2024游泳池水质改善工程承包合同范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024游泳池水质改善工程承包合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程承包方式3.1承包方式3.2承包范围3.3承包期限4.工程质量要求4.1质量标准4.2质量验收程序4.3质量保证措施5.工程进度要求5.1工程进度计划5.2进度调整程序5.3违约责任6.工程造价及支付方式6.1工程造价6.2工程付款方式6.3付款进度安排7.工程变更及索赔7.1工程变更程序7.2索赔条件7.3索赔程序8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.合同附件13.1附件一：工程图纸13.2附件二：工程质量标准13.3附件三：工程进度计划14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：X游泳池管理有限公司乙方：X水质改善工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2024游泳池水质改善工程2.2工程地点市区游泳池2.3工程规模游泳池面积为500平方米，日处理水量为1000立方米。2.4工程内容包括游泳池水质检测、过滤设备更新、消毒设备安装、水质改善药剂投放等。3.工程承包方式3.1承包方式乙方采用总价承包方式，包工包料。3.2承包范围包括但不限于工程设计、设备采购、施工安装、调试运行等全过程。3.3承包期限自合同签订之日起至2024年12月31日止。4.工程质量要求4.1质量标准按照国家相关标准和游泳池水质要求执行。4.2质量验收程序乙方在工程完成后，应向甲方提供工程验收报告，甲方应在收到报告后的7个工作日内组织验收。4.3质量保证措施乙方应确保工程质量，如发生质量问题，乙方应立即采取措施进行修复，直至满足甲方要求。5.工程进度要求5.1工程进度计划第1个月：完成工程设计及设备采购；第2个月：完成施工安装；第3个月：完成调试运行；第4个月：完成工程验收。5.2进度调整程序如因不可抗力等原因导致工程进度延误，双方应协商调整进度计划。5.3违约责任如乙方未按进度计划完成工程，每延误一天，应向甲方支付相当于合同总价1%的违约金。6.工程造价及支付方式6.1工程造价本工程总价为人民币万元整。6.2工程付款方式预付款：合同签订后5个工作日内，乙方应提交相关资料，甲方支付合同总价20%的预付款；进度款：工程完成后，甲方按照实际完成工程量支付合同总价60%的进度款；验收款：工程验收合格后，甲方支付合同总价20%的验收款；保修金：合同签订后，甲方支付合同总价10%的保修金，保修期满无质量问题后无息退还。6.3付款进度安排具体付款进度安排详见附件一：《工程付款进度表》。8.保密条款8.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等，均属于保密内容。8.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后两年。8.3违约责任任何一方违反保密义务，泄露保密信息的，应承担相应的法律责任，并向另一方支付相当于泄露信息价值20%的违约金。9.违约责任9.1违约情形乙方未按合同约定完成工程；甲方未按合同约定支付款项；任何一方违反保密条款；其他违反合同约定的行为。9.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金、承担法律责任等。9.3违约赔偿违约赔偿金额根据实际情况确定，如双方无法达成一致，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼或向仲裁委员会申请仲裁。10.2争议解决程序提交争议解决申请后，按照相关法律法规和争议解决规则进行。10.3争议解决地点争议解决地点为市。11.合同解除11.1合同解除条件一方违约达到合同约定的严重程度；因不可抗力导致合同无法履行；双方协商一致解除合同。11.2合同解除程序任何一方要求解除合同，应提前30日书面通知对方，经双方确认后生效。11.3合同解除后的处理合同解除后，双方应按照合同约定处理已完成的工程、未付款项、违约责任等事宜。12.合同生效及终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件工程完成并验收合格；双方协商一致解除合同；合同约定的终止条件成就。12.3合同终止后的处理合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余工程、未付款项、违约责任等事宜。