版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度道路设施外委施工安全责任书本合同目录一览1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同依据2.施工范围与内容2.1施工地点2.2施工内容2.3施工期限3.施工安全责任3.1施工单位安全责任3.2施工人员安全责任3.3施工设备安全责任4.安全管理制度4.1安全生产责任制4.2安全生产目标4.3安全生产措施5.安全教育培训5.1安全教育培训内容5.2安全教育培训方式5.3安全教育培训记录6.安全检查与验收6.1安全检查制度6.2安全检查内容6.3安全检查记录6.4安全验收标准6.5安全验收程序7.事故处理与报告7.1事故处理原则7.2事故报告要求7.3事故调查处理程序8.责任追究与赔偿8.1责任追究范围8.2责任追究方式8.3赔偿标准与程序9.合同履行与变更9.1合同履行要求9.2合同变更程序9.3合同解除条件10.违约责任10.1违约行为认定10.2违约责任承担10.3违约赔偿方式11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.合同附件13.1附件一:施工安全责任清单13.2附件二:安全生产管理制度13.3附件三:安全教育培训记录13.4附件四:安全检查记录13.5附件五:事故报告及处理记录14.其他约定14.1通知方式14.2不可抗力14.3合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同背景甲方根据道路设施维护需要,决定将_______路段的道路设施外委施工项目交给乙方负责实施。为明确双方在施工过程中的安全责任,特订立本合同。1.2合同目的本合同旨在明确甲乙双方在道路设施外委施工过程中的安全责任,确保施工安全,防止安全事故的发生。1.3合同依据本合同依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规制定。2.施工范围与内容2.1施工地点本合同所指施工地点为_______路段,具体范围为_______至_______。2.2施工内容本合同所指施工内容包括道路维修、路面修复、交通设施安装等。2.3施工期限本合同约定的施工期限为_______起至_______止。3.施工安全责任3.1施工单位安全责任乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,建立健全安全生产责任制,确保施工安全。3.2施工人员安全责任乙方应加强对施工人员的安全教育培训,确保施工人员具备必要的安全知识和技能,遵守安全操作规程。3.3施工设备安全责任乙方应确保施工设备符合国家安全标准,定期进行检查、维修,防止设备故障导致安全事故。4.安全管理制度4.1安全生产责任制乙方应建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全职责,确保责任落实到人。4.2安全生产目标乙方应确保本工程安全生产无事故,实现安全生产零目标。4.3安全生产措施(1)制定详细的施工安全方案;(2)设置安全警示标志;(3)配备必要的安全防护设施;(4)定期进行安全检查,及时消除安全隐患。5.安全教育培训5.1安全教育培训内容(1)安全生产法律法规;(2)安全操作规程;(3)事故案例;(4)应急处理措施。5.2安全教育培训方式(1)组织集中培训;(2)现场示范;(3)发放安全知识手册;(4)利用网络平台进行培训。5.3安全教育培训记录乙方应记录每次安全教育培训的时间、内容、参加人员等信息。6.安全检查与验收6.1安全检查制度乙方应建立健全安全检查制度,定期对施工现场进行安全检查。6.2安全检查内容安全检查内容包括但不限于:(1)施工人员安全帽、安全带等个人防护用品的使用;(2)施工现场安全警示标志、防护设施设置;(3)施工设备运行状态;(4)施工现场临时用电安全;(5)施工材料堆放安全。6.3安全检查记录乙方应记录每次安全检查的时间、地点、内容、发现的问题及整改措施等信息。