版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024砌墙劳务分包合同范本:建筑节能减排协议本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.分包工程范围3.1分包工程内容3.2分包工程量3.3分包工程图纸4.工程质量标准4.1质量要求4.2质量检验4.3质量责任5.工程进度要求5.1进度安排5.2进度节点5.3进度调整6.工程款项支付6.1支付方式6.2支付比例6.3支付时间7.建筑节能减排要求7.1节能减排目标7.2节能减排措施7.3节能减排责任8.施工安全与环境保护8.1施工安全责任8.2施工环境保护8.3应急预案9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.合同附件12.1附件一:分包工程量清单12.2附件二:工程质量检验标准12.3附件三:节能减排措施13.合同变更与解除13.1合同变更13.2合同解除13.3合同终止14.合同签署与备案14.1合同签署14.2合同备案14.3合同生效第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1分包方信息分包方名称:____________________分包方法定代表人:_________________分包方注册地址:___________________分包方联系电话:___________________分包方开户银行:___________________分包方银行账号:___________________1.2总包方信息总包方名称:____________________总包方法定代表人:_________________总包方注册地址:___________________总包方联系电话:___________________总包方开户银行:___________________总包方银行账号:___________________第二条项目概况2.1项目名称项目名称:____________________2.2项目地点项目地点:____________________2.3项目规模项目规模:____________________2.4项目工期项目工期:自合同签订之日起____个月第三条分包工程范围3.1分包工程内容1.砌筑墙体2.墙面抹灰3.墙体加固3.2分包工程量1.砌筑墙体:____立方米2.墙面抹灰:____平方米3.墙体加固:____平方米3.3分包工程图纸分包工程图纸详见附件一。第四条工程质量标准4.1质量要求1.符合国家及地方相关工程质量标准2.砌筑墙体应平整、垂直、牢固3.墙面抹灰应平整、光滑、无裂缝4.墙体加固应满足设计要求4.2质量检验1.分包方应按照国家及地方相关工程质量标准进行自检2.总包方应按照合同约定进行抽检3.质量检验不合格的,分包方应立即整改4.3质量责任1.分包方对分包工程的施工质量负责2.总包方对分包工程的施工质量监督责任第五条工程进度要求5.1进度安排1.砌筑墙体:____天2.墙面抹灰:____天3.墙体加固:____天5.2进度节点1.砌筑墙体完成:____天2.墙面抹灰完成:____天3.墙体加固完成:____天5.3进度调整1.分包方因不可抗力等原因导致工期延误的,应提前____天向总包方提出书面申请2.总包方应在接到申请后____天内予以答复第六条工程款项支付6.1支付方式1.预付款:合同签订后____个工作日内支付2.进度款:按月进度支付,每月支付比例为____%3.结算款:工程验收合格后____个工作日内支付6.2支付比例1.预付款:合同总价款的____%2.进度款:按月进度支付3.结算款:合同总价款的____%6.3支付时间1.预付款:合同签订后____个工作日内支付2.进度款:每月____日前支付3.结算款:工程验收合格后____个工作日内支付第七条建筑节能减排要求7.1节能减排目标1.严格执行国家及地方节能减排政策2.采取有效措施降低建筑能耗3.减少建筑废弃物排放7.2节能减排措施1.采用节能建筑材料2.优化施工工艺,提高能源利用效率3.加强现场管理,减少能源浪费7.3节能减排责任1.分包方负责分包工程的节能减排工作2.总包方负责对分包工程的节能减排工作进行监督第八条施工安全与环境保护8.1施工安全责任1.分包方应遵守国家及地方有关施工安全的规定,确保施工现场安全。2.分包方应制定施工安全管理制度,对施工人员进行安全教育和培训。3.分包方应配备必要的安全防护设施,确保施工人员的人身安全。8.2施工环境保护1.分包方应遵守国家及地方有关环境保护的规定,采取措施减少施工对环境的影响。2.分包方应合理利用资源,减少废弃物产生,对废弃物进行分类处理。3.分包方应采取措施防止施工噪声、粉尘等对周边环境的影响。8.3应急预案1.分包方应制定应急预案,包括安全事故、环境污染等突发事件的应对措施。2.分包方应定期组织应急演练,提高应急处置能力。3.