二零二五版建筑工程施工安全监理合同5篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版建筑工程施工安全监理合同本合同目录一览第一条合同当事人1.1监理单位信息1.2施工单位信息1.3甲方信息1.4乙方信息第二条合同标的2.1工程概况2.2工程规模2.3工程地点2.4工程期限第三条监理范围及职责3.1监理范围3.2监理职责3.3监理方式3.4监理人员第四条监理费用及支付方式4.1监理费用4.2支付方式4.3付款时间4.4付款条件第五条安全生产责任5.1甲方安全生产责任5.2乙方安全生产责任5.3安全生产措施5.4安全生产事故处理第六条监理报告及档案6.1监理报告内容6.2监理报告提交时间6.3监理档案管理6.4档案移交第七条监理合同变更与解除7.1合同变更7.2合同解除7.3合同终止第八条违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任8.3违约责任承担方式8.4违约责任赔偿第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序9.4争议解决期限第十条合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同生效日期10.3合同终止条件10.4合同终止日期第十一条合同附件11.1附件一：工程概况11.2附件二：监理人员名单11.3附件三：安全生产措施11.4附件四：其他相关文件第十二条合同解除后的处理12.1合同解除后的工作交接12.2合同解除后的费用结算12.3合同解除后的争议处理12.4合同解除后的资料移交第十三条合同解释及适用法律13.1合同解释13.2合同适用法律13.3合同解释及适用法律的变更第十四条合同签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人信息第一部分：合同如下：第一条合同当事人1.1监理单位信息1.1.1单位名称：监理公司1.1.2法定代表人：1.1.3注册地址：省市区路号1.1.4注册资本：人民币1000万元1.2施工单位信息1.2.1单位名称：建筑施工有限公司1.2.2法定代表人：1.2.3注册地址：省市区路号1.2.4注册资本：人民币5000万元1.3甲方信息1.3.1甲方名称：房地产开发有限公司1.3.2法定代表人：1.3.3注册地址：省市区路号1.3.4注册资本：人民币1亿元1.4乙方信息1.4.1乙方名称：建筑工程有限公司1.4.2法定代表人：赵六1.4.3注册地址：省市区路号1.4.4注册资本：人民币3000万元第二条合同标的2.1工程概况2.1.1工程名称：住宅小区2.1.2工程地点：省市区路2.1.3工程规模：占地面积10万平方米，建筑面积20万平方米2.1.4工程类型：住宅、商业、地下车库2.2工程规模2.2.1土建工程：基础、主体结构、装饰装修等2.2.2安装工程：给排水、电气、消防、电梯等2.2.3管网工程：供水、供电、供气、供暖等2.3工程地点2.3.1省市区路2.4工程期限2.4.1计划开工日期：2024年3月1日2.4.2计划竣工日期：2026年3月1日第三条监理范围及职责3.1监理范围3.1.1施工准备阶段：对施工单位的施工组织设计、施工方案等进行审查3.1.2施工过程阶段：对施工单位的施工质量、进度、安全等进行监督检查3.1.3竣工验收阶段：对工程的质量、安全、环保等进行验收3.2监理职责3.2.1严格执行国家有关法律、法规、规章和标准3.2.2独立行使监理职权，对工程质量、进度、安全等进行监督检查3.2.3协助施工单位解决施工中的技术问题3.3监理方式3.3.1定期巡视3.3.2不定期抽查3.3.3专项检查3.4监理人员3.4.1监理单位应派遣具备相应资质的监理人员第四条监理费用及支付方式4.1监理费用4.1.1监理费用总额：人民币100万元4.1.2监理费用构成：人员费用、办公费用、差旅费用等4.2支付方式4.2.1甲方按监理进度支付监理费用4.2.2甲方应在每月末支付监理费用的20%4.2.3合同签订后，甲方支付监理费用总额的10%作为预付款4.3付款时间4.3.1每月支付监理费用的20%4.3.2竣工验收合格后支付监理费用的20%4.3.3合同解除后支付监理费用的剩余部分4.4付款条件4.4.1甲方应按照合同约定支付监理费用4.4.2甲方支付监理费用后，监理单位应提供相应的发票第五条安全生产责任5.1甲方安全生产责任5.1.1甲方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准5.1.2甲方应制定安全生产管理制度，落实安全生产责任制5.1.3甲方应提供安全生产所需的设施、设备5.2乙方安全生产责任5.2.1乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准5.2.2乙方应制定安全生产管理制度，落实安全生产责任制5.2.3乙方应提供安全生产所需的设施、设备5.3安全生产措施5.3.1甲方应组织安全生产教育培训，提高员工安全意识5.3.2乙方应加强施工现场安全管理，确保施工安全5.3.3监理单位应监督检查安全生产措施的落实情况5.4安全生产事故处理5.4.1甲方、乙方应按照国家有关安全生产事故处理的规定，及时报告、调查和处理安全生产事故5.4.2监理单位应参与安全生产事故的调查和处理工作第六条监理报告及档案6.1监理报告内容6.1.1施工单位的施工组织设计、施工方案等审查意见6.1.2施工质量、进度、安全等监督检查情况6.1.3竣工验收意见6.2监理报告提交时间6.2.1施工单位施工准备阶段：提交审查意见6.2.2施工过程阶段：每月提交一次监督检查报告6.2.3竣工验收阶段：提交竣工验收报告6.3监理档案管理6.3.1监理单位应建立监理档案管理制度6.3.2监理档案应包括监理报告、照片、文件等6.3.3监理档案应妥善保管，确保完整、准确、及时6.4档案移交6.4.1合同终止后，监理单位应将监理档案移交给甲方第七条合同解除与终止7.1合同解除7.1.1甲方、乙方、监理单位可因下列原因解除合同：（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）一方违约，经另一方催告后仍未履行；（3）双方协商一致解除合同。7.1.2合同解除后，甲方、乙方、监理单位应按照合同约定处理合同解除后的有关事宜。7.2合同终止7.2.1合同期限届满，合同自行终止。7.2.2合同终止后，甲方、乙方、监理单位应按照合同约定处理合同终止后的有关事宜。第八条违约责任8.1甲方违约责任8.1.1甲方未按时支付监理费用的，应向监理单位支付违约金，违约金按未支付费用总额的千分之五每日计算。8.1.2甲方未按合同约定提供施工图纸、资料等，导致监理工作无法进行的，应赔偿监理单位因此遭受的损失。8.2乙方违约责任8.2.1乙方未按合同约定进行施工，导致工程质量不合格的，应负责返工、修复，并赔偿因此造成的损失。8.2.2乙方未按合同约定提供安全生产保障，导致安全事故的，应承担相应的法律责任，并赔偿因此造成的损失。8.3违约责任承担方式8.3.1违约责任以货币赔偿为主。8.3.2双方协商一致，也可采取其他补救措施。8.4违约责任赔偿8.4.1甲方违约赔偿：按实际损失计算，包括直接损失和间接损失。8.4.2乙方违约赔偿：按实际损失计算，包括直接损失和间接损失。第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决争议。9.1.2协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构仲裁。