2024施工合同补充协议范本:综合能源改造项目3篇_第1页
2024施工合同补充协议范本:综合能源改造项目3篇_第2页
2024施工合同补充协议范本:综合能源改造项目3篇_第3页
2024施工合同补充协议范本:综合能源改造项目3篇_第4页
2024施工合同补充协议范本:综合能源改造项目3篇_第5页
已阅读5页,还剩67页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024施工合同补充协议范本:综合能源改造项目本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1协议双方名称1.2协议双方法定代表人1.3协议双方地址1.4协议双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.工程量清单3.1工程量清单编制依据3.2工程量清单内容3.3工程量清单计价方法4.工程进度计划4.1工程进度节点4.2工程进度安排4.3工程进度调整5.质量要求5.1质量标准5.2质量检验方法5.3质量责任6.工程变更6.1工程变更范围6.2工程变更程序6.3工程变更价格7.工程款支付7.1工程款支付方式7.2工程款支付节点7.3工程款支付比例8.保险责任8.1保险种类8.2保险金额8.3保险责任范围9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除12.附则12.1协议附件12.2协议未尽事宜12.3协议解释13.协议签署13.1协议签署时间13.2协议签署地点13.3协议签署人员14.其他约定事项第一部分:合同如下:第一条协议双方基本信息1.1协议双方名称甲方:能源有限公司乙方:建筑工程有限公司1.2协议双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3协议双方地址甲方地址:省市区路号乙方地址:省市区路号1.4协议双方联系方式第二条项目概况2.1项目名称综合能源改造项目2.2项目地点省市区街道号2.3项目规模项目总投资为人民币万元,建设面积平方米。2.4项目内容包括但不限于:电力系统改造、供热系统改造、供冷系统改造、照明系统改造等。第三条工程量清单3.1工程量清单编制依据依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB505002013)和《综合能源改造工程量清单编制办法》。3.2工程量清单内容包括但不限于:电力系统改造工程量清单、供热系统改造工程量清单、供冷系统改造工程量清单、照明系统改造工程量清单等。3.3工程量清单计价方法采用综合单价法,以工程量乘以综合单价计算。第四条工程进度计划4.1工程进度节点包括但不限于:开工准备、基础施工、主体施工、装修施工、竣工验收等。4.2工程进度安排根据工程进度节点,制定详细的施工进度计划,确保工程按期完成。4.3工程进度调整如因不可抗力或其他原因导致工程进度延误,经双方协商一致后,可对工程进度计划进行调整。第五条质量要求5.1质量标准执行国家相关行业标准和规范,确保工程质量达到优良水平。5.2质量检验方法采用抽样检验、现场检验、隐蔽工程检验等方式进行质量检验。5.3质量责任甲方负责监督工程质量,乙方负责工程质量达标。第六条工程变更6.1工程变更范围包括但不限于:设计变更、工程量变更、施工条件变更等。6.2工程变更程序任何一方提出工程变更,应提前三天书面通知对方,经双方协商一致后,方可进行变更。6.3工程变更价格工程变更价格按实际发生费用计算,并经双方确认。第七条工程款支付7.1工程款支付方式采用分期支付方式,按工程进度支付。7.2工程款支付节点根据工程进度节点,确定每个支付节点的工程款支付金额。7.3工程款支付比例每个支付节点的工程款支付比例为:开工前支付10%,主体施工阶段支付30%,装修施工阶段支付30%,竣工验收合格后支付20%,缺陷责任期结束支付10%。第八条保险责任8.1保险种类甲方应投保建筑工程一切险、第三者责任险;乙方应投保意外伤害险、施工人员团体意外伤害险。8.2保险金额建筑工程一切险和第三者责任险的保险金额不低于项目总投资;意外伤害险和施工人员团体意外伤害险的保险金额不低于施工人员人均工资的10倍。8.3保险责任范围保险责任范围应包括施工期间因自然灾害、意外事故等原因造成的损失及对第三者的责任。第九条违约责任9.1违约情形包括但不限于:乙方未按时完成工程、工程质量不合格、未按约定支付工程款、未按时提供相关资料等。