应急预案应报总包方备案,并确保及时更新。第九条争议解决9.1争议解决方式1.双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。2.协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构1.双方同意将争议提交至合同签订地的人民法院进行审理。9.3争议解决期限1.争议发生后,双方应在____个工作日内协商解决。2.如协商不成,任何一方可向人民法院提起诉讼。第十条合同生效与终止10.1合同生效条件1.双方签字盖章后,本合同自____年____月____日起生效。2.双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。10.2合同终止条件1.工程竣工验收合格,且双方无争议。2.双方协商一致,决定终止合同。10.3合同解除1.因不可抗力导致合同无法履行,双方协商一致解除合同。2.一方违约,经另一方书面通知后____个工作日内未纠正,另一方有权解除合同。第十一条违约责任11.1违约情形1.分包方未按合同约定完成工程进度。2.分包方未按合同约定完成工程量。3.分包方施工质量不符合合同约定。11.2违约责任1.分包方未按合同约定完成工程进度,每延迟一日,应向总包方支付____%的违约金。2.分包方未按合同约定完成工程量,每减少一立方米,应向总包方支付____%的违约金。3.分包方施工质量不符合合同约定,每发现一处不合格,应向总包方支付____%的违约金。11.3违约赔偿1.分包方违约,应承担由此给总包方造成的直接经济损失。2.总包方违约,应承担由此给分包方造成的直接经济损失。第十二条合同附件12.1附件一:分包工程量清单12.2附件二:工程质量检验标准12.3附件三:节能减排措施第十三条合同变更与解除13.1合同变更1.双方协商一致,可以对本合同进行变更。2.变更内容应以书面形式签订补充协议,与本合同具有同等法律效力。13.2合同解除1.因不可抗力导致合同无法履行,双方协商一致解除合同。2.一方违约,经另一方书面通知后____个工作日内未纠正,另一方有权解除合同。第十四条合同签署与备案14.1合同签署1.本合同一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力。2.双方法定代表人或授权代表应在合同上签字或盖章。14.2合同备案1.双方应在合同签订后____个工作日内,将合同报送相关政府部门备案。2.合同备案手续由总包方负责办理。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供咨询、评估、监理、检测、仲裁、调解等服务的独立第三方机构或个人。1.2第三方类型1.2.1专业技术咨询机构1.2.2工程监理单位1.2.3质量检测机构1.2.4争议解决机构(如仲裁委员会、调解组织等)第二条第三方介入的条件与程序2.1介入条件1.第三方介入应基于甲乙双方的共同意愿,并经书面同意。2.第三方介入应满足合同约定或法律法规的要求。2.3介入程序1.双方应书面通知第三方介入事项,并明确介入的范围、目的和期限。2.第三方应在接到通知后____个工作日内,对介入事项进行评估并回复甲乙双方。第三条第三方的责任限额3.1责任范围第三方应根据合同约定或法律法规的规定,承担相应的责任。3.2责任限额1.第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,或参照行业标准确定。2.第三方的责任限额包括但不限于:3.2.1第三方提供的服务不符合合同约定的,应承担相应的违约责任。3.2.2第三方在履行职责过程中造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。第四条第三方与其他各方的责权利划分4.1责任划分1.第三方对甲乙双方的责任,仅限于其提供的服务范围。2.甲乙双方对各自的责任,应按照合同约定承担。4.2权利划分1.第三方有权根据合同约定,对甲乙双方的履行情况进行监督和评估。2.第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助。4.3利益划分1.第三方的收益来源于甲乙双方支付的服务费用。2.甲乙双方应按照合同约定,支付第三方相应的服务费用。第五条第三方介入后的合同履行5.1甲乙双方应继续履行合同约定的义务,不受第三方介入的影响。5.2第三方介入期间,甲乙双方应积极配合,确保第三方能够正常履行职责。5.3第三方介入结束后,甲乙双方应按照合同约定继续履行剩余义务。第六条第三方介入的终止6.1第三方介入结束后,甲乙双方应书面确认第三方是否完成介入任务。6.2第三方完成介入任务后,甲乙双方应根据合同约定,对第三方的工作进行验收。6.3第三方验收合格后,甲乙双方应按照合同约定支付相应的服务费用。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方介入期间,如发生争议,甲乙双方应协商解决。