9.1.3也可依法向人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构为仲裁委员会。9.2.2争议解决机构地址：省市区路号。9.3争议解决程序9.3.1双方应在争议发生后30日内提交争议解决机构。9.3.2争议解决机构应在收到争议材料后60日内作出裁决。9.4争议解决期限9.4.1争议解决期限为自争议发生之日起6个月。第十条合同生效及终止10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章。10.1.2甲方支付合同预付款。10.2合同生效日期10.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。10.3合同终止条件10.3.1合同期限届满。10.3.2双方协商一致解除合同。10.4合同终止日期10.4.1合同终止日期为合同期限届满之日。第十一条合同附件11.1附件一：工程概况11.1.1工程名称、地点、规模、类型等基本信息。11.1.2施工单位资质证书复印件。11.1.3甲方、乙方、监理单位基本信息。11.2附件二：监理人员名单11.2.1监理人员姓名、职务、资质证书复印件。11.3附件三：安全生产措施11.3.1安全生产管理制度。11.3.2安全生产责任书。11.4附件四：其他相关文件11.4.1合同签订前后的相关文件。第十二条合同解除后的处理12.1工作交接12.1.1双方应按照合同约定进行工作交接。12.1.2乙方应将施工过程中的相关资料、文件移交给甲方。12.2费用结算12.2.1双方应按照合同约定进行费用结算。12.2.2甲方应支付乙方已完成工程量的款项。12.3争议处理12.3.1双方应友好协商解决合同解除后的争议。12.3.2协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构仲裁。第十三条合同解释及适用法律13.1合同解释13.1.1合同条款的解释以双方意思表示一致为准。13.1.2解释合同条款时，应考虑合同的目的、性质和交易习惯。13.2合同适用法律13.2.1合同适用中华人民共和国法律。13.2.2如合同涉及国际条约，则优先适用国际条约的规定。第十四条合同签署14.1签署日期14.1.1合同签署日期为2024年2月1日。14.2签署地点14.2.1合同签署地点为省市区路号。14.3签署人信息14.3.1甲方代表：14.3.2乙方代表：赵六14.3.3监理单位代表：第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念及界定1.1第三方是指在本合同履行过程中，由甲方、乙方或监理单位邀请或聘请的，与本合同标的、履行或与合同当事人有直接或间接利益关系的独立主体。1.1.1专业咨询机构；1.1.2技术鉴定机构；1.1.3质量检测机构；1.1.4保险机构；1.1.5中介服务机构；1.1.6法律服务机构；1.1.7其他与本合同履行相关的第三方。第二条第三方介入的条件及程序2.1.1合同当事人一致同意；2.1.2第三方具备相应的资质和条件；2.1.3第三方介入不违反法律法规及合同约定。2.2第三方介入的程序：2.2.1合同当事人向第三方发出邀请或聘请函；2.2.2第三方在收到邀请或聘请函后，对合同条款进行审查；2.2.3第三方接受邀请或聘请后，与合同当事人签订补充协议。第三条第三方的责任及权利3.1第三方的责任：3.1.1第三方应按照合同约定或补充协议的约定履行相关职责；3.1.2第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成损失的，应承担相应的赔偿责任；3.1.3第三方应保守合同当事人的商业秘密。3.2第三方的权利：3.2.1第三方有权要求合同当事人提供必要的信息和资料；3.2.2第三方有权根据合同约定或补充协议的约定收取服务费用。第四条第三方责任限额4.1.1第三方的资质和条件；4.1.2第三方提供的服务的性质和风险；4.1.3合同当事人的协商结果。4.2第三方的责任限额应在补充协议中明确约定。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与合同当事人的关系：5.1.1第三方与合同当事人之间是委托与被委托的关系；5.1.2第三方应遵守合同约定和法律法规，维护合同当事人的合法权益。5.2第三方与监理单位的关系：5.2.1第三方在监理单位的监督下履行职责；5.2.2第三方应向监理单位报告工作情况，接受监理单位的监督。5.3第三方与施工单位的合同关系：5.3.1第三方与施工单位之间不存在直接的合同关系；5.3.2第三方对施工单位的工作进行监督和指导。第六条第三方介入后的合同变更6.1第三方介入后，如需对合同进行变更，应由合同当事人与第三方协商一致，并签订补充协议。6.2补充协议的签订不得影响原合同的效力。第七条第三方介入后的争议解决7.1第三方介入后发生的争议，应按照原合同约定的争议解决方式解决。7.2如原合同未约定争议解决方式，则由合同当事人与第三方协商解决。第八条第三方介入后的费用承担8.1第三方介入后的费用由合同当事人按照补充协议的约定承担。8.2如补充协议未约定费用承担方式，则由合同当事人平均承担。第九条第三方介入后的保密义务9.1第三方在履行职责过程中，应遵守保密义务，不得泄露合同当事人的商业秘密。9.2第三方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程概况要求：详细描述工程名称、地点、规模、类型、设计单位、施工单位等基本信息。说明：此附件用于明确工程的基本情况，便于合同各方了解工程的整体状况。2.附件二：监理人员名单要求：列出监理人员的姓名、职务、资质证书编号、联系方式等。说明：此附件用于明确监理人员的组成，确保监理工作的顺利进行。3.附件三：安全生产措施要求：详细列出安全生产管理制度、安全责任书、安全操作规程等。说明：此附件用于明确安全生产的要求，确保施工过程中的安全。4.附件四：合同专用条款要求：根据具体工程情况，双方协商确定的专用条款。说明：此附件用于补充合同中的通用条款，确保合同的针对性和可操作性。5.附件五：施工图纸及技术资料要求：提供施工图纸、设计变更、技术资料等。说明：此附件用于明确施工过程中的技术要求，确保施工质量。6.附件六：监理报告及档案要求：包括监理过程中的各类报告、检查记录、验收报告等。说明：此附件用于记录监理工作的过程，为工程验收和后期维护提供依据。7.附件七：施工进度计划要求：明确施工进度计划，包括各阶段的时间节点和完成情况。说明：此附件用于监督施工进度，确保工程按时完成。8.附件八：合同履行过程中的往来函件要求：收集合同履行过程中的各类往来函件，包括协商、通知、确认等。说明：此附件用于记录合同履行过程中的沟通情况，为争议解决提供证据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲方违约行为1.1.1未按时支付监理费用；1.1.2未按合同约定提供施工图纸、资料等；1.1.3未按合同约定提供安全生产保障。1.2乙方违约行为1.2.1未按合同约定进行施工，导致工程质量不合格；1.2.2未按合同约定提供安全生产保障，导致安全事故；1.2.3未按合同约定完成工程进度。1.3监理单位违约行为1.3.1未按时提交监理报告；1.3.2未按合同约定履行监理职责；1.3.3未按合同约定保守商业秘密。2.责任认定标准：2.1甲方违约责任认定：2.1.1甲方未按时支付监理费用的，应向监理单位支付违约金，违约金按未支付费用总额的千分之五每日计算。