二零二五版5G基站建设与维护服务合同3篇_第1页
二零二五版5G基站建设与维护服务合同3篇_第2页
二零二五版5G基站建设与维护服务合同3篇_第3页
二零二五版5G基站建设与维护服务合同3篇_第4页
二零二五版5G基站建设与维护服务合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩52页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版5G基站建设与维护服务合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方注册地址2.合同标的及范围2.1建设基站数量及位置2.2维护服务内容2.3服务期限3.建设工程进度及节点3.1建设工程进度计划3.2进度节点及验收标准3.3迟期责任及处理方式4.质量保证及验收4.1建设工程质量要求4.2验收标准及程序4.3质量保证责任及处理5.技术标准及规范5.15G基站建设技术标准5.2维护服务技术规范5.3标准变更及处理6.合同价格及支付方式6.1建设工程合同价格6.2维护服务合同价格6.3价格调整机制6.4支付方式及时间7.合同履行及变更7.1合同履行原则7.2合同变更程序7.3合同解除条件及程序8.保密条款8.1保密内容8.2保密义务及期限8.3违约责任及处理9.知识产权及专利9.1知识产权归属9.2专利使用及许可9.3违约责任及处理10.违约责任及赔偿10.1违约责任承担10.2赔偿范围及标准10.3赔偿程序11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的处理13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同生效及终止日期14.其他约定14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同份数及效力第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:通信有限公司(2)乙方:工程建设有限公司1.2合同双方法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式1.4合同双方注册地址(1)甲方注册地址:省市区街道号(2)乙方注册地址:省市区街道号2.合同标的及范围2.1建设基站数量及位置(1)建设基站数量:共计100个(2)基站位置:详见附件一《5G基站建设位置分布表》2.2维护服务内容(1)基站日常巡检(2)设备故障排除(3)网络优化(4)数据备份与恢复2.3服务期限(1)建设工程:自合同签订之日起12个月内完成(2)维护服务:自建设工程验收合格之日起5年3.建设工程进度及节点3.1建设工程进度计划(1)勘察设计阶段:2个月(2)设备采购阶段:3个月(3)施工阶段:6个月(4)验收阶段:1个月3.2进度节点及验收标准(1)勘察设计节点:提交勘察设计文件(2)设备采购节点:提交设备采购合同(3)施工节点:提交施工进度报告(4)验收节点:提交验收报告3.3迟期责任及处理方式(1)甲方未能按时支付款项,每逾期一日,应向乙方支付千分之二的违约金。(2)乙方未能按时完成建设任务,每逾期一日,应向甲方支付千分之二的违约金。4.质量保证及验收4.1建设工程质量要求(1)符合国家相关行业标准和规范(2)设备性能稳定,安全可靠4.2验收标准及程序(1)验收标准详见附件二《5G基站建设质量验收标准》(2)验收程序:甲方组织验收,乙方配合4.3质量保证责任及处理(1)乙方保证基站建设质量,如发生质量问题,由乙方负责修复或更换(2)修复或更换费用由乙方承担5.技术标准及规范5.15G基站建设技术标准(1)符合国家相关5G通信技术标准(2)采用国际先进的5G通信设备和技术5.2维护服务技术规范(1)遵循国家相关通信维护技术规范(2)确保基站稳定运行,提高网络质量5.3标准变更及处理(1)如国家标准或行业规范发生变更,双方应及时调整合同内容(2)调整后的合同仍具有同等法律效力6.合同价格及支付方式6.1建设工程合同价格(1)工程总造价:人民币壹仟万元整(¥100,000,000.00)6.2维护服务合同价格(1)维护服务费用:人民币伍佰万元整(¥5,000,000.00)6.3价格调整机制(1)如原材料价格变动,价格调整以市场价格为准6.4支付方式及时间(1)建设工程款分阶段支付,具体支付时间及比例详见附件三《建设工程付款进度表》(2)维护服务费用按年度支付,每年初支付上一年的维护服务费用8.