2025年度消防工程施工安全监理服务合同3篇_第1页
2025年度消防工程施工安全监理服务合同3篇_第2页
2025年度消防工程施工安全监理服务合同3篇_第3页
2025年度消防工程施工安全监理服务合同3篇_第4页
2025年度消防工程施工安全监理服务合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩50页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度消防工程施工安全监理服务合同本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1监理单位名称1.2施工单位名称1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同期限第二条消防工程施工监理范围2.1监理项目概况2.2监理内容2.3监理工作标准2.4监理工作流程第三条监理服务费用3.1服务费用总额3.2费用支付方式3.3费用支付时间3.4费用调整条款第四条监理工作要求4.1监理人员资质4.2监理工作职责4.3监理工作纪律4.4监理工作记录第五条施工现场安全监理5.1安全监理范围5.2安全监理措施5.3安全事故处理5.4安全隐患排查第六条施工现场质量监理6.1质量监理范围6.2质量监理措施6.3质量事故处理6.4质量验收标准第七条技术交流与协调7.1技术交流方式7.2技术协调机制7.3技术问题解决7.4技术文件管理第八条信息报告与沟通8.1信息报告内容8.2信息报告方式8.3沟通渠道与频率8.4沟通内容与要求第九条合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同变更程序9.4合同解除程序第十条违约责任与争议解决10.1违约责任10.2争议解决方式10.3争议解决程序10.4争议解决地点第十一条合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除程序11.4合同终止程序第十二条合同履行与验收12.1合同履行要求12.2合同验收标准12.3合同验收程序12.4合同验收结果第十三条合同附件13.1合同附件清单13.2附件内容与格式13.3附件签订与生效第十四条其他约定事项14.1合同保密14.2合同履行地点14.3合同修改与补充14.4合同签订与生效第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1监理单位名称:消防工程监理有限公司1.2施工单位名称:建筑工程有限公司1.3合同签订日期:2025年3月1日1.4合同生效日期:合同签订之日起生效1.5合同期限:自合同生效之日起至2025年12月31日第二条消防工程施工监理范围2.1监理项目概况:本监理项目为大厦的消防工程施工,包括消防系统安装、调试、验收等全过程。2.2监理内容:2.2.1对消防工程施工现场进行日常巡查,确保施工符合消防规范要求。2.2.2对消防设备、材料进行检查,确保其质量符合国家标准。2.2.3监督施工单位进行消防系统调试,确保系统运行正常。2.2.4参与消防系统验收,提出验收意见。2.3监理工作标准:严格按照国家消防法规、标准和行业规范执行。2.4监理工作流程:2.4.1施工单位提交消防工程施工方案。2.4.2监理单位审核施工方案,提出修改意见。2.4.3施工单位按照监理意见修改施工方案。2.4.4监理单位对施工现场进行巡查,确保施工质量。2.4.5监理单位参与消防系统调试和验收。第三条监理服务费用3.1服务费用总额:人民币壹拾万元整(¥100,000.00)。3.2费用支付方式:按季度支付,每季度支付总额的1/4。3.3费用支付时间:每个季度末的10个工作日内支付。3.4费用调整条款:如国家相关政策调整,费用按比例相应调整。第四条监理工作要求4.2监理工作职责:4.2.1对消防工程施工现场进行监督检查。4.2.2对消防设备、材料进行检查,确保质量合格。4.2.3对施工过程中的问题提出整改意见。4.2.4参与消防系统调试和验收。4.3监理工作纪律:监理人员须遵守国家法律法规,恪守职业道德,保守商业秘密。4.4监理工作记录:监理人员须对日常工作进行详细记录,包括巡查记录、检查记录、整改记录等。第五条施工现场安全监理5.1安全监理范围:包括施工现场消防设施、施工人员安全意识、施工操作安全等。5.2安全监理措施:5.2.1对施工现场消防设施进行检查,确保其完好有效。5.2.2对施工人员进行安全教育和培训。5.2.3监督施工单位落实安全操作规程。5.2.4定期进行安全检查,发现问题及时整改。5.3安全事故处理:发生安全事故时,监理单位应立即上报,并协助施工单位进行事故调查和处理。5.4安全隐患排查:监理单位应定期对施工现场进行安全隐患排查,并及时向施工单位提出整改要求。第六条施工现场质量监理6.1质量监理范围:包括消防工程施工质量、消防设备质量、消防材料质量等。