2025年度金融风控系统软件开发居间服务协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度金融风控系统软件开发居间服务协议本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2行业术语1.3通用术语2.服务内容2.1系统需求分析2.2系统设计2.3系统开发2.4系统测试2.5系统部署2.6系统运维2.7系统升级2.8技术支持3.居间服务内容3.1信息收集与整理3.2市场调研与分析3.3供应商评估与推荐3.4合同谈判与签订3.5项目协调与管理3.6风险评估与控制3.7争议解决4.双方责任与义务4.1甲方责任与义务4.2乙方责任与义务4.3第三方责任与义务4.4保密义务4.5违约责任5.服务费用与支付5.1服务费用5.2支付方式5.3付款时间5.4付款条件5.5逾期付款5.6退费条款6.保密条款6.1保密信息定义6.2保密义务6.3保密期限6.4保密信息的处理6.5违约责任7.期限与终止7.1合同期限7.2合同终止条件7.3合同终止程序7.4终止后的权利义务8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决地点8.4争议解决费用9.法律适用与管辖9.1法律适用9.2管辖法院10.其他10.1不可抗力10.2合同变更10.3合同附件10.4合同份数10.5合同生效10.6合同签署10.7合同修订11.附件11.1技术规格说明书11.2项目进度计划11.3付款计划11.4保密协议11.5其他附件12.术语表13.争议解决机制13.1争议解决原则13.2争议解决流程13.3争议解决结果14.合同解除与终止14.1合同解除条件14.2合同终止条件14.3合同解除程序14.4合同终止程序14.5合同解除后的权利义务第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1术语定义1.1.1“甲方”指委托方，即2024年度金融风控系统软件开发项目的需求方。1.1.2“乙方”指居间服务方，即提供居间服务以协助甲方完成金融风控系统软件开发的项目。1.1.3“居间服务”指乙方提供的包括但不限于信息收集、市场调研、供应商评估、合同谈判、项目协调、风险管理等在内的全面服务。1.1.4“系统”指乙方根据甲方需求开发的金融风控软件系统。1.2行业术语1.2.1“金融风控”指金融机构为防范风险而采取的一系列措施和管理方法。1.2.2“软件开发”指利用计算机程序设计语言，开发出满足特定需求的软件产品。1.3通用术语1.3.1“费用”指乙方提供居间服务所收取的费用。1.3.2“时间”指合同规定的各项服务完成的时间节点。2.服务内容2.1系统需求分析2.1.1乙方需在合同签订后15个工作日内完成甲方提出的系统需求分析。2.1.2乙方需提交详细的需求分析报告，包括系统功能、性能、安全性等。2.2系统设计2.2.1乙方需在需求分析完成后30个工作日内完成系统设计。2.2.2系统设计需符合甲方需求，并符合行业标准和规范。2.3系统开发2.3.1乙方需在系统设计完成后90个工作日内完成系统开发。2.3.2系统开发过程中，乙方需确保代码质量，并定期向甲方汇报开发进度。2.4系统测试2.4.1乙方需在系统开发完成后30个工作日内完成系统测试。2.4.2系统测试需覆盖所有功能模块，确保系统稳定运行。2.5系统部署2.5.1乙方需在系统测试通过后10个工作日内完成系统部署。2.5.2系统部署需在甲方指定的服务器上完成。2.6系统运维2.6.1乙方需在系统部署后提供为期一年的系统运维服务。2.6.2运维服务包括系统故障排除、性能优化、安全监控等。2.7系统升级2.7.1乙方需在合同期限内，根据甲方需求，对系统进行升级。2.7.2系统升级需保证系统的兼容性和稳定性。2.8技术支持2.8.1乙方需在合同期限内，为甲方提供技术支持服务。2.8.2技术支持服务包括解答技术问题、提供技术文档等。3.居间服务内容3.1信息收集与整理3.1.1乙方需在合同签订后10个工作日内完成甲方需求的行业信息收集。3.1.2乙方需将收集到的信息整理成报告，提交给甲方。3.2市场调研与分析3.2.1乙方需在合同签订后15个工作日内完成市场调研。3.2.2乙方需提交市场调研报告，分析行业发展趋势和竞争对手情况。3.3供应商评估与推荐3.3.1乙方需在合同签订后20个工作日内完成供应商评估。3.3.2乙方需推荐符合甲方需求的供应商，并提供评估报告。3.4合同谈判与签订3.4.1乙方需在合同签订后30个工作日内完成合同谈判。3.4.2乙方需协助甲方与供应商签订合同。3.5项目协调与管理3.5.1乙方需在合同期限内，负责项目的协调与管理。