




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度新能源汽车充电设施建设项目施工安装合同本合同目录一览一、合同基本信息1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方当事人5.项目名称6.项目地点7.项目投资方8.项目施工方二、项目概况1.项目规模2.项目工期3.项目质量要求4.项目安全要求5.项目环保要求三、施工内容1.充电桩安装1.1充电桩类型1.2充电桩数量1.3充电桩安装位置2.辅助设施安装2.1辅助设施类型2.2辅助设施数量2.3辅助设施安装位置四、施工进度计划1.施工阶段划分2.各阶段施工时间安排3.施工节点及验收标准五、质量保证1.施工材料质量要求2.施工过程质量要求3.质量验收标准4.质量责任六、安全保证1.施工安全措施2.安全责任3.事故处理七、环保措施1.施工过程中环保要求2.环保设施3.环保责任八、合同价款及支付方式1.合同价款构成2.支付进度安排3.支付方式及期限九、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约赔偿十、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除与终止的程序十一、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决费用十二、合同生效及其他1.合同生效条件2.合同变更3.合同解除4.合同终止5.合同附件十三、合同签署1.合同签署日期2.合同签署地点3.合同签署人十四、其他约定事项第一部分:合同如下:第一条合同基本信息1.合同名称:二零二四年度新能源汽车充电设施建设项目施工安装合同2.合同编号:ZJNCS2024013.合同签订日期:2024年1月1日4.合同双方当事人:4.1投资方:新能源科技有限公司4.2施工方:建筑工程有限公司5.项目名称:市新能源汽车充电设施建设项目6.项目地点:市区街道7.项目投资方:新能源科技有限公司8.项目施工方:建筑工程有限公司第二条项目概况1.项目规模:共计安装充电桩100台,其中快充桩80台,慢充桩20台。2.项目工期:自合同签订之日起6个月内完成全部施工安装工作。3.项目质量要求:符合国家相关标准及行业标准,确保充电设施安全、稳定、高效运行。4.项目安全要求:严格遵守国家及地方安全生产法规,确保施工过程中人员安全。5.项目环保要求:采取有效措施,确保施工过程中不产生环境污染。第三条施工内容1.充电桩安装1.1充电桩类型:采用符合国家标准的交流充电桩和直流充电桩。1.2充电桩数量:共计100台,其中交流充电桩80台,直流充电桩20台。1.3充电桩安装位置:根据项目地点规划,合理布局充电桩安装位置。2.辅助设施安装2.1辅助设施类型:包括充电桩配电箱、电缆、接地线等。2.2辅助设施数量:根据充电桩数量及安装位置确定。2.3辅助设施安装位置:与充电桩安装位置一致。第四条施工进度计划1.施工阶段划分:分为施工准备、主体施工、验收阶段。2.各阶段施工时间安排:2.1施工准备阶段:1个月2.2主体施工阶段:4个月2.3验收阶段:1个月3.施工节点及验收标准:详见附件一《施工进度计划及验收标准》。第五条质量保证1.施工材料质量要求:选用优质材料,符合国家及行业标准。2.施工过程质量要求:严格按照施工规范和操作流程进行施工。3.质量验收标准:参照国家及行业标准,确保施工质量。4.质量责任:施工方对施工质量承担全部责任。第六条安全保证1.施工安全措施:制定详细的施工安全方案,确保施工安全。2.安全责任:施工方对施工安全承担全部责任。3.事故处理:发生安全事故,立即启动应急预案,及时上报并处理。第七条环保措施1.施工过程中环保要求:遵守国家及地方环保法规,采取有效措施,降低施工过程中的环境污染。2.环保设施:配备必要的环保设施,如除尘设备、噪声控制设备等。3.环保责任:施工方对施工过程中的环境污染承担全部责任。第八部分:合同价款及支付方式1.合同价款构成:1.1充电桩安装及辅助设施费用1.2人工费用1.3材料费用1.4施工机械费用1.5环保及安全措施费用1.6不可预见费用2.