二零二五年度城市基础设施建设项目分包合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度城市基础设施建设项目分包合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.合同标的3.1分包工程范围3.2分包工程量3.3分包工程工期4.合同价款4.1分包工程合同价款4.2分包工程结算方式4.3分包工程付款方式5.质量要求5.1分包工程质量标准5.2质量验收程序5.3质量保证措施6.安全生产6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3安全事故处理7.环境保护7.1环境保护责任7.2环境保护措施7.3环境污染事故处理8.交工验收8.1交工验收条件8.2交工验收程序8.3交工验收标准9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效时间12.3合同生效地点13.合同变更13.1合同变更条件13.2合同变更程序13.3合同变更内容14.其他约定14.1不可抗力14.2通知与送达14.3合同附件14.4合同份数第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1分包方：建设有限公司1.1.2总包方：城市基础设施建设有限公司1.2合同双方法定代表人1.2.1分包方法定代表人：1.2.2总包方法定代表人：1.3合同双方联系方式1.3.1分包方联系人：1.3.2分包方联系电话：138xxxx56781.3.3总包方联系人：赵六1.3.4总包方联系电话：139xxxx56782.项目概况2.1项目名称2.1.1城市道路改造工程2.2项目地点2.2.1市区2.3项目规模2.3.1道路全长5公里，路面宽度40米2.4项目内容2.4.1道路路基、路面、排水、照明、绿化等工程3.合同标的3.1分包工程范围3.1.1路基土石方工程3.1.2路面混凝土浇筑工程3.1.3排水管道铺设工程3.1.4照明设施安装工程3.1.5绿化工程3.2分包工程量3.2.1路基土石方工程量：10万立方米3.2.2路面混凝土浇筑工程量：5万立方米3.2.3排水管道铺设工程量：3公里3.2.4照明设施安装工程量：100套3.2.5绿化工程量：1万平方米3.3分包工程工期3.3.1总工期：6个月3.3.2各分项工程工期3.3.2.1路基土石方工程：2个月3.3.2.2路面混凝土浇筑工程：2个月3.3.2.3排水管道铺设工程：1个月3.3.2.4照明设施安装工程：1个月3.3.2.5绿化工程：1个月4.合同价款4.1分包工程合同价款4.1.1分包工程总价款：人民币1000万元整4.2分包工程结算方式4.2.1按照工程进度分阶段结算4.2.2分阶段结算比例：路基土石方工程30%，路面混凝土浇筑工程30%，排水管道铺设工程20%，照明设施安装工程10%，绿化工程10%4.3分包工程付款方式4.3.1银行转账4.3.2付款期限：每个结算周期结束后10个工作日内5.质量要求5.1分包工程质量标准5.1.1符合国家及地方相关质量标准5.1.2路基、路面、排水、照明、绿化等工程均需达到优良等级5.2质量验收程序5.2.1分包方自检5.2.2总包方抽检5.2.3政府相关部门验收5.3质量保证措施5.3.1选用合格的材料和设备5.3.2加强施工过程中的质量控制5.3.3做好施工记录和验收记录6.安全生产6.1安全生产责任6.1.1分包方负责施工过程中的安全生产6.1.2总包方负责施工现场的安全管理6.2安全生产措施6.2.1制定安全生产规章制度6.2.2定期进行安全教育培训6.2.3设置安全警示标志6.2.4配备必要的安全防护设施6.3安全事故处理6.3.1及时上报安全事故6.3.2按照规定进行调查和处理6.3.3做好事故原因分析和预防措施8.交工验收8.1交工验收条件8.1.1分包工程全部完成，符合合同约定的质量标准8.1.2各项技术资料齐全，包括设计文件、施工记录、验收报告等8.1.3施工现场清理完毕，无遗留工程8.2交工验收程序8.2.1分包方提交交工验收申请8.2.2总包方组织验收小组进行现场验收8.2.3验收小组对工程进行全面检查，提出验收意见8.2.4分包方根据验收意见进行整改8.2.5验收合格后，双方签署交工验收证书8.3交工验收标准8.3.1工程质量达到国家及地方规定的优良等级8.3.2工程外观整洁，无影响使用的问题8.3.3工程资料完整，符合要求9.违约责任9.1违约情形9.1.1分包方未按合同约定完成工程9.1.2分包方工程质量不符合约定9.1.3分包方未按时提交工程进度款9.1.4分包方违反安全生产规定9.2违约责任承担9.2.1分包方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等9.2.2违约金按合同价款的10%计算，逾期付款的违约金按每日千分之五计算9.3违约赔偿9.3.1分包方应赔偿因违约给总包方造成的直接经济损失9.3.2赔偿金额由双方协商确定，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方协商解决10.1.2争议无法协商解决的，提交合同约定的仲裁机构仲裁10.2争议解决程序10.2.1双方应在争议发生后30日内提交仲裁申请10.2.2仲裁机构应在收到仲裁申请后60日内作出裁决10.3争议解决地点10.3.1仲裁地点为合同签订地11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致解除合同11.1.2发生不可抗力事件，致使合同无法履行11.2合同解除程序11.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方11.2.2双方应在接到解除通知后15日内签署解除合同协议11.3合同解除后果11.3.2合同解除不影响双方其他权利和义务的履行12.