责任。3.劳务人员名单详细要求:包括人员姓名、工种、资质、工期、工资等。说明:劳务人员名单用于明确劳务人员的配备及管理。4.涂装施工方案详细要求:包括施工工艺、施工顺序、质量标准、安全措施等。说明:施工方案是指导施工的重要文件,确保施工质量。5.工程进度计划详细要求:包括施工阶段、起止日期、关键节点等。说明:进度计划是确保工程按期完成的重要工具。6.安全生产管理制度详细要求:包括安全操作规程、应急预案、安全培训等。说明:安全生产管理制度是保障施工安全的重要文件。7.环境保护措施详细要求:包括污染物排放标准、环保设施、环保监测等。说明:环境保护措施是遵守国家环保法规的重要保障。8.验收报告详细要求:包括验收日期、验收人员、验收结果、整改意见等。说明:验收报告是工程验收合格的重要证明。9.工程变更记录详细要求:包括变更原因、变更内容、变更日期、变更金额等。说明:工程变更记录是处理工程变更的重要依据。10.结算资料详细要求:包括工程量清单、材料清单、劳务人员名单、验收报告等。说明:结算资料是工程款结算的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准:乙方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例:若乙方未在合同约定的时间内完成工程,应支付每日____元的违约金,并赔偿甲方因工期延误造成的损失。2.违约行为:乙方提供的材料质量不符合国家标准。责任认定标准:乙方应承担违约责任,更换不合格材料,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例:若乙方提供的涂料不合格,应立即更换,并赔偿甲方因此造成的损失。3.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款。责任认定标准:甲方应承担违约责任,支付逾期付款利息,并赔偿乙方因此遭受的损失。示例:若甲方未在合同约定的时间内支付工程款,应支付每日____%的逾期付款利息,并赔偿乙方因此造成的损失。4.违约行为:第三方未按合作协议履行职责。责任认定标准:第三方应承担违约责任,赔偿甲乙双方因此遭受的损失。示例:若第三方未按协议提供合格的服务,应赔偿甲乙双方因此造成的损失。5.违约行为:双方未按合同约定解决争议。责任认定标准:双方应承担违约责任,支付争议解决费用。示例:若双方未按合同约定解决争议,应承担争议解决费用。全文完。二零二四年度高性能涂料建筑工程劳务分包服务合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同生效日期5.合同终止日期二、合同标的1.涂料品种及规格2.工程范围及内容3.施工地点三、服务内容与要求1.高性能涂料施工技术要求2.施工质量标准3.施工进度安排4.施工现场管理四、服务费用1.服务费用总额2.费用构成3.付款方式及期限五、合同履行1.施工准备2.施工过程3.工程验收六、保密条款1.保密内容2.保密期限3.违约责任七、知识产权1.知识产权归属2.知识产权保护3.违约责任八、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约赔偿九、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序十、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.解除后的处理十一、不可抗力1.不可抗力定义2.不可抗力范围3.不可抗力处理十二、合同生效及终止1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同终止程序十三、其他约定1.合同附件2.通知送达3.合同份数及效力十四、合同签署1.合同签署人2.合同签署日期3.合同盖章合同编号202401一、合同概述1.合同名称:二零二四年度高性能涂料建筑工程劳务分包服务合同2.合同双方:发包方:[发包方名称]分包方:[分包方名称]3.合同签订日期:[签订日期]4.合同生效日期:[生效日期]5.合同终止日期:[终止日期]二、合同标的1.涂料品种及规格:[具体涂料品种及规格]2.工程范围及内容:[具体工程范围及内容]3.施工地点:[具体施工地点]三、服务内容与要求1.高性能涂料施工技术要求:[具体技术要求]2.施工质量标准:[具体质量标准]3.施工进度安排:[具体进度安排]4.施工现场管理:[具体管理要求]四、服务费用1.服务费用总额:[具体费用总额]2.费用构成:[具体费用构成]3.付款方式及期限:[具体付款方式及期限]五、合同履行1.施工准备:[具体施工准备要求]2.施工过程:[具体施工过程要求]3.工程验收:[具体验收要求]六、保密条款1.保密内容:[具体保密内容]2.保密期限:[具体保密期限]3.违约责任:[具体违约责任]七、知识产权1.知识产权归属:[具体知识产权归属]2.知识产权保护:[具体知识产权保护措施]3.违约责任:[具体违约责任]八、违约责任1.违约情形:a)分包方未按合同约定完成施工任务的;b)分包方施工质量不符合合同约定的;c)分包方擅自变更施工方案或工艺的;d)分包方未按合同约定进行现场管理的;e)分包方逾期付款的;f)发包方未按合同约定支付费用的;2.