支付进度安排:2.1施工准备阶段:支付合同总价的10%2.2主体施工阶段:每完成20%的工程量支付5%,共支付合同总价的50%2.3验收阶段:支付合同总价的30%,剩余10%作为质保金,质保期满后无质量问题退还3.支付方式及期限:3.1支付方式:银行转账3.2付款期限:每个支付节点后10个工作日内支付第九部分:违约责任1.违约情形:1.1施工方未按时完成工程1.2施工质量不符合约定标准1.3施工过程中发生安全事故1.4施工过程中违反环保法规2.违约责任:2.1施工方未按时完成工程,每逾期一天,支付合同总价的1%作为违约金2.2施工质量不符合约定标准,由施工方无条件返工,并承担由此产生的费用2.3施工过程中发生安全事故,施工方承担全部责任2.4施工过程中违反环保法规,施工方承担相应法律责任3.违约赔偿:3.1双方协商解决3.2协商不成,依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼第十部分:合同解除与终止1.合同解除条件:1.1投资方未按约定支付工程款1.2施工方严重违反合同约定1.3因不可抗力导致合同无法履行2.合同终止条件:2.1合同约定的工程全部完成2.2双方协商一致2.3合同约定的其他终止条件3.合同解除与终止的程序:3.1提出解除或终止合同的一方应提前30日书面通知对方3.2双方协商确定解除或终止合同的具体事宜3.3解除或终止合同后,双方应办理相关手续第十一部分:争议解决1.争议解决方式:1.1协商1.2仲裁1.3诉讼2.争议解决机构:2.1仲裁委员会2.2人民法院3.争议解决费用:3.1协商解决:由双方共同承担3.2仲裁或诉讼:由败诉方承担第十二部分:合同生效及其他1.合同生效条件:1.1双方签字盖章1.2政府相关部门审批2.合同变更:2.1双方协商一致2.2依法变更3.合同解除:3.1双方协商一致3.2依法解除4.合同终止:4.1合同约定的工程全部完成4.2双方协商一致4.3依法终止第十三部分:合同签署1.合同签署日期:2024年1月1日2.合同签署地点:市区街道3.合同签署人:3.1投资方代表:(签字)3.2施工方代表:(签字)第十四部分:其他约定事项1.本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。3.本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1本合同所称第三方,是指除合同双方当事人(甲、乙方)以外的,在合同履行过程中可能介入的任何个人、法人或其他组织。1.2第三方介入包括但不限于中介方、监理方、检测机构、咨询机构、保险公司等。第二条第三方介入的引入2.1第三方介入应经甲、乙双方协商一致,并在合同中明确约定。2.2引入第三方介入的目的是为了确保合同履行过程中的公正、公平、公开,提高合同履行的效率和质量。第三条第三方介入的职责和权利3.1第三方介入的职责:3.1.1监督合同的履行情况,确保合同条款得到遵守。3.1.2对合同履行过程中的问题提出建议或解决方案。3.1.3对合同履行过程中的争议进行调解或仲裁。3.1.4对合同履行过程中的质量问题进行检测和评估。3.2第三方介入的权利:3.2.1获取合同履行过程中的相关信息。3.2.2对合同履行过程中的问题进行必要的调查和取证。3.2.3要求甲、乙双方提供必要的文件和资料。3.2.4根据合同约定,对甲、乙双方进行必要的监督和指导。第四条第三方介入的介入程序4.1第三方介入的介入程序如下:4.1.1双方协商确定第三方介入的必要性和具体方式。4.1.2双方共同签署《第三方介入协议》,明确第三方的职责、权利和义务。4.1.3第三方根据《第三方介入协议》的要求,开始履行其职责。第五条第三方介入的责任限额5.1第三方介入的责任限额如下:5.1.1第三方在履行职责过程中,因自身过错导致甲、乙方的损失,其责任限额不超过合同总价的10%。5.1.2第三方在履行职责过程中,因不可抗力导致甲、乙方的损失,不承担赔偿责任。第六条第三方介入的变更和终止6.1第三方介入的变更:6.1.1第三方介入的变更需经甲、乙双方协商一致,并在《第三方介入协议》中予以明确。6.1.2变更后的《第三方介入协议》继续有效。6.2第三方介入的终止:6.2.1合同履行完毕或合同解除时,第三方介入自动终止。6.2.2双方协商一致,可以提前终止第三方介入。