2.1.2甲方未按合同约定提供施工图纸、资料等，导致监理工作无法进行的，应赔偿监理单位因此遭受的损失。2.1.3甲方未按合同约定提供安全生产保障，导致安全事故的，应承担相应的法律责任，并赔偿因此造成的损失。2.2乙方违约责任认定：2.2.1乙方未按合同约定进行施工，导致工程质量不合格的，应负责返工、修复，并赔偿因此造成的损失。2.2.2乙方未按合同约定提供安全生产保障，导致安全事故的，应承担相应的法律责任，并赔偿因此造成的损失。2.2.3乙方未按合同约定完成工程进度，导致工期延误的，应赔偿甲方因此遭受的损失。2.3监理单位违约责任认定：2.3.1监理单位未按时提交监理报告的，应向甲方支付违约金，违约金按合同约定金额的千分之五每日计算。2.3.2监理单位未按合同约定履行监理职责的，应承担相应的法律责任。2.3.3监理单位未按合同约定保守商业秘密的，应承担相应的法律责任。示例说明：1.甲方未按时支付监理费用，逾期30天，应向监理单位支付违约金，违约金为人民币3万元。全文完。二零二四版建筑工程施工安全监理合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.合同标的2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.监理工作内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理方法3.4监理期限4.监理职责4.1监理单位职责4.2施工单位职责4.3质量安全职责4.4检查验收职责5.质量控制5.1质量标准5.2质量检查5.3质量整改5.4质量验收6.安全生产6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3安全生产检查6.4安全事故处理7.监理费用7.1监理费用总额7.2监理费用支付方式7.3监理费用支付时间8.合同变更与解除8.1合同变更8.2合同解除8.3合同终止9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效与终止11.1合同生效11.2合同终止12.其他约定12.1保密条款12.2不可抗力条款12.3通知与送达12.4附件13.合同附件13.1附件一：监理大纲13.2附件二：监理细则13.3附件三：工程质量验收记录13.4附件四：安全生产检查记录14.合同签署与备案14.1合同签署14.2合同备案第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2合同双方地址甲方地址：[甲方详细地址]乙方地址：[乙方详细地址]1.3合同双方法定代表人甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.4合同双方联系方式甲方联系方式：[甲方联系电话、电子邮箱等]乙方联系方式：[乙方联系电话、电子邮箱等]第二条合同标的2.1工程名称[工程全称]2.2工程地点[工程具体地址]2.3工程规模[工程规模描述，如建筑面积、长度、宽度等]2.4工程类型[工程类型，如住宅、商业、工业等]第三条监理工作内容3.1监理范围[监理工作的具体范围，包括但不限于施工准备、施工过程、竣工验收等]3.2监理内容[监理工作的具体内容，如工程质量、安全、进度、造价等]3.3监理方法[监理工作的具体方法，如现场检查、资料审查、会议协调等]3.4监理期限[监理工作开始和结束的具体日期]第四条监理职责4.1监理单位职责[监理单位应承担的具体职责，如质量控制、安全管理、进度管理等]4.2施工单位职责[施工单位应承担的具体职责，如遵守合同、保证工程质量、确保安全生产等]4.3质量安全职责[双方在质量安全和安全生产方面的共同职责，如定期检查、事故报告、整改措施等]4.4检查验收职责[双方在工程检查验收方面的职责，如验收标准、验收程序、验收报告等]第五条质量控制5.1质量标准[工程质量的具体标准，如国家标准、行业标准等]5.2质量检查[质量检查的具体内容和方法，如材料检验、施工过程检验等]5.3质量整改[对不合格工程采取的整改措施，如返工、加固等]5.4质量验收[工程验收的具体标准、程序和结果处理]第六条安全生产6.1安全生产责任[双方在安全生产方面的责任，如安全教育培训、安全设施管理等]6.2安全生产措施[具体的安全生产措施，如现场安全管理、应急预案等]6.3安全生产检查[安全生产检查的内容、频率和记录要求]6.4安全事故处理[安全事故的报告、调查、处理和责任追究]第七条监理费用7.1监理费用总额[监理费用的总金额]7.2监理费用支付方式[监理费用的支付方式，如分期支付、按月支付等]7.3监理费用支付时间[监理费用支付的具体时间节点]第一部分：合同如下：第八条合同变更与解除8.1合同变更[任何一方提出变更合同内容，应提前[天数]天书面通知对方，经双方协商一致后签订补充协议，作为本合同的组成部分。变更内容涉及监理范围、费用、期限等重大事项时，需报相关主管部门批准。]8.2合同解除[合同解除的情形包括但不限于：一方严重违约、不可抗力导致合同无法履行、双方协商一致解除等。合同解除后，双方应立即停止相关行为，并按合同约定处理已完成的工程和剩余的监理工作。]8.3合同终止[合同终止的条件包括但不限于：监理工作完成、合同期限届满、双方协商一致终止等。合同终止后，双方应办理相关手续，结清全部费用，并妥善处理剩余事宜。]第九条违约责任9.1违约情形[违约情形包括但不限于：未按时支付监理费用、未按合同约定履行监理职责、工程质量不合格、安全生产事故等。]9.2违约责任[违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失、承担法律责任等。]9.3违约处理[违约的处理程序包括：违约方提出违约金或赔偿损失的计算方案，经双方协商一致后执行。如协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。]第十条争议解决10.1争议解决方式[争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。双方应尝试协商解决争议，如协商不成，可选择调解、仲裁或诉讼方式。]10.2争议解决机构[如选择仲裁，应约定仲裁机构和仲裁规则；如选择诉讼，应约定管辖法院。]10.3争议解决程序[争议解决的具体程序应根据所选方式确定，包括但不限于：提交争议材料、仲裁或诉讼审理、裁决或判决执行等。]第十一条合同生效与终止11.1合同生效[合同自双方签字盖章之日起生效。]11.2合同终止[合同终止的条件包括但不限于：监理工作完成、合同期限届满、双方协商一致终止等。合同终止后，双方应办理相关手续，结清全部费用，并妥善处理剩余事宜。]第十二条其他约定12.1保密条款[双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。]12.2不可抗力条款[不可抗力事件包括但不限于：自然灾害、战争、政府行为等。发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并采取必要措施减轻损失。]12.3通知与送达[通知应以书面形式发送，自发送之日起[天数]个工作日内视为送达。如双方有其他约定，按约定执行。]12.4附件[本合同附件包括但不限于：监理大纲、监理细则、工程质量验收记录、安全生产检查记录等。附件与本合同具有同等法律效力。]第十三条合同附件13.1附件一：监理大纲[监理大纲的具体内容，如监理目标、工作内容、组织机构等。]