保密条款8.1保密内容(1)本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等保密信息。(2)双方在履行合同过程中知悉的对方业务、财务状况、发展战略等非公开信息。8.2保密义务及期限(1)双方对本合同约定的保密信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。(2)保密义务自本合同签订之日起至合同终止后5年内有效。8.3违约责任及处理(1)任何一方违反保密义务,导致保密信息泄露,应承担相应的法律责任。(2)泄露保密信息给对方造成损失的,泄露方应承担赔偿责任。9.知识产权及专利9.1知识产权归属(1)本合同项下产生的所有知识产权归乙方所有。(2)甲方在使用乙方知识产权时,应遵守相关法律法规。9.2专利使用及许可(1)乙方同意甲方在一定范围内使用其专利技术。(2)甲方使用专利技术时,应支付乙方合理的许可费用。9.3违约责任及处理(1)任何一方未经对方同意擅自使用对方知识产权,应承担违约责任。(2)违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。10.违约责任及赔偿10.1违约责任承担(1)任何一方违反本合同约定,应承担违约责任。(2)违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2赔偿范围及标准(1)赔偿范围包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、违约金等。(2)赔偿标准按实际损失计算,最高不超过合同总价款的20%。10.3赔偿程序(1)违约方应在接到索赔通知之日起15日内支付赔偿金。(2)如违约方逾期未支付,守约方有权采取法律手段追究违约方的责任。11.争议解决11.1争议解决方式(1)双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。(2)协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构(1)如双方协商不成,可选择仲裁机构进行仲裁。(2)仲裁机构的选择及仲裁规则由双方协商确定。11.3争议解决程序(1)仲裁程序按照双方选择的仲裁机构的规定进行。(2)仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。12.合同解除及终止12.1合同解除条件(1)一方违约,另一方有权解除合同。(2)发生不可抗力,致使合同无法履行。12.2合同终止程序(1)合同解除或终止,双方应书面通知对方。(2)合同解除或终止后,双方应按约定处理未履行完毕的义务。12.3合同终止后的处理(1)合同终止后,双方应按照约定处理剩余款项和知识产权。(2)合同终止后,双方应互相返还提供的财产和文件。13.合同生效及终止13.1合同生效条件(1)本合同经双方签字盖章后生效。(2)合同生效前,双方应完成合同约定的准备工作。13.2合同终止条件(1)合同履行完毕或双方协商一致解除合同。(2)合同约定的终止条件成就。13.3合同生效及终止日期(1)合同生效日期为双方签字盖章之日。(2)合同终止日期为合同履行完毕或解除合同之日。14.其他约定14.1不可抗力(1)因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担违约责任。(2)不可抗力事件包括自然灾害、政府行为等。14.2合同附件(1)本合同附件与本合同具有同等法律效力。(2)附件包括但不限于《5G基站建设位置分布表》、《5G基站建设质量验收标准》、《建设工程付款进度表》等。14.3合同份数及效力(1)本合同一式两份,双方各执一份。(2)本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1第三方定义(1)本合同中“第三方”是指除甲乙双方以外的,为履行本合同目的而介入合同关系的个人、法人或其他组织。(2)第三方包括但不限于监理单位、设计单位、施工单位、设备供应商、技术服务商等。15.2第三方介入范围(1)第三方介入的范围包括但不限于工程监理、设计、施工、设备供应、技术服务等。