7.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条第三方介入的保密义务8.1第三方在介入过程中,应遵守保密义务,不得泄露甲乙双方的商业秘密或个人隐私。8.2第三方违反保密义务的,应承担相应的法律责任。第九条第三方介入的其他规定9.1本条款未尽事宜,甲乙双方可根据实际情况另行协商补充。9.2本条款的补充内容,与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:分包工程量清单详细要求:详细列出分包工程的所有项目、工程量、单价和总价,以及施工工艺和材料要求。附件说明:本清单为合同的重要组成部分,是双方计算工程款和结算的依据。2.附件二:工程质量检验标准详细要求:明确工程质量检验的项目、检验方法、检验标准和验收程序。附件说明:本标准为工程质量控制的依据,双方应严格按照标准执行。3.附件三:节能减排措施详细要求:列出具体的节能减排措施,包括建筑材料、施工工艺、设备使用等方面的要求。附件说明:本措施为合同中建筑节能减排要求的体现,双方应共同执行。4.附件四:施工安全管理制度详细要求:明确施工安全管理的组织架构、职责分工、安全教育培训、安全防护措施等。附件说明:本制度为施工安全管理的依据,双方应共同遵守。5.附件五:环境保护措施详细要求:明确施工过程中环境保护的具体措施,包括废水、废气、固体废弃物的处理等。附件说明:本措施为环境保护责任的体现,双方应共同执行。6.附件六:应急预案详细要求:制定安全事故、环境污染等突发事件的应急预案,包括应急组织、应急措施和应急联系方式等。附件说明:本预案为应对突发事件的依据,双方应定期演练。7.附件七:合同变更协议详细要求:详细记录合同变更的内容、原因和双方签字盖章。附件说明:本协议为合同变更的正式文件,双方应按照变更协议执行。8.附件八:工程验收报告详细要求:记录工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果和存在问题等。附件说明:本报告为工程验收的依据,双方应共同确认。9.附件九:工程结算报告详细要求:详细列出工程款支付的时间、金额、依据和双方签字盖章。附件说明:本报告为工程结算的依据,双方应按照结算报告支付工程款。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按合同约定完成工程进度。责任认定标准:每延迟一日,分包方应向总包方支付____%的违约金。示例:若合同约定工期为60天,分包方实际完成工期为80天,则分包方应支付违约金。2.违约行为:分包方未按合同约定完成工程量。责任认定标准:每减少一立方米,分包方应向总包方支付____%的违约金。示例:若合同约定工程量为1000立方米,实际完成量为900立方米,则分包方应支付违约金。3.违约行为:分包方施工质量不符合合同约定。责任认定标准:每发现一处不合格,分包方应向总包方支付____%的违约金。示例:若合同约定墙面抹灰平整度为2mm,实际检测值为3mm,则分包方应支付违约金。4.违约行为:第三方未按合同约定履行职责。责任认定标准:第三方应根据合同约定和实际情况,承担相应的违约责任。示例:若第三方在监理过程中未及时发现质量问题,导致总包方遭受损失,则第三方应承担相应的赔偿责任。5.违约行为:甲乙双方未按合同约定支付工程款。责任认定标准:每延迟一日,甲乙双方应向对方支付____%的违约金。示例:若合同约定支付工程款时间为每月____日,实际支付时间为每月____日,则甲乙双方应支付违约金。全文完。2024砌墙劳务分包合同范本:建筑节能减排协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语的定义1.2相关法规和标准2.合同主体2.1承包方信息2.2业主方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模4.工程内容4.1砌墙工程4.2节能减排措施4.3工程进度安排5.质量要求5.1砌墙工程质量标准5.2节能减排措施实施效果5.3质量验收标准6.工程造价6.1工程合同价格6.2付款方式6.3造价调整机制7.工程进度7.1工程进度计划7.2工程进度管理7.3工程进度变更8.材料供应8.1材料采购8.2材料验收8.3材料管理9.施工安全9.1施工现场安全管理9.2安全生产责任9.3事故处理10.环保要求10.1环境保护措施10.2环境监测10.3环境污染处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同变更12.1合同变更范围12.2合同变更程序13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同终止程序第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同术语的定义1.1.1“承包方”指在本合同中承担砌墙劳务的施工单位。