13.2附件二：监理细则[监理细则的具体内容，如监理方法、检查标准、验收程序等。]13.3附件三：工程质量验收记录[工程质量验收记录的具体格式和内容。]13.4附件四：安全生产检查记录[安全生产检查记录的具体格式和内容。]第十四条合同签署与备案14.1合同签署[合同应由双方法定代表人或授权代表签字盖章。]14.2合同备案[合同签订后，双方应向相关主管部门备案。]第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的概念与范围15.1第三方的定义[本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，参与合同执行过程中的任何个人、企业或其他组织，包括但不限于监理咨询公司、检测机构、评估机构、仲裁机构等。]15.2第三方介入的范围[第三方介入的范围包括但不限于：提供专业咨询服务、进行工程质量检测、进行工程安全评估、提供争议解决服务等。]第十六条第三方的责任与权利16.1第三方的责任[第三方应按照合同约定和自身专业能力，对提供的服务承担相应的责任。第三方在执行任务过程中，若因自身原因导致服务不符合合同要求，应承担相应的违约责任。]16.2第三方的权利[第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息，以便其完成合同约定的服务。第三方有权根据合同约定收取服务费用。]第十七条第三方介入的程序17.1第三方介入的申请[甲乙双方如需第三方介入，应向对方提出书面申请，说明介入的原因、范围和预期目标。]17.2第三方介入的审批[双方应就第三方介入的申请进行协商，并在达成一致后，由双方共同决定是否同意第三方介入。]17.3第三方介入的实施[第三方介入后，应按照合同约定和双方的要求，独立、公正地开展相关工作。]第十八条甲乙双方与第三方的关系18.1独立性[第三方在合同执行过程中，应保持独立性，不受甲乙双方任何一方的影响。]18.2联系与沟通[甲乙双方应与第三方保持必要的联系和沟通，确保第三方能够及时了解合同执行情况。]第十九条第三方的责任限额19.1责任限额的约定[甲乙双方应在合同中明确第三方的责任限额，即第三方因自身原因造成损失时，应承担的最高赔偿金额。]19.2责任限额的计算[责任限额的计算应基于第三方提供服务的性质、难度、风险等因素，以及可能造成的损失范围。]第二十条第三方介入时的额外条款20.1第三方介入的合同[甲乙双方与第三方介入的合同应作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。]20.2第三方介入的费用[第三方介入的费用应由甲乙双方根据实际情况协商确定，并在合同中明确。]20.3第三方介入的期限[第三方介入的期限应根据实际需要确定，并在合同中明确。]第二十一条第三方介入的争议解决21.1争议解决方式[第三方介入过程中产生的争议，应按照本合同约定的争议解决方式解决。]21.2争议解决机构[如选择仲裁或诉讼，应约定仲裁机构或管辖法院。]第二十二条第三方介入的终止22.1终止条件[第三方介入的终止条件包括但不限于：合同约定的服务完成、争议解决、双方协商一致终止等。]22.2终止程序[第三方介入终止时，甲乙双方应与第三方共同确认服务完成情况，并办理相关手续。]第二十三条第三方介入的后续处理23.1费用结算[第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定结算第三方介入的费用。]23.2档案资料[第三方介入终止后，甲乙双方应妥善保存相关档案资料，以备日后查阅。]第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：监理大纲要求：详细描述监理工作的目标、范围、方法、组织机构、人员配备、工作计划等。说明：监理大纲是监理工作的纲领性文件，应具有指导性和可操作性。2.附件二：监理细则要求：具体规定监理工作的实施步骤、质量标准、安全措施、进度要求等。说明：监理细则是监理工作的具体操作指南，应详细明确监理人员的职责和权限。3.附件三：工程质量验收记录要求：记录工程质量的验收情况，包括验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明：工程质量验收记录是确保工程质量的重要依据，应真实、完整。4.附件四：安全生产检查记录要求：记录安全生产检查的时间、地点、检查人员、检查内容、检查结果、存在问题及整改措施等。说明：安全生产检查记录是保障安全生产的重要手段，应确保记录的真实性和准确性。5.附件五：监理报告说明：监理报告是监理工作的重要成果，应客观、全面。6.附件六：第三方介入协议要求：明确第三方介入的原因、范围、服务内容、费用、期限、责任等。说明：第三方介入协议是第三方介入的法律依据，应详细约定各方权利义务。7.附件七：争议解决协议要求：约定争议解决的方式、机构、程序等。说明：争议解决协议是解决合同执行过程中争议的法律依据，应具有可操作性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲乙双方未按合同约定履行付款义务。乙方未按合同约定完成监理工作或提供的服务不符合质量标准。甲方未按合同约定提供工程所需材料或设备。双方未按合同约定履行安全生产责任。2.责任认定标准：违约行为发生时，由违约方承担违约责任。违约责任包括但不限于：支付违约金、赔偿损失、承担法律责任等。3.示例说明：示例一：乙方未按合同约定完成监理工作，导致工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任，包括支付违约金和赔偿甲方因此遭受的损失。示例二：甲方未按合同约定提供工程所需材料，导致工程进度延误，甲方应承担相应的违约责任，包括赔偿乙方因此遭受的损失。全文完。二零二四版建筑工程施工安全监理合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人及授权代表1.3合同双方联系方式2.合同标的及工程概况2.1工程名称、地点及规模2.2工程类型及结构2.3工程设计及施工图纸2.4工程合同总价及支付方式3.监理工作内容及范围3.1安全监理工作内容3.2监理工作范围3.3监理工作标准3.4监理工作期限4.监理工作程序与方法4.1工程前期准备工作4.2工程施工过程监理4.3工程验收及移交4.4监理报告及信息反馈5.监理费用及支付方式5.1监理费用计算方法5.2监理费用支付方式5.3费用变更及调整6.合同履行与变更6.1合同履行期限6.2合同变更程序6.3合同解除条件及程序7.违约责任7.1违约责任认定7.2违约责任承担方式7.3违约责任赔偿8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决费用9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除条件10.其他约定事项10.1合同附件及补充协议10.2合同解释及适用法律10.3合同附件及补充协议的效力11.合同签署11.1合同签署日期11.2合同签署地点11.3合同签署代表12.合同备案12.1合同备案机构12.2合同备案程序12.3合同备案期限13.合同附件13.1工程施工图纸13.2监理工作计划13.3监理工作日志13.4其他相关文件14.