违约责任承担:a)分包方违约的,应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等;b)发包方违约的,应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等;3.违约赔偿:a)违约赔偿的具体金额由双方协商确定;b)若协商不成,由仲裁机构或人民法院判决。九、争议解决1.争议解决方式:a)双方应友好协商解决争议;b)若协商不成,提交[仲裁机构名称]仲裁;2.争议解决机构:a)[仲裁机构名称];3.争议解决程序:a)双方应按照[仲裁机构名称]的仲裁规则提交仲裁申请;b)仲裁庭应按照仲裁规则进行审理。十、合同解除1.合同解除条件:a)双方协商一致解除合同的;b)发生不可抗力事件导致合同无法继续履行的;c)一方违约严重,另一方提出解除合同的;2.合同解除程序:a)提出解除合同的一方应书面通知另一方;b)双方应按照合同约定处理合同解除后的善后事宜;3.解除后的处理:a)合同解除后,双方应按照合同约定结算各自的权利和义务;b)合同解除不影响已发生但未结算的款项的处理。十一、不可抗力1.不可抗力定义:a)不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况;2.不可抗力范围:a)自然灾害;b)社会事件;c)政府行为;3.不可抗力处理:a)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方;b)双方应根据不可抗力事件的影响,部分或全部免除责任;c)不可抗力事件解除后,双方应尽快恢复正常履行。十二、合同生效及终止1.合同生效条件:a)双方签字盖章;b)合同经有关主管部门批准;2.合同终止条件:a)合同约定的终止条件成就;b)合同解除;3.合同终止程序:a)双方按照合同约定进行合同终止手续;b)合同终止后,双方应按照合同约定处理善后事宜。十三、其他约定1.合同附件:a)施工图纸;b)技术规范;c)质量标准;2.通知送达:a)通知应以书面形式送达;b)送达地址为合同双方在合同中约定的地址;3.合同份数及效力:a)本合同一式[份数]份,双方各执[份数]份,具有同等法律效力。十四、合同签署1.合同签署人:a)发包方代表:[姓名]b)分包方代表:[姓名]2.合同签署日期:[签署日期]3.合同盖章:a)发包方盖章:b)分包方盖章:[发包方代表签字][分包方代表签字][日期][签字盖章后的合同内容]多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.甲方主导条款a.甲方有权对分包工程的施工方案进行审批,并要求分包方根据甲方的要求进行修改。b.甲方负责协调分包工程与主体工程的关系,确保分包工程与主体工程的施工进度和质量的协调一致。c.甲方负责提供施工所需的原材料、设备等,并确保其质量符合国家标准。2.甲方责任条款a.甲方应按时向分包方支付工程进度款,支付时间不得晚于合同约定的时间。b.甲方应承担因自身原因导致分包工程延误的责任,包括但不限于支付违约金。c.甲方应承担因自身原因导致分包工程发生质量问题的责任,包括但不限于修复费用。3.甲方权利条款a.甲方有权对分包方进行现场监督,确保分包工程按照合同约定进行。b.甲方有权要求分包方提供施工进度报告和质量检测报告。c.甲方有权根据实际情况调整施工方案,并要求分包方执行。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:1.乙方主导条款a.乙方有权决定分包工程的施工方案,并在施工过程中对施工过程进行管理。b.乙方负责协调分包工程与其他分包工程的关系,确保施工的顺利进行。c.乙方负责提供施工所需的原材料、设备等,并确保其质量符合国家标准。2.乙方责任条款a.乙方应按时完成分包工程的施工任务,确保施工进度符合合同约定。b.乙方应承担因自身原因导致分包工程延误的责任,包括但不限于赔偿损失。c.乙方应承担因自身原因导致分包工程发生质量问题的责任,包括但不限于修复费用。3.乙方权利条款a.乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工所需的原材料、设备等。b.乙方有权要求甲方提供施工场地和必要的施工条件。c.乙方有权对施工过程中发现的问题提出整改意见,并要求甲方采取措施。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:1.中介责任条款a.中介应负责协调双方关系,确保合同的顺利履行。b.中介应负责监督施工过程,确保施工质量符合合同约定。c.中介应负责处理合同履行过程中出现的争议,并提出解决方案。2.中介费用条款a.中介费用的支付方式由双方协商确定,可在合同签订时一次性支付,也可按月支付。b.中介费用的具体金额由双方根据中介的服务内容和服务质量协商确定。3.中介权利条款a.中介有权要求双方提供合同履行过程中所需的文件和资料。b.中介有权要求双方按照合同约定履行各自的义务。c.中介有权对合同履行过程中出现的违约行为进行纠正。附件及其他补充说明一、附件列表:1.施工图纸2.技术规范3.质量标准4.合同双方的身份证明文件5.付款凭证6.施工进度报告7.质量检测报告8.争议解决协议9.不可抗力事件证明文件10.其他双方认为需要附件的文件二、违约行为及认定:1.违约行为:a.分包方未按合同约定完成施工任务的;b.分包方施工质量不符合合同约定的;c.分包方擅自变更施工方案或工艺的;d.分包方未按合同约定进行现场管理的;e.分包方逾期付款的;f.发包方未按合同约定支付费用的;g.