9.2违约责任承担乙方未按时完成工程,每延误一天,应向甲方支付合同总价款的1‰作为违约金;工程质量不合格,乙方应承担修复费用及相应的违约金;未按约定支付工程款,应支付逾期付款利息;未按时提供相关资料,每延误一天,应向甲方支付合同总价款的0.5‰作为违约金。9.3违约赔偿甲方因乙方违约所造成的损失,乙方应承担相应的赔偿责任。第十条争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决争议;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构争议解决机构为合同签订地的人民法院。10.3争议解决程序争议解决程序应遵循法定程序,包括立案、审理、判决等。第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件双方签署本合同,并按照合同约定履行各自义务后,合同生效。11.2合同终止条件11.3合同解除任何一方不得擅自解除合同,如需解除,应书面通知对方,并经双方协商一致。第十二条附则12.1协议附件本合同附件包括但不限于:工程量清单、工程进度计划、质量要求标准等。12.2协议未尽事宜本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。12.3协议解释本合同解释权归甲方所有。第十三条协议签署13.1协议签署时间本合同自双方法定代表人或授权代表签字(或盖章)之日起生效。13.2协议签署地点本合同签署地点为省市区路号。13.3协议签署人员甲方签署人员:乙方签署人员:第十四条其他约定事项14.1合同履行双方应严格按照合同约定履行各自义务,确保工程顺利进行。14.2合同变更任何一方不得擅自变更合同内容,如需变更,应书面通知对方,并经双方协商一致。14.3合同附件本合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入的概念与范围15.1第三方定义在本合同中,第三方指除甲乙双方以外的其他参与方,包括但不限于监理方、咨询方、检测方、评估方、保险理赔方等。15.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于项目监督、咨询服务、技术评估、质量检测、保险理赔等方面。第十六条第三方介入的程序16.1介入申请甲乙双方在合同执行过程中,如需第三方介入,应向对方提出书面申请,并说明介入的具体原因、范围和预期目标。16.2介入审批对方应在收到介入申请后五个工作日内进行审批,同意后,双方应共同与第三方签订相应的合作协议。第十七条第三方责任限额17.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行其职责过程中,因自身原因造成甲方或乙方损失时,应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定第三方责任限额应根据第三方的资质、服务内容、合同约定等因素确定,并在合作协议中明确。17.3责任限额的调整如第三方责任限额在合同履行期间发生变化,双方应及时协商调整,并在协议中予以更新。第十八条第三方与各方的责权利划分18.1第三方责任第三方应按照合作协议的约定,履行其职责,并对因自身原因造成的损失承担相应责任。18.2第三方权利第三方有权根据合作协议的要求,获取必要的资料和信息,并享有相应的服务费用。18.3第三方义务第三方应遵守国家法律法规和合同约定,确保其服务质量和效率。第十九条第三方与其他各方的划分说明19.1与甲方的关系第三方与甲方的关系基于合作协议,甲方应按照协议约定支付服务费用,并对第三方的服务提出意见和建议。19.2与乙方的关系第三方与乙方的关系基于合作协议,乙方应按照协议约定提供必要的条件和支持,并对第三方的服务提出意见和建议。19.3与甲乙双方的关系第三方在介入项目时,应与甲乙双方保持沟通,确保服务符合双方的共同利益。第二十条第三方介入后的合同变更20.1变更程序甲乙双方在第三方介入后,如需对合同内容进行变更,应按照原合同变更程序进行。20.2变更内容合同变更内容应包括但不限于第三方介入的具体内容、责任限额、服务费用等。20.3变更效力合同变更经甲乙双方和第三方协商一致后,自变更之日起生效。第二十一条第三方介入后的争议解决21.1争议解决方式第三方介入后的争议,仍按照本合同第十条“争议解决”条款执行。21.2争议解决机构第三方介入后的争议解决机构,仍为合同签订地的人民法院。21.3争议解决程序第三方介入后的争议解决程序,仍遵循法定程序,包括立案、审理、判决等。第二十二条第三方介入后的合同终止22.1终止条件第三方介入后的合同终止条件,仍按照本合同第十一条“合同生效及终止”条款执行。