合同附件及补充协议的效力第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址甲方：[甲方全称]地址：[甲方详细地址]乙方：[乙方全称]地址：[乙方详细地址]1.2合同双方法定代表人及授权代表甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]授权代表：[甲方授权代表姓名]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]授权代表：[乙方授权代表姓名]1.3合同双方联系方式甲方联系电话：[甲方联系电话]乙方联系电话：[乙方联系电话]甲方电子邮箱：[甲方电子邮箱]乙方电子邮箱：[乙方电子邮箱]2.合同标的及工程概况2.1工程名称、地点及规模工程名称：[工程全称]工程地点：[工程详细地址]工程规模：[工程规模描述]2.2工程类型及结构工程类型：[工程类型]工程结构：[工程结构类型]2.3工程设计及施工图纸工程设计单位：[设计单位名称]施工图纸：[施工图纸编号及名称]2.4工程合同总价及支付方式合同总价：[合同总价金额]支付方式：[支付方式描述，如分期支付、按月支付等]3.监理工作内容及范围3.1安全监理工作内容对施工现场进行安全检查监督施工过程中的安全措施执行情况对施工人员进行安全教育培训对施工机械及设备进行检查和维护对施工现场进行安全风险评估3.2监理工作范围施工现场安全管理制度施工人员安全培训及持证上岗情况施工现场安全防护设施及用品施工现场临时用电安全施工现场消防设施及器材3.3监理工作标准监理工作标准应符合国家及地方相关安全标准和规范3.4监理工作期限监理工作期限自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止4.监理工作程序与方法4.1工程前期准备工作甲方应提供工程相关资料乙方编制监理工作计划4.2工程施工过程监理乙方定期进行现场巡查发现安全隐患及时通知甲方整改4.3工程验收及移交乙方参与工程验收对验收不合格的部分提出整改要求4.4监理报告及信息反馈乙方定期提交监理报告及时向甲方反馈施工过程中发现的问题5.监理费用及支付方式5.1监理费用计算方法监理费用按合同总价的一定比例计算5.2监理费用支付方式监理费用分阶段支付，具体支付节点及比例由双方协商确定5.3费用变更及调整如因工程变更等原因导致监理费用发生变动，双方应协商一致后进行调整6.合同履行与变更6.1合同履行期限合同履行期限自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止6.2合同变更程序任何合同变更需经双方书面同意，并签署变更协议6.3合同解除条件及程序合同解除条件及程序应符合国家相关法律法规及合同约定8.争议解决8.1争议解决方式本合同项下发生的争议，由双方友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构除非本合同另有约定，争议解决机构为合同签订地的人民法院。8.3争议解决费用双方因解决争议而发生的费用，由败诉方承担，除非法律另有规定或双方另有约定。9.合同生效及终止9.1合同生效条件本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。9.2合同终止条件工程竣工验收合格，合同目的实现双方协商一致解除合同因不可抗力导致合同无法履行9.3合同解除条件一方严重违约出现法律、法规规定的合同解除情形10.其他约定事项10.1合同附件及补充协议本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2合同解释及适用法律本合同的解释及适用法律，应依照中华人民共和国法律进行。10.3合同附件及补充协议的效力合同附件及补充协议的效力与本合同一致。11.合同签署11.1合同签署日期本合同签署日期为[合同签署日期]。11.2合同签署地点本合同签署地点为[合同签署地点]。11.3合同签署代表甲方签署代表：[甲方签署代表姓名]乙方签署代表：[乙方签署代表姓名]12.合同备案12.1合同备案机构本合同应向[合同备案机构名称]备案。12.2合同备案程序合同备案程序应符合[合同备案机构名称]的规定。12.3合同备案期限合同备案期限自合同生效之日起[备案期限]。13.合同附件13.1工程施工图纸附件一：[工程施工图纸名称及编号]13.2监理工作计划附件二：[监理工作计划名称及编号]13.3监理工作日志附件三：[监理工作日志名称及编号]13.4其他相关文件附件四：[其他相关文件名称及编号]14.合同附件及补充协议的效力本合同附件及补充协议的效力与本合同一致，任何一方不得单独变更或撤销。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所称第三方，是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同关系，提供专业服务或协助的独立法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、确保工程质量、降低风险或实现合同目标。16.第三方介入程序16.1第三方选择甲乙双方应共同协商确定第三方，并签订相应的合作协议。16.2第三方资质要求第三方应具备相应的资质、能力及信誉，能够满足合同要求。16.3第三方合作协议甲乙双方与第三方应签订合作协议，明确各方的权利、义务和责任。17.第三方责任限额17.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中，因自身原因造成损失时，甲乙双方同意第三方应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定责任限额应根据第三方的资质、服务内容、合同金额等因素协商确定。17.3责任限额条款第三方在履行合同过程中，因自身原因造成损失的，应承担不超过[责任限额金额]的赔偿责任。第三方因故意或重大过失造成损失的，不适用责任限额。18.第三方权利义务18.1第三方权利第三方有权根据合作协议，独立开展相关工作。第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件。第三方有权在合同履行过程中，提出合理化建议。18.2第三方义务第三方应按照合作协议，履行相关职责。第三方应确保服务质量，遵守相关法律法规。第三方应保守甲乙双方的商业秘密。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分第三方在合同履行过程中的职责，应与甲乙双方的职责明确划分，避免职责交叉或遗漏。19.2责任划分第三方在合同履行过程中，因自身原因造成损失的，由第三方承担相应责任；因甲乙双方原因造成损失的，由甲乙双方各自承担责任。19.3争议解决第三方与其他各方发生争议时，应通过协商解决；协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。20.第三方介入后的合同变更20.1变更程序第三方介入后，如需变更合同内容，应经甲乙双方及第三方协商一致，并签订变更协议。20.2变更内容变更内容应包括但不限于第三方介入的具体事项、责任限额、权利义务等。20.3变更生效变更协议自双方签字盖章之日起生效，并对甲乙双方及第三方具有约束力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程施工图纸要求：图纸应完整、准确，符合国家及地方相关规范。说明：包括平面图、立面图、剖面图、节点详图等，用于指导施工。2.监理工作计划要求：计划应详细、具体，明确监理工作内容、时间节点、责任人。说明：包括监理工作大纲、监理工作流程、监理工作日志等。3.监理工作日志要求：日志应真实、完整，记录监理工作过程及发现的问题。