第七条第三方介入的费用7.1第三方介入的费用由甲、乙双方共同承担,具体费用在《第三方介入协议》中约定。第八条第三方介入与其他各方的划分说明8.1第三方介入的职责范围明确划分,不得干涉甲、乙双方的正常业务活动。8.2第三方介入在履行职责过程中,应保持独立、客观、公正,不得偏袒任何一方。8.3第三方介入与其他各方的关系如下:8.3.1与甲方的划分:第三方介入不得直接与甲方发生业务往来,其职责仅限于监督和指导。8.3.2与乙方的划分:第三方介入不得直接与乙方发生业务往来,其职责仅限于监督和指导。8.3.3与合同双方的划分:第三方介入的职责仅限于合同履行过程中的监督、调解和仲裁,不得参与合同订立和变更。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.《施工进度计划及验收标准》:详细列出施工进度计划,包括各个施工阶段的开始和结束时间,以及每个阶段的验收标准和要求。2.《第三方介入协议》:明确第三方介入的职责、权利、义务、责任限额以及介入程序等。3.《合同变更协议》:记录合同在履行过程中发生的任何变更,包括变更内容、变更原因、变更日期等。4.《工程款支付计划》:详细列出工程款支付的时间节点、金额以及支付方式。5.《质量保证书》:由施工方提供,保证工程质量符合合同约定和国家标准。6.《安全保证书》:由施工方提供,保证施工过程中人员安全和环保要求。7.《环境保护措施方案》:详细列出施工过程中的环保措施,包括污染物的处理和排放标准。8.《不可抗力事件记录》:记录合同履行过程中发生的不可抗力事件,包括事件发生的时间、地点、影响等。9.《争议解决记录》:记录合同履行过程中发生的争议,包括争议的内容、解决方式、结果等。10.《合同履行情况报告》:由施工方定期提交,报告合同履行情况,包括工程进度、质量、安全、环保等方面。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1施工方未按时完成工程:责任认定:每逾期一天,支付合同总价的1%作为违约金。1.2施工质量不符合约定标准:责任认定:由施工方无条件返工,并承担由此产生的费用。1.3施工过程中发生安全事故:责任认定:施工方承担全部责任。1.4施工过程中违反环保法规:责任认定:施工方承担相应法律责任。1.5投资方未按约定支付工程款:责任认定:支付滞纳金,并承担相应法律责任。1.6第三方介入过程中出现过错:责任认定:第三方根据其责任限额承担相应责任。2.违约责任示例说明:2.1施工方在施工过程中,由于管理不善导致工程进度延误,实际完成时间比合同约定时间晚5天。根据合同约定,施工方需支付合同总价的5%作为违约金。2.2施工方在施工过程中,由于材料质量不合格导致工程质量不达标。施工方需返工,并承担由此产生的全部费用。2.3施工过程中发生一起安全事故,造成1人受伤。施工方需承担全部赔偿责任,包括医疗费用、误工费等。2.4第三方在介入过程中,由于未能尽到监督职责,导致工程质量问题。第三方根据其责任限额,承担相应赔偿责任。全文完。二零二四年度新能源汽车充电设施建设项目施工安装合同1本合同目录一览1.合同签订与生效1.1合同双方基本信息1.2合同签订时间与地点1.3合同生效条件与时间2.项目概述2.1项目名称与编号2.2项目地点与范围2.3项目投资方与施工单位3.项目建设内容3.1充电设施类型与数量3.2施工安装要求与技术标准3.3施工期限与进度安排4.施工安装费用4.1费用构成与计算方式4.2付款方式与时间安排4.3费用调整与争议解决5.施工安装质量控制5.1质量标准与检测方法5.2质量责任与追究5.3质量保证期与维修6.施工安全与环境保护6.1施工安全要求与措施6.2环境保护要求与措施6.3事故处理与责任7.交工验收与交付7.1交工验收标准与程序7.2交付条件与时间7.3返修与保修8.违约责任8.1违约情形与责任8.2违约赔偿与处理9.合同解除与终止9.1合同解除条件与程序9.2合同终止条件与后果10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同附件11.1附件名称与内容11.2附件效力与使用12.合同变更与解除12.1合同变更条件与程序12.2合同解除条件与程序13.