2025年度大型桥梁安装施工合同规范范本2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度大型桥梁安装施工合同规范范本1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同有效期限5.合同标的6.合同金额二、工程范围及内容1.工程概况2.施工范围3.施工内容4.施工工艺三、工程质量及标准1.工程质量要求2.质量标准3.质量验收4.质量保证四、施工进度计划1.施工阶段划分2.施工进度安排3.施工节点计划4.进度调整五、施工组织及人员1.施工组织机构2.项目经理及主要人员3.施工队伍及人员配置4.人员培训六、施工材料及设备1.材料供应要求2.材料质量保证3.设备配置及维护4.设备租赁及购买七、施工安全及环境保护1.施工安全责任2.安全管理制度3.环境保护措施4.环保验收八、合同履行及变更1.合同履行义务2.合同变更程序3.合同解除条件4.合同终止九、费用及支付1.工程款支付方式2.预付款及进度款3.结算及竣工结算4.逾期付款处理十、违约责任及争议解决1.违约责任2.争议解决方式3.争议解决程序4.仲裁及诉讼十一、合同解除及终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除程序4.合同终止程序十二、合同附件及补充协议1.合同附件2.补充协议3.协议生效4.协议变更十三、合同签署1.签署日期2.签署单位3.签署人4.签署地点十四、其他1.合同生效条件2.合同附件效力3.合同解释4.合同附件说明合同编号_________一、合同概述1.合同名称：2025年度大型桥梁安装施工合同2.合同双方：甲方（建设单位）：[甲方全称]乙方（施工单位）：[乙方全称]3.合同签订日期：[签订日期]4.合同有效期限：自[起始日期]至[终止日期]5.合同标的：[具体桥梁项目名称]的安装施工6.合同金额：人民币[金额]元整二、工程范围及内容1.工程概况：桥梁类型：[桥梁类型]桥梁长度：[桥梁长度]桥梁宽度：[桥梁宽度]桥梁高度：[桥梁高度]2.施工范围：桥梁基础施工桥梁主体结构施工桥梁附属设施施工桥梁涂装及防腐3.施工内容：施工图纸及技术规范施工材料及设备清单施工工艺流程4.施工工艺：基础施工工艺主体结构施工工艺附属设施施工工艺三、工程质量及标准1.工程质量要求：符合国家及行业相关质量标准满足设计文件及施工图纸要求2.质量标准：材料质量：[具体材料质量标准]施工质量：[具体施工质量标准]3.质量验收：验收标准：[具体验收标准]验收程序：[具体验收程序]4.质量保证：乙方提供质量保证书定期进行质量检查四、施工进度计划1.施工阶段划分：阶段一：前期准备阶段二：基础施工阶段三：主体结构施工阶段四：附属设施施工阶段五：竣工及验收2.施工进度安排：各阶段具体时间节点进度计划表3.施工节点计划：关键节点时间节点验收标准4.进度调整：因不可抗力导致进度延误因甲方原因导致进度延误五、施工组织及人员1.施工组织机构：项目经理及领导班子各部门职责及人员配置2.项目经理及主要人员：项目经理资质及职责主要人员资质及职责3.施工队伍及人员配置：施工队伍资质人员配置及技能要求4.人员培训：安全培训技能培训六、施工材料及设备1.材料供应要求：材料规格及型号材料质量保证2.材料质量保证：材料供应商资质材料进场检验3.设备配置及维护：设备清单及型号设备维护保养4.设备租赁及购买：设备租赁合同设备购买合同七、施工安全及环境保护1.施工安全责任：乙方负责施工现场安全管理甲方配合安全管理工作2.安全管理制度：安全生产责任制安全操作规程3.环境保护措施：废水、废气、固体废弃物处理噪音控制4.环保验收：环保设施验收环保达标验收八、合同履行及变更1.合同履行义务：乙方按照合同约定进行施工甲方按时支付工程款2.合同变更程序：变更申请变更审批变更实施3.合同解除条件：乙方严重违约甲方严重违约不可抗力事件4.合同终止条件：工程竣工合同解除合同到期九、费用及支付1.工程款支付方式：预付款进度款竣工结算款2.预付款及进度款：预付款比例及支付时间进度款支付节点及比例3.结算及竣工结算：结算程序竣工结算时间结算争议解决4.逾期付款处理：逾期付款利息逾期付款违约责任十、违约责任及争议解决1.违约责任：乙方违约责任甲方违约责任2.争议解决方式：协商解决仲裁诉讼3.争议解决程序：争议提交争议审理争议裁决4.仲裁及诉讼：仲裁机构诉讼法院十一、合同解除及终止1.合同解除条件：双方协商一致严重违约不可抗力2.合同终止条件：工程竣工合同解除合同到期3.合同解除程序：解除通知解除确认解除生效4.合同终止程序：终止通知终止确认终止生效十二、合同附件及补充协议1.合同附件：施工图纸及技术规范材料及设备清单施工组织设计2.补充协议：合同履行过程中的补充协议合同变更协议3.协议生效：协议签署日期协议生效日期4.协议变更：变更内容变更程序十三、合同签署1.签署日期：合同正式签署日期2.签署单位：甲方单位盖章乙方单位盖章3.签署人：甲方法定代表人签字乙方法定代表人签字4.签署地点：合同签署地点十四、其他1.