说明：包括每日监理工作内容、现场巡查记录、安全隐患记录等。4.工程验收报告要求：报告应客观、公正，详细记录验收过程及结果。说明：包括验收时间、验收人员、验收意见、整改要求等。5.安全生产事故报告要求：报告应详细、及时，记录事故发生的时间、地点、原因、处理措施等。说明：包括事故调查、责任认定、预防措施等。6.第三方合作协议要求：协议应明确各方的权利、义务和责任。说明：包括第三方介入的具体事项、责任限额、权利义务等。7.合同变更协议要求：协议应详细记录变更内容、变更原因、变更生效日期等。说明：包括合同变更的审批程序、变更后的合同条款等。8.争议解决协议要求：协议应明确争议解决方式、争议解决机构等。说明：包括争议解决程序、争议解决费用等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约行为：未按时支付监理费用。未提供完整、准确的工程资料。未按时进行工程验收。乙方违约行为：未按时提交监理报告。未按标准进行监理工作。未及时处理现场安全隐患。2.责任认定标准：甲方违约责任认定：未按时支付监理费用：甲方应支付违约金，并承担乙方因此产生的损失。未提供完整、准确的工程资料：甲方应承担由此造成的工期延误和费用增加。未按时进行工程验收：甲方应承担由此造成的工期延误和费用增加。乙方违约责任认定：未按时提交监理报告：乙方应支付违约金，并承担由此造成的工期延误和费用增加。未按标准进行监理工作：乙方应承担由此造成的工程质量问题及损失。未及时处理现场安全隐患：乙方应承担由此造成的事故责任和损失。示例说明：甲方未按时支付监理费用，导致乙方无法正常开展工作，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。乙方未按标准进行监理工作，导致工程质量问题，甲方有权要求乙方承担由此造成的损失，包括修复费用和工期延误损失。全文完。二零二四版建筑工程施工安全监理合同3本合同目录一览第一条合同当事人信息1.1施工单位基本信息1.2监理单位基本信息1.3业主单位基本信息第二条合同签订依据2.1国家及地方相关法律法规2.2行业标准及规范2.3有关工程项目的审批文件第三条工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程建设规模及标准3.5工程建设期限第四条合同标的及内容4.1安全监理范围4.2安全监理工作内容4.3安全监理目标第五条安全监理工作职责5.1施工单位安全监理职责5.2监理单位安全监理职责5.3业主单位安全监理职责第六条安全监理工作程序6.1工程开工前6.2施工过程中6.3工程验收阶段6.4工程竣工后第七条安全监理费用的约定7.1安全监理费用总额7.2费用支付方式7.3费用支付时间第八条保密条款8.1保密信息范围8.2保密责任8.3违约责任第九条合同变更和解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更或解除的程序第九条违约责任9.1施工单位违约责任9.2监理单位违约责任9.3业主单位违约责任第十条争议解决方式10.1争议解决方式选择10.2争议解决程序10.3争议解决地点第十一条合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除后的处理第十二条其他约定12.1合同附件12.2通知与送达12.3合同语言12.4合同份数12.5合同解释第十三条合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署人员13.4签署单位第十四条合同附件14.1安全监理规划14.2安全监理大纲14.3安全监理报告14.4其他相关文件第一部分：合同如下：第一条合同当事人信息1.1施工单位基本信息1.1.1施工单位名称1.1.2法定代表人1.1.3注册资本1.1.4注册地址1.1.5联系人1.1.6联系电话1.2监理单位基本信息1.2.1监理单位名称1.2.2法定代表人1.2.3注册资本1.2.4注册地址1.2.5联系人1.2.6联系电话1.3业主单位基本信息1.3.1业主单位名称1.3.2法定代表人1.3.3注册资本1.3.4注册地址1.3.5联系人1.3.6联系电话第二条合同签订依据2.1国家及地方相关法律法规2.2行业标准及规范2.3有关工程项目的审批文件2.4施工单位与监理单位签订的委托监理合同2.5业主单位与施工单位签订的施工合同第三条工程概况3.1工程名称：建筑工程3.2工程地点：市区街道3.3工程规模：总建筑面积平方米3.4工程建设规模及标准：按照国家相关标准及规范执行3.5工程建设期限：自合同签订之日起个月第四条合同标的及内容4.1安全监理范围：包括但不限于施工现场、施工设备、施工人员等方面的安全监理工作4.2安全监理工作内容：包括但不限于现场巡查、安全检查、事故处理、安全教育培训等4.3安全监理目标：确保施工现场安全，预防安全事故的发生第五条安全监理工作职责5.1施工单位安全监理职责5.1.1严格遵守国家及地方相关法律法规、行业标准及规范5.1.2制定并落实安全管理制度5.1.3组织施工人员安全教育培训5.1.4配合监理单位进行安全检查5.2监理单位安全监理职责5.2.1严格按照合同约定履行安全监理职责5.2.2定期进行安全检查，发现安全隐患及时通知施工单位整改5.2.3参与安全事故的调查处理5.3业主单位安全监理职责5.3.1对施工现场安全负总责5.3.2负责协调施工单位和监理单位的安全管理工作5.3.3定期对施工现场安全进行检查第六条安全监理工作程序6.1工程开工前6.1.1监理单位编制安全监理规划6.1.2通知施工单位进行安全教育培训6.1.3对施工现场进行安全检查6.2施工过程中6.2.1监理单位定期进行安全巡查6.2.2发现安全隐患及时通知施工单位整改6.2.3参与安全事故的调查处理6.3工程验收阶段6.3.1监理单位对施工现场安全进行检查6.3.2通知施工单位整改安全隐患6.3.3参与工程竣工验收6.4工程竣工后6.4.1监理单位对施工现场进行安全检查6.4.2对施工单位的安全生产情况进行评估第七条安全监理费用的约定7.1安全监理费用总额：万元7.2费用支付方式：按月支付7.3费用支付时间：每月末前支付当月监理费用第八条保密条款8.1保密信息范围8.1.1施工单位的技术秘密8.1.2监理单位的技术秘密8.1.3业主单位的商业秘密8.1.4合同内容及相关文件8.2保密责任8.2.1合同各方应妥善保管保密信息，不得泄露给任何第三方8.2.2合同各方应采取必要措施，防止保密信息被非法获取、使用或披露8.3违约责任8.3.1如一方违反保密义务，导致保密信息泄露，应承担相应的法律责任8.3.2受害方有权要求违约方承担相应的赔偿责任第九条合同变更和解除9.1变更条件9.1.1因不可抗力导致合同无法履行9.1.2合同签订后，法律法规或政策发生变化，影响合同履行9.2解除条件9.2.1一方严重违约，另一方有权解除合同9.2.2经合同各方协商一致，决定解除合同9.3变更或解除的程序9.3.1变更或解除合同需书面通知对方，并经双方签字确认9.3.2解除合同后，各方应按照合同约定处理剩余事宜第九条违约责任9.1施工单位违约责任9.1.1未按合同约定完成工程或未达到质量标准9.1.2违反安全规定，导致安全事故发生9.2监理单位违约责任9.2.1未按合同约定履行监理职责9.2.2提供虚假监理报告9.3业主单位违约责任9.3.1未按合同约定支付费用9.3.2干预监理单位正常工作第十条争议解决方式10.1争议解决方式选择10.1.1优先选择协商解决10.1.2协商不成，提交仲裁委员会仲裁10.2争议解决