版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度风电场混凝土施工劳务分包合同范本本合同目录一览1.定义和解释1.1合同术语1.2项目定义1.3术语解释2.双方信息2.1承包方信息2.2招标方信息2.3第三方信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.合同标的4.1工程内容4.2施工范围4.3材料供应5.工程量及计价方式5.1工程量清单5.2计价方式5.3计量及验收6.工程进度及节点6.1工程进度计划6.2节点工期要求6.3进度调整7.质量要求及标准7.1质量要求7.2质量标准7.3质量检测8.施工安全及环境保护8.1施工安全要求8.2环境保护措施8.3事故处理9.付款及结算9.1付款方式9.2结算程序9.3付款时间10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后果12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同修改及补充第一部分:合同如下:第一条定义和解释1.1合同术语1.1.1“合同”指本合同及所有附件、补充协议及补充文件。1.1.2“承包方”指在本合同中承担风电场混凝土施工劳务的一方。1.1.3“招标方”指在本合同中委托承包方施工风电场混凝土施工的一方。1.1.4“项目”指招标方委托承包方施工的风电场混凝土施工项目。1.1.5“工程量清单”指本合同附件中的工程量清单。1.1.6“计量”指按照国家相关标准和规范对施工完成的工程量进行计算。1.1.7“验收”指按照国家相关标准和规范对施工完成的工程进行质量检验。第二条双方信息2.1承包方信息2.1.1名称:[承包方全称]2.1.2地址:[承包方地址]2.1.3联系人:[承包方联系人姓名]2.1.4联系电话:[承包方联系电话]2.2招标方信息2.2.1名称:[招标方全称]2.2.2地址:[招标方地址]2.2.3联系人:[招标方联系人姓名]2.2.4联系电话:[招标方联系电话]2.3第三方信息2.3.1工程监理单位:[监理单位全称]2.3.2工程监理单位地址:[监理单位地址]2.3.3工程监理单位联系人:[监理单位联系人姓名]2.3.4工程监理单位联系电话:[监理单位联系电话]第三条项目概况3.1项目名称:[项目名称]3.2项目地点:[项目地点]3.3项目规模:[项目规模]3.4项目工期:[项目工期]第四条合同标的4.1工程内容:[具体工程内容描述]4.2施工范围:[具体施工范围描述]4.3材料供应:[材料供应方式及要求]第五条工程量及计价方式5.1工程量清单:[详细列出工程量清单及单价]5.2计价方式:[说明计价方式,如按实结算、固定总价等]5.3计量及验收:[说明计量及验收的标准、程序及责任]第六条工程进度及节点6.1工程进度计划:[详细列出工程进度计划及节点时间]6.2节点工期要求:[说明各节点工期要求及延误责任]6.3进度调整:[说明进度调整的程序及责任]第七条质量要求及标准7.1质量要求:[详细列出质量要求,如混凝土强度、钢筋保护层厚度等]7.2质量标准:[引用国家相关标准和规范]7.3质量检测:[说明质量检测的时间、方式及责任]第八条施工安全及环境保护8.1施工安全要求8.1.1承包方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。8.1.2承包方应制定安全生产管理制度,确保施工安全。8.1.3施工现场应设置必要的安全警示标志和防护设施。8.2环境保护措施8.2.1承包方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准。8.2.2施工过程中应采取有效措施,减少对环境的影响。8.2.3施工结束后,承包方应负责恢复施工场地原状。8.3事故处理8.3.1发生安全事故时,承包方应立即采取措施,防止事故扩大。8.3.2承包方应及时报告招标方和监理单位,并按相关规定进行处理。第九条付款及结算9.1付款方式9.1.1付款方式为分阶段支付,具体支付比例和节点由双方协商确定。9.1.2首付款比例:[首付款比例]%,在合同签订后[天数]内支付。9.1.3进度款支付:根据工程进度和验收情况,按月支付。9.2结算程序9.2.1承包方应在每月末提交结算报告,包括工程量、单价、金额等。9.2.2招标方应在收到结算报告后[天数]内进行审核。9.2.3审核无误后,招标方应在[天数]内支付相应款项。9.3付款时间9.3.1每月进度款支付时间为次月[日期]前。9.3.2合同竣工后,承包方应在[天数]内提交竣工结算报告。