合同终止后的处理13.1合同终止后债权债务处理13.2合同终止后资料归档14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同签订与生效1.1合同双方基本信息1.1.1投资方名称:________1.1.2投资方地址:________1.1.3投资方联系人:________1.1.4投资方联系电话:________1.1.5施工单位名称:________1.1.6施工单位地址:________1.1.7施工单位联系人:________1.1.8施工单位联系电话:________1.2合同签订时间与地点1.2.1签订时间:____年____月____日1.2.2签订地点:________1.3合同生效条件与时间1.3.1合同自双方签字盖章之日起生效。1.3.2合同生效后,双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。2.项目概述2.1项目名称与编号2.1.1项目名称:二零二四年度新能源汽车充电设施建设项目2.1.2项目编号:________2.2项目地点与范围2.2.1项目地点:________2.2.2项目范围:包括充电桩的建设、安装及调试。2.3项目投资方与施工单位2.3.1投资方:________2.3.2施工单位:________3.项目建设内容3.1充电设施类型与数量3.1.1充电设施类型:慢速充电桩、快速充电桩3.1.2充电设施数量:共计____台3.2施工安装要求与技术标准3.2.1施工安装要求:严格按照国家相关标准、规范和设计要求进行。3.2.2技术标准:参照GB/T______、GB/T______等相关国家标准。3.3施工期限与进度安排3.3.1施工期限:自合同生效之日起____个月。3.3.2进度安排:详见附件《施工进度计划表》。4.施工安装费用4.1费用构成与计算方式4.1.1费用构成:包括设备费、安装费、调试费等。4.1.2计算方式:按实际发生费用结算,详见附件《费用明细表》。4.2付款方式与时间安排4.2.1付款方式:分阶段付款,具体付款节点详见附件《付款计划表》。4.2.2付款时间:按照合同约定的时间和节点支付。4.3费用调整与争议解决4.3.1费用调整:因政策调整、材料价格波动等原因导致费用发生变化的,双方应协商解决。4.3.2争议解决:如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。5.施工安装质量控制5.1质量标准与检测方法5.1.1质量标准:参照GB/T______、GB/T______等相关国家标准。5.1.2检测方法:由双方指定的第三方检测机构进行检测。5.2质量责任与追究5.2.1质量责任:施工单位对施工质量承担全部责任。5.2.2追究:如发生质量问题,由施工单位负责整改,并承担由此产生的损失和费用。5.3质量保证期与维修5.3.1质量保证期:自验收合格之日起____个月。5.3.2维修:在质量保证期内,因质量问题导致的维修由施工单位负责。6.施工安全与环境保护6.1施工安全要求与措施6.1.1施工安全要求:严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。6.1.2施工安全措施:详见附件《施工安全措施方案》。6.2环境保护要求与措施6.2.1环境保护要求:严格遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准。6.2.2环境保护措施:详见附件《环境保护措施方案》。6.3事故处理与责任6.3.1事故处理:如发生安全事故,施工单位应立即启动应急预案,并按照国家有关规定报告和处理。6.3.2责任:因施工单位原因导致安全事故的,施工单位应承担全部责任。8.违约责任8.1违约情形与责任8.1.1投资方违约:若投资方未按时支付款项,每逾期一日,应向施工单位支付_____%的违约金。8.1.2施工单位违约:若施工单位未按时完成工程,每逾期一日,应向投资方支付_____%的违约金。8.1.3施工单位质量违约:若施工质量不符合合同约定,施工单位应承担修复费用,并赔偿由此造成的损失。8.2违约赔偿与处理8.2.1违约赔偿:违约方应按照合同约定支付违约金和赔偿金。8.2.2违约处理:违约方应立即采取措施纠正违约行为,并承担相应的责任。