22.2终止程序合同终止时,甲乙双方应与第三方协商解决相关事宜,包括但不限于服务费用的结算、第三方责任的承担等。22.3终止效力合同终止后,各方应按照协议约定履行剩余义务,并处理相关后续事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:综合能源改造项目可行性研究报告详细要求:报告应包括项目背景、目标、技术方案、投资估算、效益分析等内容。说明:本附件用于证明项目的可行性和合理性。2.附件二:综合能源改造工程项目设计文件详细要求:设计文件应包括总体设计、详细设计、施工图等内容。说明:本附件用于指导施工过程中的设计工作。3.附件三:工程量清单及计价依据详细要求:清单应详细列出工程量,计价依据应包括材料、人工、机械等费用。说明:本附件用于确定工程款的支付依据。4.附件四:工程进度计划表详细要求:计划表应明确工程进度节点和施工顺序。说明:本附件用于监督和控制工程进度。5.附件五:质量要求标准详细要求:标准应包括材料、施工工艺、验收标准等内容。说明:本附件用于确保工程质量。6.附件六:合同履行过程中的变更记录详细要求:记录应包括变更原因、变更内容、变更审批等信息。说明:本附件用于记录合同履行过程中的变更情况。7.附件七:第三方合作协议详细要求:协议应明确第三方的职责、权利、义务及责任限额。说明:本附件用于规范第三方介入过程中的合作行为。8.附件八:争议解决相关文件详细要求:文件应包括争议解决的方式、程序、结果等信息。说明:本附件用于记录争议解决的过程和结果。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按时完成工程工程质量不合格未按约定支付工程款未按时提供相关资料第三方未履行合作协议2.责任认定标准:违约行为发生时,乙方应立即通知甲方。甲方应在接到通知后五个工作日内,要求乙方采取措施纠正违约行为。如乙方未采取措施或措施不力,甲方有权要求乙方承担违约责任。3.违约责任示例:乙方未按时完成工程,每延误一天,应向甲方支付合同总价款的1‰作为违约金。工程质量不合格,乙方应承担修复费用及相应的违约金。未按约定支付工程款,应支付逾期付款利息。第三方未履行合作协议,应根据协议约定承担相应的责任。全文完。2024施工合同补充协议范本:综合能源改造项目1本合同目录一览1.协议依据与适用范围1.1原合同文件1.2相关法律法规1.3行业标准与规范2.综合能源改造项目概述2.1项目背景2.2项目目标2.3项目内容2.4项目实施时间3.工程范围与内容3.1工程范围3.2工程内容3.3工程变更管理4.工程质量要求与标准4.1质量标准4.2质量检验4.3质量保证期5.工程进度计划与调整5.1进度计划5.2进度调整程序5.3迟期违约责任6.工程造价与支付6.1工程造价组成6.2工程造价调整6.3工程款支付方式6.4预付款与进度款7.材料与设备供应7.1材料与设备供应责任7.2材料与设备质量要求7.3材料与设备验收8.安全生产与环境保护8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3环境保护要求9.风险管理9.1风险识别与评估9.2风险防范措施9.3风险处理机制10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构11.违约责任11.1违约行为认定11.2违约责任承担11.3违约赔偿标准12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.合同生效、变更与解除13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同解除程序14.其他约定事项14.1保密条款14.2通知送达方式14.3合同附件14.4合同解释与争议解决14.5合同签署与生效第一部分:合同如下:第一条协议依据与适用范围1.1原合同文件本补充协议依据《2024施工合同》及相关附件,包括但不限于项目合同、技术规范、设计图纸等。1.2相关法律法规本补充协议的签订与履行遵守《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规。1.3行业标准与规范本补充协议的签订与履行符合《综合能源改造工程施工及验收规范》等相关行业标准与规范。第二条综合能源改造项目概述2.1项目背景本综合能源改造项目旨在提升能源利用效率,降低能源消耗,改善环境质量。2.2项目目标项目目标为在规定的时间内完成综合能源改造,实现能源消耗降低、环境质量改善。