第十条违约责任10.1违约情形10.1.1承包方未按合同约定完成工程量或质量要求。10.1.2承包方未按时提交结算报告或验收报告。10.1.3承包方违反安全生产规定,导致安全事故。10.2违约责任10.2.1承包方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.2.2招标方有权解除合同,并要求承包方承担相应责任。10.3违约赔偿10.3.1违约赔偿金额由双方协商确定,或由仲裁机构裁决。第十一条合同解除11.1解除条件11.1.1合同双方协商一致解除合同。11.1.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行。11.2解除程序11.2.1双方应书面通知对方解除合同。11.3解除后果11.3.1合同解除后,双方不再承担合同约定的权利和义务。第十二条争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议。12.1.2协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决机构12.2.1仲裁委员会由中国国际经济贸易仲裁委员会指定。12.3争议解决程序12.3.1双方应在争议发生后[天数]内提交仲裁申请。12.3.2仲裁委员会应在收到仲裁申请后[天数]内进行仲裁。第十三条合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签署合同并加盖公章。13.1.2合同经双方法定代表人或授权代表签字。13.2合同终止条件13.2.1合同约定的工期完成。13.2.2合同解除或终止。13.3合同终止程序13.3.1双方应书面通知对方合同终止。第十四条其他约定14.1不可抗力14.1.1不可抗力指因自然灾害、政府行为等不可预见、不可避免、不可克服的原因导致合同无法履行。14.1.2发生不可抗力时,双方应协商解决合同履行问题。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于工程量清单、质量标准、施工安全措施等。14.3合同修改及补充14.3.1合同的修改及补充应采用书面形式,经双方签字或盖章后生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概念和定义15.1第三方指在本合同履行过程中,由甲乙双方邀请或委托参与合同相关活动的外部机构或个人。15.2第三方包括但不限于中介方、监理方、评估方、审计方等。16.第三方的责任和权利16.1第三方应根据甲乙双方的要求,提供专业服务,确保合同履行的顺利进行。16.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助,以完成其工作任务。16.3第三方在合同履行过程中,对其提供的服务质量承担相应的责任。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲乙双方之间的关系是独立的,第三方不对甲乙双方之间的合同关系承担责任。17.2第三方对甲乙双方之间的争议,不参与调解或仲裁,但可根据甲乙双方的要求提供专业意见。17.3第三方在合同履行过程中,应遵守国家法律法规和行业规范。18.第三方介入的流程和程序18.1甲乙双方协商确定需要第三方介入的事项和范围。18.2双方共同选定第三方,并签订相应的合作协议。18.3第三方在合作协议中明确其权利、义务和责任。18.4第三方介入后,甲乙双方应积极配合,确保第三方能够顺利开展工作。19.第三方的责任限额19.1第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定。19.2第三方的责任限额应包括但不限于:19.1.1第三方因提供的服务不符合约定而导致的损失。19.1.2第三方因故意或重大过失而导致的损失。19.1.3第三方在履行合同过程中,因不可抗力导致的损失。19.2若第三方责任限额不足以赔偿损失,甲乙双方应根据实际情况协商解决。20.第三方介入的合同变更20.1甲乙双方在合同履行过程中,如需变更第三方介入的事项,应书面通知对方,并经双方同意后进行变更。20.2第三方介入事项的变更,不影响甲乙双方在原合同中的权利和义务。21.第三方的保密义务21.1第三方在合同履行过程中,应遵守保密义务,不得泄露甲乙双方的商业秘密和合同内容。21.2第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任。22.