13.合同附件13.1附件一：工程图纸13.2附件二：工程质量标准13.3附件三：工程进度计划13.4附件四：《工程付款进度表》14.其他约定事项14.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.2本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1定义本合同所称第三方，是指除甲乙双方之外的，为履行本合同提供专业服务、技术支持、资金投入或其他协助的自然人、法人或其他组织。15.2范围提供技术咨询服务；进行设备检测与认证；提供资金支持；承担部分工程量；提供项目管理服务；其他经甲乙双方同意的协助事项。16.第三方介入的审批程序16.1甲方介入甲方如需引入第三方，应提前30日书面通知乙方，并提交第三方的基本信息、服务内容、费用预算等资料，经乙方同意后方可引入。16.2乙方介入乙方如需引入第三方，应提前30日书面通知甲方，并提交第三方的基本信息、服务内容、费用预算等资料，经甲方同意后方可引入。17.第三方责任限额17.1责任限额的定义本合同中第三方责任限额是指第三方因履行本合同产生的责任，甲乙双方各自承担的限额。17.2责任限额的确定第三方责任限额由甲乙双方在引入第三方时协商确定，并在合同中明确。17.3责任限额的调整如因不可抗力或其他合理原因导致第三方责任限额需要调整，甲乙双方应重新协商并签订补充协议。18.第三方权利与义务18.1第三方的权利获得甲乙双方支付的报酬；要求甲乙双方提供必要的协助；要求甲乙双方遵守合同约定。18.2第三方的义务按照合同约定提供专业服务或协助；保证服务质量，确保服务符合合同要求；遵守保密条款，不泄露甲乙双方的商业秘密；按时完成工作，不延误工程进度。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分第三方与甲方之间的权利义务关系由双方另行签订协议约定，与本合同无关。19.2第三方与乙方的划分第三方与乙方之间的权利义务关系由双方另行签订协议约定，与本合同无关。19.3第三方与甲乙双方的划分第三方与甲乙双方之间的权利义务关系由本合同约定，第三方应遵守合同约定，并对甲乙双方承担相应的责任。20.第三方介入后的合同变更20.1变更程序如因第三方介入导致合同内容需要变更，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。20.2变更协议的效力变更协议与本合同具有同等法律效力，对甲乙双方和第三方均具有约束力。20.3变更协议的生效变更协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程图纸详细要求：包含游泳池整体布局、设备安装位置、管道走向等详细图纸。说明：工程图纸应清晰、准确，便于施工和验收。2.附件二：工程质量标准详细要求：列出游泳池水质标准、设备性能标准、施工工艺标准等。说明：工程质量标准应参照国家相关标准和游泳池行业规范。3.附件三：工程进度计划详细要求：列出工程各阶段的时间节点、工作量、责任人等。说明：工程进度计划应具体、可行，确保工程按时完成。4.附件四：《工程付款进度表》详细要求：列出各付款节点、付款金额、付款条件等。说明：付款进度表应明确、规范，便于双方核对款项。5.附件五：第三方合作协议详细要求：明确第三方服务内容、费用、权利义务等。说明：第三方合作协议应详细、明确，确保第三方履行职责。6.附件六：变更协议详细要求：记录合同变更的内容、原因、双方协商结果等。说明：变更协议应正式、规范，作为合同的一部分。7.附件七：争议解决协议详细要求：明确争议解决方式、程序、地点等。说明：争议解决协议应具体、可行，确保争议得到有效解决。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按合同约定支付款项；乙方未按合同约定完成工程；第三方未按合同约定提供服务；任何一方泄露商业秘密；任何一方违反保密条款；任何一方未按合同约定履行其他义务。2.责任认定标准：违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金、承担法律责任等。违约责任金额根据实际情况确定，如双方无法达成一致，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。3.