合同生效条件：合同双方签署完毕合同附件齐全合同履行条件具备2.合同附件效力：合同附件与合同具有同等法律效力3.合同解释：合同条款解释以本合同为准4.合同附件说明：合同附件的具体内容说明甲方（建设单位）：[甲方全称]法定代表人（或授权代表）：[签字]日期：____年__月__日乙方（施工单位）：[乙方全称]法定代表人（或授权代表）：[签字]日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导权条款说明：甲方在合同执行过程中拥有最终决策权，乙方应积极配合甲方的决定。具体内容：a)甲方有权对施工计划进行审核和调整。b)甲方有权对施工进度进行监督，并对进度延误承担责任。c)甲方有权对施工质量进行监督检查，并对质量问题进行整改。2.甲方设计变更条款说明：甲方对工程设计变更有权提出要求，乙方应无条件接受并执行。具体内容：a)甲方有权根据实际情况提出设计变更，乙方应在收到变更通知后及时调整施工计划。b)设计变更导致的费用增加或工期延误，由甲方承担。c)乙方应配合甲方进行设计变更后的施工图设计审核。3.甲方监督及验收条款说明：甲方对施工过程和工程成果进行监督和验收，确保工程质量。具体内容：a)甲方应定期对施工现场进行监督检查，对发现的问题要求乙方整改。b)甲方有权对工程进行阶段性验收，验收合格后方可进行下一阶段施工。c)工程竣工验收由甲方组织，乙方应提供必要的验收资料。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方主导权条款说明：乙方在合同执行过程中拥有施工主导权，甲方应尊重乙方的专业判断。具体内容：a)乙方有权根据施工进度和实际情况提出施工计划调整。b)乙方有权对施工过程中遇到的技术难题提出解决方案。c)乙方有权对施工材料、设备的使用提出建议。2.乙方材料采购条款说明：乙方负责材料采购，确保材料质量及供应。具体内容：a)乙方应选择符合合同要求的材料供应商，并签订采购合同。b)乙方应定期向甲方汇报材料采购情况，确保材料供应。c)材料质量问题由乙方负责，乙方应承担相应责任。3.乙方进度控制条款说明：乙方负责施工进度控制，确保工程按期完成。具体内容：a)乙方应制定详细的施工进度计划，并向甲方汇报。b)乙方应采取有效措施，确保施工进度不受外界因素影响。c)工期延误责任由乙方承担，乙方应承担相应违约责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.中介机构职责条款说明：中介机构负责协调双方关系，提供专业服务。具体内容：a)中介机构应公正、客观地处理合同执行过程中的争议。b)中介机构有权对施工进度、质量和安全进行监督。c)中介机构应定期向双方汇报工作情况。2.中介费用条款说明：中介机构提供的服务应收取合理费用。具体内容：a)中介费用包括服务费、协调费等。b)中介费用由甲方和乙方按比例分担。c)中介费用支付方式及时间由双方约定。3.中介争议解决条款说明：中介机构在解决争议过程中，应遵循公平、公正的原则。具体内容：a)中介机构应积极协调双方，寻求争议解决方案。b)若中介机构无法协调解决，争议可提交仲裁或诉讼解决。c)争议解决过程中，中介机构应保持中立立场。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸及技术规范2.材料及设备清单3.施工组织设计4.甲方设计变更通知5.乙方施工进度计划6.甲方验收报告7.中介机构服务协议8.争议解决协议9.预付款及进度款支付凭证10.竣工结算报告11.违约责任及赔偿协议12.合同变更协议13.不可抗力事件证明14.其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成工程或质量不达标甲方未按合同约定支付工程款任何一方未履行合同约定的其他义务2.违约行为认定：由甲方或乙方提出违约行为，并提供相关证据中介机构或第三方机构进行认定争议解决机构根据证据和事实进行最终认定三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约责任：指合同一方违反合同约定，应承担的民事责任。3.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.诉讼：指当事人将争议提交法院进行审理和判决的一种争议解决方式。5.仲裁机构：指依法设立，独立行使仲裁权的机构。6.法院：指依法设立，独立行使审判权的国家审判机关。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现设计变更，导致工期延误。解决办法：及时沟通，甲方同意变更设计，乙方调整施工计划。2.问题：材料供应商供应的材料质量不合格。解决办法：要求乙方更换材料，并追究供应商责任。3.问题：甲方未按时支付工程款。解决办法：乙方可暂停施工，要求甲方支付工程款。4.问题：施工过程中发生安全事故。解决办法：立即停止施工，报告相关部门，进行事故调查和处理。五、所有应用场景：1.大型桥梁安装施工项目2.公路、铁路、机场等基础设施建设3.公共设施、民用建筑等施工项目4.