9.合同解除与终止9.1合同解除条件与程序9.1.1合同解除条件:因不可抗力导致合同无法履行,或双方协商一致解除合同。9.1.2合同解除程序:任何一方要求解除合同时,应提前____天书面通知对方,并说明理由。9.2合同终止条件与后果9.2.1合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致终止合同。9.2.2合同终止后果:合同终止后,双方应结清各自的权利和义务,并办理合同终止手续。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1争议解决方式:通过友好协商解决,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。10.1.2仲裁机构:____仲裁委员会。10.2争议解决程序10.2.1争议解决程序:提交仲裁申请后,仲裁委员会应在____日内组成仲裁庭。10.2.2仲裁裁决:仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。11.合同附件11.1附件名称与内容11.1.1《施工进度计划表》11.1.2《费用明细表》11.1.3《付款计划表》11.1.4《施工安全措施方案》11.1.5《环境保护措施方案》11.2附件效力与使用11.2.1附件与合同具有同等法律效力。11.2.2附件作为合同不可分割的部分,与合同共同构成完整的合同。12.合同变更与解除12.1合同变更条件与程序12.1.1合同变更条件:因客观原因导致合同内容需要调整。12.1.2合同变更程序:双方协商一致,签订书面变更协议。12.2合同解除条件与程序12.2.1合同解除条件:合同订立后,发生不可抗力或其他法定解除合同的情形。12.2.2合同解除程序:按照第九条“合同解除与终止”的规定执行。13.合同终止后的处理13.1合同终止后债权债务处理13.1.1合同终止后,双方应结清各自的权利和义务。13.1.2未了事项应按照合同约定或法律规定处理。13.2合同终止后资料归档13.2.1合同终止后,双方应将合同及附件等资料归档保存。13.2.2归档资料应包括合同原件、附件、变更协议、验收报告等。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2本合同一式____份,投资方和施工单位各执____份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义与介入范围1.1第三方定义1.1.1本合同中“第三方”是指除投资方和施工单位以外的,参与合同执行过程中提供专业服务或进行监督、协调的个人或机构。1.1.2第三方包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询机构、供应商等。1.2第三方介入范围1.2.1监理单位:负责对施工过程进行监督,确保工程质量、进度和安全生产。1.2.2检测机构:负责对施工材料、设备和工程质量进行检测,提供检测报告。1.2.3设计单位:负责提供施工图纸和设计咨询服务。1.2.4咨询机构:负责提供项目管理、技术支持等咨询服务。1.2.5供应商:负责提供施工所需的材料、设备等。2.第三方责任限额2.1第三方责任限额定义2.1.1第三方责任限额是指第三方在执行合同过程中因自身原因导致合同履行受影响,应当承担的最高赔偿额度。2.2第三方责任限额设定2.2.1第三方责任限额应根据第三方服务的性质、服务内容、合同金额等因素确定。2.2.2第三方责任限额应在不影响合同履行的前提下,合理设定,并书面约定在合同中。3.第三方责任承担3.1第三方责任承担原则3.1.1第三方在执行合同过程中,应遵守国家法律法规、行业标准及合同约定。3.1.2第三方因自身原因导致合同履行受影响的,应承担相应的责任。3.2第三方责任承担方式3.2.1第三方责任承担方式包括但不限于:修复或更换不符合合同约定或质量标准的材料、设备。赔偿由此产生的直接经济损失。支付因延误工期导致的违约金。承担因违反合同约定导致的其他赔偿责任。4.第三方与其他各方的划分说明4.1投资方与第三方4.1.1投资方负责支付第三方服务费用,并监督第三方的工作质量。