违约责任示例：甲方未按合同约定支付款项，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金按未付款项的1%每日计算；乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方进行修复或降低工程款，并承担相应的修复费用；第三方未按合同约定提供服务，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。全文完。2024游泳池水质改善工程承包合同范本1本合同目录一览1.合同概述1.1合同订立依据1.2合同当事人1.3合同签订时间1.4合同生效条件2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程建设标准3.承包人义务3.1工程施工准备3.2施工组织与管理3.3质量保证3.4进度保证3.5安全文明施工3.6环境保护4.发包人义务4.1工程设计资料提供4.2施工场地提供4.3施工条件保障4.4施工协调4.5支付工程款5.工程造价与支付5.1工程造价确定5.2工程款支付方式5.3工程款支付时间5.4预付款5.5结算与支付6.工程进度与验收6.1施工进度计划6.2进度控制措施6.3工程验收标准6.4验收程序6.5验收报告7.合同变更与索赔7.1合同变更程序7.2索赔程序7.3索赔范围7.4索赔时效8.违约责任8.1承包人违约责任8.2发包人违约责任8.3违约金的计算与支付9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后果11.合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同终止后果12.合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：施工图纸12.3附件三：其他相关文件13.其他约定13.1通知方式13.2不可抗力13.3合同保密14.合同签署与生效14.1合同签署14.2合同生效日期14.3合同份数第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。1.2合同当事人发包人：[发包人名称]承包人：[承包人名称]1.3合同签订时间本合同签订时间为2024年[日期]。1.4合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。2.工程概况2.1工程名称2024游泳池水质改善工程2.2工程地点[具体地址]2.3工程规模总建筑面积：[面积]平方米总投资额：[金额]元2.4工程内容包括游泳池水质处理设备更新、水质监测系统升级、水质净化处理设施建设等。2.5工程建设标准符合国家相关水质标准及游泳池建设规范。3.承包人义务3.1工程施工准备承包人应在合同签订后[时间]内完成施工组织设计、施工方案编制及施工人员培训等工作。3.2施工组织与管理承包人应按照施工组织设计及施工方案进行施工，确保工程质量、进度和安全。3.3质量保证承包人应确保工程质量符合国家及行业标准，对不合格工程进行返工直至合格。3.4进度保证承包人应按照合同约定的时间节点完成工程进度，确保工程按期完工。3.5安全文明施工承包人应遵守国家有关安全生产法律法规，确保施工现场安全文明施工。3.6环境保护承包人应采取有效措施，减少施工对环境的影响，确保施工过程中不产生污染。4.发包人义务4.1工程设计资料提供发包人应在合同签订后[时间]内提供完整的设计图纸及相关资料。4.2施工场地提供发包人应确保施工场地具备施工条件，包括水电供应、道路畅通等。4.3施工条件保障发包人应协助承包人办理施工许可等相关手续。4.4施工协调发包人应协调相关部门，确保施工顺利进行。4.5支付工程款发包人应按照合同约定的时间和比例支付工程款。5.工程造价与支付5.1工程造价确定工程造价按照工程量清单及合同约定价格执行。5.2工程款支付方式工程款采用分期支付方式，具体支付比例及时间节点详见附件。5.3工程款支付时间按照工程进度及验收情况，发包人应在[时间]内支付相应工程款。5.4预付款发包人应在合同签订后[时间]内支付合同总价[比例]%的预付款。5.5结算与支付工程完工并经验收合格后，发包人应在[时间]内进行结算，并支付剩余工程款。6.工程进度与验收6.1施工进度计划承包人应编制详细的施工进度计划，并报送发包人审批。6.2进度控制措施承包人应采取有效措施，确保施工进度按计划进行。6.3工程验收标准工程验收标准应符合国家及行业标准。6.4验收程序工程完工后，双方应按合同约定进行验收。6.5验收报告验收合格后，双方应签署验收报告。8.合同变更与索赔8.1合同变更程序任何一方要求变更合同内容，应提前[时间]以书面形式通知对方，经双方协商一致后，方可进行变更。