3.5.2乙方需定期向甲方汇报项目进度。3.6风险评估与控制3.6.1乙方需在合同期限内，对项目进行风险评估。3.6.2乙方需制定风险控制措施，并监督实施。3.7争议解决3.7.1乙方需在合同期限内，协助甲方解决与供应商之间的争议。8.双方责任与义务8.1甲方责任与义务8.1.1甲方需在合同签订后10个工作日内向乙方提供完整的系统需求文档。8.1.2甲方需配合乙方进行系统测试和部署。8.1.3甲方需按照合同约定支付服务费用。8.2乙方责任与义务8.2.1乙方需在合同期限内，按照甲方需求完成系统开发和服务。8.2.2乙方需确保所提供的服务质量符合行业标准和规范。8.2.3乙方需对甲方提供的信息保密。8.3第三方责任与义务8.3.1第三方供应商需按照合同约定，提供符合甲方需求的软件产品或服务。8.3.2第三方供应商需对自身提供的产品或服务承担相应的责任。8.4保密义务8.4.1双方对本合同内容以及在与履行合同有关的过程中所获得的信息负有保密义务。8.4.2保密义务不因合同终止而解除。8.5违约责任8.5.1任何一方违反本合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。8.5.2违约方应赔偿守约方因此遭受的直接损失。9.服务费用与支付9.1服务费用9.1.1乙方提供居间服务的费用为人民币万元整。9.1.2系统开发费用为人民币万元整，分X期支付。9.2支付方式9.2.1甲方应在合同签订后X个工作日内支付乙方居间服务费用的X%作为预付款。9.2.2系统开发费用按照合同约定的进度分X期支付，每期支付金额为人民币万元整。9.3付款时间9.3.1预付款应在合同签订后X个工作日内支付。9.3.2每期系统开发费用应在乙方完成相应工作后X个工作日内支付。9.4付款条件9.4.1甲方支付费用时，应提供有效的付款凭证。9.4.2乙方收到付款后，应在X个工作日内向甲方开具相应的发票。9.5逾期付款9.5.1甲方逾期付款的，应向乙方支付逾期付款金额的X%作为违约金。9.5.2乙方有权采取必要措施，包括但不限于停止提供服务，以追讨逾期付款。9.6退费条款9.6.1甲方如因乙方原因导致合同解除，乙方应退还甲方已支付的预付款。10.保密条款10.1保密信息定义10.1.1保密信息指本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等。10.2保密义务10.2.1双方对本合同中涉及的保密信息负有保密义务。10.3保密期限10.3.1保密期限自合同生效之日起至合同终止后X年。10.4保密信息的处理10.4.1双方应采取合理措施，防止保密信息的泄露。10.5违约责任10.5.1任何一方违反保密义务，导致保密信息泄露的，应承担违约责任。11.期限与终止11.1合同期限11.1.1本合同期限自合同签订之日起至系统部署完成之日止。11.2合同终止条件11.2.1双方协商一致解除合同。11.2.2发生不可抗力事件，致使合同无法履行。11.2.3一方严重违约，经另一方书面通知后仍未纠正。11.3合同终止程序11.3.1双方应书面通知对方终止合同。11.3.2合同终止后，双方应妥善处理遗留问题。11.4终止后的权利义务11.4.2合同终止后，保密义务仍继续有效。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议。12.1.2协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决程序12.2.1双方应在争议发生后X个工作日内进行协商。12.2.2协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.3争议解决地点12.3.1争议解决地点为合同签订地。12.4争议解决费用12.4.1争议解决费用由败诉方承担。13.法律适用与管辖13.1法律适用13.1.1本合同适用中华人民共和国法律。13.2管辖法院13.2.1任何因本合同引起的或与本合同有关的争议，均应提交合同签订地人民法院管辖。14.其他14.1不可抗力14.1.1不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。14.2合同变更14.2.1合同变更需经双方书面同意，并签订书面变更协议。14.3合同附件14.3.1本合同附件为本合同不可分割的一部分。14.4合同份数14.4.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。14.5合同生效14.5.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.6合同签署14.6.1本合同由甲方代表（姓名）和乙方代表（姓名）于年月日签订。