6.4安全验收标准本合同所指安全验收标准为:(1)施工现场安全设施齐全、完好;(2)施工人员安全意识强,操作规范;(3)施工设备运行正常;(4)无安全隐患。6.5安全验收程序安全验收程序为:(1)乙方完成施工后,向甲方提出验收申请;(2)甲方组织人员对施工现场进行验收;(3)验收合格后,双方签署验收报告。8.事故处理与报告8.1事故处理原则(1)以人为本,确保人员安全;(2)及时报告,迅速处置;(3)查明原因,严肃处理。8.2事故报告要求乙方应在事故发生后____小时内向甲方和当地安全生产监督管理部门报告事故情况,内容包括事故发生的时间、地点、原因、伤亡情况等。8.3事故调查处理程序事故发生后,甲方应组织或委托有关部门进行调查处理,调查内容包括:(1)事故原因分析;(2)事故责任认定;(3)事故责任追究;(4)事故整改措施。9.责任追究与赔偿9.1责任追究范围乙方在施工过程中,因违反安全生产规定造成的事故,由乙方承担全部责任。9.2责任追究方式甲方有权追究乙方的经济责任、行政责任和刑事责任。9.3赔偿标准与程序乙方应按照国家相关法律法规和事故赔偿标准,对事故造成的损失进行赔偿。赔偿程序为:(1)事故发生后,乙方应及时赔偿;(2)甲方有权要求乙方提供赔偿保证;(3)双方协商不成时,可依法向人民法院提起诉讼。10.合同履行与变更10.1合同履行要求双方应严格按照合同约定履行各自义务,确保工程质量和安全。10.2合同变更程序合同的变更需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。10.3合同解除条件(1)一方严重违约;(2)不可抗力;(3)合同约定的其他解除条件。11.违约责任11.1违约行为认定(1)未按时完成施工;(2)施工质量不符合约定;(3)未履行安全生产责任;(4)违反合同约定其他义务。11.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿方式违约赔偿方式为:(1)违约金;(2)赔偿实际损失;(3)其他法律允许的赔偿方式。12.争议解决12.1争议解决方式双方发生争议时,应友好协商解决;协商不成的,提交_______仲裁委员会仲裁。12.2争议解决程序争议解决程序为:(1)提交仲裁申请书;(2)仲裁委员会受理;(3)仲裁庭组成;(4)仲裁庭开庭审理;(5)仲裁裁决。12.3争议解决地点争议解决地点为_______。13.合同生效与终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件(1)合同约定的施工期限届满;(2)合同解除;(3)合同约定的其他终止条件。13.3合同终止程序合同终止程序为:(1)合同终止通知;(2)合同终止确认;(3)合同终止后的善后处理。14.其他约定14.1通知方式(1)当面递交;(2)邮寄;(3)传真;(4)电子邮箱。14.2不可抗力不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或者履行困难的情况。14.3合同附件清单本合同附件清单如下:(1)施工安全责任清单;(2)安全生产管理制度;(3)安全教育培训记录;(4)安全检查记录;(5)事故报告及处理记录。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定的,为提供专业服务、监督管理或其他辅助作用的独立第三方。1.2第三方不包括甲乙双方的员工、分包商或供应商。2.第三方介入范围(1)工程质量监督;(2)安全生产监督;(3)合同履行监督;(4)技术咨询服务;(5)其他甲乙双方约定的服务。3.第三方介入程序3.1甲乙双方应共同协商确定第三方介入的具体事项和介入方式。3.2甲乙双方应签订《第三方服务协议》,明确第三方的责任、权利和义务。4.第三方责任限额(1)因第三方提供的服务导致的质量问题,第三方应承担相应的赔偿责任;(2)因第三方违反安全生产规定导致的事故,第三方应承担相应的责任;(3)第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失的,第三方应承担相应的赔偿责任。4.2第三方的责任限额不得低于其收取的服务费用。5.