8.2索赔程序发生索赔事件后，索赔方应在[时间]内向对方提出索赔申请，并提供相关证据。8.3索赔范围索赔范围包括但不限于：不可抗力因素、设计变更、工程量增加、工期延误等。8.4索赔时效索赔时效自索赔事件发生之日起计算，超过时效的索赔不予受理。9.违约责任9.1承包人违约责任承包人未按合同约定完成工程或质量不合格，应承担违约责任，包括但不限于：返工、赔偿损失等。9.2发包人违约责任发包人未按合同约定支付工程款或提供施工条件，应承担违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失等。9.3违约金的计算与支付违约金按合同约定比例及实际损失计算，支付方式与工程款支付方式相同。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可提交[仲裁机构名称]仲裁或向有管辖权的人民法院起诉。10.2争议解决机构如选择仲裁，仲裁机构为[仲裁机构名称]。10.3争议解决程序争议双方应按照所选争议解决方式的规定程序进行。11.合同解除11.1合同解除条件发生不可抗力、一方违约致使合同无法履行等情形，可解除合同。11.2合同解除程序解除合同应提前[时间]以书面形式通知对方，并说明解除原因。11.3合同解除后果12.合同终止12.1合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同，合同终止。12.2合同终止程序合同终止后，双方应进行工程结算，并处理相关事宜。12.3合同终止后果合同终止后，双方应按照法律法规及合同约定处理剩余款项、工程尾款及合同终止后的其他事宜。13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工图纸13.3附件三：其他相关文件14.其他约定14.1通知方式通知应以书面形式进行，通过[具体方式]送达对方。14.2不可抗力不可抗力包括但不限于：自然灾害、战争、政府行为等，双方均不承担由此造成的损失。14.3合同保密双方对本合同内容及履行情况负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同中的“第三方”指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，提供专业服务、咨询、监理、检测、评估或其他协助的独立法人或其他组织。15.2第三方介入原因16.第三方介入程序16.1第三方选择第三方的选择由甲乙双方协商确定，并签订相应的服务协议。16.2第三方介入方式1.监理：对工程施工过程进行监督和管理，确保工程符合合同要求。2.检测：对工程质量、材料、工艺等进行检测，确保符合相关标准。3.评估：对工程进度、成本、风险等进行评估，提供决策依据。4.咨询：提供专业技术咨询，协助甲乙双方解决合同履行中的问题。17.第三方责任限额17.1责任界定第三方在合同履行过程中，因其过错导致工程损失或违约，应承担相应的责任。责任范围和限额应在服务协议中明确。17.2责任限额第三方责任限额应根据其服务内容、风险程度和服务协议约定确定。责任限额不得低于合同总价的一定比例。18.第三方与其他各方的责任划分18.1甲乙双方责任甲乙双方在合同履行过程中的责任不因第三方介入而改变。双方仍应按照合同约定履行各自义务。18.2第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方为委托与被委托关系。第三方应按照服务协议的要求，独立、客观、公正地履行职责。18.3第三方与其他第三方的关系第三方与其他第三方（如其他服务提供者）之间不存在合同关系，各自承担各自的责任。19.第三方介入的合同变更19.1合同变更程序如因第三方介入导致合同内容需变更，甲乙双方应按照合同变更程序进行。19.2合同变更内容合同变更内容应包括但不限于：第三方服务内容、服务期限、费用、责任限额等。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决方式第三方介入产生的争议，甲乙双方应通过协商解决；协商不成的，可提交仲裁或向人民法院起诉。20.2争议解决机构如选择仲裁，仲裁机构为[仲裁机构名称]。20.3争议解决程序争议双方应按照所选争议解决方式的规定程序进行。21.第三方介入的合同解除21.1合同解除条件1.第三方严重违约，无法继续履行服务职责。2.第三方违反保密协议，泄露合同信息。3.第三方因自身原因无法继续履行服务职责。21.2合同解除程序解除服务协议应提前[时间]以书面形式通知第三方，并说明解除原因。