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方介入15.1.1本合同所称第三方，指除甲方和乙方之外，参与本合同履行的任何个人、法人或其他组织。15.1.2第三方介入包括但不限于供应商、技术支持服务提供商、系统集成商、法律顾问等。15.2第三方介入的范围15.2.1第三方介入的范围限于本合同约定的服务内容和项目实施过程中。15.2.2第三方介入的具体事项和范围由合同双方另行协商确定。16.第三方的责任与义务16.1第三方的责任16.1.1第三方应按照合同约定和行业规范，履行其在本合同项下的责任和义务。16.1.2第三方应保证其提供的产品或服务符合合同要求，并对因自身原因导致的产品或服务质量问题承担责任。16.2第三方的义务16.2.1第三方应遵守保密义务，对在本合同履行过程中知悉的甲方商业秘密和技术秘密负有保密责任。16.2.2第三方应配合甲方和乙方进行项目协调和管理工作。17.第三方的权利17.1第三方的权利17.1.1第三方有权根据合同约定获得相应的服务费用。17.1.2第三方有权根据合同约定获得甲方和乙方的配合和支持。18.第三方与其他各方的划分18.1第三方与甲方的关系18.1.1第三方与甲方之间的关系由第三方与甲方签订的合同约定。18.1.2甲方对第三方的行为不承担责任，除非第三方的行为违反了合同约定或法律法规。18.2第三方与乙方的关系18.2.1第三方与乙方之间的关系由第三方与乙方签订的合同约定。18.2.2乙方对第三方的行为不承担责任，除非第三方的行为违反了合同约定或法律法规。19.第三方的责任限额19.1第三方的责任限额19.1.1第三方的责任限额由合同双方根据具体情况协商确定。19.1.2第三方的责任限额应在合同中明确约定，并在第三方与甲方或乙方签订的合同中予以体现。19.2责任限额的适用19.2.1第三方的责任限额适用于因第三方原因导致甲方或乙方遭受的损失。19.2.2责任限额不适用于因不可抗力或甲方或乙方的故意或重大过失导致的损失。20.第三方的违约责任20.1第三方的违约责任20.1.1第三方违反合同约定或法律法规，导致甲方或乙方遭受损失的，应承担违约责任。20.1.2第三方应赔偿甲方或乙方因此遭受的直接损失，包括但不限于合同费用、赔偿金、诉讼费用等。20.2违约责任的承担20.2.1第三方应按照合同约定和法律法规，承担违约责任。20.2.2第三方违约的，甲方或乙方有权要求第三方承担违约责任，包括但不限于停止违约行为、赔偿损失等。21.第三方的退出与替换21.1第三方的退出21.1.1第三方如需退出本合同，应提前X个工作日书面通知合同双方。21.1.2第三方退出后，合同双方应另行协商确定替代第三方。21.2第三方的替换21.2.1第三方退出后，合同双方可协商替换新的第三方。21.2.2新的第三方应具备与原第三方相当的能力和资质，并签订新的合同。22.第三方的资质要求22.1第三方的资质要求22.1.1第三方应具备履行本合同所必需的资质和能力。22.1.2乙方在引入第三方前，应审查第三方的资质，确保其符合合同要求。22.2资质审查程序22.2.1乙方应在引入第三方前，对第三方的资质进行审查。22.2.2乙方应将审查结果通知甲方，并取得甲方的同意。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.需求分析报告详细要求：包括系统功能、性能、安全性等分析。说明：报告需在系统需求分析完成后提交。2.系统设计文档详细要求：系统架构、数据库设计、接口设计等。说明：设计文档需在系统设计完成后提交。3.系统开发文档详细要求：开发日志、代码注释、测试报告等。说明：开发文档需在系统开发完成后提交。4.系统测试报告详细要求：测试用例、测试结果、问题修复记录等。说明：报告需在系统测试完成后提交。5.系统部署手册详细要求：部署步骤、配置参数、维护说明等。说明：手册需在系统部署完成后提交。6.运维服务协议详细要求：运维服务内容、响应时间、故障处理流程等。说明：协议需在运维服务开始前签订。7.系统升级方案详细要求：升级步骤、风险评估、恢复计划等。说明：方案需在系统升级前提交。8.技术支持文档详细要求：常见问题解答、操作指南、技术文档等。说明：文档需在技术支持服务开始前提交。9.市场调研报告详细要求：行业分析、竞争对手分析、市场趋势等。说明：报告需在市场调研完成后提交。10.供应商评估报告详细要求：供应商资质、产品或服务质量、价格对比等。说明：报告需在供应商评估完成后提交。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1乙方未按时完成系统需求分析。