(2)第三方介入的具体内容、职责和权限由本合同及附件约定。16.第三方介入的程序16.1介入前的协商(1)甲乙双方在需要第三方介入时,应进行充分协商,确定第三方的选择和介入方式。(2)协商内容包括第三方的资质、服务内容、费用、责任等。16.2第三方介入的协议(1)甲乙双方与第三方应签订专门的协议,明确各自的权利和义务。(2)协议应与本合同内容相一致,并作为本合同的补充部分。17.第三方责任及权利17.1第三方责任(1)第三方应按照本合同及协议约定,履行相应的职责。(2)第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失的,应承担相应的法律责任。(3)第三方责任限额由甲乙双方与第三方在协议中约定。17.2第三方权利(1)第三方有权要求甲乙双方按照合同和协议约定提供必要的协助和支持。(2)第三方有权根据合同和协议约定,获取相应的报酬。18.第三方与其他各方的划分说明18.1责任划分(1)甲乙双方对第三方的选择和监督责任。(2)第三方对自身工作内容的质量和进度负责。(3)如第三方工作存在问题,甲乙双方有权追究其责任。18.2权利划分(1)甲乙双方有权要求第三方按照合同和协议履行职责。(2)第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件。(3)甲乙双方有权对第三方的工作进行监督和评估。19.第三方责任限额的明确19.1责任限额的约定(1)甲乙双方与第三方在协议中应明确第三方责任限额。(2)责任限额应合理设定,以保障甲乙双方的合法权益。19.2责任限额的计算(1)责任限额可按合同总价的一定比例设定,如5%。(2)责任限额也可根据第三方的工作内容、技术难度等因素确定。19.3责任限额的调整(1)如合同履行期间,因市场变化或其他因素导致责任限额不合理,双方可协商调整。(2)调整后的责任限额应书面通知所有相关方。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:《5G基站建设位置分布表》要求:详细列出基站建设的位置、坐标、周边环境等信息。说明:本表为合同附件,用于明确基站建设的具体位置和周边环境。2.附件二:《5G基站建设质量验收标准》要求:列出基站建设过程中的各项质量标准,包括设备、材料、施工工艺等。说明:本标准为合同附件,用于规范基站建设的质量要求,确保工程达标。3.附件三:《建设工程付款进度表》要求:列出工程各阶段的付款时间、金额和支付条件。说明:本表为合同附件,用于明确工程款的支付进度和条件。4.附件四:《第三方介入协议》要求:详细约定第三方的资质、服务内容、费用、责任等。说明:本协议为合同附件,用于规范第三方介入的行为,明确各方的权利和义务。5.附件五:《保密协议》要求:明确保密信息的范围、保密义务、违约责任等。说明:本协议为合同附件,用于保护双方的商业秘密和客户信息。6.附件六:《知识产权归属协议》要求:明确合同项下产生的知识产权的归属、使用和许可等。说明:本协议为合同附件,用于规范知识产权的归属和使用。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付款项。乙方未按时完成建设任务。第三方泄露保密信息。第三方未按约定履行职责。任何一方违反合同约定的质量标准。2.责任认定标准:甲方未按时支付款项:每逾期一日,应向乙方支付千分之二的违约金。乙方未按时完成建设任务:每逾期一日,应向甲方支付千分之二的违约金。第三方泄露保密信息:承担相应的法律责任,赔偿损失。第三方未按约定履行职责:承担违约责任,赔偿损失。违反合同约定的质量标准:承担修复、更换或赔偿损失的责任。示例说明:甲方未按时支付工程款,逾期5天,应向乙方支付违约金:5天×0.002×工程款总额=违约金金额。乙方未按时完成基站建设,逾期10天,应向甲方支付违约金:10天×0.002×工程款总额=违约金金额。第三方泄露甲方商业秘密,造成损失10万元,应赔偿甲方10万元。全文完。二零二四版5G基站建设与维护服务合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.合同甲方基本信息1.2.合同乙方基本信息2.合同标的与范围2.1.基站建设内容2.2.基站维护服务内容2.3.5G基站技术标准与规范3.合同工期与进度安排3.1.基站建设工期3.2.基站维护服务期限3.3.进度控制与验收标准4.