6.2质量监理措施:6.2.1对消防工程施工质量进行监督检查。6.2.2对消防设备、材料进行质量检查,确保其符合国家标准。6.2.3对施工过程中的质量问题提出整改意见。6.2.4参与消防系统验收,确保质量合格。6.3质量事故处理:发生质量事故时,监理单位应立即上报,并协助施工单位进行事故调查和处理。6.4质量验收标准:严格按照国家消防法规、标准和行业规范执行。第八条信息报告与沟通8.1信息报告内容:8.1.1施工进度报告,包括工程进度、质量情况、安全状况等。8.1.2设备、材料采购报告,包括采购清单、质量证明、价格等。8.1.3消防系统调试报告,包括调试过程、结果、存在问题等。8.1.4验收报告,包括验收过程、结果、存在问题等。8.2信息报告方式:8.2.1以书面形式定期提交报告。8.2.2通过电子邮件或项目管理软件实时更新信息。8.3沟通渠道与频率:8.3.1定期召开项目协调会议,每月至少一次。8.3.2需要时,可随时通过电话、邮件等方式进行沟通。8.4沟通内容与要求:8.4.1沟通内容应真实、准确、完整。8.4.2双方应保持沟通渠道畅通,及时响应对方的需求。第九条合同变更与解除9.1合同变更条件:9.1.1国家政策、法规、标准发生变化,影响合同执行的。9.1.2由于不可抗力因素导致合同无法继续执行的。9.2合同解除条件:9.2.1双方协商一致解除合同的。9.2.2一方严重违约,经另一方书面通知后,违约方在合理期限内仍未纠正的。9.3合同变更程序:9.3.1双方协商一致后,以书面形式签署变更协议。9.3.2变更协议作为合同附件,与原合同具有同等法律效力。9.4合同解除程序:9.4.1提出解除合同的一方应以书面形式通知另一方。9.4.2解除合同后,双方应按照协议处理剩余事项。第十条违约责任与争议解决10.1违约责任:10.1.1监理单位未履行监理职责,导致工程质量、安全事故的,应承担相应责任。10.1.2施工单位未按照监理要求施工,导致工程质量、安全事故的,应承担相应责任。10.2争议解决方式:10.2.1双方协商解决。10.2.2协商不成的,提交合同签订地人民法院诉讼解决。10.3争议解决程序:10.3.1双方应在争议发生后30日内协商解决。10.3.2协商不成的,任何一方均可向人民法院提起诉讼。10.4争议解决地点:合同签订地人民法院。第十一条合同解除与终止11.1合同解除条件:11.1.1双方协商一致解除合同的。11.1.2一方严重违约,经另一方书面通知后,违约方在合理期限内仍未纠正的。11.2合同终止条件:11.2.1合同期限届满。11.2.2合同解除。11.3合同解除程序:11.3.1提出解除合同的一方应以书面形式通知另一方。11.3.2解除合同后,双方应按照协议处理剩余事项。11.4合同终止程序:11.4.1合同期限届满后,合同自动终止。11.4.2合同解除后,合同终止。第十二条合同履行与验收12.1合同履行要求:12.1.1双方应按照合同约定履行各自义务。12.1.2双方应积极配合,确保合同顺利履行。12.2合同验收标准:12.2.1合同约定的消防工程应达到国家规定的消防验收标准。12.2.2消防工程验收合格后,双方共同签署验收报告。12.3合同验收程序:12.3.1施工单位提交消防工程验收申请。12.3.2监理单位对验收申请进行审核,提出验收意见。12.3.3双方共同参与消防工程验收,签署验收报告。第十三条合同附件13.1合同附件清单:13.1.1消防工程施工图纸。13.1.2消防设备、材料清单。13.1.3施工单位资质证明。13.1.4监理单位资质证明。13.2附件内容与格式:13.2.1附件内容应真实、完整、准确。13.2.2附件格式应符合国家相关标准。13.3附件签订与生效:13.3.1附件作为合同组成部分,与合同具有同等法律效力。13.3.2附件签订后,双方应妥善保管。第二部分:第三方介入后的修正第十四条第三方介入的概述14.1定义:14.1.1第三方指在合同履行过程中,由甲乙双方同意介入的,与合同直接相关但不属于甲乙双方的独立第三方实体或个人。14.1.2第三方可以包括但不限于中介机构、咨询顾问、检测机构、专家评审组等。14.2第三方介入的目的:14.2.1提高工作效率。14.2.2保证工程质量。14.2.3促进合同履行。第十五条第三方介入的条件15.1.1甲乙双方书面同意。15.1.2第三方具备相应的资质和能力。15.1.3第三方的介入不违反国家法律法规和合同约定。第十六条第三方介入的流程16.1.1第三方的介入范围和职责。16.1.2第三方的费用及支付方式。16.1.3第三方的介入时间及期限。16.2第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订补充协议,明确各方权利义务。第十七条第三方的责任限额17.1第三方的责任限额由甲乙双方在补充协议中约定,具体包括:17.1.1第三方因自身原因导致的损失,由第三方承担。17.1.2第三方因甲乙双方违反合同约定导致的损失,由责任方承担。