1.2乙方未按时完成系统设计。1.3乙方未按时完成系统开发。1.4乙方未按时完成系统测试。1.5乙方未按时完成系统部署。1.6乙方未按时提供技术支持服务。1.7乙方未按时完成系统升级。1.8甲方未按时支付服务费用。1.9第三方提供的产品或服务不符合合同要求。2.责任认定标准2.2乙方提供的产品或服务不符合合同要求，应修复问题并赔偿甲方因此遭受的直接损失。2.3甲方未按时支付费用，应向乙方支付逾期付款金额的X%作为违约金。2.4第三方提供的产品或服务不符合合同要求，第三方应承担相应的违约责任。3.示例说明3.1示例一：乙方未按时完成系统需求分析，甲方有权要求乙方支付违约金，金额为合同总金额的5%。3.2示例二：第三方提供的软件存在严重漏洞，导致甲方业务受到严重影响，第三方应赔偿甲方因此遭受的直接损失，包括但不限于业务中断损失、数据恢复费用等。全文完。2024年度金融风控系统软件开发居间服务协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同双方1.2金融风控系统1.3软件开发1.4居间服务1.5术语和定义2.合同目的与范围2.1目的2.2范围2.3服务内容3.居间服务提供方义务3.1居间服务内容3.2居间服务标准3.3居间服务期限3.4居间服务费用4.软件开发商义务4.1软件开发内容4.2软件开发标准4.3软件开发进度4.4软件开发费用5.居间服务提供方权利5.1居间服务费用支付5.2居间服务效果评估5.3居间服务合同解除6.软件开发商权利6.1软件开发费用支付6.2软件开发成果验收6.3软件开发合同解除7.居间服务提供方责任7.1居间服务不符合要求7.2居间服务延误7.3居间服务违约责任8.软件开发商责任8.1软件开发不符合要求8.2软件开发延误8.3软件开发违约责任9.居间服务提供方与软件开发商的合作9.1合作原则9.2合作方式9.3合作责任10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3保密责任11.合同变更与解除11.1合同变更11.2合同解除11.3解除条件12.违约责任12.1违约行为12.2违约责任12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同生效、终止及附件14.1合同生效14.2合同终止14.3附件第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同双方（1）甲方：指委托开发金融风控系统的金融机构。（2）乙方：指提供居间服务的居间服务提供方。1.2金融风控系统（1）指乙方根据甲方需求，开发的一款用于金融风险管理的软件系统。（2）系统应具备风险监测、风险评估、风险预警等功能。1.3软件开发（1）指乙方对金融风控系统进行的设计、编码、测试等开发活动。（2）软件开发应遵循国家相关法律法规和行业标准。1.4居间服务（1）指乙方在甲方与软件开发方之间提供的中介服务。（2）居间服务应包括但不限于需求调研、合同谈判、进度协调等。1.5术语和定义（1）“本合同”指本《2024年度金融风控系统软件开发居间服务协议》。（2）“相关法律法规”指中华人民共和国现行的法律法规。（3）“行业标准”指金融行业的相关标准。2.合同目的与范围2.1目的本合同旨在明确甲方与乙方在金融风控系统软件开发及居间服务过程中的权利、义务、责任和违约责任。2.2范围本合同适用于甲方委托乙方提供的金融风控系统软件开发居间服务。2.3服务内容（1）需求调研，了解甲方在金融风控方面的实际需求。（2）与软件开发方进行合同谈判，确保软件开发符合甲方需求。（3）协调软件开发进度，确保项目按时完成。（4）监督软件开发质量，确保软件系统稳定可靠。3.居间服务提供方义务3.1居间服务内容乙方应按照本合同约定，提供居间服务。3.2居间服务标准居间服务应符合行业标准和甲方要求。3.3居间服务期限居间服务期限为合同签订之日起至金融风控系统软件开发完成之日止。3.4居间服务费用居间服务费用为人民币______元，由甲方支付。4.软件开发商义务4.1软件开发内容软件开发方应根据甲方需求和乙方居间服务内容，完成金融风控系统的开发。4.2软件开发标准软件开发应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。4.3软件开发进度软件开发进度应按照双方约定的开发计划进行。4.4软件开发费用软件开发费用为人民币______元，由甲方支付。5.居间服务提供方权利5.1居间服务费用支付甲方应按照本合同约定，及时支付居间服务费用。5.2居间服务效果评估乙方有权对居间服务效果进行评估，并提出改进建议。5.3居间服务合同解除（1）甲方未按约定支付居间服务费用。