发生不可抗力事件未及时通知对方或未采取合理措施的;2.违约行为的认定:a.违约行为的认定由双方协商确定,协商不成时由仲裁机构或人民法院判决;b.仲裁机构或人民法院将根据合同条款、事实情况和相关法律法规进行认定。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件、政府行为等。2.仲裁:指由双方选定的仲裁机构根据仲裁规则对争议进行审理并作出裁决的一种争议解决方式。3.违约金:指因一方违约行为而应向另一方支付的一定金额的金钱赔偿。4.质量标准:指对产品或工程质量进行评价和验收的标准。5.施工图纸:指详细说明工程结构、构造、尺寸和施工方法的图样。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中发现质量问题。解决办法:立即停止施工,进行质量检测,找出原因并采取措施进行修复。2.问题:施工进度滞后。解决办法:分析原因,调整施工计划,确保工程按期完成。3.问题:双方对合同条款理解不一致。解决办法:召开会议,共同解释合同条款,达成一致意见。五、所有应用场景:1.高性能涂料建筑工程劳务分包;2.涂料施工技术服务;3.建筑工程劳务分包合作;4.工程施工进度和质量控制;5.合同争议解决。全文完。二零二四年度高性能涂料建筑工程劳务分包服务合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方(发包方):2.乙方(承包方):3.其他相关方:(如有其他相关方,请在此处填写)二、合同前言2.1背景:2.2目的:三、定义与解释3.1专业属于:本合同中所涉及的高性能涂料建筑工程劳务分包服务,指乙方按照甲方要求,在甲方指定的工程地点,对高性能涂料进行施工、涂装及维护等相关劳务服务。3.2关键词解释:(1)高性能涂料:指具有优异的物理性能、化学性能、耐候性能、耐腐蚀性能等,能够满足甲方项目需求的涂料产品;(2)建筑工程:指新建、改建、扩建、拆除、加固等工程;(3)劳务分包:指乙方将甲乙双方约定的劳务部分,按照合同约定分包给有资质的分包单位。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定提供高性能涂料建筑工程劳务分包服务;(2)甲方有权监督乙方施工过程,确保施工质量符合要求;(3)甲方有权要求乙方按照合同约定支付劳务费用;(4)甲方有权根据项目进度,调整施工方案和工期。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方有权按照合同约定,向甲方收取劳务费用;(2)乙方应按照甲方要求,在指定工程地点,按照约定的时间、质量、安全标准完成高性能涂料建筑工程劳务分包服务;(3)乙方应配合甲方进行工程验收,确保施工质量符合要求;(4)乙方应按照合同约定,对施工过程中产生的垃圾、废弃物进行清理,确保施工现场的整洁。五、履行条款5.1合同履行时间:5.2合同履行地点:5.3合同履行方式:乙方应按照甲方要求,在指定工程地点,按照约定的时间、质量、安全标准完成高性能涂料建筑工程劳务分包服务。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经甲乙双方签字盖章后,自生效之日起生效。6.2终止条件:(1)合同履行完毕;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)甲乙双方协商一致解除合同。6.3终止程序:(2)终止合同后,双方应立即停止履行合同义务;(3)终止合同后,甲乙双方应按照合同约定进行结算。6.4终止后果:(1)合同终止后,乙方应将施工现场清理完毕,并按照甲方要求,对施工过程中产生的垃圾、废弃物进行清理;(2)合同终止后,甲乙双方应按照合同约定进行结算,并相互归还已支付的款项;(3)合同终止后,甲乙双方应相互承担相应的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成(1)材料费:指乙方按照甲方要求采购的高性能涂料及其他相关材料的费用;(2)人工费:指乙方派遣至施工现场的施工人员的人工成本;(3)机械费:指乙方为施工所使用的机械设备费用;(4)管理费:指乙方在施工过程中产生的一般管理费用;(5)利润:指乙方在完成本合同服务后,根据市场行情及合同约定所获得的合理利润。7.2支付方式本合同服务费用支付方式如下:(1)分期支付:合同服务费用按工程进度分阶段支付,具体支付比例和节点由甲乙双方另行约定;(2)结算支付:合同服务完成后,乙方提交结算报告,经甲方审核无误后,甲方在规定时间内支付剩余费用。7.3支付时间(1)材料费:在材料采购后,甲方在收到乙方提交的材料清单及发票后支付;(2)人工费、机械费、管理费:在工程每个阶段完成后,甲方在收到乙方提交的工程进度报告及发票后支付;(3)利润:在合同服务完成后,甲方在收到乙方提交的最终结算报告及发票后支付。7.4支付条款(1)甲方应在约定的时间内,按照约定的支付方式和支付时间支付费用;(2)乙方应确保所提交的发票、清单等文件真实、合法、有效;(3)如甲方未在约定时间内支付费用,应向乙方支付相应滞纳金,滞纳金按每日万分之五计算。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未能按时支付费用,应向乙方支付滞纳金;(2)甲方未能按时提供施工场地、相关资料等,导致乙方无法按时完成工作,甲方应承担相应的责任。