合同生效12.1合同生效条件12.1.1双方签署合同12.1.2合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章12.2合同生效时间12.2.1合同自双方签署之日起生效12.3合同生效地点12.3.1合同生效地点为合同签订地13.合同变更13.1合同变更条件13.1.1双方协商一致变更合同内容13.2合同变更程序13.2.1双方签署合同变更协议13.2.2合同变更协议经双方法定代表人或授权代表签字盖章13.3合同变更内容13.3.1变更工程范围、工期、价款等14.其他约定14.1不可抗力14.1.1因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任14.1.2不可抗力事件包括自然灾害、政府行为等14.2通知与送达14.2.1通知应以书面形式进行，送达方式包括邮寄、电子邮件等14.2.2通知自送达对方之日起生效14.3合同附件14.3.1本合同附件包括但不限于工程量清单、设计图纸、技术规范等14.4合同份数14.4.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方，是指除合同双方外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、融资机构等。15.2第三方介入情形15.2.1.1监理单位对工程进度、质量、安全进行监督管理；15.2.1.2检测机构对工程材料、设备进行检测；15.2.1.3咨询顾问提供技术或管理咨询服务；15.2.1.4融资机构提供资金支持。15.3第三方责任限额15.3.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成合同双方损失的，应承担相应的赔偿责任。15.3.2第三方责任限额由双方在合同中约定，未约定的，按第三方实际承担能力确定。15.4第三方责任划分15.4.1第三方责任划分如下：15.4.1.1监理单位：负责监督工程进度、质量、安全，对分包方进行管理，确保工程按合同约定进行。15.4.1.2检测机构：负责对工程材料、设备进行检测，确保其符合设计要求和规范标准。15.4.1.3咨询顾问：提供技术或管理咨询服务，协助双方解决合同履行过程中的问题。15.4.1.4融资机构：提供资金支持，确保工程按计划推进。15.5第三方权利15.5.1.1要求分包方提供必要的资料和配合；15.5.1.2对分包方的工作进行监督和检查；15.5.1.3对分包方违反合同约定或规范标准的行为提出整改要求。15.6第三方义务15.6.1.1按照合同约定和行业标准履行职责；15.6.1.2对分包方提供的技术或管理咨询服务，确保其具有可行性；15.6.1.3对分包方提供的材料、设备进行检测，确保其符合要求。16.甲方根据本合同有第三方介入时的额外条款16.1甲方有权根据工程需要引入第三方，并应提前通知乙方。16.2甲方引入的第三方应具备相应的资质和条件，并应与乙方签订相应的合作协议。16.3甲方应确保第三方在履行职责过程中，不损害乙方的合法权益。17.乙方根据本合同有第三方介入时的额外条款17.1乙方应积极配合甲方引入的第三方履行职责。17.2乙方应遵守第三方提出的合理要求，并应提供必要的协助。17.3乙方有权对第三方的工作进行监督，并提出意见和建议。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与合同双方的关系是独立的，第三方不承担合同双方的合同责任。18.2第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规和行业标准。18.3第三方与其他各方之间的争议，应通过协商或仲裁方式解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求和说明：包括工程名称、工程量、计量单位、单价、合价等信息，是合同价款计算的基础。2.附件二：设计图纸及技术规范详细要求和说明：包含工程的设计图纸、施工图以及相关的技术规范、标准，是施工过程中必须遵守的依据。3.附件三：合同双方营业执照副本详细要求和说明：提供合同双方的营业执照副本，以证明双方具有合法的法人资格。4.附件四：法定代表人身份证明详细要求和说明：提供合同双方法定代表人的身份证明文件，包括身份证、护照等，以证明法定代表人身份。5.附件五：授权委托书详细要求和说明：如法定代表人不能亲自签署合同，需提供授权委托书，明确代理人的权限和责任。6.附件六：工程质量检验报告详细要求和说明：由第三方检测机构出具的工程质量检验报告，证明工程符合质量标准。7.附件七：工程进度报告8.附件八：工程结算书详细要求和说明：根据工程实际完成情况，计算工程结算款，包括材料费、人工费、机械费等。9.附件九：安全生产责任书详细要求和说明：明确合同双方在安全生产方面的责任，包括安全措施、事故处理等。10.附件十：环境保护责任书详细要求和说明：明确合同双方在环境保护方面的责任，包括环保措施、污染处理等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1分包方未按合同约定的时间完成工程；1.2分包方工程质量不符合合同约定；1.3分包方未按时提交工程进度款；1.4分包方违反安全生产规定；1.5甲方或乙方未按合同约定支付款项；1.6甲方或乙方未按合同约定提供必要的材料、设备或场地；1.7第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准：违约责任认定标准如下：2.1分包方违约的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；2.2甲方或