（2）甲方违反合同约定，严重影响居间服务实施。6.软件开发商权利6.1软件开发费用支付甲方应按照本合同约定，及时支付软件开发费用。6.2软件开发成果验收甲方有权对软件开发成果进行验收，并提出改进意见。6.3软件开发合同解除（1）甲方未按约定支付软件开发费用。（2）甲方违反合同约定，严重影响软件开发实施。8.居间服务提供方责任8.1居间服务不符合要求如果乙方提供的居间服务不符合合同约定或行业标准，乙方应采取措施纠正，并在合理期限内达到合同要求。8.2居间服务延误如果乙方因自身原因导致居间服务延误，乙方应承担相应的责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。8.3居间服务违约责任乙方如违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金或赔偿甲方损失。9.软件开发商责任9.1软件开发不符合要求如果软件开发方提供的软件不符合合同约定或行业标准，软件开发方应采取措施纠正，并在合理期限内达到合同要求。9.2软件开发延误如果软件开发方因自身原因导致软件开发延误，软件开发方应承担相应的责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。9.3软件开发违约责任软件开发方如违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金或赔偿甲方损失。10.居间服务提供方与软件开发商的合作10.1合作原则双方应本着平等互利、诚实信用的原则进行合作。10.2合作方式双方应通过定期会议、报告、邮件等方式保持沟通，及时解决合作过程中出现的问题。10.3合作责任双方应共同承担合作过程中产生的风险和责任。11.保密条款11.1保密内容双方对本合同内容、项目信息、商业秘密等均负有保密义务。11.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后______年。11.3保密责任如一方违反保密义务，应承担相应的法律责任。12.合同变更与解除12.1合同变更合同任何一方要求变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，方可变更。12.2合同解除（1）合同到期；（2）双方协商一致；（3）一方违约，经对方催告后仍未纠正；（4）因不可抗力导致合同无法履行。12.3解除条件解除合同应提前______天书面通知对方，并经双方确认。13.违约责任13.1违约行为合同双方的违约行为包括但不限于未按时支付费用、未按约定履行义务等。13.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.3违约赔偿违约赔偿金额应按照实际损失计算，但最高不超过合同总金额的______%。14.合同生效、终止及附件14.1合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.2合同终止（1）合同到期；（2）双方协商一致解除合同；（3）合同解除；（4）法律、法规规定的其他情形。14.3附件本合同附件包括但不限于：（1）居间服务协议；（2）软件开发协议；（3）其他与本合同相关的文件。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义1.1第三方第三方指在合同履行过程中，根据合同约定或法律规定，介入合同关系，承担相应权利义务的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入方式第三方介入方式包括但不限于担保、保函、保证、中介、仲裁等。2.第三方介入的约定2.1第三方介入条件合同双方应约定第三方介入的具体条件，如担保金额、保函有效期、保证范围等。2.2第三方介入程序合同双方应约定第三方介入的具体程序，如申请、审批、通知等。2.3第三方介入费用合同双方应约定第三方介入的费用承担，如担保费、保函费、保证费等。3.第三方责任限额3.1责任限额定义责任限额指第三方在合同履行过程中，因违约行为造成的损失，应承担的最高赔偿金额。3.2责任限额约定合同双方应约定第三方责任限额的具体数额，如人民币______元。3.3责任限额调整合同双方可根据实际情况，协商调整第三方责任限额。4.第三方责权利划分4.1第三方权利第三方有权要求合同双方按照合同约定履行义务，并享有相应的权利。4.2第三方义务第三方应按照合同约定，承担相应的义务，包括但不限于提供担保、保证、中介等。4.3第三方责任第三方在合同履行过程中，如因违约行为造成损失，应承担相应的责任。