4.1.2第三方应向投资方提供相应的服务,并接受投资方的监督。4.2施工单位与第三方4.2.1施工单位应按照合同约定与第三方配合,确保施工进度和质量。4.2.2第三方应协助施工单位完成施工任务,并在必要时提供技术支持。4.3第三方之间4.3.1第三方之间应相互尊重,协同工作,确保合同顺利履行。4.3.2第三方之间发生争议时,应通过协商解决,协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁。5.第三方介入的具体条款5.1第三方介入程序5.1.1第三方介入前,双方应就第三方介入事宜达成一致意见,并签订书面协议。5.1.2第三方介入协议应明确第三方的服务内容、责任范围、费用及付款方式等。5.2第三方介入后的合同调整5.2.1第三方介入后,合同中涉及第三方服务的条款应根据第三方介入协议进行相应调整。5.2.2合同调整内容应书面通知对方,并经双方确认后生效。5.3第三方介入后的合同履行5.3.1第三方介入后,合同各方应按照合同约定和第三方介入协议履行各自的义务。5.3.2第三方应按照合同约定和第三方介入协议提供专业服务,确保合同顺利履行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.《施工进度计划表》详细要求:列明各阶段施工内容、起止时间、预期完成时间等。说明:此表用于明确施工进度,双方应共同遵守。2.《费用明细表》详细要求:详细列出各项费用,包括材料费、人工费、设备租赁费等。说明:此表用于明确费用构成,双方应据此进行结算。3.《付款计划表》详细要求:明确各付款节点、付款金额、付款方式等。说明:此表用于确保付款的及时性和准确性。4.《施工安全措施方案》详细要求:包括安全管理制度、安全防护措施、应急预案等。说明:此方案用于确保施工过程中的安全,防止事故发生。5.《环境保护措施方案》详细要求:包括环境保护措施、环境保护设施、环保应急预案等。说明:此方案用于确保施工过程中的环境保护,符合国家环保标准。6.《第三方介入协议》详细要求:明确第三方服务内容、责任范围、费用及付款方式等。说明:此协议用于规范第三方在合同执行过程中的行为。7.《工程质量验收报告》详细要求:包括验收时间、验收结果、存在问题及整改措施等。说明:此报告用于证明工程质量达到合同要求。8.《合同变更协议》详细要求:明确变更内容、变更原因、变更后的合同条款等。说明:此协议用于记录合同变更情况,双方应共同遵守。9.《争议解决协议》详细要求:明确争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明:此协议用于指导争议解决过程,保障双方权益。说明二:违约行为及责任认定:1.投资方违约违约行为:未按时支付款项。责任认定:每逾期一日,向施工单位支付_____%的违约金。示例:若合同约定款项支付时间为每月15日,投资方于每月20日支付,则构成违约。2.施工单位违约违约行为:未按时完成工程。责任认定:每逾期一日,向投资方支付_____%的违约金。示例:若合同约定施工期限为3个月,施工单位实际完成时间为4个月,则构成违约。3.施工单位质量违约违约行为:施工质量不符合合同约定。责任认定:施工单位负责修复,并赔偿由此造成的损失。示例:若施工完成的充电设施经检测不合格,施工单位应进行修复,并赔偿损失。4.第三方违约违约行为:未按合同约定提供专业服务。责任认定:第三方应承担相应的责任,包括修复、赔偿等。示例:若检测机构提供的检测报告存在重大错误,导致施工单位损失,检测机构应承担相应责任。5.不可抗力违约行为:因不可抗力导致合同无法履行。责任认定:双方互不承担违约责任,可根据实际情况协商解决。示例:因自然灾害导致施工无法进行,双方应协商解决。全文完。二零二四年度新能源汽车充电设施建设项目施工安装合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资总额3.项目建设内容3.1充电桩数量及类型3.2充电设施配置要求3.3施工范围4.施工进度安排4.1施工阶段划分4.2各阶段施工时间4.3施工进度调整机制5.施工质量要求5.1充电设施质量标准5.2施工质量保证措施5.3质量检测与验收6.安全生产管理6.1施工现场安全管理6.2施工人员安全培训6.3应急预案7.