2.3项目内容项目内容包括但不限于设备更新、系统优化、节能技术应用等。2.4项目实施时间项目实施时间为自合同签订之日起至2025年12月31日。第三条工程范围与内容3.1工程范围工程范围包括项目区域内所有综合能源改造相关设施及设备。3.2工程内容工程内容包括但不限于设备采购、安装、调试、验收等。3.3工程变更管理工程变更需经双方协商一致,并签订书面变更协议。第四条工程质量要求与标准4.1质量标准工程质量应符合国家现行质量标准、行业标准及项目合同约定。4.2质量检验工程实施过程中,应进行定期质量检验,检验结果应符合质量要求。4.3质量保证期工程质量保证期为自竣工验收合格之日起两年。第五条工程进度计划与调整5.1进度计划工程进度计划应详细列出各阶段工作内容及时间安排。5.2进度调整程序如遇不可抗力因素或合同约定外的原因导致进度延误,双方应协商调整进度计划。5.3迟期违约责任因乙方原因导致工程进度延误,乙方应承担违约责任。第六条工程造价与支付6.1工程造价组成工程造价包括但不限于设备费、材料费、人工费、施工费等。6.2工程造价调整在工程实施过程中,如遇材料价格、人工成本等变动,可进行工程造价调整。6.3工程款支付方式工程款支付分为预付款、进度款和结算款,具体支付比例和时间由双方协商确定。第七条材料与设备供应7.1材料与设备供应责任乙方负责提供符合合同约定要求的材料与设备。7.2材料与设备质量要求材料与设备质量应符合国家现行质量标准、行业标准及项目合同约定。7.3材料与设备验收材料与设备到货后,双方应共同进行验收,验收合格后方可投入使用。第八条安全生产与环境保护8.1安全生产责任乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规,确保施工现场的安全生产。8.2安全生产措施乙方应制定并实施安全生产措施,包括但不限于安全教育培训、安全防护设施、应急预案等。8.3环境保护要求乙方应遵守环境保护法规,采取有效措施减少施工对环境的影响,确保达标排放。第九条风险管理9.1风险识别与评估双方应共同识别项目实施过程中的风险,并对其进行评估。9.2风险防范措施针对识别出的风险,双方应制定相应的防范措施,以降低风险发生的可能性和影响。9.3风险处理机制风险发生时,双方应按照事先约定的风险处理机制进行应对。第十条争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决。10.2争议解决程序协商不成时,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.3争议解决机构除法律另有规定外,双方同意将争议提交仲裁委员会仲裁。第十一条违约责任11.1违约行为认定任何一方违反本合同约定,均构成违约行为。11.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿标准违约赔偿标准应根据违约行为的性质、程度及实际损失等因素确定。第十二条合同解除与终止12.1合同解除条件出现合同约定的解除条件或法律规定的情况,任何一方均可解除合同。12.2合同终止条件合同履行完毕或达到终止条件时,合同自行终止。12.3合同解除与终止程序合同解除或终止时,双方应按照合同约定或法律规定程序办理相关手续。第十三条合同生效、变更与解除13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同变更程序合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。13.3合同解除程序合同解除需按合同约定的程序进行,包括通知、协商等。第十四条其他约定事项14.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.2通知送达方式通知应以书面形式发送,送达地址为合同约定的地址。14.3合同附件本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.4合同解释与争议解决本合同的解释和争议解决均以中华人民共和国法律为准。14.5合同签署与生效本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念与类型1.1第三方的概念在本合同中,第三方是指除甲、乙双方以外的独立第三方主体,包括但不限于中介机构、监理单位、检测机构、咨询顾问等。1.2第三方介入的类型第三方介入包括但不限于提供咨询服务、进行项目监理、实施检测与验收、提供技术支持等。