1.1.2“业主方”指在本合同中委托承包方进行砌墙劳务的甲方。1.1.3“工程”指业主方委托承包方施工的具体砌墙项目。1.1.4“节能减排措施”指在砌墙工程中采取的降低能耗、减少污染物排放的技术和措施。1.2相关法规和标准1.2.1合同执行过程中应遵守国家及地方相关法律法规。1.2.2工程施工应遵循《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关国家标准。2.合同主体2.1承包方信息2.1.1承包方名称:________2.1.2承包方注册地址:________2.1.3承包方法定代表人:________2.2业主方信息2.2.1业主方名称:________2.2.2业主方注册地址:________2.2.3业主方法定代表人:________3.工程概况3.1工程名称:________3.2工程地点:________3.3工程规模:________(如:建筑面积、砌墙总面积等)4.工程内容4.1砌墙工程4.1.1砌墙工程范围:________4.1.2砌墙材料:________4.1.3砌墙技术要求:________4.2节能减排措施4.2.1节能减排措施内容:________4.2.2节能减排措施实施时间:________4.3工程进度安排4.3.1工程开工时间:________4.3.2工程竣工时间:________4.3.3工程进度节点:________5.质量要求5.1砌墙工程质量标准5.1.1砌墙工程应符合《砌体结构工程施工质量验收规范》等相关标准。5.1.2砌墙工程的质量要求:________5.2节能减排措施实施效果5.2.1节能减排措施实施后应达到的节能效果:________5.2.2节能减排措施实施后应达到的减排效果:________5.3质量验收标准5.3.1砌墙工程质量验收标准:________5.3.2节能减排措施验收标准:________6.工程造价6.1工程合同价格:________6.2付款方式6.2.1预付款:________6.2.2进度款:________6.2.3结算款:________6.3造价调整机制6.3.1合同期内人工、材料、机械等价格变动时的调整方式:________6.3.2不可抗力因素导致造价变动的处理办法:________7.工程进度7.1工程进度计划7.1.1工程进度计划表:________7.1.2工程进度计划调整程序:________7.2工程进度管理7.2.1工程进度管理责任:________7.2.2工程进度监测方法:________7.3工程进度变更7.3.1工程进度变更申请:________7.3.2工程进度变更审批程序:________8.材料供应8.1材料采购8.1.1承包方负责采购工程所需的全部材料。8.1.2材料采购应符合工程设计和施工质量要求。8.2材料验收8.2.1业主方或其指定人员应参与材料的验收。8.2.2材料验收应在材料进场后24小时内完成。8.2.3验收不合格的材料应立即退场,并重新采购。8.3材料管理8.3.1材料应按类别、规格、批号分类存放,并做好标识。8.3.2材料堆场应保持清洁、干燥,防止材料损坏。9.施工安全9.1施工现场安全管理9.1.1承包方应建立健全施工现场安全管理制度。9.1.2施工现场应设置必要的安全警示标志和防护设施。9.2安全生产责任9.2.1承包方负责施工期间所有人员的安全。9.2.2业主方应提供必要的安全防护用品。9.3事故处理9.3.1事故发生后,承包方应立即采取应急措施,并报告业主方。9.3.2事故原因分析及处理方案应在事故发生后24小时内提交。10.环保要求10.1环境保护措施10.1.1施工过程中应采取措施减少对周围环境的影响。10.1.2施工废水、废气、噪声等应进行处理达标后排放。10.2环境监测10.2.1环境监测应按照国家和地方相关标准执行。10.2.2环境监测结果应定期向业主方报告。10.3环境污染处理10.3.1环境污染事件发生后,承包方应立即进行处理。10.3.2环境污染处理费用由责任方承担。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同争议。11.1.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序11.2.1争议发生后,双方应在7日内提出书面争议解决请求。11.2.2争议解决期间,除争议事项外,合同其他条款仍应履行。12.合同变更12.1合同变更范围12.1.1合同变更范围包括工程内容、工程进度、工程造价等。12.2合同变更程序12.2.1合同变更需双方书面同意,并由双方签字盖章。12.2.2合同变更后,应及时通知相关方。13.合同解除13.1合同解除条件13.1.1合同解除条件包括违约行为、不可抗力等。13.2合同解除程序13.2.1合同解除需双方书面同意,并由双方签字盖章。13.2.2合同解除后,双方应按照合同约定办理相关手续。