合同价款及支付方式7.1合同价款确定方式7.2合同价款调整机制7.3支付方式及时间8.交付与验收8.1充电设施交付条件8.2验收标准及程序8.3验收争议处理9.运营维护及后期服务9.1充电设施运营维护责任9.2运营维护期限及标准9.3后期服务内容及要求10.保修责任10.1充电设施保修期限10.2保修范围及内容10.3保修责任及处理11.违约责任11.1违约情形及处理11.2违约金计算方法11.3违约争议处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后的处理14.合同生效、变更、解除及终止14.1合同生效条件14.2合同变更及解除程序14.3合同终止条件及处理第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:新能源汽车有限公司(2)乙方:建设安装工程有限公司1.2合同双方地址(1)甲方地址:省市区路号(2)乙方地址:省市区路号1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称市区新能源汽车充电设施建设项目2.2项目地点市区街道2.3项目规模本项目共计建设充电桩100台,其中快充桩80台,慢充桩20台。2.4项目投资总额本项目总投资额为人民币500万元。3.项目建设内容3.1充电桩数量及类型本项目共建设充电桩100台,包括80台快充桩和20台慢充桩。3.2充电设施配置要求(1)充电桩应满足国家相关标准和规定。(2)充电桩具备防雷、防尘、防潮、防冻等功能。(3)充电桩应具备充电数据传输功能,实现远程监控和管理。3.3施工范围(1)充电桩基础施工。(2)充电桩安装。(3)充电设施接入电网。(4)充电设施调试及试运行。4.施工进度安排4.1施工阶段划分本项目分为四个阶段:基础施工阶段、充电桩安装阶段、接入电网阶段、调试及试运行阶段。4.2各阶段施工时间(1)基础施工阶段:30天(2)充电桩安装阶段:20天(3)接入电网阶段:10天(4)调试及试运行阶段:5天4.3施工进度调整机制如因不可抗力或甲方原因导致施工进度延误,双方应协商调整施工进度,确保项目按期完成。5.施工质量要求5.1充电设施质量标准(1)充电桩应符合国家标准《GB/T20234.12015》。(2)充电设施各部件质量应符合相关产品标准。5.2施工质量保证措施(1)乙方应选用具有资质的施工单位进行施工。(2)施工过程中,乙方应严格执行国家相关标准和规范。(3)施工完成后,乙方应进行自检,确保工程质量。5.3质量检测与验收(1)充电桩及配套设施安装完成后,乙方应组织自检。(2)甲方应按照合同约定进行验收,验收合格后方可交付使用。6.安全生产管理6.1施工现场安全管理(1)乙方应建立健全施工现场安全管理制度。(2)施工过程中,乙方应加强对施工人员的安全培训和教育。6.2施工人员安全培训乙方应组织施工人员进行安全培训,确保施工人员具备必要的安全知识和技能。6.3应急预案乙方应制定应急预案,应对施工现场可能发生的突发事件。8.交付与验收8.1充电设施交付条件(1)充电设施安装完成,并经自检合格。(2)充电设施符合合同约定的质量标准和设计要求。(3)相关技术文件、资料齐全。8.2验收标准及程序(1)验收标准:国家相关标准和合同约定的技术规范。(2)验收程序:甲方组织验收,乙方配合。8.2.1甲方在验收前7个工作日通知乙方。8.2.2乙方在接到验收通知后,应在3个工作日内准备好验收条件。8.2.3验收过程中,双方应共同检查充电设施,并填写验收记录。8.2.4验收合格后,双方应在验收记录上签字确认。8.3验收争议处理如验收过程中出现争议,双方应协商解决;协商不成的,可向有关部门申请仲裁。9.运营维护及后期服务9.1充电设施运营维护责任(1)充电设施的日常运营维护由乙方负责。(2)运营维护期限自验收合格之日起,为期三年。9.2运营维护期限及标准(1)运营维护期限:三年。(2)运营维护标准:符合国家相关标准和合同约定的服务要求。9.3后期服务内容及要求(1)定期检查充电设施,确保设施正常运行。(2)及时响应并处理用户投诉。(3)提供必要的用户培训和技术支持。10.保修责任10.1充电设施保修期限(1)充电设施的保修期限为一年。(2)保修期限自验收合格之日起计算。