2025陕西澄城项目钢结构厂房制作安装承包合同书

合同编号：合同各方：名称：陕西澄城项目开发有限公司地址：陕西省渭南市澄城县路号联系人：X联系电话：X名称：X钢结构工程有限公司地址：X省X市X区X路X号联系人：X联系电话：X鉴于甲方为陕西澄城项目的开发商，拟建设一座钢结构厂房，并鉴于乙方具备钢结构厂房制作安装的资质和技术能力，现双方经协商一致，就钢结构厂房制作安装事项达成如下合同：第一条工程内容1.1本合同范围内的钢结构厂房制作安装工作包括但不限于：钢结构厂房的设计、材料采购、加工制作、运输、安装、调试及验收等。1.2工程地点：陕西省渭南市澄城县路号。1.3工程规模和数量：按照甲方提供的施工图纸及技术要求进行制作安装。第二条合同价格2.1本合同钢结构厂房制作安装费用为人民币（大写）：元整（小写）：元。2.2乙方应在合同签订后7个工作日内向甲方提交详细的工程预算，经甲方确认后执行。2.3合同价款支付方式及进度：按照双方约定的付款比例，在乙方完成相应工程量后，甲方按照约定的时间和比例向乙方支付工程进度款。第三条合同履行3.1乙方应按照合同约定的时间和质量要求完成钢结构厂房的制作安装工作。3.2乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行制作安装，并保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。3.3甲方应按照合同约定提供施工场地、水电、交通等施工条件，并负责协调解决乙方在施工过程中遇到的问题。第四条合同的变更和解除4.1合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行，双方可协商变更或解除合同。4.2合同变更或解除后，乙方应按照甲方要求妥善处理已完成的工程，并承担相应责任。第五条违约责任5.1乙方未按照合同约定的时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同总价款的千分之五。5.2乙方未按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行制作安装，导致工程质量不符合要求的，乙方应承担返工、维修等费用。5.3甲方未按照合同约定支付工程进度款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额的千分之五。第六条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程完工并验收合格之日止。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：签订日期：签订日期：注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守中华人民共和国法律法规，包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。解决办法：双方应确保在签订合具备相应的法律资格，并在合同履行过程中依法行事。如发生违法行为，应承担相应的法律责任。2.双方应按照合同约定的时间和质量要求完成各自的工作。解决办法：双方应严格按照合同约定的工期、质量标准和技术要求进行履行。如一方未按约定履行，对方有权要求违约方承担违约责任。3.合同价款的支付和结算应按照合同约定的方式和时间进行。解决办法：甲方应按照合同约定的付款比例和时间向乙方支付工程进度款。如甲方未按时支付，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金。4.双方应积极履行合同，协助对方完成合同的履行。解决办法：双方应相互配合，协助对方解决合同履行过程中遇到的问题。如因一方原因导致合同无法履行，应承担相应的违约责任。5.合同履行过程中发生的争议应协商解决。解决办法：双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中发生的争议。如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中承担发包人角色的当事人，即陕西澄城项目开发有限公司。2.乙方：指合同中承担承包人角色的当事人，即X钢结构工程有限公司。3.合同履行：指合同双方按照合同约定完成各自的权利和义务的过程。4.违约金：指一方未履行合同约定的义务，按照合同约定向对方支付的赔偿金。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。6.争议解决：指合同双方在合同履行过程中发生的纠纷通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决的过程。应用场合：1.适用于陕西澄城项目开发有限公司与X钢结构工程有限公司之间关于钢结构厂房制作安装的合同签订。2.适用于双方在合同约定的工程规模和数量范围内，就钢结构厂房制作安装事项达成一致的情况。补充条款：1.工程进度款支付比例和时间：具体明确工程进度款支付的比例和时间节点，以便双方在合同履行过程中参照执行。2.工程质量验收标准：附件中可附上工程质量验收的标准和要求，以便双方在施工过程中有所遵循。3.乙方施工人员管理：明确乙方面向施工现场的施工人员管理要求，包括资质要求、安全管理等。4.甲方提供的施工条件：具体明确甲方应提供的施工条件，包括场地、水电、交通等。5.违约责任的具体执行：详细列明违约责任的具体执行方式，如违约金计算方式、赔偿