第三方的终止和解除22.1若第三方在合同履行过程中,无法继续履行其职责,应提前[天数]通知甲乙双方。22.2甲乙双方有权解除与第三方的合作协议,并要求第三方承担相应的责任。22.3第三方解除合作协议后,应协助甲乙双方处理相关事宜,确保合同履行的连续性。23.第三方的争议解决23.1第三方在合同履行过程中,与甲乙双方发生争议时,应通过协商解决。23.2协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细列出工程量、单价和合价。包含施工图纸、技术规范和施工方案。要求:清单应清晰、完整,便于计量和结算。2.质量标准引用国家相关标准和规范。包含材料质量要求、施工工艺和质量检验方法。要求:标准应明确、具体,便于质量控制和验收。3.施工安全措施包含安全生产管理制度、安全操作规程和应急预案。要求:措施应全面、有效,确保施工安全。4.环境保护措施包含环境保护管理制度、污染物排放标准和治理措施。要求:措施应符合国家环保法规,减少施工对环境的影响。5.付款及结算方案包含付款方式、结算程序和付款时间表。要求:方案应合理、清晰,便于款项管理和结算。6.违约责任清单列出各种违约行为和相应的责任认定标准。要求:清单应全面、具体,便于违约行为的认定和处理。7.争议解决协议包含争议解决方式、机构和程序。要求:协议应明确、可行,便于争议的解决。8.第三方合作协议包含第三方介入的事项、范围、权利和义务。要求:协议应详细、具体,便于第三方的工作开展。9.合同履行过程中的变更记录记录合同履行过程中的变更事项和双方协商结果。要求:记录应完整、准确,便于合同履行和追溯。10.合同履行过程中的通信记录记录双方在合同履行过程中的通信内容和时间。要求:记录应真实、完整,便于沟通和争议解决。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:承包方未按合同约定完成工程量或质量要求。责任认定标准:承包方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明:承包方未按期完成工程,导致工期延误,应支付每日违约金。2.违约行为:承包方未按时提交结算报告或验收报告。责任认定标准:承包方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明:承包方未在规定时间内提交结算报告,导致结算延误,应支付每日违约金。3.违约行为:承包方违反安全生产规定,导致安全事故。责任认定标准:承包方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明:承包方未采取必要的安全措施,导致安全事故发生,应承担全部责任。4.违约行为:招标方未按合同约定支付款项。责任认定标准:招标方应承担违约责任,包括但不限于支付逾期付款利息、赔偿损失等。示例说明:招标方未在规定时间内支付进度款,应支付逾期付款利息。5.违约行为:第三方未按合作协议履行职责。责任认定标准:第三方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明:第三方未按时完成评估工作,导致评估结果延误,应支付每日违约金。全文完。二零二四年度风电场混凝土施工劳务分包合同范本2本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同订立1.2合同生效2.定义与解释2.1定义2.2解释3.双方基本信息3.1承包方3.2发包方4.工程概况4.1工程名称4.2工程地点4.3工程规模4.4工程工期5.施工内容与范围5.1施工内容5.2施工范围6.施工组织与技术要求6.1施工组织6.2技术要求7.工程量与计量7.1工程量7.2计量方式8.工程进度与节点8.1工程进度计划8.2工程节点9.质量要求与验收9.1质量要求9.2验收标准9.3验收程序10.安全生产与环境保护10.1安全生产10.2环境保护11.价格与支付11.1价格11.2支付方式11.3付款时间12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序14.合同解除与终止14.1合同解除条件14.2合同终止条件14.3合同解除与终止的程序第一部分:合同如下:1.合同订立与生效1.1合同订立1.1.2本合同自双方签字盖章之日起生效。2.定义与解释2.1定义2.1.1“风电场”指位于[具体地点]的风电场项目。2.1.2“混凝土施工”指本合同约定的混凝土浇筑、养护、拆模等施工活动。2.1.3“劳务分包”指承包人按照本合同约定,将部分混凝土施工劳务分包给具备相应资质的分包单位。