10.2保修范围及内容(1)保修范围:因乙方施工、安装等原因导致的设施损坏。(2)保修内容:免费维修或更换损坏的零部件。10.3保修责任及处理(1)在保修期内,乙方应负责保修范围内的维修和更换。(2)保修期内,如因非乙方原因导致设施损坏,乙方应在接到通知后5个工作日内响应。11.违约责任11.1违约情形及处理(1)乙方未按合同约定完成施工,甲方有权要求乙方承担违约责任。(2)乙方提供的充电设施不符合合同约定,甲方有权要求乙方承担违约责任。(3)双方协商不成时,可向人民法院提起诉讼。11.2违约金计算方法(1)未按合同约定完成施工,按每日合同价款的1%计算违约金。(2)提供的充电设施不符合合同约定,按设施价值的一定比例计算违约金。11.3违约争议处理违约争议处理方式同第八条“验收争议处理”。12.争议解决12.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构合同争议解决机构为合同签订地人民法院。12.3争议解决程序双方应按照相关法律法规和诉讼程序进行争议解决。13.合同解除13.1合同解除条件(1)因不可抗力导致合同无法履行。(2)一方违约,另一方解除合同。13.2合同解除程序(1)一方提出解除合同,应提前30日通知对方。(2)双方应就解除合同达成一致意见。13.3合同解除后的处理(1)合同解除后,双方应按照约定结算剩余款项。(2)双方应就合同解除后的责任和义务进行协商。14.合同生效、变更、解除及终止14.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。14.2合同变更及解除程序合同变更及解除程序参照第十三条“合同解除”执行。14.3合同终止条件及处理(1)合同履行完毕。(2)双方协商一致解除合同。(3)合同解除或终止后,双方应按照约定处理剩余事项。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念在本合同中,“第三方”指的是除甲乙双方外的任何个人、企业或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、检测机构、咨询服务提供者等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同的顺利履行,提高工程质量,确保项目按期完成,以及解决合同履行过程中可能出现的争议。15.3第三方介入方式(1)提供咨询服务;(2)进行监理;(3)进行质量检测;(4)进行合同争议调解。16.第三方责任及权利16.1第三方责任(1)第三方应遵守国家相关法律法规和合同约定,对其提供的服务或工作结果负责。(2)第三方在履行职责过程中,若因其自身原因导致合同无法履行或造成损失,应承担相应的法律责任。16.2第三方权利(1)第三方有权根据合同约定,获取相应的服务费用。(2)第三方有权在合同履行过程中,提出合理化建议。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同中的“责任限额”是指第三方因违约行为导致的损失,甲方和乙方对第三方的赔偿责任限制在一定金额内。17.2责任限额确定(1)责任限额根据第三方提供服务的性质和合同约定确定。(2)责任限额不得低于人民币100万元。1
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 配送安装协议书
- 租凭产车协议书
- 用工赔偿协议书
- 终止供暖协议书
- 小饭桌用品转让协议书
- 现任查前任离婚协议书
- 酒店卖卡协议书
- 曹妃甸综合保税协议书
- 船舶买卖协议书
- 恋爱一年期合同协议书
- 2025年三级安全培训考试试题附参考答案【考试直接用】
- 上海市徐汇区2025届八下物理期末考试试题含解析
- 2025年河北邢台市水务发展集团有限公司社会招聘47人笔试参考题库附带答案详解
- GB/T 7706-2008凸版装潢印刷品
- 山东大学毕业论文答辩通用ppt模板
- 汽车零部件规范申报ppt课件
- 项目验收单简洁模板
- 榆林智能矿山项目招商引资方案【参考范文】
- 碘对比剂过敏性休克应急抢救演练记录
- 餐饮商铺工程条件一览表
- 液压的爬模检查记录簿表
评论
0/150
提交评论