合同价款及支付方式4.1.合同价款总额4.2.付款方式及进度4.3.逾期付款违约责任5.技术支持与培训5.1.技术支持服务内容5.2.培训内容及安排5.3.技术支持与培训责任6.质量保证与验收6.1.质量保证承诺6.2.验收标准与程序6.3.质量问题处理7.保密条款7.1.保密内容7.2.保密义务7.3.违反保密责任的赔偿8.违约责任8.1.违约行为界定8.2.违约责任承担8.3.违约金计算与支付9.合同解除与终止9.1.合同解除条件9.2.合同终止条件9.3.合同解除与终止的程序10.争议解决10.1.争议解决方式10.2.争议解决机构10.3.争议解决程序11.合同生效与终止11.1.合同生效条件11.2.合同终止条件11.3.合同生效日期12.合同附件12.1.附件一:5G基站建设方案12.2.附件二:5G基站维护服务方案12.3.附件三:其他相关文件13.其他约定13.1.不可抗力条款13.2.合同变更与补充13.3.合同份数及效力14.合同签署与备案14.1.合同签署日期14.2.合同备案手续14.3.合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.合同甲方基本信息甲方名称:X科技有限公司甲方地址:省市区路号甲方法定代表人:1.2.合同乙方基本信息乙方名称:移动通信有限公司乙方地址:省市区路号乙方法定代表人:2.合同标的与范围2.1.基站建设内容建设地点:省市区建设规模:共计建设5G基站座建设标准:按照国家相关5G基站建设标准及规范执行2.2.基站维护服务内容基站日常巡检基站设备维护与保养基站故障处理基站性能优化基站安全管理2.3.5G基站技术标准与规范5G基站技术标准:按照我国5G通信技术标准及相关规范执行基站设备:符合国家规定的5G基站设备标准3.合同工期与进度安排3.1.基站建设工期基站建设总工期:自合同签订之日起个月内完成3.2.基站维护服务期限基站维护服务期限:自基站投入使用之日起年3.3.进度控制与验收标准基站建设进度:按月度报告,甲方进行验收基站维护服务:每月进行一次全面检查,确保基站正常运行4.合同价款及支付方式4.1.合同价款总额合同价款:人民币壹仟万元整(¥1,000,000.00)4.2.付款方式及进度首付款:合同签订后5个工作日内支付总额的30%进度款:基站建设完成后每完成20%进度支付总额的10%尾款:基站维护服务期满后支付总额的20%4.3.逾期付款违约责任逾期付款:自逾期之日起,乙方有权按日向甲方收取逾期付款总额的1%作为违约金5.技术支持与培训5.1.技术支持服务内容乙方提供724小时技术支持服务提供远程技术指导、现场技术支持及设备维护5.2.培训内容及安排甲方指定人员参加乙方组织的5G基站建设与维护培训培训内容包括5G基站技术、设备操作及维护等5.3.技术支持与培训责任乙方对提供的技术支持与培训负有责任,确保甲方人员掌握所需技能6.质量保证与验收6.1.质量保证承诺乙方保证基站建设与维护服务质量符合国家相关标准6.2.验收标准与程序基站建设完成后,双方按照合同约定的验收标准进行验收验收程序:由甲方组织验收小组,对基站进行验收6.3.质量问题处理发生质量问题,双方应协商解决,必要时可委托第三方检测机构进行鉴定乙方应在接到质量问题报告后小时内进行整改,直至满足验收标准8.保密条款8.1.保密内容双方在本合同履行过程中所知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等任何一方不得向任何第三方泄露或公开上述保密信息8.2.保密义务双方对所获得的保密信息负有保密义务,未经对方同意,不得以任何形式泄露给第三方保密义务在合同终止后仍然有效8.3.违反保密责任的赔偿如一方违反保密义务,导致对方遭受损失的,应承担相应的赔偿责任,包括但不限于直接经济损失和合理的维权费用9.违约责任9.1.违约行为界定未能按照合同约定的时间、质量、数量等要求完成基站建设或维护服务未经对方同意擅自变更合同内容违反合同约定的保密义务其他违反合同约定的行为9.2.违约责任承担违约方应立即采取补救措施,减少对方损失因违约给对方造成损失的,违约方应赔偿对方实际损失9.3.违约金计算与支付违约金按合同价款的%计算违约金在违约行为发生后个工作日内支付10.合同解除与终止10.1.合同解除条件双方协商一致因不可抗力导致合同无法履行一方严重违约,经对方催告后日内仍未履行10.2.合同终止条件合同约定的服务期限届满双方协商一致解除合同10.3.