程序10.2.1双方协商达成一致，签订书面协议10.2.2协商不成，提交仲裁委员会10.3争议解决地点10.3.1仲裁地点：市仲裁委员会第十一条合同生效与终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章11.1.2合同内容完整、合法11.2合同终止条件11.2.1工程竣工验收合格11.2.2双方协商一致解除合同11.3合同解除后的处理11.3.1合同解除后，各方应按照合同约定处理剩余事宜11.3.2双方应相互配合，确保工程顺利交接第十二条其他约定12.1合同附件12.1.1安全监理规划12.1.2安全监理大纲12.1.3安全监理报告12.2通知与送达12.2.1通知应以书面形式发送，自发送之日起视为送达12.3合同语言12.3.1合同语言为中文12.4合同份数12.4.1合同一式肆份，合同各方各执壹份，具有同等法律效力12.5合同解释12.5.1合同的解释以中文为准，如有歧义，以合同各方协商一致为准第十三条合同签署13.1签署时间：二零二四年X月X日13.2签署地点：市区街道13.3签署人员13.3.1施工单位代表：[姓名]13.3.2监理单位代表：[姓名]13.3.3业主单位代表：[姓名]第十四条合同附件14.1安全监理规划14.2安全监理大纲14.3安全监理报告14.4其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的概念与范围15.1第三方的定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由合同双方一致同意介入合同关系，为合同履行提供专业服务或协助的独立第三方。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联方。15.2第三方介入的范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于项目管理、技术支持、咨询服务、风险评估、争议解决等。第十六条第三方介入的程序16.1第三方介入的同意16.1.1合同双方一致同意第三方介入，并签订相应的合作协议。16.1.2第三方介入需符合国家相关法律法规和行业标准。16.2第三方介入的协议16.2.1第三方介入协议应明确第三方的权利、义务、责任和费用等。16.2.2第三方介入协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。第十七条第三方的责任限额17.1第三方的责任限额17.1.1第三方因自身原因导致合同履行出现违约，应承担相应的违约责任。17.1.2第三方的责任限额由合同双方在第三方介入协议中约定。17.2责任限额的确定17.2.1责任限额应根据第三方的专业能力、服务内容、市场行情等因素确定。17.2.2责任限额不得低于合同总金额的一定比例。第十八条第三方的权利与义务18.1第三方的权利18.1.1第三方有权根据合同约定和合作协议，独立开展相关工作。18.1.2第三方有权要求合同双方提供必要的工作条件和支持。18.2第三方的义务18.2.1第三方应按照合同约定和合作协议，履行相应的职责。18.2.2第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保工作质量。第十九条第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与合同双方的关系19.1.1第三方与合同双方是独立的合同关系，各自承担相应的责任。19.1.2第三方不得干预合同双方的正常权利义务关系。19.2第三方与监理单位的关系19.2.1第三方作为监理单位的辅助力量，应服从监理单位的指导和监督。19.2.2第三方在监理单位的指导下开展工作，不得超越监理单位的职责范围。19.3第三方与施工单位的关系19.3.2第三方在施工过程中，应监督施工单位履行合同义务，确保工程质量。第二十条第三方介入的监督与协调20.1监督与协调机构20.1.1合同双方应设立专门的监督与协调机构，负责第三方介入的监督与协调工作。20.1.2监督与协调机构应由合同双方代表和相关专业人员组成。20.2监督与协调职责20.2.1监督与协调机构负责监督第三方的工作进度、质量和服务水平。20.2.2监督与协调机构负责协调第三方与合同双方的关系，确保合同履行。20.3监督与协调程序20.3.1监督与协调机构定期召开会议，讨论第三方介入的相关事宜。20.3.2监督与协调机构应建立完善的监督与协调记录，确保工作透明。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.安全监理规划详细要求：包括监理范围、监理目标、监理工作内容、监理程序、监理人员配备、监理设备等。说明：安全监理规划是监理单位开展安全监理工作的基础，应详细、具体、可操作。2.安全监理大纲详细要求：包括监理工作原则、监理方法、监理措施、监理报告格式等。说明：安全监理大纲是监理单位对安全监理工作的总体安排，应具有指导性和可操作性。3.安全监理报告4.施工单位安全管理制度详细要求：包括安全责任制、安全教育培训、安全检查、事故处理等。说明：施工单位安全管理制度是施工单位保证施工安全的基础，应符合国家相关法律法规和行业标准。5.业主单位安全管理制度详细要求：包括安全责任、安全检查、安全协调、安全监督等。说明：业主单位安全管理制度是业主单位对施工现场安全管理的规范，应确保施工现场安全。6.安全事故调查报告详细要求：包括事故原因分析、事故责任认定、事故处理建议等。7.安全教育培训记录详细要求：包括培训时间、培训内容、培训人员等。说明：安全教育培训记录是施工单位和监理单位对施工人员进行安全教育培训的记录，应确保施工人员具备必要的安全知识。8.安全检查记录详细要求：包括检查时间、检查内容、检查结果、整改措施等。说明：安全检查记录是监理单位对施工现场安全检查的记录，应确保及时发现和消除安全隐患。说明二：违约行为及责任认定：1.施工单位违约行为违约行为：未按合同约定完成工程或未达到质量标准。责任认定：施工单位应承担违约责任，包括但不限于赔偿业主单位损失、支付违约金等。示例：施工单位未按期完成工程，导致工程延期，应赔偿业主单位因延期造成的损失。2.监理单位违约行为违约行为：未按合同约定履行监理职责，提供虚假监理报告。责任认定：监理单位应承担违约责任，包括但不限于赔偿业主单位损失、支付违约金等。示例：监理单位未按期提交监理报告，导致业主单位无法及时了解工程进度，应赔偿业主单位损失。3.业主单位违约行为违约行为：未按合同约定支付费用，干预监理单位正常工作。责任认定：业主单位应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿监理单位损失等。示例：业主单位未按期支付监理费用，导致监理单位无法正常开展工作，应支付违约金。4.第三方违约行为违约行为：第三方因自身原因导致合同履行出现违约。责任认定：第三方应承担违约责任，包括但不限于赔偿合同双方损失、支付违约金等。示例：第三方在提供咨询服务时，因自身原因导致咨询报告存在重大错误，应赔偿合同双方损失。全文完。二零二四版建筑工程施工安全监理合同4本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.合同标的及工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程合同金额2.5工程建设工期3.监理职责与权限3.1监理单位职责3.2监理单位权限3.3监理单位义务4.