2025正规建设工程的施工合同书范本

合同编号：地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：1.业主为进行（项目名称），特聘请施工方承担该工程的施工任务；2.施工方愿意接受业主的聘请，为业主完成该工程的施工；双方经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程内容：1.5工程预算：第二条施工期限2.1本工程的施工期限为（年）（月）（日），自工程开工之日起计算。2.2施工方如因特殊情况不能按期完工，应提前天向业主提出延期申请，延期天数最多不超过天。第三条工程质量3.1施工方应严格按照国家及行业标准进行施工，保证工程质量。3.2工程验收标准：3.3工程质量保证期：第四条工程费用4.1工程总造价为元（大写：元整）。4.2业主应按照双方约定的付款节点和比例按时支付工程进度款。4.3工程竣工后，施工方应向业主提供完整的工程决算报告，双方按照约定进行最终结算。第五条合同的变更和解除5.1任何一方要求变更或解除本合同，均应提前天以书面形式通知对方。5.2双方同意，因变更或解除本合同而产生的损失，由责任方承担。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同总价的%。6.2双方应按照法律规定和本合同约定，保护国家利益、公共利益和他人合法权益，不得擅自变更、解除或终止合同。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日注意事项：1.合同主体：确保甲方和乙方均为具有独立法人资格的实体，且具备相应的经营范围和资质。2.工程范围：明确工程的具体范围和内容，避免因范围不明确导致的纠纷。3.工程质量：严格按照国家及行业标准进行施工，保证工程质量。4.工程进度：按照约定的施工期限完成工程，如有特殊情况需提前申请延期。5.工程费用：明确工程总造价，以及付款节点和比例，确保按时支付工程进度款。6.合同变更和解除：任何一方要求变更或解除合同，应提前通知对方，并承担相应损失。7.违约责任：双方应严格履行合同约定，违约方需支付违约金。8.争议解决：如发生争议，通过友好协商解决，协商不成可向法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中的委托方，即工程项目的业主。2.乙方：指合同中的受托方，即承担工程施工任务的施工方。3.工程质量：指工程符合国家及行业标准的情况，包括工程的安全、适用、经济、美观等方面。4.施工期限：指合同约定的工程完成的时间限制。5.工程总造价：指完成整个工程所需的总费用。6.违约金：指一方违约时，应向守约方支付的赔偿金。7.争议解决：指当合同双方在履行合同过程中发生分歧时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、市政工程等。2.适用于施工方为具有独立法人资格的企业或个人。3.适用于工程项目中的施工任务委托与接受。补充条款：1.环境保护：双方应遵守国家环境保护法律法规，确保工程施工过程中对环境的影响降到最低。2.安全生产：双方应严格执行国家安全生产法律法规，确保工程施工过程中的安全生产。3.资料保管：双方应对工程施工过程中产生的技术资料、合同文件等进行妥善保管，防止丢失、损坏或泄露。4.知识产权：双方同意，施工过程中产生的知识产权归业主所有，施工方应予以尊重。5.保密条款：双方应对工程施工过程中的商业秘密、技术秘密等进行保密，未经对方同意不得泄露给第三方。6.保险责任：施工方应按照法律法规和合同约定，为工程施工过程中可能发生的人身伤亡、财产损失等购买相应的保险。附件列表：1