合同解除与终止的程序合同解除或终止前,双方应就相关事宜进行协商协商不成,任何一方均可向人民法院提起诉讼11.争议解决11.1.争议解决方式双方应友好协商解决争议协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼11.2.争议解决机构合同签订地人民法院11.3.争议解决程序双方应在收到争议通知后日内提出书面答辩人民法院应在受理后个月内作出判决12.合同生效与终止12.1.合同生效条件双方签字盖章后生效12.2.合同终止条件合同约定的服务期限届满合同解除或终止12.3.合同生效日期合同签订日期13.合同附件13.1.附件一:5G基站建设方案包含基站建设地点、规模、技术标准等内容13.2.附件二:5G基站维护服务方案包含基站维护服务内容、标准、责任等内容13.3.附件三:其他相关文件合同签订双方认为需要作为合同附件的其他文件14.合同签署与备案14.1.合同签署日期合同签订日期14.2.合同备案手续双方应在合同签订后个工作日内向相关部门备案14.3.合同生效日期合同备案后生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1.第三方概念1.技术咨询方:提供专业技术咨询和服务的机构或个人。2.设备供应商:提供基站建设所需设备的供应商。3.施工单位:承担基站建设施工任务的单位。4.维护服务方:提供基站维护服务的专业公司。5.评估机构:负责对基站建设或维护服务进行评估的第三方机构。15.2.第三方责任第三方应按照合同约定或相关法律法规的要求,履行其在合同中的义务。第三方对其提供的服务或产品承担相应的责任。15.3.第三方权利第三方有权按照合同约定收取服务费用或设备费用。第三方有权要求甲方或乙方提供必要的配合和支持。15.4.第三方与其他各方的划分第三方与甲方、乙方之间的关系由第三方合同约定。第三方与甲方、乙方之间的争议,应通过各自合同约定的方式解决。16.第三方介入时的额外条款16.1.第三方介入程序甲方或乙方需要第三方介入时,应提前天通知对方,并说明介入的原因、目的和预期效果。双方应共同协商确定第三方介入的具体方案和条件。16.2.第三方介入的费用第三方介入产生的费用,由甲方或乙方承担,或根据合同约定分摊。甲方或乙方应向第三方支付相应的服务费用。16.3.第三方介入的效果第三方介入应确保不影响本合同的履行和双方的合法权益。第三方介入的效果应以书面形式确认,并纳入本合同附件。17.第三方责任限额17.1.责任限额概念本合同所指的责任限额,是指第三方因违约行为给甲方或乙方造成的损失,第三方应承担的最高赔偿金额。17.2.责任限额的确定第三方责任限额应根据合同约定或相关法律法规确定。责任限额应在第三方合同中明确约定。17.3.责任限额的执行第三方在合同履行过程中,如发生违约行为,应按照责任限额承担相应的赔偿责任。超过责任限额的部分,由甲方或乙方自行承担。18.第三方介入的合同变更18.1.合同变更程序任何因第三方介入导致的合同变更,均需经甲方、乙方和第三方协商一致后,以书面形式作出变更。18.2.合同变更内容合同变更内容应包括但不限于:1.第三方的名称、地址、联系方式等基本信息。2.第三方提供的服务内容、质量标准、费用等。3.第三方责任限额。4.第三方介入的程序和效果。18.3.合同变更的生效合同变更自双方和第三方签字盖章之日起生效。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:5G基站建设方案详细要求:包括基站建设地点、规模、技术标准、施工进度安排、质量控制措施等。说明:此附件为基站建设的主要依据,需详细描述建设内容和预期效果。2.附件二:5G基站维护服务方案详细要求:包括基站维护服务内容、标准、责任、服务期限、应急响应措施等。说明:此附件为基站维护服务的主要依据,需明确维护服务的范围和标准。3.附件三:合同双方资质证明文件详细要求:包括双方的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。说明:此附件用于证明双方具备履行合同的能力和资格。4.附件四:合同双方授权委托书详细要求:包括授权人的姓名、职务、授权范围、授权期限等。说明:此附件用于证明授权人的合法代表身份。5.附件五:第三方合同详细要求:包括第三方的基本信息、服务内容、费用、责任限额等。