17.1.3第三方因不可抗力导致的损失,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任。第十八条第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方的责任划分:18.1.1第三方应按照补充协议和甲方的要求,履行其职责。18.1.2甲方应向第三方提供必要的工作条件和信息支持。18.1.3甲方对第三方的行为承担监督责任。18.2第三方与乙方的责任划分:18.2.1第三方应按照补充协议和乙方的要求,履行其职责。18.2.2乙方应向第三方提供必要的工作条件和信息支持。18.2.3乙方对第三方的行为承担监督责任。18.3第三方与监理单位的责任划分:18.3.1监理单位应监督第三方的行为,确保其工作符合合同要求。18.3.2第三方应接受监理单位的监督,配合其工作。18.3.3第三方与监理单位之间产生的争议,应通过协商解决,协商不成的,提交合同签订地人民法院诉讼解决。第十九条第三方介入的变更和解除19.1第三方介入的变更:19.1.1第三方介入的变更需经甲乙双方书面同意。19.1.2变更后的补充协议作为合同附件,与原合同具有同等法律效力。19.2第三方介入的解除:19.2.1第三方介入的解除需经甲乙双方书面同意。19.2.2解除后的补充协议作为合同附件,与原合同具有同等法律效力。第二十条第三方的保密义务20.1第三方在合同履行过程中,应遵守保密义务,不得泄露甲乙双方的商业秘密和技术秘密。20.2第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.消防工程施工图纸详细要求:图纸应包含工程平面图、系统图、设备布置图等,符合国家相关标准。说明:图纸是施工和监理的重要依据,需清晰、准确。2.消防设备、材料清单详细要求:清单应包括设备名称、型号、规格、数量、品牌、产地等,确保设备质量。说明:清单是验收和监督设备采购的重要依据。3.施工单位资质证明详细要求:证明文件应包括营业执照、资质证书、安全生产许可证等,证明施工单位具备相应资质。说明:资质证明是确认施工单位能力的重要文件。4.监理单位资质证明详细要求:证明文件应包括营业执照、资质证书、安全生产许可证等,证明监理单位具备相应资质。说明:资质证明是确认监理单位能力的重要文件。5.施工单位安全生产责任书详细要求:责任书应明确施工单位在安全生产方面的责任和义务。说明:责任书是保障施工安全的重要文件。6.监理单位监理责任书详细要求:责任书应明确监理单位在监理过程中的责任和义务。说明:责任书是保障监理质量的重要文件。7.消防工程验收报告详细要求:报告应包含验收过程、结果、存在问题及整改措施等。说明:验收报告是确认消防工程是否符合标准的重要文件。8.第三方介入协议详细要求:协议应明确第三方的介入范围、职责、费用及期限等。说明:协议是明确第三方责任和义务的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.施工单位违约行为:1.1未按期完成工程进度。1.2使用不合格的消防设备、材料。1.3施工过程中发生安全事故。1.4未按监理要求整改问题。责任认定标准:根据合同约定,施工单位应承担相应的违约责任,包括赔偿损失、支付违约金等。2.监理单位违约行为:2.1未履行监理职责,导致工程质量、安全事故。2.2未按时提交监理报告。2.3收受贿赂,泄露商业秘密。2.4未按合同约定进行验收。责任认定标准:根据合同约定,监理单位应承担相应的违约责任,包括赔偿损失、支付违约金等。3.第三方违约行为:3.1未按协议约定履行职责。3.2泄露商业秘密。3.3未按时提交报告或数据。3.4收受贿赂。责任认定标准:根据协议约定,第三方应承担相应的违约责任,包括赔偿损失、支付违约金等。示例说明:1.施工单位未按期完成工程进度,导致工期延误。根据合同约定,施工单位应赔偿甲方因工期延误造成的损失,并支付违约金。2.监理单位未履行监理职责,导致工程质量不合格。根据合同约定,监理单位应承担相应的违约责任,包括赔偿甲方因工程质量不合格造成的损失,并支付违约金。3.第三方未按协议约定履行职责,导致验收工作延误。根据协议约定,第三方应赔偿甲方因验收工作延误造成的损失,并支付违约金。全文完。