工程施工安全管理4.1施工安全管理制度4.2施工安全检查与验收4.3施工安全事故处理5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额5.2费用支付方式5.3费用支付时间6.合同变更与解除6.1合同变更条件6.2合同解除条件6.3合同变更或解除程序7.违约责任7.1监理单位违约责任7.2施工单位违约责任7.3合同解除的违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决地点9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同终止程序10.其他约定事项10.1保密条款10.2不可抗力条款10.3合同附件11.合同附件11.1工程施工安全管理实施细则11.2监理单位资质证明文件11.3施工单位资质证明文件12.合同签署12.1合同签署日期12.2合同签署地点12.3合同签署代表13.合同附件清单13.1附件一：施工安全管理制度13.2附件二：施工安全检查记录表13.3附件三：施工安全事故报告表14.合同签署页14.1合同双方签署盖章14.2合同签署日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1监理单位名称：监理有限公司1.1.2施工单位名称：建筑有限公司1.2合同双方地址1.2.1监理单位地址：省市区路号1.2.2施工单位地址：省市区路号1.3合同双方法定代表人1.3.1监理单位法定代表人：1.3.2施工单位法定代表人：1.4合同双方联系方式1.4.1监理单位联系人：1.4.2监理单位联系电话：138xxxx56781.4.3施工单位联系人：赵六1.4.4施工单位联系电话：139xxxx56782.合同标的及工程概况2.1工程名称：住宅小区建设项目2.2工程地点：省市区2.3工程规模：总建筑面积约10万平方米，包含住宅、商业、地下车库等2.4工程合同金额：人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）2.5工程建设工期：自合同生效之日起，共计24个月3.监理职责与权限3.1监理单位职责3.1.1严格按照国家有关法律法规、工程建设强制性标准、设计文件和施工合同，对工程施工全过程进行监督检查3.1.2对施工单位的施工组织设计、施工方案、施工工艺、施工质量、施工进度、安全生产等方面进行监督检查3.1.3对施工单位的材料、构配件、设备等进行检验，确保其符合设计要求和标准3.1.4对施工单位的施工人员进行资质审核，确保其具备相应的施工能力3.2监理单位权限3.2.1对不符合设计要求、施工标准、安全规定的施工行为有权制止，并要求施工单位整改3.2.2对施工单位的施工质量、进度、安全等方面的问题有权提出整改意见3.2.3对施工单位的材料、构配件、设备等进行抽样检验，有权要求施工单位提供相关证明文件3.2.4对施工单位的施工人员进行资质审核，有权要求施工单位提供相关证明文件3.3监理单位义务3.3.1按照合同约定，提供合格的监理服务3.3.2对施工单位的施工质量、进度、安全等方面的问题，及时向建设单位报告3.3.3对施工单位的施工人员进行资质审核，确保其具备相应的施工能力3.3.4对施工单位的材料、构配件、设备等进行检验，确保其符合设计要求和标准4.工程施工安全管理4.1施工安全管理制度4.1.1施工单位应建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全职责4.1.2施工单位应制定安全生产规章制度，确保安全生产4.1.3施工单位应定期进行安全检查，及时发现和消除安全隐患4.2施工安全检查与验收4.2.1监理单位应定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时通知施工单位整改4.2.2施工单位应按照监理单位的要求进行整改，并及时报告整改情况4.2.3工程竣工验收时，监理单位应参与安全验收，确保工程安全4.3施工安全事故处理4.3.1施工单位应立即启动应急预案，组织救援和事故调查4.3.2监理单位应协助施工单位进行事故调查，并提出整改意见4.3.3事故处理结束后，施工单位应将事故调查报告报送监理单位和建设单位5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额：人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00）5.2费用支付方式5.2.1按照合同约定的支付比例和支付时间，分阶段支付监理费用5.2.2首付款：合同签订后5个工作日内支付监理费用总额的20%5.2.3进度款：每月支付监理费用总额的30%5.2.4竣工验收款：支付监理费用总额的20%5.2.5结算款：工程竣工验收合格后支付监理费用总额的30%5.3费用支付时间5.3.1首付款：合同签订后5个工作日内5.3.2进度款：每月15日前5.3.3竣工验收款：工程竣工验收合格后30日内5.3.4结算款：工程竣工验收合格后60日内6.合同变更与解除6.1合同变更条件6.1.1由于不可抗力导致合同无法履行6.1.2由于国家政策调整导致合同无法履行6.1.3由于合同双方协商一致6.2合同解除条件6.2.1由于一方违约导致合同无法履行6.2.2由于不可抗力导致合同无法履行6.2.3由于国家政策调整导致合同无法履行6.3合同变更或解除程序6.3.1合同变更或解除需经合同双方协商一致，并以书面形式通知对方6.3.2合同变更或解除后，双方应按照变更或解除后的合同约定履行义务8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1合同双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议8.1.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决8.2争议解决程序8.2.1双方应在争议发生后30日内提交争议解决申请8.2.2争议解决过程中，双方应继续履行合同义务，除非法院或仲裁机构另有裁定8.2.3争议解决过程中产生的费用由败诉方承担8.3争议解决地点8.3.1争议解决地点为合同签订地，即省市区9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.1.1合同双方签署盖章9.1.2合同经双方法定代表人或授权代表签字9.1.3合同已按照法律规定完成备案或登记手续9.2合同终止条件9.2.1合同约定的工程竣工验收合格9.2.2合同约定的监理服务期限届满9.2.3合同因双方协商一致解除9.2.4合同因不可抗力无法履行9.3合同终止程序9.3.1合同终止需双方书面确认9.3.2合同终止后，双方应进行工程结算9.3.3合同终止后，双方应办理合同解除手续10.其他约定事项10.1保密条款10.1.1双方对本合同内容以及合同履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务10.1.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后两年10.1.3违反保密义务的，应承担相应的法律责任10.2不可抗力条款10.2.1不可抗力包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等10.2.2发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失10.2.3因不可