说明:此附件为第三方介入时的合同依据,需详细约定第三方责任。6.附件六:验收报告详细要求:包括基站建设或维护服务的验收时间、地点、人员、结论等。说明:此附件为验收结果的证明文件,需由验收人员签字确认。7.附件七:争议解决协议详细要求:包括争议解决的方式、机构、程序等。说明:此附件为解决合同履行过程中争议的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为甲方或乙方未能按照合同约定的时间、质量、数量等要求完成基站建设或维护服务。甲方或乙方未经对方同意擅自变更合同内容。甲方或乙方违反合同约定的保密义务。甲方或乙方未按照合同约定支付费用。第三方未按照合同约定履行义务。2.责任认定标准甲方或乙方未按约定时间完成基站建设或维护服务,每逾期一日,应支付合同价款的%作为违约金。甲方或乙方未按约定质量完成基站建设或维护服务,导致对方损失的,应赔偿实际损失。甲方或乙方违反保密义务,导致对方损失的,应赔偿实际损失。甲方或乙方未按约定支付费用,每逾期一日,应支付逾期付款总额的%作为违约金。第三方未按约定履行义务,导致对方损失的,应赔偿实际损失。3.违约示例甲方未能在合同约定的工期完成基站建设,导致乙方网络覆盖范围受限,乙方因此遭受损失,甲方应赔偿乙方损失。乙方未按约定提供维护服务,导致基站故障频繁,甲方因此遭受损失,乙方应赔偿甲方损失。第三方在基站维护过程中发生重大安全事故,导致基站设备损坏,第三方应承担相应责任。全文完。二零二四版5G基站建设与维护服务合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及住所1.2合同双方法定代表人或授权代表1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1基站建设及维护服务内容2.2建设及维护服务地点2.3建设及维护服务期限3.建设及维护服务范围3.1建设阶段3.1.1前期勘察与设计3.1.2基站设备采购与安装3.1.3竣工验收与交付使用3.2维护阶段3.2.1基站日常巡检3.2.2设备故障排除3.2.3安全保障与应急预案4.合同价格及支付方式4.1合同价格4.2付款方式4.3付款时间及期限4.4付款条件5.合同履行5.1合同生效条件5.2合同履行期限5.3合同变更与解除5.4合同履行过程中的争议解决6.保密条款6.1保密内容6.2保密期限6.3违约责任7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约赔偿8.不可抗力8.1不可抗力定义8.2不可抗力发生时的处理8.3不可抗力解除后的恢复9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后的处理10.合同终止10.1合同终止条件10.2合同终止程序10.3合同终止后的处理11.合同争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同附件12.1附件一:基站建设及维护服务方案12.2附件二:设备清单12.3附件三:合同履行进度表13.合同生效及其他13.1合同生效日期13.2合同附件效力13.3合同变更与解除通知方式13.4合同解除后的通知方式13.5合同附件的签署与生效14.合同签署及日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及住所甲方:通信有限公司住所:省市区路号乙方:建筑工程有限公司住所:省市区路号1.2合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式甲方联系人:联系电话方联系人:赵六联系电话:139000000002.合同标的2.1建设及维护服务内容甲方委托乙方进行5G基站的建设及维护服务,包括但不限于基站勘察、设计、设备采购、安装、验收、日常巡检、故障排除、安全保障等。2.2建设及维护服务地点省市区、市区、市区等。2.3建设及维护服务期限自合同签订之日起至2026年12月31日止。3.建设及维护服务范围3.1建设阶段3.1.1前期勘察与设计乙方负责对甲方提供的基站建设地点进行勘察,并根据勘察结果进行基站设计。3.1.2基站设备采购与安装乙方负责采购符合甲方要求的基站设备,并按照设计要求完成设备的安装工作。3.1.3竣工验收与交付使用基站建设完成后,乙方应组织验收,确保基站符合设计及国家标准,验收合格后交付甲方使用。