2.2解释2.2.1本合同中未明确定义的术语,应按照国家相关法律法规和行业惯例进行解释。3.双方基本信息3.1承包方3.1.1名称:[承包人名称]3.1.2地址:[承包人地址]3.1.3法定代表人:[承包人法定代表人]3.1.4联系方式:[承包人联系方式]3.2发包方3.2.1名称:[发包人名称]3.2.2地址:[发包人地址]3.2.3法定代表人:[发包人法定代表人]3.2.4联系方式:[发包人联系方式]4.工程概况4.1工程名称4.1.1[具体风电场名称]4.2工程地点4.2.1[具体地点]4.3工程规模4.3.1[具体规模描述]4.4工程工期4.4.1合同工期为[具体工期],自[开工日期]起至[竣工日期]止。5.施工内容与范围5.1施工内容5.1.1混凝土浇筑:包括混凝土运输、浇筑、振捣、养护等。5.1.2混凝土养护:按照相关规范进行养护,保证混凝土强度和耐久性。5.2施工范围5.2.1包括但不限于风电场主设备基础、支架、塔筒等混凝土结构的施工。6.施工组织与技术要求6.1施工组织6.1.1承包人应建立健全施工组织机构,配备足够的施工管理人员和技术人员。6.1.2承包人应按照施工图纸和施工组织设计进行施工,确保工程质量和进度。6.2技术要求6.2.1施工过程中,承包人应严格按照国家相关规范和标准进行施工。6.2.2承包人应选用符合要求的材料、设备和工艺,确保工程质量。8.工程量与计量8.1工程量8.1.1工程量以施工图纸和工程量清单为准,承包人应按照发包人提供的工程量清单进行施工。8.1.2工程量清单中的工程量应按照施工图纸和施工规范进行计算,如有疑问,双方应共同核实。8.2计量方式8.2.1工程量计量应以实际完成的工程量为依据,由双方共同计量。8.2.2计量工作应在工程完成后的[具体时间]内进行,如因特殊原因需延期,应提前通知对方。9.工程进度与节点9.1工程进度计划9.1.1承包人应编制详细的施工进度计划,包括各阶段的工期和关键节点。9.1.2进度计划应报发包人审批,并在施工过程中进行跟踪调整。9.2工程节点9.2.1关键节点包括但不限于混凝土浇筑完成、养护期满、拆模等。9.2.2每个节点应提前[具体时间]通知发包人,并接受其监督和验收。10.质量要求与验收10.1质量要求10.1.1施工质量应符合国家有关质量标准、设计文件和施工规范的要求。10.1.2承包人应保证施工质量,如因施工质量问题导致的质量事故,承包人应承担全部责任。10.2验收标准10.2.1验收标准应按照国家有关工程质量验收规范执行。10.2.2发包人有权对工程进行验收,验收不合格的工程,承包人应无条件返工。11.安全生产与环境保护11.1安全生产11.1.1承包人应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工安全。11.1.2承包人应建立健全安全生产管理制度,定期进行安全检查,消除安全隐患。11.2环境保护11.2.1施工过程中,承包人应采取措施保护环境,防止污染。11.2.2承包人应遵守国家有关环境保护的法律、法规,确保施工对环境的影响降至最低。12.价格与支付12.1价格12.1.1本合同价格按照[定价方式]确定,具体价格见附件。12.1.2价格包含施工、材料、人工、机械等一切费用。12.2支付方式12.2.1发包人应按照合同约定的时间和比例支付工程进度款。12.2.2工程完工验收合格后,发包人应支付工程结算款。13.违约责任13.1违约情形13.1.1承包人未按合同约定完成工程或未达到质量要求的。13.1.2发包人未按合同约定支付工程款或提供施工条件的。13.2违约责任13.2.1发生违约情形时,违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。14.争议解决与合同解除14.1争议解决14.1.1双方发生争议时,应友好协商解决。14.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.2合同解除14.2.1.1一方严重违约,经对方催告后在合理期限内仍未改正的;14.2.1.2发生不可抗力,致使合同无法履行的;14.2.1.3双方协商一致解除合同的。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念与介入目的1.1第三方指在合同履行过程中,因特定目的而介入合同关系的主体,包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方等。1.2第三方介入的目的是为了保证合同的有效履行,提高工程质量,保障各方权益。2.