2024版建筑工程分包合同样本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版建筑工程分包合同样本本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3分包商第二条工程范围及内容2.1工程概述2.2分包工程范围2.3分包工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期延误4.3提前完工奖励第五条质量与标准5.1工程质量要求5.2质量保证措施5.3质量检测与验收第六条安全与环保6.1安全生产要求6.2环保措施6.3安全事故处理第七条变更与调整7.1工程变更7.2价格调整7.3工期调整第八条违约责任8.1违约行为8.2违约责任8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3诉讼或仲裁地点第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同解除第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄露保密信息的责任第十二条知识产权保护12.1知识产权归属12.2知识产权保护措施12.3侵权责任第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果13.3不可抗力事件的应对措施第十四条合同的适用法律与争议解决14.1适用法律14.2争议解决方式14.3诉讼或仲裁地点第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指与承包人签订合同，并委托承包人进行分包工程的一方。1.2承包人承包人是指与发包人签订合同，承诺完成分包工程的一方。1.3分包商分包商是指承包人将分包工程的一部分工作委托给的一方。第二条工程范围及内容2.1工程概述工程概述应包括工程名称、工程地点、工程规模等基本信息。2.2分包工程范围分包工程范围应包括分包工程的区域、部位、工程量等详细信息。2.3分包工程内容分包工程内容应包括分包工程的施工内容、施工工艺、施工要求等详细信息。第三条合同价格3.1合同总价合同总价是指承包人完成分包工程所应得的报酬，包括工程款、材料款、人工费等。3.2价格调整价格调整的条件、方式和范围应在本合同中明确约定。3.3支付方式支付方式应包括支付时间、支付金额、支付方式等详细信息。第四条工程进度与工期4.1工程进度计划承包人应按照发包人要求的时间节点提交工程进度计划，并按照计划完成工程。4.2工期延误工期延误的原因、责任、处理方式等应在本合同中明确约定。4.3提前完工奖励提前完工奖励的条件、金额、支付方式等应在本合同中明确约定。第五条质量与标准5.1工程质量要求工程质量要求应符合国家相关法律法规、行业标准和发包人的要求。5.2质量保证措施承包人应采取必要的质量保证措施，确保分包工程的质量。5.3质量检测与验收质量检测与验收的标准、程序、时间等应在本合同中明确约定。第六条安全与环保6.1安全生产要求承包人应遵守国家安全生产法律法规，采取必要的安全防护措施。6.2环保措施承包人应遵守国家环保法律法规，采取必要的环保措施。6.3安全事故处理安全事故的处理程序、责任承担等应在本合同中明确约定。第八条违约责任8.1违约行为违约行为包括不履行合同义务、履行合同义务不符合约定等。8.2违约责任违约责任应包括违约金、赔偿金额、赔偿方式等详细信息。8.3违约赔偿违约赔偿的计算方式、支付时间、支付方式等应在本合同中明确约定。第九条争议解决9.1争议解决方式争议解决方式应包括协商、调解、仲裁或诉讼等。9.2争议解决机构争议解决机构应为本合同约定的仲裁委员会或人民法院。9.3诉讼或仲裁地点诉讼或仲裁地点应为本合同约定的地点。第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件合同生效条件应包括双方签字盖章、政府批准等。10.2合同变更合同变更应经双方协商一致，并书面确认。10.3合同解除合同解除的条件、程序、责任等应在本合同中明确约定。第十一条保密条款11.1保密内容保密内容应包括合同条款、商业秘密等。11.2保密期限保密期限应根据合同内容和双方协商确定。11.3泄露保密信息的责任泄露保密信息的责任应包括赔偿金额、违约金等。第十二条知识产权保护12.1知识产权归属知识产权归属应明确分包工程所涉及的知识产权归属方。12.2知识产权保护措施承包人和分包商应采取措施保护发包人的知识产权。12.3侵权责任侵权责任的处理方式、赔偿金额等应在本合同中明确约定。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力后果不可抗力后果的处理方式、责任承担等应在本合同中明确约定。13.3不可抗力事件的应对措施双方应采取必要的应对措施，减少不可抗力事件的影响。第十四条合同的适用法律与争议解决14.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。14.2争议解决方式争议解决方式应包括协商、调解、仲裁或诉讼等。14.3诉讼或仲裁地点诉讼或仲裁地点应为本合同约定的地点。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程图纸附件2：工程量清单附件3：材料供应清单附件4：施工工艺要求附件5：安全防护措施要求附件6：环保措施要求附件7：质量检测标准附件8：工程进度计划表附件9：支付时间表附件10：违约金计算公式附件11：保密协议附件12：知识产权保护协议附件13：不可抗力事件证明文件附件14：争议解决机构信息附件1：工程图纸详细要求：工程图纸应包括所有分包工程的详细设计图纸，包括但不限于平面图、立面图、剖面图等。图纸应符合国家相关标准和发包人的要求。附件2：工程量清单详细要求：工程量清单应详细列出所有分包工程的项目、工程量、单位工程造价等信息，以便于计算合同总价。附件3：材料供应清单详细要求：材料供应清单应列出所有分包工程所需材料的名称、规格、数量、质量要求等信息。附件4：施工工艺要求详细要求：施工工艺要求应详细说明分包工程的施工工艺、施工步骤、施工标准等。附件5：安全防护措施要求详细要求：安全防护措施要求应包括分包工程施工过程中的安全防护措施、安全设施、安全培训等要求。附件6：环保措施要求详细要求：环保措施要求应包括分包工程施工过程中的环保措施、环保设施、环保要求等。附件7：质量检测标准详细要求：质量检测标准应包括分包工程的质量检测方法、检测频率、检测标准等。附件8：工程进度计划表详细要求：工程进度计划表应详细列出分包工程的施工进度计划，包括施工起始日期、预计完成日期、重要节点等。附件9：支付时间表详细要求：支付时间表应详细列出合同价款的支付时间、支付金额、支付方式等。附件10：违约金计算公式详细要求：违约金计算公式应明确违约金的计算方式，包括计算基数、计算比例等。附件11：保密协议详细要求：保密协议应明确保密内容、保密期限、泄露保密信息的责任等。附件12：知识产权保护协议详细要求：知识产权保护协议应明确分包工程所涉及的知识产权归属、保护措施、侵权责任等。附件13：不可抗力事件证明文件详细要求：不可抗力事件证明文件应包括不可抗力事件的证明文件，如自然灾害、社会事件等。附件14：争议解决机构信息详细要求：争议解决机构信息应包括争议解决机构的名称、地址、联系方式等。说明二：违约行为及责任认定：1.不履行合同义务2.履行合同义务不符合约定3.迟延履行4.擅自变更合同内容5.违反保密协议6.侵犯知识产权7.造成安全事故1.支付违约金2.赔偿损失3.承担违约行为所产生的费用4.支付提前完工奖励5.承担安全事故的处理费用示例说明：如果承包人未按照合同约定的时间完成分包工程，属于违约行为。根据合同约定，承包人应支付违约金，并赔偿因违约导致的发包人的损失。说明三：法律名词及解释：1.合同：合同是双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.发包人：发包人是指与承包人签订合同，并委托承包人进行分包工程的一方。3.承包人：承包人是指与发包人签订合同，承诺完成分包工程的一方。4.分包商：分包商是指承包人将分包工程的一部