14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.1.1合同双方签字盖章后生效。14.2合同终止条件14.2.1合同约定的工程竣工日期或合同解除后生效。14.3合同终止程序14.3.1合同终止后,双方应按照合同约定办理工程结算和财产移交手续。第二部分:第三方介入后的修正1.定义与解释1.1第三方1.1.1本合同中“第三方”指除甲乙双方以外的,为合同履行提供中介、咨询、监理、检测、评估等服务的自然人、法人或其他组织。2.第三方介入的条件与程序2.1第三方介入的条件2.1.1第三方介入需经甲乙双方协商一致。2.1.2第三方介入应符合国家相关法律法规和行业标准。2.2第三方介入的程序2.2.1甲乙双方应签订书面协议,明确第三方介入的具体事项和职责。2.2.2第三方介入后,应向甲乙双方提交资质证明文件。3.第三方的责任与义务3.1第三方的责任3.1.1第三方应按照合同约定,履行其职责,确保其服务的质量和效果。3.1.2第三方因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。3.2第三方的义务3.2.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。3.2.2第三方应配合甲乙双方的工作,及时提供必要的信息和资料。4.第三方的权利4.1第三方的权利4.1.1第三方有权要求甲乙双方按照合同约定支付服务费用。4.1.2第三方有权根据合同约定,对甲乙双方进行监督和检查。5.第三方的责任限额5.1第三方的责任限额5.1.1第三方的责任限额应根据第三方提供的服务类型和合同约定确定。5.1.2第三方的责任限额不得超过合同总价的_________%。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分6.1.1第三方应向甲方提供的服务包括:________。6.1.2甲方应向第三方支付的服务费用为:________。6.2第三方与乙方的划分6.2.1第三方应向乙方提供的服务包括:________。6.2.2乙方应向第三方支付的服务费用为:________。6.3第三方与甲乙双方的共同责任6.3.1甲乙双方应共同承担第三方在履行合同过程中产生的合理费用。6.3.2甲乙双方应共同监督第三方的工作,确保其履行合同义务。7.第三方的更换与退出7.1第三方的更换7.1.1若第三方无法履行合同义务,甲乙双方可协商更换第三方。7.1.2更换第三方应按照本合同约定的第三方介入程序进行。7.2第三方的退出7.2.1第三方在合同履行期间,因故退出,应提前通知甲乙双方。7.2.2第三方退出后,甲乙双方应协商处理相关事宜。8.第三方的争议解决8.1第三方的争议解决方式8.1.1第三方与甲乙双方的争议,应通过协商解决。8.1.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2第三方的争议解决程序8.2.1争议发生后,第三方应在7日内提出书面争议解决请求。8.2.2争议解决期间,除争议事项外,合同其他条款仍应履行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同附件一:工程量清单要求:详细列明工程名称、规格、数量、单价、总价等。说明:作为合同附件,用于明确工程量及造价。2.合同附件二:施工图纸与技术规范要求:提供完整的施工图纸及相关的技术规范。说明:作为合同附件,用于指导施工过程中的技术要求。3.合同附件三:材料清单与质量标准要求:列明所需材料名称、规格、品牌、质量标准等。说明:作为合同附件,用于确保材料质量符合要求。4.合同附件四:施工进度计划表要求:详细列出施工阶段、时间节点、预计完成时间等。说明:作为合同附件,用于监督施工进度。5.合同附件五:安全生产管理制度要求:制定详细的安全生产管理制度,包括安全责任、安全措施等。说明:作为合同附件,用于保障施工过程中的安全。6.合同附件六:环境保护措施及监测报告要求:制定环境保护措施,并提供监测报告。说明:作为合同附件,用于确保施工过程中的环境保护。7.合同附件七:合同变更记录要求:记录合同变更的具体内容、时间、双方签字等。说明:作为合同附件,用于明确合同变更的实际情况。8.合同附件八:工程结算单要求:详细列明工程结算的项目、数量、单价、总价等。说明:作为合同附件,用于明确工程结算的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1承包方未按合同约定的时间完成工程。1.2承包方提供的材料质量不符合要求。1.3承包方未按合同约定采取节能减排措施。1.4业主方未按合同约定支付工程款。2.责任认定标准2.1违约行为一经认定,违约方应承担相应的违约责任。2.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金、终止合同等。3.