3.2维护阶段3.2.1基站日常巡检乙方负责对基站进行定期巡检,确保基站正常运行。3.2.2设备故障排除发现设备故障时,乙方应在24小时内进行处理,确保基站正常运行。3.2.3安全保障与应急预案乙方应制定并执行基站安全保障措施,确保基站安全运行。同时,制定应急预案,应对突发事件。4.合同价格及支付方式4.1合同价格本合同总金额为人民币壹仟万元整(¥1000000.00)。4.2付款方式甲方按照乙方提供的发票,在收到发票后10个工作日内支付相应款项。4.3付款时间及期限乙方应在合同约定的每个阶段完成后,向甲方提交发票及付款申请,甲方在收到申请后10个工作日内支付相应款项。4.4付款条件甲方支付款项的条件为:乙方提供符合合同要求的发票,且甲方对乙方提供的服务无异议。5.合同履行5.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。5.2合同履行期限本合同履行期限为自合同生效之日起至2026年12月31日止。5.3合同变更与解除5.3.1合同变更在合同履行过程中,如需变更合同内容,双方应协商一致,并以书面形式修改合同。5.3.2合同解除5.3.2.1合同解除条件(1)一方违约,且违约方在接到违约通知后30日内未采取补救措施;(2)一方因不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。5.3.2.2合同解除程序5.3.2.2.1提出解除合同的一方应向对方发出书面通知,说明解除合同的理由。5.3.2.2.2接到解除合同通知的一方应在收到通知后15日内给予答复。5.3.2.2.3双方应在接到解除合同通知后的30日内完成合同解除事宜。5.4合同履行过程中的争议解决5.4.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。5.4.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。6.保密条款6.1保密内容本合同中涉及的双方商业秘密、技术秘密、业务信息等,均为保密内容。6.2保密期限本合同保密期限为自合同签订之日起至合同解除或终止之日起5年内。6.3违约责任任何一方违反保密义务,应承担相应的法律责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。7.违约责任7.1违约情形7.1.1乙方未按合同约定完成基站建设及维护服务;7.1.2乙方提供的基站设备不符合约定要求;7.1.3乙方未按合同约定支付费用;7.1.4双方约定的其他违约情形。7.2违约责任承担7.2.1乙方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。7.2.3任何一方违约,给对方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。8.不可抗力8.1不可抗力定义本合同所指不可抗力,是指因自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等,导致合同无法履行或履行困难,且双方在签订合同时无法预见的情形。8.2不可抗力发生时的处理8.2.1一方发生不可抗力事件时,应及时通知对方,并提供相关证明材料。8.2.2不可抗力事件发生,致使合同无法履行或履行困难,双方应协商解决合同履行问题。8.2.3如不可抗力事件导致合同无法履行,双方可根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任。8.3不可抗力解除后的恢复8.3.1不可抗力事件解除后,双方应尽快恢复正常履行合同。8.3.2如不可抗力事件导致合同履行成本增加,双方可根据实际情况协商调整合同价格。9.合同解除9.1合同解除条件9.1.1双方协商一致解除合同;9.1.2一方违约,且违约方在接到违约通知后30日内未采取补救措施;9.1.3因不可抗力导致合同无法履行;9.1.4法律法规规定的其他解除条件。9.2合同解除程序9.2.1提出解除合同的一方应向对方发出书面通知,说明解除合同的理由。9.2.2接到解除合同通知的一方应在收到通知后15日内给予答复。9.2.3双方应在接到解除合同通知后的30日内完成合同解除事宜。9.3合同解除后的处理9.3.1合同解除后,双方应按照合同约定或协商一致的原则,处理已履行和未履行的义务。