2025年度消防工程施工安全监理服务合同1合同目录第一章合同概述1.1合同订立依据1.2合同双方基本信息1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同终止条件1.6合同履行期限1.7合同保密条款第二章服务范围2.1消防工程施工监理服务2.2安全监理服务内容2.3服务区域及范围2.4服务期限及进度安排2.5服务人员配备及资质要求第三章服务标准3.1施工现场安全管理要求3.2施工现场消防安全要求3.3施工现场应急救援预案3.4施工现场安全检查及验收标准3.5施工现场安全教育培训第四章服务费用4.1服务费用总额4.2费用支付方式及时间4.3费用调整及支付条件4.4逾期支付违约责任4.5费用结算及审计第五章服务交付5.1服务交付时间及地点5.2服务交付方式5.3服务交付验收标准5.4服务交付后的维护及保修第六章监理责任与义务6.1监理单位责任6.2监理人员责任6.3监理单位义务6.4监理人员义务6.5监理单位与监理人员责任追究第七章合同变更与解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件7.3合同变更与解除程序7.4合同变更与解除后的处理第八章违约责任8.1违约行为及认定8.2违约责任承担方式8.3违约金计算及支付8.4违约赔偿范围及计算第九章争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序9.4争议解决费用承担第十章合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止程序10.4合同解除与终止后的处理第十一章附件11.1附件一:消防工程施工监理服务细则11.2附件二:消防安全管理制度11.3附件三:应急救援预案11.4附件四:服务费用清单第十二章合同签订与生效12.1合同签订程序12.2合同生效条件12.3合同备案及公告第十三章其他约定13.1通知方式及送达13.2合同附件13.3合同解释及适用法律13.4合同生效日期及有效期第十四章合同份数及保管14.1合同份数14.2合同保管及送达合同编号_________第一章合同概述1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》等相关法律法规及政策规定订立。1.2合同双方基本信息甲方(委托方):(单位名称)地址:(详细地址)联系人:(联系人姓名)联系电话:(联系电话)乙方(监理方):(单位名称)地址:(详细地址)联系人:(联系人姓名)联系电话:(联系电话)1.3合同签订日期本合同签订日期为____年____月____日。1.4合同生效日期本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。1.5合同终止条件合同终止条件包括但不限于:合同履行完毕、合同解除、合同无效、合同终止等。1.6合同履行期限本合同履行期限为____年,自____年____月____日起至____年____月____日止。1.7合同保密条款双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。第二章服务范围2.1消防工程施工监理服务乙方负责对甲方消防工程施工过程中的安全管理进行全程监理。2.2安全监理服务内容a.对施工图纸进行审查,确保符合消防安全要求;b.对施工现场进行定期检查,发现安全隐患及时报告甲方;c.对施工过程中的消防安全措施进行监督;d.对施工过程中的安全事故进行调查和处理。2.3服务区域及范围乙方负责对甲方指定的消防工程施工现场进行安全监理。2.4服务期限及进度安排乙方应在合同约定的服务期限内,按照甲方要求完成各项监理工作。2.5服务人员配备及资质要求乙方应配备具备相应资质的专业监理人员,并确保其具备消防安全管理能力。第三章服务标准3.1施工现场安全管理要求乙方应按照国家有关消防安全法规和标准,对施工现场进行安全管理。3.2施工现场消防安全要求乙方应确保施工现场消防安全措施落实到位,包括但不限于消防设施、消防通道、消防安全标志等。3.3施工现场应急救援预案乙方应制定应急救援预案,并定期组织演练。3.4施工现场安全检查及验收标准乙方应按照合同约定,对施工现场进行定期安全检查,并按照相关标准进行验收。3.5施工现场安全教育培训乙方应组织施工人员进行消防安全教育培训,提高其消防安全意识。第四章服务费用4.1服务费用总额本合同服务费用总额为人民币____元。4.2费用支付方式及时间甲方应按照合同约定的时间和方式支付服务费用。4.3费用调整及支付条件合同履行期间,如遇国家政策调整、市场价格波动等情况,经双方协商一致,可对服务费用进行调整。4.4逾期支付违约责任甲方逾期支付服务费用的,应向乙方支付_____%的滞纳金。4.5费用结算及审计双方应按照合同约定进行费用结算,如有争议,可委托第三方进行审计。第五章服务交付5.1服务交付时间及地点乙方应在合同约定的服务期限内,将监理服务交付给甲方。5.2服务交付方式乙方应通过书面报告、现场检查、会议沟通等方式向甲方提供监理服务。5.3服务交付验收标准甲方应按照合同约定对乙方提供的服务进行验收。5.4服务交付后的维护及保修乙方应在服务交付后,按照合同约定对监理服务进行维护和保修。第六章监理责任与义务6.1监理单位责任乙方应按照合同约定,对甲方消防工程施工过程中的安全管理进行全面监理。6.2监理人员责任监理人员应具备相应的专业知识和技能,认真履行监理职责。6.3监理单位义务乙方应确保监理人员按时到场,提供必要的工作条件。6.4监理人员义务监理人员应遵守国家法律法规和职业道德,保守商业秘密。