21.3合同解除后果合同解除后，第三方应按照服务协议约定，处理相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单要求：详细列出工程项目的名称、数量、单位、单价、总价等，并附有相关计算依据。说明：工程量清单作为合同附件，是计算工程造价和支付工程款的重要依据。2.附件二：施工图纸要求：包括平面图、立面图、剖面图等，详细标注施工尺寸、材料规格、工艺要求等。说明：施工图纸是施工过程中必须遵守的技术文件，是确保工程质量的基础。3.附件三：合同签订双方的身份证明要求：提供甲乙双方的营业执照、法人代表身份证明等有效证件。说明：身份证明作为合同附件，用于证明甲乙双方的合法身份。4.附件四：工程进度计划要求：包括施工阶段划分、各阶段起止时间、关键节点等。5.附件五：工程质量保证书要求：由承包人出具的保证工程质量达到合同约定标准的文件。说明：工程质量保证书是承包人对工程质量的一种承诺，也是发包人监督工程质量的重要依据。6.附件六：施工组织设计要求：包括施工方案、施工工艺、施工顺序、施工资源配置等。说明：施工组织设计是施工过程中的重要文件，有助于指导施工工作。7.附件七：安全文明施工措施要求：包括安全管理制度、文明施工措施、环境保护措施等。说明：安全文明施工措施是施工过程中的重要保障，有助于确保施工安全、文明。8.附件八：工程验收报告要求：包括工程验收时间、验收人员、验收意见等。说明：工程验收报告是工程验收的重要文件，用于证明工程质量达到合同要求。9.附件九：工程结算书要求：包括工程结算时间、结算依据、结算金额等。说明：工程结算书是工程结算的重要依据，用于确定最终工程造价。10.附件十：第三方服务协议要求：包括第三方服务内容、服务期限、费用、责任限额等。说明：第三方服务协议是第三方介入合同履行的重要文件，用于明确各方权利义务。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1承包人未按合同约定完成工程或质量不合格。1.2发包人未按合同约定支付工程款。1.3第三方未按服务协议履行职责。1.4甲乙双方未按合同约定履行义务。2.责任认定标准：2.1承包人违约：返工、赔偿损失、支付违约金。2.2发包人违约：支付违约金、赔偿损失。2.3第三方违约：赔偿损失、支付违约金。2.4甲乙双方违约：根据合同约定承担相应责任。3.违约责任示例：3.1承包人未按合同约定完成工程，导致工期延误，应承担违约责任，包括赔偿发包人因工期延误造成的损失。3.2发包人未按合同约定支付工程款，承包人可要求支付违约金，并有权停止施工。3.3第三方未按服务协议履行职责，导致工程损失，应赔偿损失并承担相应责任。3.4甲乙双方未按合同约定履行义务，应根据合同约定承担相应责任。全文完。2024游泳池水质改善工程承包合同范本2本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容1.5工程合同金额1.6工程工期2.承包人2.1承包人名称2.2承包人资质2.3承包人项目负责人2.4承包人联系方式3.发包人3.1发包人名称3.2发包人资质3.3发包人项目负责人3.4发包人联系方式4.工程费用4.1费用组成4.2工程款支付方式4.3预付款4.4验收合格后的付款4.5逾期付款违约责任5.工程进度5.1工程进度计划5.2进度变更5.3进度违约责任6.工程质量6.1质量标准6.2质量检验6.3质量违约责任7.工程安全7.1安全生产责任制7.2安全防护措施7.3事故处理8.工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收不合格的处理9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后的处理10.违约责任10.1违约责任概述10.2逾期履行违约责任10.3违约金10.4损害赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.合同附件13.1工程量清单13.2设计图纸13.3其他相关文件14.其他约定14.1不可抗力14.2合同份数14.3合同签署第一部分：合同如下：1.工程概况1.1工程名称：2024游泳池水质改善工程1.2工程地点：市区游泳池1.3工程规模：游泳池面积3000平方米，包括水质净化系统、循环水泵系统、消毒系统等设施1.4工程内容：水质净化系统设计、安装、调试及维护，循环水泵系统设计、安装、调试及维护，消毒系统设计、安装、调试及维护1.5工程合同金额：人民币200万元整1.6工程工期：自合同签订之日起60日内完成2.承包人2.1承包人名称：水质净化工程有限公司2.2承包人资质：具有环保工程专业承包二级资质2.3承包人项目负责人：，工程师，联系电话：138xxxx56783.