第二条甲乙方与第三方的关系2.1合作关系甲、乙双方与第三方之间应建立合作关系,共同确保合同的有效履行。2.2独立性第三方在介入过程中应保持独立性,不受甲、乙双方任何一方的影响。2.3联系与协调甲、乙双方应指定专人负责与第三方进行联系与协调,确保信息传递的准确性和及时性。第三条第三方的责任与义务3.1责任范围第三方应根据合同约定和项目需求,承担相应的责任和义务。3.2质量要求第三方提供的服务或产品应满足国家现行质量标准、行业标准及项目合同约定。3.3保密义务第三方对本合同内容负有保密义务,未经甲、乙双方同意,不得向任何第三方泄露。第四条第三方的权利与利益4.1收费标准第三方的收费应按照合同约定或市场行情合理确定。4.2支付方式甲、乙双方应根据合同约定支付第三方费用。4.3合作期限第三方的合作期限应根据项目需求和工作内容确定。第五条第三方责任限额5.1责任限额的确定第三方责任限额应根据第三方提供的服务类型、项目规模、风险等级等因素确定。5.2责任限额的约定合同中应明确约定第三方责任限额,并在发生责任事故时,按限额进行赔偿。5.3超额赔偿如第三方责任事故造成的损失超过责任限额,甲、乙双方应根据实际情况协商解决。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1职责划分甲、乙双方应明确第三方在项目中的职责,确保各方职责清晰、分工明确。6.2权利划分第三方在介入过程中应享有相应的权利,如查阅资料、提出建议等。6.3责任划分第三方应对其提供的服务或产品负责,但甲、乙双方应承担相应的连带责任。第七条第三方介入的流程7.1介入申请甲、乙双方根据项目需求提出第三方介入申请,并经对方同意。7.2选择第三方甲、乙双方共同选择合适的第三方,并签订合作协议。7.3合作协议内容合作协议应明确甲、乙双方与第三方之间的权利、义务、责任及违约责任等。7.4合作协议的生效合作协议经甲、乙双方签字盖章后生效。第八条第三方介入的变更与解除8.1变更如需变更第三方介入的内容或方式,甲、乙双方应协商一致,并签订书面变更协议。8.2解除如第三方违反合同约定或存在重大违约行为,甲、乙双方有权解除合作协议。第九条第三方介入的争议解决9.1争议解决方式甲、乙双方与第三方发生争议时,应通过友好协商解决。9.2争议解决程序协商不成时,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼或提交仲裁。第十条第三方介入的终止10.1终止条件当第三方介入任务完成后或达到合同约定的终止条件时,合作协议终止。10.2终止程序合作协议终止时,甲、乙双方应按照合同约定或法律规定程序办理相关手续。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.原合同文件项目合同技术规范设计图纸相关法律法规行业标准与规范2.项目实施计划工程进度计划工程变更管理计划安全生产计划环境保护计划3.材料与设备清单材料采购清单设备采购清单材料与设备质量保证书4.质量检验报告工程质量检验报告材料与设备检验报告质量保证期检验报告5.工程款支付凭证预付款支付凭证进度款支付凭证结算款支付凭证6.第三方合作协议中介机构合作协议监理单位合作协议检测机构合作协议咨询顾问合作协议7.争议解决文件友好协商记录争议解决协议仲裁或诉讼裁决书8.合同变更协议工程范围变更协议工程进度变更协议工程造价变更协议说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为乙方未按时完成工程进度乙方提供的材料或设备不符合质量要求乙方未按合同约定进行安全生产管理乙方未按合同约定进行环境保护乙方未按合同约定支付工程款第三方未按合作协议提供服务质量2.责任认定标准违约行为的性质、程度及对项目的影响违约行为造成的直接经济损失违约行为造成的间接经济损失违约行为的次数及连续性3.违约责任认定示例乙方未按时完成工程进度,导致项目延期一个月,造成甲方经济损失10万元,乙方应支付违约金5万元。乙方提供的设备存在重大质量问题,导致工程停工一个月,造成甲方经济损失20万元,乙方应赔偿甲方全部损失。第三方未按合作协议提供服务质量,导致工程验收不合格,乙方应承担相应的违约责任。全文完。2024施工合同补充协议范本:综合能源改造项目2本合同目录一览1.总则1.1协议依据1.2协议目的1.3协议范围1.4协议期限2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.施工组织3.1施工单位3.2施工人员3.3施工设备3.4施工进度4.设计与图纸4.1设计要求4.2图纸提供4.3图纸审核4.4图纸修改5.