6.5监理单位与监理人员责任追究乙方及监理人员因违约行为造成甲方损失的,应承担相应的法律责任。第八章违约责任8.1违约行为及认定合同双方应严格履行合同义务,如一方违反合同约定,应视为违约行为。8.2违约责任承担方式违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.3违约金计算及支付违约金的计算方式及支付标准应在合同中明确约定。8.4违约赔偿范围及计算违约赔偿范围包括直接损失和间接损失,计算方式应在合同中明确约定。第九章争议解决9.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构如双方同意,可约定仲裁机构解决争议。9.3争议解决程序争议解决程序应在争议发生前或发生后约定。9.4争议解决费用承担争议解决费用由败诉方承担,或按双方协商结果承担。第十章合同解除与终止10.1合同解除条件合同解除条件包括但不限于:一方违约、不可抗力、合同约定的解除条件等。10.2合同终止条件合同终止条件包括但不限于:合同履行完毕、合同解除、合同无效等。10.3合同解除与终止程序合同解除与终止程序应在合同中明确约定。10.4合同解除与终止后的处理合同解除或终止后,双方应按照合同约定处理相关事宜。第十一章附件11.1附件一:消防工程施工监理服务细则11.2附件二:消防安全管理制度11.3附件三:应急救援预案11.4附件四:服务费用清单第十二章合同签订与生效12.1合同签订程序合同签订程序应包括合同起草、双方协商、签字盖章等环节。12.2合同生效条件合同经双方签字(或盖章)后生效。第十三章其他约定13.1通知方式及送达通知应以书面形式进行,可以通过邮寄、传真、电子邮件等方式送达。13.2合同附件合同附件作为合同组成部分,具有同等法律效力。13.3合同解释及适用法律合同解释应遵循公平、诚实信用的原则,适用中华人民共和国法律。13.4合同生效日期及有效期合同生效日期为双方签字(或盖章)之日起,合同有效期为____年。第十四章合同份数及保管14.1合同份数本合同一式____份,甲乙双方各执____份。14.2合同保管及送达合同双方应妥善保管合同文本,并确保合同送达至指定人员。甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________甲方(签字):____________________乙方(签字):____________________日期:____________________日期:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1项目决策权甲方在消防工程施工过程中拥有最终决策权,包括但不限于工程进度、变更设计、施工材料选择等。1.2乙方配合义务乙方应积极配合甲方的决策,并在甲方的指导下开展监理工作。1.3项目变更管理如因设计变更、政策调整等原因导致项目变更,甲方应提前通知乙方,并协商确定变更方案。1.4项目进度管理甲方应制定项目进度计划,并定期向乙方提供进度报告。乙方应根据甲方提供的进度计划进行监理工作。1.5甲方责任甲方应确保施工现场的消防安全设施符合国家标准,并为乙方提供必要的工作条件。1.6甲方违约责任如甲方违反合同约定,导致乙方无法正常履行监理职责,甲方应承担相应的违约责任。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1监理主导权乙方在消防工程施工过程中拥有监理主导权,包括但不限于现场安全检查、隐患整改、施工验收等。2.2甲方配合义务甲方应积极配合乙方的监理工作,及时提供所需资料和协助。2.3施工方案审批乙方有权对施工方案进行审查,并提出修改意见。甲方应按照乙方的要求对施工方案进行修改。2.4乙方责任乙方应确保监理工作的质量和效果,对施工现场的消防安全进行全面监督。2.5乙方违约责任如乙方违反合同约定,导致工程质量和安全受到影响,乙方应承担相应的违约责任。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1中介机构职责第三方中介机构负责协调甲乙双方的关系,监督合同履行情况,并协助解决争议。3.2中介机构费用中介机构费用由甲乙双方按比例承担。3.3中介机构违约责任如中介机构违反合同约定,导致合同履行受阻,中介机构应承担相应的违约责任。3.4中介机构独立性中介机构应保持独立性,公正、客观地处理甲乙双方的争议。3.5中介机构保密义务中介机构对合同内容和双方商业秘密负有保密义务。3.6中介机构更换如中介机构无法继续履行职责,甲乙双方可协商更换中介机构。3.7中介机构责任追究如中介机构在履行职责过程中出现过错,导致合同履行受阻或造成损失,甲乙双方可追究中介机构的责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:消防工程施工监理服务细则2.附件二:消防安全管理制度3.