第三方介入的额外条款2.1介入条件2.1.1发包人根据工程需要,经承包人同意,可邀请第三方介入合同关系。2.1.2承包人应配合第三方的工作,并提供必要的资料和条件。2.2介入程序2.2.1发包人应提前[具体时间]通知承包人,并告知第三方介入的目的、范围和方式。2.2.2承包人应在接到通知后[具体时间]内给予书面回复,表示是否同意第三方介入。2.3第三方职责2.3.1第三方应根据合同约定和介入目的,履行相应的职责,包括但不限于监理、检测、咨询等。2.3.2第三方应遵守国家相关法律法规和行业规范,保证其工作的公正、客观和真实。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额3.1.1第三方的责任限额应根据其介入的性质和合同约定确定。3.1.2第三方责任限额应在合同中明确,并在第三方介入前得到各方的确认。3.2责任承担3.2.1第三方在履行职责过程中,如因自身原因造成损失,应在责任限额内承担责任。3.2.2第三方责任限额不影响发包人和承包人之间的合同责任。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与发包人4.1.1第三方与发包人之间不存在合同关系,其介入行为仅限于履行合同约定的职责。4.1.2第三方应向发包人提供工作成果,并接受发包人的监督和考核。4.2第三方与承包人4.2.1第三方与承包人之间不存在合同关系,但其介入行为将直接影响承包人的施工质量和进度。4.2.2承包人应配合第三方的检查、验收等工作,并对第三方提出的要求给予支持。4.3第三方与施工人员4.3.1第三方有权对施工人员进行监督检查,确保施工人员按照规范操作。4.3.2施工人员应服从第三方的管理和指导,对第三方的意见予以改正。4.4第三方与材料供应商4.4.1第三方有权对材料供应商提供的材料进行检验,确保材料符合质量要求。4.4.2材料供应商应按照第三方的要求提供合格材料,并对提供的材料承担责任。5.第三方介入的终止5.1第三方介入的终止条件5.1.1合同履行完毕。5.1.2发包人、承包人双方协商一致。5.1.3第三方履行职责完毕或合同约定的事项已完成。5.2第三方介入的终止程序5.2.1发包人应提前[具体时间]通知承包人和第三方,说明终止介入的原因。5.2.2第三方应在接到通知后[具体时间]内完成工作,并提交工作成果。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求:包括工程名称、规格、数量、计量单位、单价、总价等。说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于明确工程量和价格。2.施工图纸及技术规范详细要求:包括施工图纸、技术规范、设计变更通知等。说明:施工图纸和技术规范是施工过程中的重要依据,确保施工质量。3.施工组织设计详细要求:包括施工方案、施工进度计划、资源配置等。说明:施工组织设计是施工过程中的指导文件,确保施工有序进行。4.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024高考地理一轮复习专练63河流流域的综合开发与治理含解析新人教版
- 2025高考数学考二轮专题突破练1 常考小题点过关检测-专项训练【含答案】
- 2024年清远职业技术学院高职单招语文历年参考题库含答案解析
- 预防校园性侵害工作制度
- 2024年浙江汽车职业技术学院高职单招语文历年参考题库含答案解析
- 2024年陕西地质矿产局职工医院高层次卫技人才招聘笔试历年参考题库频考点附带答案
- 2024年泰州职业技术学院高职单招职业技能测验历年参考题库(频考版)含答案解析
- 2024年防城港务局职工医院高层次卫技人才招聘笔试历年参考题库频考点附带答案
- 2024年阜新市妇产医院高层次卫技人才招聘笔试历年参考题库频考点附带答案
- 2024年江西旅游商贸职业学院高职单招语文历年参考题库含答案解析
- 细胞库建设与标准制定-洞察分析
- 2024年国家公务员录用考试公共基础知识复习题库2500题及答案
- DB3309T 98-2023 登步黄金瓜生产技术规程
- DBJ41-T 108-2011 钢丝网架水泥膨胀珍珠岩夹芯板隔墙应用技术规程
- 2025年学长引领的读书会定期活动合同
- JCT587-2012 玻璃纤维缠绕增强热固性树脂耐腐蚀立式贮罐
- 集中供热管网系统一次网的调节方法
- MRP、MPS计划文档教材
- 甲状腺疾病护理查房课件
- 安全安全带检查记录表
- Listen-to-this-3-英语高级听力-(整理版)
评论
0/150
提交评论