2025年度新型节能门窗分包安装合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度新型节能门窗分包安装合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息1.3项目业主信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型2.5项目工期3.工程内容及范围3.1工程内容3.2安装范围3.3质量标准4.合同价格4.1合同总价4.2计价方式4.3付款方式4.4付款期限5.技术标准与规范5.1国家标准5.2行业标准5.3企业标准6.交工验收6.1交工条件6.2验收标准6.3验收程序6.4验收责任7.质量保证7.1质量承诺7.2质保期限7.3质保措施7.4质量责任8.工程变更8.1变更条件8.2变更程序8.3变更责任9.安全生产9.1安全责任9.2安全措施9.3事故处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约处理12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除责任13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定14.1法律适用14.2不可抗力14.3合同附件14.4合同份数及效力第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1名称：__________1.1.2地址：__________1.1.3联系人：__________1.1.4联系电话：__________1.2总包方信息1.2.1名称：__________1.2.2地址：__________1.2.3联系人：__________1.2.4联系电话：__________1.3项目业主信息1.3.1名称：__________1.3.2地址：__________1.3.3联系人：__________1.3.4联系电话：__________2.项目概况2.1项目名称：2024年度新型节能门窗分包安装项目2.2项目地点：__________2.3项目规模：__________平方米2.4项目类型：住宅/商业/工业2.5项目工期：自合同生效之日起____个月3.工程内容及范围3.1工程内容：包括但不限于门窗的安装、调试及售后服务3.2安装范围：__________楼栋及配套设施3.3质量标准：符合国家及行业相关标准4.合同价格4.1合同总价：人民币__________元整4.2计价方式：按实际安装面积计算4.3付款方式：分阶段付款，具体见合同附件4.4付款期限：每个付款节点后____个工作日内支付5.技术标准与规范5.1国家标准：GB/T______________5.2行业标准：__________5.3企业标准：__________6.交工验收6.1交工条件：工程按合同约定完成，经双方验收合格6.2验收标准：符合国家及行业相关标准6.3验收程序：由双方共同组织验收，验收合格后签署验收报告6.4验收责任：分包方负责组织验收，总包方配合验收7.质量保证7.1质量承诺：分包方保证工程质量达到合同约定的标准7.2质保期限：自工程交付之日起____年7.3质保措施：分包方负责在质保期内免费维修或更换不合格产品7.4质量责任：因分包方原因导致的质量问题，分包方承担全部责任8.工程变更8.1变更条件：因设计变更、工程量增减、不可抗力等原因，需对合同内容进行变更8.2变更程序：变更事项由双方协商一致，并以书面形式签署变更协议8.3变更责任：因变更导致的工期延长、费用增加，由责任方承担9.安全生产9.1安全责任：分包方负责施工现场的安全管理，确保施工人员的安全9.2安全措施：制定安全操作规程，配备必要的安全防护设施，定期进行安全培训9.3事故处理：发生安全事故，立即启动应急预案，及时上报并妥善处理10.争议解决10.1争议解决方式：通过友好协商解决，协商不成，提交__________仲裁委员会仲裁10.2争议解决机构：__________仲裁委员会10.3争议解决程序：按照仲裁规则进行，仲裁裁决为终局裁决11.违约责任11.1违约情形：包括但不限于未按合同约定完成工程、质量不合格、逾期付款等11.2违约责任：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.3违约处理：违约方应在接到违约通知后____个工作日内采取补救措施或支付违约金12.合同解除12.1解除条件：因不可抗力、合同主体资格丧失、严重违约等原因，导致合同无法履行12.2解除程序：任何一方提出解除合同，应提前____个工作日书面通知对方，并说明理由12.3解除责任：因一方违约导致合同解除，违约方应承担相应责任13.合同生效及终止13.1合同生效条件：双方签字盖章后，自合同生效之日起生效13.2合同终止条件：合同约定的工期完成、双方协商一致解除合同、因不可抗力等原因导致合同无法履行13.3合同终止程序：合同终止后，双方应进行工程结算，并办理相关手续14.其他约定14.