违约责任示例说明3.1承包方未按合同约定的时间完成工程,延误工期30天,业主方有权要求承包方支付违约金,金额为合同总价_________%。3.2承包方提供的材料质量不符合要求,导致工程返工,业主方有权要求承包方承担返工费用,并赔偿由此造成的损失。3.3承包方未按合同约定采取节能减排措施,导致工程能耗超标,业主方有权要求承包方整改,并支付相应的整改费用。3.4业主方未按合同约定支付工程款,每逾期一天,应向承包方支付_________%的滞纳金。全文完。2024砌墙劳务分包合同范本:建筑节能减排协议2本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2专用名词解释2.双方基本信息2.1分包方信息2.2主包方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型4.分包内容与范围4.1分包工程内容4.2分包工程范围4.3分包工程量5.工程进度与工期5.1工程进度安排5.2工期要求5.3工期延误处理6.质量要求与验收6.1质量标准6.2质量验收6.3质量保证7.材料供应与使用7.1材料供应方式7.2材料质量要求7.3材料使用规范8.技术标准与规范8.1技术标准8.2工程规范8.3技术文件9.节能减排要求9.1节能减排目标9.2节能减排措施9.3节能减排验收10.安全生产与文明施工10.1安全生产要求10.2文明施工要求10.3安全生产责任11.付款方式与结算11.1付款方式11.2结算方式11.3付款时间12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决地点14.合同生效、变更与终止14.1合同生效14.2合同变更14.3合同终止第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1术语定义1.1.1“分包方”指承担砌墙劳务的分包单位。1.1.2“主包方”指负责整体工程建设的单位。1.1.3“工程”指主包方委托分包方施工的具体砌墙劳务工程。1.2专用名词解释1.2.1“节能减排”指在施工过程中采取的技术和管理措施,以减少能源消耗和污染物排放。1.2.2“文明施工”指在施工过程中遵守社会公德,保持施工场地整洁,减少对周边环境的影响。2.双方基本信息2.1分包方信息2.1.1名称:[分包方名称]2.1.2地址:[分包方地址]2.1.3联系人:[分包方联系人]2.1.4联系电话:[分包方联系电话]2.2主包方信息2.2.1名称:[主包方名称]2.2.2地址:[主包方地址]2.2.3联系人:[主包方联系人]2.2.4联系电话:[主包方联系电话]3.工程概况3.1工程名称:[具体工程名称]3.2工程地点:[具体工程地址]3.3工程规模:[具体工程规模描述]3.4工程类型:[具体工程类型描述]4.分包内容与范围4.1分包工程内容:包括但不限于砌体工程、抹灰工程、防水工程等。4.2分包工程范围:按照施工图纸和工程量清单执行。4.3分包工程量:[具体工程量描述]5.工程进度与工期5.1工程进度安排:[具体进度安排描述]5.2工期要求:自合同签订之日起,[具体工期天数]内完成全部砌墙劳务工程。5.3工期延误处理:如因分包方原因造成工期延误,每延误一天,分包方应向主包方支付[具体金额]的违约金。6.质量要求与验收6.1质量标准:严格按照国家有关砌墙工程的质量标准执行。6.2质量验收:工程完成后,双方共同进行验收,并签署验收报告。6.3质量保证:分包方对施工质量承担连带责任,保证工程质量符合合同要求。7.材料供应与使用7.1材料供应方式:由主包方提供材料或由分包方自行采购。7.2材料质量要求:材料必须符合国家相关质量标准,并附有合格证明。7.3材料使用规范:严格按照施工图纸和施工规范进行材料使用。8.技术标准与规范8.1技术标准8.1.1分包方应遵循国家现行建筑行业标准及施工规范。8.1.2施工过程中应采用先进的施工工艺和材料。8.2工程规范8.2.1砌墙工程应遵循《建筑工程施工质量验收统一标准》。8.2.2抹灰工程应遵循《建筑抹灰工程施工及验收规范》。8.3技术文件8.3.1分包方应提供施工组织设计、施工方案等技术文件。8.3.2技术文件需经主包方审核批准后方可实施。9.节能减排要求9.1节能减排目标9.1.1达到国家及地方规定的节能减排标准。9.1.2施工过程中不得使用高耗能设备。9.2节能减排措施9.2.1采用节能型砌筑材料。9.2.2优化施工工艺,减少能源消耗。9.3节能减排验收9.3.1施工完成后,由第三方机构进行节能减排验收。9.3.2验收合格后方可进行工程结算。10.安全生产与文明施工10.1安全生产要求10.1.1分包方应遵守国家有关安全生产法律法规。10.1.2施工现场应设置安全警示标志,确保施工安全。10.2文明施工要求10.2.1施工现场应保持整洁,不得随意堆放材料。10.2.2施工过程中应减少对周边环境的影响。10.3安全生产责任10.3.1分包方负责施工现场的安全生产管理。10.3.2发生安全事故,分包方应立即采取应急救援措施。11.