材料与设备5.1材料与设备采购5.2材料与设备质量5.3材料与设备验收5.4材料与设备储存6.施工实施6.1施工准备6.2施工方法6.3施工监管6.4施工验收7.质量要求7.1质量标准7.2质量检测7.3质量保证8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3安全生产监管8.4安全生产事故处理9.施工合同变更9.1变更范围9.2变更程序9.3变更费用9.4变更期限10.施工合同解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除责任11.付款与结算11.1付款方式11.2付款期限11.3结算程序11.4结算争议12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决费用13.违约责任13.1违约行为13.2违约责任13.3违约赔偿14.附则14.1协议生效14.2协议终止14.3其他约定第一部分:合同如下:第一条总则1.1协议依据本补充协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。1.2协议目的本协议旨在明确2024施工合同中综合能源改造项目的具体内容和双方的权利义务,确保项目顺利进行。1.3协议范围本协议适用于2024施工合同中综合能源改造项目的施工、设计、材料供应等全过程。1.4协议期限本协议自双方签字之日起生效,至2024施工合同约定的项目完工之日止。第二条项目概述2.1项目名称综合能源改造项目2.2项目地点[具体地址]2.3项目规模[具体规模描述]2.4项目内容[具体内容描述,包括但不限于:节能改造、设备更新、系统优化等]第三条施工组织3.1施工单位[施工单位名称]3.2施工人员[施工人员资质要求、数量等]3.3施工设备[施工设备类型、数量、性能等]3.4施工进度[施工进度计划,包括各个阶段的起止时间、关键节点等]第四条设计与图纸4.1设计要求[设计标准、规范、要求等]4.2图纸提供[设计图纸的提供时间、方式等]4.3图纸审核[图纸审核流程、责任人等]4.4图纸修改[图纸修改程序、费用等]第五条材料与设备5.1材料与设备采购[材料与设备采购方式、供应商选择等]5.2材料与设备质量[材料与设备质量标准、检验方法等]5.3材料与设备验收[材料与设备验收流程、责任人等]5.4材料与设备储存[材料与设备储存条件、要求等]第六条施工实施6.1施工准备[施工准备内容、时间等]6.2施工方法[施工方法、技术要求等]6.3施工监管[施工监管措施、责任人等]6.4施工验收[施工验收标准、流程等]第七条质量要求7.1质量标准[质量标准依据、具体要求等]7.2质量检测[质量检测方法、频率等]7.3质量保证[质量保证措施、责任人等]第八条安全生产8.1安全生产责任8.1.1施工单位应承担安全生产主体责任,确保施工过程中的安全。8.1.2甲方应配合施工单位做好安全生产管理工作,提供必要的安全设施和条件。8.2安全生产措施8.2.1施工现场应设置明显的安全警示标志,并定期检查维护。8.2.2施工单位应制定安全生产操作规程,对施工人员进行安全培训。8.3安全生产监管8.3.1甲方应定期对施工现场进行安全检查,发现问题及时整改。8.3.2施工单位应设立安全生产管理机构,负责日常安全监管工作。8.4安全生产事故处理8.4.1发生安全生产事故,施工单位应立即采取措施,防止事故扩大。8.4.2事故发生后,双方应积极配合,依法依规处理事故。第九条施工合同变更9.1变更范围9.1.1因不可抗力导致的项目内容、进度、质量等变更。9.1.2双方协商一致,认为确有必要变更的项目内容。9.2变更程序9.2.1变更事项提出后,双方应在7日内进行协商。9.2.2协商一致后,双方应签署书面变更协议。9.3变更费用9.3.1变更费用按照实际发生计算,双方另行约定支付方式。9.4变更期限9.4.1变更后的项目期限,由双方协商确定。第十条施工合同解除10.1解除条件10.1.1乙方严重违约,甲方有权解除合同。10.1.2因不可抗力导致合同无法履行,经双方协商一致解除合同。10.2解除程序10.2.1解除合同前,双方应进行协商,达成解除协议。10.2.2解除协议签署后,双方应按照约定处理后续事宜。10.3解除责任10.3.1因乙方违约解除合同,乙方应承担违约责任。10.3.2因不可抗力解除合同,双方互不承担责任。第十一条付款与结算11.1付款方式11.1.1按照合同约定分期支付工程款。11.1.2甲方应在约定的时间内支付工程款。11.2付款期限11.2.1付款期限为合同约定的各阶段完成后的7日内。