2024建设工程施工合同延期补充协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024建设工程施工合同延期补充协议本合同目录一览1.协议背景与延期原因1.1项目概述1.2延期原因说明2.延期条款2.1延期时间2.2延期后的项目完成日期3.延期后的工程范围与内容3.1工程范围变更3.2工程内容调整4.延期后的合同价款4.1价款调整原则4.2价款计算方法5.延期后的合同履行5.1双方义务与责任5.2项目管理与协调6.延期后的合同变更6.1变更情形6.2变更程序7.延期后的违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担8.延期后的争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序9.延期后的合同解除9.1解除情形9.2解除程序10.延期后的合同终止10.1终止情形10.2终止后的权利义务处理11.延期后的保密条款11.1保密内容11.2保密义务与责任12.延期后的法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决13.延期后的合同附件13.1附件清单13.2附件效力14.签字盖章与合同生效14.1签字盖章要求14.2合同生效时间第一部分：合同如下：1.协议背景与延期原因1.1项目概述本合同项下的建设工程项目，自合同签订以来，双方严格按照合同约定的条款和时间节点推进工程。但由于不可抗力因素及施工过程中的实际情况变化，项目的实施进度受到影响，导致原定的完成日期无法按期实现。1.2延期原因说明2.延期条款2.1延期时间根据项目实际情况，经过双方协商一致，本合同项下的工程延期时间为自合同原定完成日期起算的__个月。2.2延期后的项目完成日期延期后的项目完成日期为原合同完成日期加上延期时间。双方应共同努力确保工程按期完成。3.延期后的工程范围与内容3.1工程范围变更由于设计变更等原因，工程范围发生变化的，双方应按照变更后的工程范围履行合同义务。3.2工程内容调整因延期导致的工程内容调整，双方应协商确定调整后的工程内容，并相应调整合同价款。4.延期后的合同价款4.1价款调整原则延期后的合同价款调整应遵循公平合理的原则，综合考虑原材料价格波动、人工成本变动等因素。4.2价款计算方法价款的计算方法为：原合同价款×（1+原材料价格变动比例）×（1+人工成本变动比例）。具体变动比例应由双方共同协商确定。5.延期后的合同履行5.1双方义务与责任5.2项目管理与协调6.延期后的合同变更6.1变更情形6.2变更程序7.延期后的违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担8.延期后的争议解决8.1争议解决方式如合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序9.延期后的合同解除9.1解除情形9.2解除程序10.延期后的合同终止10.1终止情形10.2终止后的权利义务处理11.延期后的保密条款11.1保密内容11.2保密义务与责任12.延期后的法律适用与争议解决12.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。13.延期后的合同附件13.1附件清单13.2附件效力附件与本合同具有同等法律效力，为本合同不可分割的一部分。14.签字盖章与合同生效14.1签字盖章要求本合同一式两份，双方各执一份。双方签字盖章后合同立即生效。14.2合同生效时间本合同自双方签字盖章之日起生效。合同的终止不以解除、终止或解散为条件。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：设计变更图纸详细要求：包含所有设计变更的图纸，以及变更说明文件。图纸应清晰、完整，变更说明文件应详细描述变更内容、原因和影响。附件二：工程量清单详细要求：列出所有变更后的工程量，包括材料、人工、设备等。清单应详细列出每项工程量的名称、数量、单价和总价。附件三：延期后的合同价款计算明细详细要求：详细列出价款计算的依据和过程，包括原材料价格变动比例、人工成本变动比例等。附件四：合同履行过程中的管理和协调安排详细要求：包括定期项目协调会议的时间、地点、参与人员等信息，以及双方在合同履行过程中应采取的管理和协调措施。附件五：合同变更申请和批准流程详细要求：详细描述合同变更申请的提交方式、审批流程和审批权限等信息。附件六：违约行为及责任认定标准详细要求：列出所有可能的违约行为，以及相应的责任认定标准和处理措施。附件七：争议解决程序和方式详细要求：详细描述争议解决的程序和方式，包括提交仲裁申请的流程、仲裁程序等。说明二：违约行为及责任认定：1.未按期完成工程：如果乙方未能在延期后的项目完成日期之前完成工程，将被视为违约。2.工程质量不符合约定：如果工程质量不符合合同约定的标准，将被视为违约。3.设计变更未经批准：如果乙方未经甲方批准擅自进行设计变更，将被视为违约。4.未履行合同义务：如果乙方未能履行合同中的任何其他义务，将被视为违约。违约责任认定标准：1.违约金支付：乙方违约时，应向甲方支付违约金，违约金的具体金额根据违约行为的情节严重程度确定。2.合同解除：如果乙方严重违约，甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付合同解除后的相关损失。3.赔偿损失：乙方违约导致甲方遭受损失的，乙方应赔偿甲方的损失，损失的计算根据实际情况确定。示例说明：如果乙方未按期完成工程，甲方可以根据延期后的项目完成日期计算违约金，并要求乙方支付因延期导致的额外费用。如果乙方擅自进行设计变更而未经甲方批准，甲方有权要求乙方恢复原状，并支付因此产生的相关费用。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指合同履行过程中发生的无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：指双方按照合同约定履行各自的义务和责任，包括工程的建设、管理、协调等工作。3.违约金：指一方未履行合同义务时，按照合同约定或法律规定向对方支付的赔偿金。4.合同解除：指合同一方或双方根据合同约定或法律规定，终止合同的效力。5.赔偿损失：指因违约行为导致对方遭受经济损失，违约方应承担的赔偿责任