2024版建设工程合同的定义

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版建设工程合同的定义本合同目录一览1.1定义与术语解释1.1.1建设工程1.1.2合同当事人1.1.3合同文件1.1.4工程量清单1.1.5工程质量1.1.6工程进度1.1.7工程造价1.1.8合同价款1.1.9工期1.1.10违约行为1.1.11争议解决1.1.12合同解除1.1.13合同变更1.1.14合同终止第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1建设工程为本合同项下的建筑物、构筑物及其附属设施的新建、改建、扩建工程。1.2合同当事人指本合同甲方（建设单位）和乙方（施工单位）。1.3合同文件本合同文件包括合同协议书、合同条款、工程量清单、技术规范、设计文件、图纸以及其他双方约定的文件。1.4工程量清单载明本建设工程的分部分项工程、措施项目和其他项目的名称、数量、工程量和单价等内容的清单。1.5工程质量指本建设工程符合国家及行业相关标准、规范和设计文件要求的建设工程质量。1.6工程进度指按照本合同约定的工期完成本建设工程的建设工作。1.7工程造价本建设工程的建设费用，包括工程预算、工程决算等。1.8合同价款指双方约定的完成本建设工程所需的费用，包括工程预算和工程决算。1.9工期本建设工程按照合同约定的时间完成建设工作的期限。1.10违约行为指合同当事人违反合同约定，导致合同不能履行或者造成对方损失的行为。1.11争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。1.12合同解除合同当事人协商一致，可以解除本合同。合同解除后，双方应当根据合同约定和实际情况承担相应的责任。1.13合同变更合同当事人经协商一致，可以对合同内容进行变更。合同变更应采用书面形式，并由双方签字或者盖章确认。1.14合同终止本合同在履行完毕、解除或者终止后，合同权利义务关系终止。第八条合同价款的支付8.1预付款甲方应在合同签订后七个工作日内，向乙方支付合同价款的10%作为预付款。预付款用于乙方的施工准备和材料采购。8.2进度付款甲方根据乙方完成的工程进度，按照双方约定的比例支付进度款。进度付款每月底进行一次，支付比例为当月完成工程量的70%。8.3竣工结算本建设工程完成后，乙方应向甲方提交竣工结算报告。甲方在收到竣工结算报告后一个月内进行审核，确认无误后支付剩余的30%合同价款。8.4质量保证金8.5支付方式合同价款的支付方式为银行转账，具体账号和账户由双方在合同中约定。第九条工期延误9.1乙方如因自身原因导致工程进度延误，应按照合同约定向甲方支付违约金。9.2甲方如因自身原因导致工程进度延误，应承担由此增加的工程费用，并支付乙方合理的误工费。第十条工程质量10.1乙方应按照设计文件、技术规范和行业标准进行施工，确保工程质量符合要求。10.2甲方有权对施工过程和工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。10.3工程竣工验收合格后，乙方应承担一年的质量保修责任。第十一条材料和设备11.1乙方应按照合同约定采购建设所需的材料和设备。11.2甲方对乙方采购的材料和设备有监督权，有权要求乙方提供相关质量证明文件。11.3乙方应承担因材料和设备质量问题导致工程质量不合格的责任。第十二条安全生产12.1乙方应严格按照国家安全生产法律法规和合同约定进行施工，确保施工安全。12.2乙方应定期对施工现场进行安全检查，及时消除安全隐患。12.3发生安全事故时，乙方应立即报告甲方，并按照合同约定承担相应责任。第十三条保密条款13.1双方应对在合同履行过程中获取的对方商业秘密和机密信息予以保密。13.2保密期限自本合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。13.3违反保密条款的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十四条法律适用和争议解决14.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同协议书附件二：合同条款附件三：工程量清单附件四：技术规范附件五：设计文件附件六：图纸附件七：工程竣工验收标准附件八：安全生产管理制度附件九：保密协议附件十：争议解决协议附件一的详细要求和说明：合同协议书是本合同的核心文件，明确了双方的权利义务和合同目标。应包括合同当事人名称、合同标的、合同价款、工期、质量要求、违约责任等内容。附件二的详细要求和说明：合同条款包括一般条款和特殊条款，一般条款适用于所有建设工程合同，特殊条款根据本合同的具体情况制定。应包括合同的签订、履行、变更、解除和终止等条款。附件三的详细要求和说明：工程量清单详细列明了工程项目的名称、数量、工程量和单价等内容，是确定合同价款的基础。附件四的详细要求和说明：技术规范明确了工程建设的技术要求、施工工艺和质量标准等，乙方应严格按照技术规范进行施工。附件五的详细要求和说明：设计文件包括工程的设计图纸、施工图纸和其他相关设计文件，乙方应根据设计文件进行施工。附件六的详细要求和说明：图纸是设计文件的组成部分，明确了工程的外观、结构、尺寸和施工要求等。附件七的详细要求和说明：工程竣工验收标准明确了工程竣工验收的要求和程序，包括验收的标准、方法和期限等。附件八的详细要求和说明：安全生产管理制度明确了施工过程中的安全生产要求和措施，乙方应严格按照管理制度进行施工。附件九的详细要求和说明：保密协议明确了双方在合同履行过程中获取的商业秘密和机密信息的保密义务和责任。附件十的详细要求和说明：争议解决协议明确了双方在履行合同过程中发生争议的解决方式，包括协商、调解、仲裁和诉讼等。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照合同约定完成工程进度，导致工期延误。2.乙方使用的材料和设备不符合合同约定的质量标准。3.乙方未按照技术规范进行施工，导致工程质量不合格。4.乙方未按照保密协议保密，泄露对方的商业秘密和机密信息。违约责任认定标准：1.工期延误：按照合同约定的违约金比例向甲方支付违约金。2.质量问题：乙方应承担修复工程、返工费用，并支付甲方因此遭受的损失。3.保密泄露：乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。示例说明：如果乙方未按照合同约定完成工程进度，导致工期延误，乙方应按照合同约定的违约金比例向甲方支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.建设工程：指建筑物、构筑物及其附属设施的新建、改建、扩建工程。2.合同当事人：指本合同甲方（建设单位）和乙方（施工单位）。3.合同价款：指双方约定的完成本建