付款方式与结算11.1付款方式11.1.1按工程进度分阶段支付工程款。11.1.2首付款比例为合同总额的[具体百分比]%。11.2结算方式11.2.1按照工程量清单和实际完成情况进行结算。11.2.2结算周期为每月一次。11.3付款时间11.3.1每月结算完成后,主包方应在[具体天数]内支付当月工程款。12.违约责任12.1违约情形12.1.1分包方未按合同约定完成工程。12.1.2分包方未按合同约定支付工程款。12.1.3双方约定的其他违约情形。12.2违约责任12.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失。12.2.2违约方应支付违约金,违约金比例按合同约定执行。12.3违约赔偿12.3.1违约赔偿金额应足以弥补非违约方的损失。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应友好协商解决合同争议。13.1.2协商不成的,提交[具体仲裁机构]仲裁。13.2争议解决程序13.2.1争议发生后,双方应在[具体时间]内提交争议解决申请。13.2.2仲裁机构应在[具体时间]内作出裁决。13.3争议解决地点13.3.1争议解决地点为[具体地点]。14.合同生效、变更与终止14.1合同生效14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.1.2合同附件与本合同具有同等法律效力。14.2合同变更14.2.1合同的变更需经双方协商一致,并以书面形式确认。14.2.2合同的变更不得违反法律法规的强制性规定。14.3合同终止14.3.1合同因完成工程或双方协商一致而终止。14.3.2合同终止后,双方应按照约定进行结算。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1“第三方”在本合同中指除甲乙双方以外的任何单位或个人,包括但不限于监理方、检测机构、咨询顾问、仲裁机构等。2.第三方介入条件2.1第三方介入应在合同执行过程中,经甲乙双方协商一致,并书面通知对方。2.2第三方介入的具体事项、权限和责任应在合同中明确约定。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额指第三方在履行职责过程中因自身原因造成损失,应承担的最高赔偿责任。3.2第三方责任限额应在合同中明确约定,通常根据第三方提供服务的性质、范围和风险等因素确定。4.第三方责权利4.1责任:第三方应按照合同约定和行业规范履行其职责,对因自身原因造成的损失承担相应责任。4.2权利:第三方有权根据合同约定获取报酬,并在其职责范围内独立开展工作。4.3利益:第三方在合同履行过程中享有合法权益,如知识产权、商业秘密等。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分:5.1.1第三方应向甲方提供服务,甲方负责支付相关费用。5.1.2第三方应服从甲方管理,遵守甲方制定的规章制度。5.2第三方与乙方的划分:5.2.1第三方应向乙方提供服务,乙方负责支付相关费用。5.2.2第三方应服从乙方管理,遵守乙方制定的规章制度。5.3第三方与甲乙双方的共同责任:5.3.1第三方在履行职责过程中,如涉及甲乙双方的共同利益,应协调双方意见,确保合同履行。5.3.2第三方在履行职责过程中,如发现甲乙双方存在争议,应协助解决,但最终决策权归甲乙双方所有。6.第三方介入的具体条款6.1监理方:6.1.1监理方负责对施工过程进行监督,确保工程质量、进度和安全。6.1.2监理方应定期向甲乙双方提交监理报告,报告内容包括工程质量、进度、安全等方面的情况。6.1.3监理方的责任限额应包括监理费用的一定比例,如超过此限额,监理方应承担相应责任。6.2检测机构:6.2.1检测机构负责对施工材料、工程质量进行检测,确保符合相关标准。6
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025墙体广告出租合同范文
- 2025年个人信托合同参考范文(2篇)
- 2025装修工人劳动合同范本
- 2025保姆雇佣劳务合同范本
- 2025建设工程类合同风险控制
- 2025无固定劳动期限合同与规章制度
- 2025年上海建筑劳务分包合同常用版(4篇)
- 2025年上海市房屋出售居间合同(4篇)
- 航运物流人才中介合同
- 住宅小区装修渣土清运合同
- 2024年安全教育培训试题附完整答案(夺冠系列)
- 神农架研学课程设计
- 文化资本与民族认同建构-洞察分析
- 2025新译林版英语七年级下单词默写表
- 《锡膏培训教材》课件
- 断绝父子关系协议书
- 福建省公路水运工程试验检测费用参考指标
- 大气污染控制工程 第四版
- 浅析商务英语中模糊语言的语用功能
- 工程勘察资质分级标准和工程设计资质分级标准
- 2023年四级计算机程序设计员核心考点题库300题(含答案)
评论
0/150
提交评论