9.3.2双方应相互退还已支付或应支付的款项。10.合同终止10.1合同终止条件10.1.1合同履行完毕;10.1.2合同解除;10.1.3双方协商一致终止合同;10.1.4法律法规规定的其他终止条件。10.2合同终止程序10.2.1一方提出终止合同,应向对方发出书面通知,说明终止合同的理由。10.2.2接到终止合同通知的一方应在收到通知后15日内给予答复。10.2.3双方应在接到终止合同通知后的30日内完成合同终止事宜。10.3合同终止后的处理10.3.1合同终止后,双方应按照合同约定或协商一致的原则,处理已履行和未履行的义务。10.3.2双方应相互退还已支付或应支付的款项。11.合同争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同争议。11.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构争议解决机构为合同签订地人民法院。11.3争议解决程序11.3.1双方应按照法定程序,提交争议解决机构处理。11.3.2争议解决机构应在收到争议材料后60日内作出裁决。12.合同附件12.1附件一:基站建设及维护服务方案12.2附件二:设备清单12.3附件三:合同履行进度表12.4合同附件效力合同附件为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。13.合同生效及其他13.1合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同附件效力合同附件为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。13.3合同变更与解除通知方式任何一方变更或解除合同,应以书面形式通知对方。13.4合同解除后的通知方式合同解除后,双方应以书面形式相互通知。13.5合同附件的签署与生效合同附件应由双方签字盖章,与本合同同时生效。14.合同签署及日期本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________代表人(签字):____________________代表人(签字):____________________签订日期:____________________年__月__日第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义及介入范围1.1第三方定义本合同所指第三方,包括但不限于中介方、监理方、评估方、咨询方、保险方等,为提供专业服务或协助合同履行而参与合同关系的主体。1.2第三方介入范围1.2.1中介方:在合同签订、履行过程中,提供信息、咨询、协调等服务的第三方。1.2.2监理方:对基站建设及维护服务过程进行监督、检查,确保工程质量及服务符合约定的第三方。1.2.3评估方:对基站建设及维护服务的成果进行评估,提供评估报告的第三方。1.2.4咨询方:就合同履行中的技术、法律等问题提供专业咨询意见的第三方。1.2.5保险方:为合同履行提供保险保障的第三方。2.甲乙双方根据本合同有第三方介入时的额外条款2.1中介方介入2.1.1中介方应具备相应的资质和条件,并取得甲乙双方的书面认可。2.1.2中介方应遵守国家法律法规和合同约定,独立、公正地履行中介职责。2.1.3中介方不得泄露甲乙双方的商业秘密,并对中介过程中知悉的秘密负有保密义务。2.2监理方介入2.2.1监理方应具备相应的资质和条件,并取得甲乙双方的书面认可。2.2.2监理方应按照国家相关标准和合同约定,对基站建设及维护服务过程进行监督、检查。2.2.3监理方不得泄露甲乙双方的商业秘密,并对监理过程中知悉的秘密负有保密义务。2.3评估方介入2.3.1评估方应具备相应的资质和条件,并取得甲乙双方的书面认可。2.3.2评估方应按照国家相关标准和合同约定,对基站建设及维护服务的成果进行评估。2.3.3评估方不得泄露甲乙双方的商业秘密,并对评估过程中知悉的秘密负有保密义务。2.4咨询方介入2.4.1咨询方应具备相应的资质和条件,并取得甲乙双方的书面认可。2.4.2咨询方应根据甲乙双方的要求,提供专业咨询意见。2.4.3咨询方不得泄露甲乙双方的商业秘密,并对咨询过程中知

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论