4.4第三方与其他方的划分第三方与其他方的划分如下：（1）甲方与乙方：合同双方主体；（2）第三方：介入合同关系的第三方；（3）其他方：除甲方、乙方和第三方以外的其他相关方。5.第三方介入后的合同履行5.1合同履行主体合同履行主体包括甲方、乙方和第三方。5.2合同履行方式（1）甲方与乙方直接履行；（2）甲方与第三方履行；（3）乙方与第三方履行；（4）甲方、乙方和第三方共同履行。5.3合同履行责任（1）甲方与乙方共同承担责任；（2）甲方与第三方共同承担责任；（3）乙方与第三方共同承担责任；（4）甲方、乙方和第三方各自承担责任。6.第三方介入后的争议解决6.1争议解决方式（1）协商解决；（2）调解解决；（3）仲裁解决；（4）诉讼解决。6.2争议解决机构（1）合同约定的仲裁机构；（2）双方共同选择的仲裁机构；（3）法院。6.3争议解决程序（1）提交仲裁申请书；（2）仲裁机构受理；（3）仲裁庭组成；（4）仲裁庭调查、取证；（5）仲裁庭裁决。7.第三方介入后的合同变更与解除7.1合同变更第三方介入后的合同变更，应经合同双方和第三方协商一致，并签订书面变更协议。7.2合同解除第三方介入后的合同解除，应经合同双方和第三方协商一致，并签订书面解除协议。8.第三方介入后的合同终止8.1合同终止条件（1）合同到期；（2）合同双方和第三方协商一致解除合同；（3）合同解除；（4）法律、法规规定的其他情形。8.2合同终止程序（1）书面通知对方；（2）签订书面终止协议；（3）办理合同终止手续。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.居间服务协议要求：详细列明居间服务的具体内容、期限、费用等。说明：本附件作为本合同的补充，用于明确居间服务的具体条款。2.软件开发协议要求：详细列明软件开发的范围、进度、费用、验收标准等。说明：本附件作为本合同的补充，用于明确软件开发的具体条款。3.第三方担保协议要求：详细列明第三方担保的方式、金额、期限、责任等。说明：本附件作为本合同的补充，用于明确第三方担保的具体条款。4.第三方保函要求：详细列明保函的金额、期限、适用范围、责任等。说明：本附件作为本合同的补充，用于明确第三方保函的具体条款。5.第三方保证协议要求：详细列明保证的范围、期限、责任等。说明：本附件作为本合同的补充，用于明确第三方保证的具体条款。6.第三方中介协议要求：详细列明中介服务的范围、费用、期限、责任等。说明：本附件作为本合同的补充，用于明确第三方中介服务的具体条款。7.争议解决协议要求：详细列明争议解决的方式、机构、程序等。说明：本附件作为本合同的补充，用于明确争议解决的具体条款。8.合同变更协议要求：详细列明合同变更的内容、原因、时间等。说明：本附件作为本合同的补充，用于明确合同变更的具体条款。9.合同解除协议要求：详细列明合同解除的原因、时间、程序等。说明：本附件作为本合同的补充，用于明确合同解除的具体条款。10.合同终止协议要求：详细列明合同终止的原因、时间、程序等。说明：本附件作为本合同的补充，用于明确合同终止的具体条款。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为甲方未按约定支付费用责任认定：甲方应向乙方支付逾期付款的违约金，违约金按逾期付款金额的______%计算。示例：若甲方逾期付款人民币10,000元，则违约金为人民币______元。乙方未按约定提供居间服务责任认定：乙方应向甲方支付违约金，违约金按居间服务合同金额的______%计算。示例：若居间服务合同金额为人民币100,000元，则违约金为人民币______元。软件开发方未按约定完成软件开发责任认定：软件开发方应向甲方支付违约金，违约金按软件开发合同金额的______%计算。示例：若软件开发合同金额为人民币200,000元，则违约金为人民币______元。第三方未按约定履行担保、保证、中介等义务责任认定：第三方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金或赔偿损失。示例：若第三方未履行担保义务，导致甲方遭受人民币50,000元损失，则第三方应赔偿人民币50,000元。2.违约责任认定标准违约金：按合同金额的一定比例计算。赔偿损失：按实际损失计算，但最高不超过合同总金额的______%。其他违约责任：根据违约行为的严重程度，由合同双方协商确定。全文完。2024年度金融风控系统软件开发居间服务协议2本合同目录一览1.定义和解释1.1术语定义1.2解释原则2.双方信息2.1服务方信息2.2客户方信息2.3联系方式3.服务内容3.1软件开发需求3.2功能模块3.3技术规格3.4服务交付4.服务期限4.1开始日期4.2结束日期4.3里程碑节点5.