国内外承包工程5.各类工程项目合作全文完。2025年度大型桥梁安装施工合同规范范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________2.乙方名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________3.其他相关方：（1）监理单位：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________（2）设计单位：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、合同前言2.1背景为满足我国大型桥梁建设需求，提高桥梁安装施工水平，确保桥梁工程质量，甲方决定对2025年度的大型桥梁安装施工项目进行公开招标。乙方经招标程序，成为本项目的施工单位。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在2025年度大型桥梁安装施工过程中的权利、义务、责任及违约处理等内容，确保项目顺利进行，达成预期目标。三、定义与解释3.1专业术语（1）大型桥梁：指跨径大于100米的桥梁。（2）安装施工：指桥梁构件的运输、吊装、拼装、焊接、防腐、涂装等工序。（3）监理：指对施工过程进行监督、检查、验收等活动。3.2关键词解释（1）工期：指合同约定的施工期限。（2）质量：指符合设计要求和国家相关标准。（3）安全生产：指在施工过程中，遵守国家安全生产法律法规，防止发生安全事故。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成施工任务。（2）甲方有权对施工过程进行监督、检查、验收。（3）甲方有权要求乙方按照国家有关法律法规，进行安全生产。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成施工任务。（2）乙方应遵守国家有关法律法规，进行安全生产。（3）乙方应配合甲方对施工过程进行监督、检查、验收。五、履行条件5.1合同履行时间：自合同签订之日起至2025年度大型桥梁安装施工项目完工之日止。5.2合同履行地点：2025年度大型桥梁安装施工项目所在地。5.3合同履行方式：乙方按照合同约定，自行组织施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件（1）本合同经甲乙双方签字盖章后生效。（2）监理单位、设计单位等相关方签字确认。6.2终止条件（1）合同约定的工期到期，且工程已完工。（2）合同约定的终止条件发生。6.3终止程序（1）甲乙双方协商一致，签订终止协议。（2）监理单位、设计单位等相关方签字确认。6.4终止后果（1）终止后，甲乙双方应按照合同约定，处理相关事宜。（2）乙方应按照合同约定，退还甲方已支付的工程款。七、费用与支付7.1费用构成（1）施工图纸及设计费用：包括但不限于设计变更、施工图审查、施工图修改等费用。（2）材料费用：包括但不限于钢材、混凝土、预应力材料、焊接材料、涂料、防腐材料等费用。（3）人工费用：包括但不限于施工人员工资、福利、保险等费用。（4）机械费用：包括但不限于吊装设备、运输车辆、施工机械等租赁费用。（5）施工临时设施费用：包括但不限于临时道路、围挡、临时办公和生活设施等费用。（6）施工管理费用：包括但不限于项目管理、现场监理、质量检验等费用。（7）保险费用：包括但不限于工程一切险、意外伤害险等费用。（8）其他费用：包括但不限于合同约定外的其他费用。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总金额的20%作为预付款。（2）进度款：在施工过程中，甲方应按月支付已完成工程量的80%作为进度款。（3）竣工结算款：工程完工并通过验收后，甲方应支付剩余的20%作为竣工结算款。7.3支付时间（1）预付款：合同签订后10个工作日内支付。（2）进度款：每月25日前支付上一个月完成的工程量。（3）竣工结算款：工程验收合格后30个工作日内支付。7.4支付条款（1）甲方应在支付前向乙方提供有效的发票或收据。（2）乙方应在收到甲方支付的款项后，出具相应的收据。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按约定时间支付款项，应向乙方支付应付款项的万分之五作为违约金。（2）甲方违反合同约定，导致工程延期，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约（1）乙方未按约定时间完成工程，应向甲方支付每日万分之五的违约金。（2）乙方施工质量不符合约定，应承担相应的赔偿责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约金和赔偿金额应以人民币计算。（2）违约金和赔偿金额的支付方式为现金或银行转账。九、保密条款9.1保密内容（1）本合同涉及的技术秘密、商业秘密等。（2）乙方在施工过程中获得的甲方商业信息。