发包人3.1发包人名称：游泳池管理有限责任公司3.2发包人资质：具有体育设施经营许可证3.3发包人项目负责人：，经理，联系电话：139xxxx56784.工程费用4.1费用组成：工程款、设计费、监理费、材料费、人工费、其他费用4.2工程款支付方式：分阶段支付，合同签订后支付30%预付款，工程验收合格后支付70%4.3预付款：人民币60万元整，于合同签订后5个工作日内支付4.4验收合格后的付款：工程验收合格后10个工作日内支付剩余70%工程款4.5逾期付款违约责任：逾期付款按每日千分之五支付违约金5.工程进度5.1工程进度计划：合同签订后10个工作日内提交详细的工程进度计划5.2进度变更：因不可抗力或其他原因导致工程进度变更，需提前5个工作日书面通知对方5.3进度违约责任：逾期完成工程，每日按工程合同金额的千分之五支付违约金6.工程质量6.1质量标准：符合国家相关环保工程质量标准6.2质量检验：工程验收合格后方可交付使用6.3质量违约责任：因承包人原因导致工程质量不合格，需无偿进行整改，直至合格；造成损失的，按实际损失赔偿7.工程安全7.1安全生产责任制：双方共同遵守国家有关安全生产的法律、法规，落实安全生产责任制7.2安全防护措施：按照国家相关规定采取必要的安全防护措施，确保施工人员的人身安全和工程安全7.3事故处理：发生安全事故，双方应立即采取紧急措施，并按规定向有关部门报告8.工程验收8.1验收标准：按照国家相关环保工程质量验收规范进行验收8.2验收程序：工程完成后，承包人应通知发包人进行验收，验收应在工程完成后5个工作日内进行8.3验收不合格的处理：验收不合格，承包人应在收到不合格通知后15个工作日内进行整改，直至合格；如承包人未在规定时间内整改，发包人有权委托第三方进行整改，所需费用由承包人承担9.合同解除9.1合同解除条件：发生下列情况之一，任何一方均有权解除合同：9.1.1合同签订后，因不可抗力导致合同无法履行9.1.2一方严重违约，经另一方书面通知后15日内未采取补救措施或未履行合同9.1.3一方被依法宣告破产或解散9.2合同解除程序：合同解除需书面通知对方，合同解除后，双方应立即停止履行合同义务9.3合同解除后的处理：合同解除后，双方应按照合同约定处理已发生的费用和未履行的义务10.违约责任10.1违约责任概述：任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任10.2逾期履行违约责任：逾期履行合同义务，应按每日千分之五支付违约金10.3违约金：违约金不足以弥补损失的，还应承担赔偿损失的责任10.4损害赔偿：因违约行为给对方造成损失的，应承担相应的损害赔偿责任11.争议解决11.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁11.2争议解决机构：市仲裁委员会12.合同生效与终止12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效12.2合同终止条件：合同约定的工程完成并验收合格，或因合同解除而终止12.3合同终止后的处理：合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余的义务和费用13.合同附件13.1工程量清单：详见合同附件一13.2设计图纸：详见合同附件二13.3其他相关文件：详见合同附件三14.其他约定14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任，但应及时通知对方14.2合同份数：本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力14.3合同签署：本合同由双方授权代表签字盖章后生效第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义：本合同中提及的第三方，是指除甲乙双方以外的，为履行本合同提供咨询、监理、检测、设计、施工、材料供应等服务的独立法人或其他组织。15.2.1甲乙双方共同委托第三方进行某项服务；15.2.2甲方或乙方单独委托第三方提供服务；15.2.3根据合同履行过程中的需要，甲乙双方同意第三方介入。16.第三方介入的条款及说明16.1第三方介入的同意：甲乙双方在合同中明确约定第三方介入的事项，并取得对方的书面同意。16.2第三方资质要求：第三方应具备相应的资质和经验，能够胜任合同约定的服务内容。16.3第三方合同签订：甲乙双方与第三方签订单独的服务合同，明确服务内容、费用、期限、责任等。16.4第三方责任划分：第三方责任应在服务合同中明确，并与本合同