8.2乙方违约(1)乙方未能按时完成工作,应向甲方支付违约金,违约金按每日合同总金额的千分之一计算;(2)乙方提供的材料、设备不符合约定要求,导致工程质量问题,乙方应承担修复费用及相应责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定,赔偿守约方因此遭受的损失。赔偿金额和方式由双方协商确定,协商不成时,可依法向人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容(1)甲方提供的项目资料;(2)乙方在施工过程中获取的技术、商业秘密;(3)双方在合同履行过程中产生的其他保密信息。9.2保密期限本合同约定的保密期限为自合同签订之日起至合同终止后的五年内。9.3保密履行方式(1)双方应采取必要措施,确保保密信息的保密性;(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密信息;(3)双方在合同履行过程中,应严格遵守保密义务。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所指的不可抗力,是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:地震、洪水、台风、火灾等;(2)政府行为:政策调整、法律法规变更等;(3)社会异常事件:罢工、战争、恐怖袭击等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方;(2)双方应采取措施,尽力减轻不可抗力事件的影响;(3)因不可抗力导致合同无法履行或履行困难,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例(1)地震导致施工现场损坏,无法正常施工;(2)政府出台新政策,导致项目停工;(3)恐怖袭击导致施工现场安全受到威胁。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼(1)调解:由双方共同委托的调解机构进行调解;(2)仲裁:提交仲裁机构仲裁;(3)诉讼:依法向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将合同权利和义务转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、商业秘密的合同内容;(2)合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)本合同签订后,甲方保留对高性能涂料建筑工程劳务分包服务过程的监督权;(2)乙方在合同履行过程中,应遵守国家相关法律法规,不得损害甲方合法权益。13.2特殊权力保留(1)在合同履行过程中,如遇特殊情况,甲方有权要求乙方暂停施工,并要求乙方采取相应措施;(2)如乙方违反合同约定,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应责任。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序甲乙双方对本合同内容进行修改或补充,应书面通知对方,经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力本合同的修改和补充与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方应相互配合,共同完成高性能涂料建筑工程劳务分包服务。15.2协作与配合方式(1)甲方应提供必要的施工条件,如施工场地、相关资料等;(2)乙方应按照甲方要求,按时、保质完成施工任务。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同是甲乙双方在平等、自愿的基础上签订的,是双方之间的完整协议,具有独立性。16.3增减条款本合同如有增减条款,应经甲乙双方协商一致,并以书面形式补充。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):签字:____________________日期:____________________乙方(盖章):签字:____________________日期:____________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.高性能涂料建筑工程劳务分包服务合同;2.甲方提供的项目资料;3.乙方提交的工程进度报告;4.乙方提交的结算报告;5.乙方提交的材料清单及发票;6.乙方提交的施工方案;7.不可抗力事件证明文件;8.争议解决相关文件;9.合同修改和补充协议。二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按时支付费用:认定标准为超过合同约定支付时间;未按时提供施工场地、相关资料等:认定标准为甲方未能按照合同约定提供必要条件。2.乙方违约:未按时完成工作:认定标准为超过合同约定完成时间;提供的材料、设备不符合约定要求:认定标准为材料、设备不符合合同约定质量标准;违反合同约定,损害甲方合法权益:认定标准为乙方行为违反合同约定,造成甲方损失。三、法律名词及

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论