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式（1）乙方应建立健全保密制度，确保保密内容的保密性。（2）乙方不得泄露、复制、转让保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然原因或社会原因导致的无法预见、无法避免、无法克服的客观情况。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：如地震、洪水、台风等。（2）政府行为：如政策调整、法律法规变更等。（3）社会异常：如罢工、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，甲乙双方应及时通知对方。（2）因不可抗力导致工程延期，工期相应顺延。（3）因不可抗力导致工程损失，由双方按比例承担。10.4不可抗力实例如遇地震、洪水等自然灾害，导致工程无法正常进行。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，可提交相关调解机构进行调解，或申请仲裁或向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经甲方书面同意，乙方不得将合同全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形（2）合同约定的保密内容未解除。（3）合同约定的其他不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对工程进度、质量、安全等方面的监督权。（2）乙方在施工过程中，应遵守国家有关法律法规，不得擅自变更设计。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对工程变更的最终决定权。（2）乙方在施工过程中，如发现设计不合理或存在安全隐患，应及时报告甲方。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）甲乙双方协商一致，对合同进行修改或补充。（2）修改或补充的内容应以书面形式签订补充协议，作为本合同附件。14.2修改和补充效力补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲乙双方应相互配合，确保工程顺利进行。（2）乙方应按照甲方要求，提供施工所需的相关资料。15.2协作与配合方式（1）甲乙双方应定期召开工程协调会，沟通工程进展情况。（2）乙方应按照甲方要求，及时解决施工过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间的完整协议，除本合同另有约定外，不再另行签订其他协议。16.3增减条款（1）本合同任何条款的增减，均应以书面形式进行。（2）未经甲乙双方书面同意，任何一方不得擅自增减合同条款。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：代表人（签字）：日期：乙方（盖章）：代表人（签字）：日期：见证人（签字）：日期：附件及其他说明解释一、附件列表：1.2025年度大型桥梁安装施工合同2.设计图纸及变更通知3.材料采购清单及质量证明文件4.施工组织设计及施工方案5.甲方提供的施工场地及设施清单6.乙方提交的施工进度计划7.甲方提供的施工图纸审查意见8.工程验收报告9.不可抗力事件证明文件10.争议解决相关文件11.合同补充协议二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按时支付款项：认定标准为逾期超过30天，违约金为应付款项的万分之五。工程进度延误：认定标准为实际工期超过合同工期，违约金为每日万分之五。违反保密协议：认定标准为泄露保密信息，承担相应法律责任。2.乙方违约：未按时完成工程：认定标准为实际工期超过合同工期，违约金为每日万分之五。施工质量不符合约定：认定标准为工程质量检验不合格，承担修复或赔偿损失。擅自变更设计：认定标准为未经甲方同意，承担相应的法律责任。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等。2.违约金：指合同当事人一方违约时，根据法律规定或合同约定，向守约方支付的一定数额的金钱。3.保密协议：指合同当事人之间就保密事项达成的协议，约定双方对特定信息保密。4.工程质量：指工程满足设计要求和国家相关标准，包括材料质量、施工质量等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现设计变更。解决办法：及时与甲方沟通，协商变更方案，并签订补充协议。2.问题：材料供应不及时。解决办法：与供应商协商，确保材料按时供应，或寻找替代材料。3.问题：施工进度延误。解决办法：分析原因，制定赶工措施，并及时与甲方沟通。4.问题：工程质量问题。解决办法：立即停止施工，查明原因，采取整改措施，重新进行检验。5.问题：不可抗力事件影响工程进度。解决办法：按照合同约定，及