居间服务费用5.1费用总额5.2费用构成5.3付款方式5.4付款时间6.服务交付与验收6.1交付标准6.2验收流程6.3验收时间6.4验收不合格处理7.知识产权7.1软件所有权7.2知识产权归属7.3使用许可8.隐私保护8.1个人信息保护8.2数据安全8.3法律遵守9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.不可抗力10.1不可抗力定义10.2不可抗力事件处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同变更与解除12.1变更条件12.2解除条件12.3变更与解除通知13.合同生效与终止13.1生效条件13.2生效日期13.3终止条件13.4终止日期14.其他条款14.1通知与通讯14.2合同附件14.3法律适用14.4合同份数第一部分：合同如下：第一条定义和解释1.1术语定义1.1.1“本合同”指2024年度金融风控系统软件开发居间服务协议。1.1.2“服务方”指提供居间服务的一方，即【服务方全称】。1.1.3“客户方”指接受居间服务的一方，即【客户方全称】。1.1.4“软件”指根据本合同开发的风控系统软件。1.1.5“居间服务”指服务方为客户方提供的软件开发过程中的居间协调和服务。1.2解释原则1.2.1本合同采用书面形式，解释时以合同原文为准。1.2.2本合同条款如有不一致之处，以最新签署的条款为准。第二条双方信息2.1服务方信息2.1.1名称：【服务方全称】2.1.2地址：【服务方地址】2.1.3联系人：【服务方联系人姓名】2.1.4联系电话：【服务方联系电话】2.1.5电子邮箱：【服务方电子邮箱】2.2客户方信息2.2.1名称：【客户方全称】2.2.2地址：【客户方地址】2.2.3联系人：【客户方联系人姓名】2.2.4联系电话：【客户方联系电话】2.2.5电子邮箱：【客户方电子邮箱】2.3联系方式2.3.1双方应确保联系方式准确无误，并及时更新。2.3.2所有通知、文件和通讯均应以书面形式发送至对方指定的联系方式。第三条服务内容3.1软件开发需求3.1.1客户方需提供详细的软件开发需求文档，包括功能需求、性能需求、安全需求等。3.1.2服务方应根据客户方提供的需求文档进行软件开发。3.2功能模块3.2.2每个功能模块的具体实现应符合客户方的业务需求。3.3技术规格3.3.1软件应采用Java或.NET等主流开发语言进行开发。3.3.2软件应支持MySQL或Oracle等主流数据库。3.3.3软件应满足响应时间、并发处理能力等技术指标。3.4服务交付3.4.1服务方应按照合同约定的里程碑节点交付软件。3.4.2服务方应提供软件的安装、配置和操作手册。第四条服务期限4.1开始日期4.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，开始日期为【开始日期】。4.2结束日期4.2.1本合同服务期限为【服务期限】。4.3里程碑节点4.3.1第一个里程碑节点：需求分析完成，时间为【时间】。4.3.2第二个里程碑节点：软件开发完成，时间为【时间】。4.3.3第三个里程碑节点：系统测试完成，时间为【时间】。第五条居间服务费用5.1费用总额5.1.1本合同居间服务费用总额为人民币【金额】元。5.2费用构成5.2.1软件开发费用：人民币【金额】元。5.2.2居间服务费用：人民币【金额】元。5.3付款方式5.3.1付款方式为分期付款。5.3.2首期付款：合同签订后5个工作日内支付总额的30%。5.3.3第二期付款：第一个里程碑节点完成后5个工作日内支付总额的30%。5.3.4第三期付款：第二个里程碑节点完成后5个工作日内支付总额的30%。5.3.5尾款：第三个里程碑节点完成后5个工作日内支付剩余的10%。5.4付款时间5.4.1付款时间以服务方提供的发票为准。第六条服务交付与验收6.1交付标准6.1.1软件应满足合同约定的功能、性能、安全等要求。6.1.2软件应通过客户方的验收。6.2验收流程6.2.1客户方应在收到软件后【时间】内进行验收。6.2.2验收过程中发现的问题，服务方应予以解决。6.3验收时间6.3.1第一个验收节点：第一个里程碑节点完成后。6.3.2第二个验收节点：第二个里程碑节点完成后。6.3.3第三个验收节点：第三个里程碑节点完成后。6.4验收不合格处理6.4.1验收不合格时，服务方应在【时间】内进行整改。6.4.2整改后，客户方应重新进行验收。第七条知识产权7.1软件所有权7.1.1软件的所有权归客户方所有。7.1.2服务方保证所提供的软件不侵犯任何第三方的知识产权。7.2知识产权归属7.2.1服务方在开发过程中产生的所有知识产权归服务方所有。7.2.2服务方同意将上述知识产权无偿转让给客户方。