11.3结算程序11.3.1双方应按照合同约定的结算方式,进行工程款的结算。11.3.2结算过程中出现争议,双方应协商解决。11.4结算争议11.4.1若结算过程中出现争议,双方应提交第三方仲裁机构进行仲裁。第十二条争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应通过协商解决争议。12.1.2协商不成,可提交仲裁机构仲裁。12.2争议解决程序12.2.1提交仲裁机构仲裁前,双方应书面通知对方。12.2.2仲裁机构应在收到仲裁申请后的30日内作出仲裁裁决。12.3争议解决费用12.3.1仲裁费用由败诉方承担,双方另有约定的除外。第十三条违约责任13.1违约行为13.1.1乙方未按合同约定履行施工义务。13.1.2甲方未按合同约定支付工程款。13.2违约责任13.2.1乙方违约,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿甲方损失。13.2.2甲方违约,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金。第十四条附则14.1协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效。14.2协议终止本协议因合同解除、期满或其他原因终止。14.3其他约定本协议未尽事宜,双方可另行协商补充。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在本合同执行过程中,因合同约定或双方协商一致,介入合同执行、监督管理、争议解决等环节的独立第三方机构或个人。1.2第三方可以是监理机构、审计机构、咨询机构、仲裁机构、法院等。2.第三方责任限额2.1第三方在合同执行过程中的责任限额,由甲乙双方根据实际情况协商确定,并在本合同中明确约定。2.2第三方责任限额应包括但不限于:2.1.1第三方因自身过错导致的合同履行延误;2.1.2第三方因自身过错导致的工程质量问题;2.1.3第三方因自身过错导致的合同履行成本增加。3.第三方责权利划分3.1第三方责任3.1.1第三方应按照合同约定和相关规定,履行合同执行、监督管理、争议解决等职责。3.1.2第三方应保证其提供的意见、建议和决策符合法律法规和合同约定。3.1.3第三方应保证其提供的意见、建议和决策不损害甲乙双方的合法权益。3.2第三方权利3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供合同执行所需的相关资料和证据。3.2.2第三方有权对合同执行过程中的问题进行调查、核实和评估。3.2.3第三方有权根据合同约定和实际情况,提出整改意见、建议和决策。3.3第三方义务3.3.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密和合同内容。3.3.2第三方应按照合同约定和相关规定,及时、准确地向甲乙双方报告合同执行情况。3.3.3第三方应积极配合甲乙双方解决合同执行过程中出现的问题。4.第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲方的关系4.1.1第三方应按照合同约定和相关规定,协助甲方完成合同执行、监督管理、争议解决等工作。4.1.2第三方应向甲方提供客观、公正的评估和意见。4.2第三方与乙方的关系4.2.1第三方应按照合同约定和相关规定,协助乙方完成合同执行、监督管理、争议解决等工作。4.2.2第三方应向乙方提供客观、公正的评估和意见。4.3第三方与其他第三方的关系4.3.1若存在多个第三方介入合同执行,第三方之间应相互协作,共同维护合同的履行。4.3.2各第三方应按照合同约定和相关规定,各自履行职责,避免相互冲突。5.第三方介入后的额外条款及说明5.1第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订补充协议,明确各方的权利、义务和责任。5.2第三方介入后,合同中有关甲乙双方权利、义务和责任的规定,应适用于第三方。5.3第三方介入后,甲乙双方应将第三方介入的情况及时通知对方,并取得对方的书面同意。5.4第三方介入后,若因第三方原因导致合同无法履行,甲乙双方应协商解决,必要时可解除合同。5.5第三方介入后,若第三方违反合同约定或相关规定,甲乙双方有权要求第三方承担相应的责任。6.第三方责任限额的明确6.1第三方责

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论