附件三:应急救援预案4.附件四:服务费用清单5.附件五:第三方中介机构资质证明6.附件六:甲方项目进度计划7.附件七:施工方案及变更记录8.附件八:监理报告及验收记录二、违约行为及认定:1.一方未按合同约定履行支付义务。2.一方未按合同约定履行监理或施工职责。3.一方未按合同约定履行保密义务。4.一方未按合同约定履行争议解决义务。违约行为的认定依据合同约定和法律法规。三、法律名词及解释:1.合同法:调整平等主体之间合同关系的法律规范。2.消防法:调整消防安全管理、消防设施、火灾事故调查处理等方面的法律规范。3.违约:指合同当事人未履行合同义务的行为。4.滞纳金:指当事人未按约定支付款项时应向对方支付的利息。5.仲裁:指双方约定由第三方仲裁机构对争议进行裁决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按时支付费用。解决办法:甲方应按合同约定支付费用,如逾期支付,应按合同约定支付滞纳金。2.问题:乙方未按时提交监理报告。解决办法:乙方应按合同约定提交监理报告,如逾期提交,应承担相应的违约责任。3.问题:中介机构未公正处理争议。解决办法:双方可向法院提起诉讼,请求法院判决。五、所有应用场景:1.消防工程施工过程中需要进行安全监理的项目。2.需要第三方中介机构协调合同履行和争议解决的项目。3.需要明确合同双方权利义务,保障消防安全的项目。全文完。2025年度消防工程施工安全监理服务合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________2.乙方:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________3.其他相关方:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________二、合同前言2.1背景2.2目的本合同旨在明确合同双方在消防工程施工安全监理服务过程中的权利、义务、责任以及合同履行条件,确保消防工程施工安全监理工作的顺利进行。三、定义与解释3.1专业术语1.消防工程施工:指在建筑物、构筑物及其附属设施中,按照消防设计要求进行的施工活动。2.安全监理:指在消防工程施工过程中,对施工安全进行监督、检查、指导、协调和服务的活动。3.2关键词解释1.合同双方:指本合同中的甲方、乙方以及其他相关方。2.施工单位:指承担消防工程施工任务的单位。3.监理单位:指承担消防工程施工安全监理任务的单位。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定提供消防工程施工安全监理服务。2.甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用。3.甲方应配合乙方完成监理工作,提供必要的资料和条件。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权按照合同约定收取监理费用。2.乙方应按照合同约定提供消防工程施工安全监理服务,确保施工安全。3.乙方应定期向甲方汇报监理工作情况。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至消防工程施工安全监理工作完成之日止。5.2合同履行地点消防工程施工现场。5.3合同履行方式乙方按照合同约定,对消防工程施工进行安全监理,确保施工安全。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.合同履行完毕;2.双方协商一致解除合同;3.发生不可抗力,导致合同无法履行。6.3终止程序1.发生终止条件之一时,一方应书面通知另一方;2.双方应在接到通知之日起15日内,共同确认终止合同。6.4终止后果1.合同终止后,双方应按照合同约定进行结算;2.合同终止后,双方应妥善处理合同终止后的遗留问题。合同编号_________七、费用与支付7.1费用构成1.监理服务费:根据消防工程施工规模和监理工作量,经双方协商确定的监理服务费。2.人员费用:监理人员工资、差旅费、住宿费等相关费用。3.差错赔偿费:因乙方监理责任导致工程安全事故,乙方应承担的赔偿费用。4.其他费用:根据合同约定,双方协商一致的其他费用。7.2支付方式1.预付款:合同签订后5个工作日内,甲方支付监理服务费的30%作为预付款。2.进度款:监理工作完成后,甲方根据监理工作进度支付监理服务费的60%。3.尾款:监理工作全部完成后,甲方支付监理服务费的10%作为尾款。7.3支付时间1.预付款:合同签订后5个工作日内支付。2.进度款:监理工作完成后15个工作日内支付。3.尾款:监理工作全部完成后30个工作日内支付。7.4支付条款1.甲方应按照约定的支付方式和时间向乙方支付费用。2.乙方应在收到甲方支付的费用后,向甲方开具相应的发票。