7.3使用许可7.3.1客户方获得在约定的范围内使用软件的许可。7.3.2客户方不得将软件转让、出租、出借或以其他方式提供给第三方。第八条隐私保护8.1个人信息保护8.1.1服务方和客户方在提供服务过程中收集、使用个人信息的，应当遵循相关法律法规，并采取必要措施保护个人信息安全。8.1.2双方不得未经授权收集、使用、泄露个人信息。8.2数据安全8.2.1双方应确保软件开发过程中收集、处理的数据安全，采取技术和管理措施防止数据泄露、篡改或丢失。8.2.2发生数据安全事件时，双方应立即采取措施，并通知对方，共同处理。8.3法律遵守8.3.1双方均应遵守中华人民共和国有关数据保护、网络安全等法律法规。第九条违约责任9.1违约情形9.1.1服务方未按约定时间完成软件开发或交付软件不符合约定的。9.1.2客户方未按约定支付居间服务费用的。9.1.3双方违反本合同约定的其他违约行为。9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金。9.2.2违约金按未履行部分合同金额的【比例】计算。9.3违约赔偿9.3.1因违约给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。第十条不可抗力10.1不可抗力定义10.1.1不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同履行不能或履行成本增加的情况。10.2不可抗力事件处理10.2.1发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并共同协商解决合同履行问题。10.2.2因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。第十一条争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方发生争议时，应通过友好协商解决。11.1.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交至【仲裁委员会】仲裁。11.2争议解决机构11.2.1争议解决机构为【仲裁委员会】。第十二条合同变更与解除12.1变更条件12.1.1双方同意变更合同内容的，应书面通知对方，并经双方签字盖章确认。12.2解除条件双方协商一致解除合同；一方违约，经对方催告后仍未改正；发生不可抗力事件，导致合同无法履行；法律法规规定或合同约定的其他解除条件。12.3变更与解除通知12.3.1变更或解除合同的通知应以书面形式发送至对方指定的联系方式。第十三条合同生效与终止13.1生效条件13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2生效日期13.2.1本合同生效日期为【生效日期】。13.3终止条件合同约定的服务期限届满；双方协商一致解除合同；因违约导致合同解除；法律法规规定或合同约定的其他终止条件。13.4终止日期13.4.1本合同终止日期为【终止日期】。第十四条其他条款14.1通知与通讯14.1.1双方之间的通知、通讯应以书面形式进行，并按本合同约定的联系方式送达。14.2合同附件软件开发需求文档；技术规格书；付款凭证；其他经双方认可的文件。14.3法律适用14.3.1本合同适用中华人民共和国法律。14.4合同份数14.4.1本合同一式【份数】份，双方各执【份数】份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，为协助甲乙双方实现合同目的，经甲乙双方同意介入合同关系的外部实体，包括但不限于中介方、咨询方、技术支持方等。2.第三方责任限额2.1第三方责任限额是指第三方因违反合同约定或因其行为导致合同无法履行时，甲乙双方约定的第三方应承担的最高赔偿责任金额。2.2第三方责任限额应在合同中明确约定，并经甲乙双方签字确认。3.第三方责任界定3.1第三方责任界定是指明确第三方在合同履行过程中的责任范围、责任承担方式和责任赔偿标准。3.2.1第三方的具体职责和义务；3.2.2第三方违反职责或义务时的处理方式；3.2.3第三方责任赔偿的具体计算方法。4.第三方介入程序4.1第三方介入程序是指甲乙双方同意第三方介入合同关系时，应遵循的程序。4.2.1甲乙双方共同确认第三方介入的必要性和可行性；4.2.2甲乙双方与第三方协商确定第三方的职责和义务；4.2.3甲乙双方与第三方签订书面协议，明确第三方的责任限额；4.2.4甲乙双方将第三方协议作为本合同的附件。5.第三方权利5.1第三方权利是指第三方在合同履行过程中享有的权利，包括但不限于：5.1.1获取合同履行所需的必要信息；5.1.2参与合