住宅小区景观围墙施工协议

住宅小区景观围墙施工协议合同编号：__________鉴于甲方为住宅小区的开发商，需要对小区进行景观围墙的施工，乙方具有相应的施工能力和经验，愿意承担该工程的施工。双方经协商，达成如下协议：第一条工程内容1.1本工程的施工内容为住宅小区的景观围墙，具体施工范围和施工内容详见附件一。1.2乙方应当按照甲方的要求，完成景观围墙的施工，并保证施工质量符合国家相关法律法规和行业标准。第二条工程质量2.1乙方应当按照约定的施工标准进行施工，确保工程质量。2.2乙方应当在使用材料、施工工艺等方面符合国家相关法律法规和行业标准。2.3工程验收合格后，乙方应当承担一定的质保期责任，具体质保期和质保内容详见附件二。第三条工程进度3.1乙方应当按照约定的施工进度进行施工，确保工程按时完成。3.2如乙方因自身原因导致工程进度延误，乙方应当承担相应的违约责任。第四条工程价款4.1乙方向甲方提供的工程价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2乙方应当向甲方提供合法的税务发票。第五条付款方式5.1甲方支付工程价款的方式分为三次，具体支付方式和支付时间详见附件三。5.2乙方应当按照约定的时间和方式提供工程进度报告，甲方根据工程进度报告进行付款。第六条违约责任6.1如乙方未按照约定标准完成施工，甲方有权要求乙方返工，乙方应当承担返工费用。6.2如乙方未按照约定进度进行施工，甲方有权要求乙方支付违约金，具体违约金计算方式详见附件四。6.3如甲方未按照约定时间支付工程价款，甲方应当支付乙方违约金，具体违约金计算方式详见附件四。第七条争议解决7.1对于因本协议产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交__________仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。7.2仲裁费用由败诉方承担。第八条其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.附件一：景观围墙施工范围和内容2.附件二：工程质量标准及质保期3.附件三：工程进度报告及付款方式4.附件四：违约金计算方式二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的施工标准进行施工，或施工质量不符合国家相关法律法规和行业标准。2.乙方未按照约定的工程进度进行施工，导致工程进度延误。3.甲方未按照约定时间支付工程价款。4.甲方未按照约定方式进行付款。5.因甲方原因导致工程无法正常进行，或甲方未能履行合同约定的其他义务。三、法律名词及解释：1.甲方：指住宅小区的开发商。2.乙方：指承担景观围墙施工的单位。3.工程价款：指乙方完成景观围墙施工后，甲方应支付给乙方的费用。4.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应支付给对方的赔偿金。5.质保期：指工程验收合格后，乙方对工程承担质量保证的时间期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，并向甲方支付违约金。2.施工质量问题：乙方应按照约定标准进行施工，如出现质量问题，乙方应负责返工并承担相应费用。3.付款问题：甲方应按照约定时间和方式支付工程价款，如未按时支付，应支付违约金。4.工程变更：如甲方要求变更工程内容或范围，双方应签订补充协议，并明确变更后的工程价款、进度等相关事项。5.争议解决：双方应通过友好协商解决争议，协商不成的，任何一方均有权将争议提交仲裁委员会仲裁。五、所有应用场景：本合同适用于住宅小区景观围墙的施工，适用于甲方为住宅小区开发商，乙方为具有相应施工能力和经验的施工单位的情况。