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付费用的,应向乙方支付违约金,违约金为应付未付款的千分之五。2.甲方未按约定提供资料和条件的,应承担相应的责任。8.2乙方违约1.乙方未按约定提供监理服务的,应向甲方支付违约金,违约金为监理服务费的百分之十。2.乙方因监理责任导致工程安全事故的,应承担相应的赔偿责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金和赔偿金额的具体数额由双方协商确定。2.赔偿方式为货币支付。九、保密条款9.1保密内容1.甲方提供的工程资料、图纸、技术参数等。2.乙方在监理过程中获取的甲方商业秘密。9.2保密期限本合同签订之日起至合同终止后三年内。9.3保密履行方式1.双方应严格遵守保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。2.双方应采取必要的保密措施,确保保密内容的安全。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后,因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同履行不能或履行困难的情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.政府行为:政策调整、法律法规变化等。3.社会异常事件:罢工、暴乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方。2.双方应尽力减轻不可抗力事件的影响。3.不可抗力事件导致合同无法履行的,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.政府行为:政策调整、法律法规变化等。3.社会异常事件:罢工、暴乱等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼1.协商不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.双方同意提交仲裁委员会仲裁的,应按照《中华人民共和国仲裁法》的规定办理。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让合同权利和义务。12.2不得转让的情形1.合同涉及国家秘密或商业秘密。2.合同约定不得转让的其他情形。合同编号_________十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对消防工程施工安全监理服务的最终决定权。2.乙方保留对消防工程施工安全监理服务的专业指导和监督权。13.2特殊权力保留1.乙方保留在发现安全隐患时,立即暂停施工并提出整改要求的权力。2.甲方保留在紧急情况下,对施工进度和安全进行临时调整的权力。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序合同的修改和补充应经双方协商一致,并以书面形式进行。14.2修改和补充效力经双方签字确认的合同修改和补充具有同等法律效力,与本合同具有同等约束力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应就消防工程施工安全监理服务事项进行密切沟通和协作。2.双方应共同确保消防工程施工安全监理服务的质量和效率。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开会议,讨论和解决消防工程施工安全监理服务中的问题。2.双方应通过书面或口头方式及时通报相关信息。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成合同双方之间关于消防工程施工安全监理服务的完整协议,任何口头或书面陈述均不构成对本合同的修改。16.3增减条款本合同条款的增减,应经双方协商一致,并以书面形式修改。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):签字:____________________日期:____________________乙方(盖章):签字:____________________日期:____________________其他相关方(如有):签字:____________________日期:____________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.消防工程施工安全监理服务方案2.消防工程施工图纸及技术参数3.甲方提供的工程资料及文件4.双方协商确定的监理服务费用明细5.双方签订的合同修改和补充协议6.争议解决过程中的相

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论