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律14.2不可抗力：包括地震、洪水、台风等自然灾害及政府行为等，双方应协商处理14.3合同附件：包括但不限于付款计划、技术规范、工程量清单等14.4合同份数及效力：本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念：本合同中提及的第三方，包括但不限于监理方、咨询方、检测方、评估方、保险方等，其介入目的在于确保合同执行过程中的合规性、专业性及安全性。15.2第三方责任限额15.2.1监理方：监理方对工程质量的监督责任，其责任限额不超过监理费用总额的____倍。15.2.2咨询方：咨询方提供的技术咨询服务，其责任限额不超过咨询费用总额的____倍。15.2.3检测方：检测方对工程材料的检测责任，其责任限额不超过检测费用总额的____倍。15.2.4评估方：评估方对工程价值的评估责任，其责任限额不超过评估费用总额的____倍。15.2.5保险方：保险方在保险合同项下的责任限额，按照保险合同的约定执行。16.第三方责任界定16.1第三方责任：第三方在履行职责过程中，因自身原因导致的损失或损害，由第三方自行承担。16.2第三方权利：16.2.1监理方：有权对工程进度、质量、安全等进行监督，并提出改进意见。16.2.2咨询方：有权根据委托要求提供专业咨询服务，并收取相应费用。16.2.3检测方：有权对工程材料进行检测，并出具检测报告。16.2.4评估方：有权对工程价值进行评估，并出具评估报告。16.2.5保险方：有权在保险合同项下履行赔付责任。17.第三方与其他各方的关系17.1第三方与分包方的关系：第三方作为独立第三方，其与分包方之间不存在直接合同关系，但分包方应积极配合第三方的工作。17.2第三方与总包方的关系：第三方与总包方之间可能存在合同关系，总包方应按照合同约定支付相关费用。17.3第三方与项目业主的关系：第三方与项目业主之间可能存在合同关系，项目业主应按照合同约定支付相关费用。18.第三方介入程序18.1第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订相应的合作协议或委托书。18.2第三方介入后，甲乙双方应向第三方提供必要的工作条件和支持。18.3第三方在介入过程中，应保持独立、客观、公正，并按照合同约定履行职责。19.第三方介入变更19.1如需更换第三方，甲乙双方应提前____个工作日通知对方，并书面确认更换事宜。19.2更换第三方后，原第三方与甲乙双方签订的协议或委托书自动失效。20.第三方介入费用20.1第三方介入费用由甲乙双方按照合作协议或委托书约定承担。20.2第三方介入费用支付方式：按照合同约定或合作协议约定支付。21.第三方介入争议解决21.1第三方介入过程中产生的争议，应通过协商解决。21.2协商不成的，可提交__________仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同双方基本信息表要求：详细填写双方的基本信息，包括但不限于名称、地址、联系人、联系方式等。说明：本附件作为合同附件，用于明确合同双方的主体信息。2.附件二：项目概况表要求：详细填写项目的名称、地点、规模、类型、工期等信息。说明：本附件作为合同附件，用于明确项目的具体信息。3.附件三：工程内容及范围表要求：详细列出工程内容、安装范围、质量标准等信息。说明：本附件作为合同附件，用于明确工程的具体内容和质量要求。4.附件四：合同价格明细表要求：详细列出合同总价、计价方式、付款方式、付款期限等信息。说明：本附件作为合同附件，用于明确合同的价格和付款细节。5.附件五：技术标准与规范清单要求：列出适用的国家标准、行业标准和企业标准。说明：本附件作为合同附件，用于明确工程的技术标准。6.附件六：交工验收清单要求：列出交工条件、验收标准、验收程序、验收责任等信息。说明：本附件作为合同附件，用于明确工程验收的相关细节。7.附件七：质量保证措施表要求：详细列出质量承诺、质保期限、质保措施、质量责任等信息。说明：本附件作为合同附件，用于明确质量保证的具体措施。8.附件八：工程变更记录表要求：详细记录变更事项、变更程序、变更责任等信息。说明：本附件作为合同附件，用于明确工程变更的相关记录。9.附件九：安全生产管理制度要求：详细列出安全责任、安全措施、事故处理等信息。说明：本附件作为合同附件，用于明确安全生产的相关规定。10.附件十：争议解决协议要求：详细列出争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等信息。说明：本附件作为合同附件，用于明确争议解决的机制。11.附件十一：违约责任清单要求：详细列出违约情形、违约责任、违约处理等信息。说明：本附件作为合同附件，用于明确违约责任的具体内容。12.附件十二：合同解除条件及程序要求：详细列出解除条件、解除程序、解除责任等信息。说明：本附件作为合同附件，用于明确合同解除的相关规定。13.附件十三：合同附件清单要求：列出所有合同附件的名称和说明。说明：本附件作为合同附件，用于汇总所有合同附件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包方未按合同约定的时间完成工程。责任认定：分包方应承担延迟工期带来的损失，包括但不限于工期延误赔偿金。示例：若合同约定工期为6个月，分包方实际完成工期为8个月，则应支付2个月的工期延误赔偿金。2.违约行为：分包方提供的工程材料质量不合格。责任认定：分包方应负责更换不合格材料，并承担由此产生的损失。示例：若合同约定门窗