第三方权利和义务5.1第三方的权利:(1)根据《第三方服务协议》的规定,获得相应的服务费用;(2)在履行职责过程中,有权要求甲乙双方提供必要的协助和配合;(3)有权要求甲乙双方提供相关信息和资料。5.2第三方的义务:(1)按照《第三方服务协议》的规定,履行相应的服务职责;(2)遵守国家相关法律法规和行业标准;(3)保守甲乙双方的商业秘密。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分:(1)第三方在履行职责过程中,对甲方负有报告和通知义务;(2)甲方对第三方的工作成果负有验收和认可的义务;(3)甲方对第三方在履行职责过程中造成的损失,根据《第三方服务协议》的规定,有权向第三方追偿。6.2第三方与乙方的划分:(1)乙方应按照合同约定,为第三方提供必要的工作条件和协助;(2)乙方对第三方的工作成果负有验收和认可的义务;(3)乙方对第三方在履行职责过程中造成的损失,根据《第三方服务协议》的规定,有权向第三方追偿。6.3第三方与其他相关方的划分:(1)第三方与其他相关方的权利义务关系,由甲乙双方在《第三方服务协议》中另行约定;(2)第三方在履行职责过程中,与其他相关方发生争议,应自行解决,或由甲乙双方共同协商解决。7.第三方介入的终止7.1第三方介入的终止条件:(1)合同履行完毕;(2)合同解除;(3)甲乙双方约定的其他终止条件。7.2第三方介入的终止程序:(1)甲乙双方共同通知第三方终止介入;(2)第三方应在接到终止通知后____天内完成现有工作的移交和善后处理;(3)甲乙双方对第三方的服务成果进行验收和确认。8.第三方介入的费用承担(1)第三方提供服务的费用;(2)第三方人员的差旅费用;(3)第三方在履行职责过程中产生的其他合理费用。8.2第三方介入的费用支付方式:(1)甲乙双方按约定的时间和比例支付;(2)甲方和乙方各自承担第三方介入费用的相应部分。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工安全责任清单详细要求:列出乙方在施工过程中应承担的安全责任,包括但不限于人员安全、设备安全、施工现场安全等。说明:此清单应与国家相关安全法规相结合,确保乙方责任明确。2.安全生产管理制度详细要求:包括安全生产组织架构、安全教育培训、安全检查与隐患排查、事故处理与报告等制度。说明:此制度应确保乙方具备完善的安全生产管理体系。3.安全教育培训记录详细要求:记录每次安全教育培训的时间、地点、内容、参加人员等信息。说明:此记录应作为乙方安全生产教育培训的证明材料。4.安全检查记录详细要求:记录每次安全检查的时间、地点、内容、发现的问题及整改措施等信息。说明:此记录应作为乙方安全生产管理的重要依据。5.事故报告及处理记录详细要求:记录事故发生的时间、地点、原因、伤亡情况、处理措施等信息。说明:此记录应作为乙方安全生产事故处理的重要依据。6.第三方服务协议详细要求:明确第三方介入的范围、权利、义务、责任限额、费用承担等内容。说明:此协议应确保第三方在介入过程中的责权利清晰。7.合同变更协议详细要求:记录合同变更的时间、原因、内容、双方签字等。说明:此协议应确保合同变更的合法性和有效性。8.违约金支付凭证详细要求:记录违约金支付的时间、金额、方式等信息。说明:此凭证应作为违约责任承担的证明材料。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)未按时完成施工;(2)施工质量不符合约定;(3)未履行安全生产责任;(4)违反合同约定其他义务。2.责任认定标准:(1)未按时完成施工:按照合同约定的工期计算,每延迟一天,乙方应向甲方支付____元违约金。(2)施工质量不符合约定:乙方应承担修复费用,并支付____元违约金。(3)未履行安全生产责任:乙方应承担事故责任,并支付____元违约金。(4)违反合同约定其他义务:乙方应按照实际损失支付赔偿金。3.示例说明:(1)若乙方未按时完成施工,甲方有权要求乙方支付违约金____元。(2)若乙方施工质量不符合约定,甲方有权要求乙方修复,并支付修复费用____元,同时支付违约金____元。(3)若乙方未履行安全生产责任,导致事故发生,乙方应承担事故责任,并支付赔偿金____元,同时支付违约金____元。(4)若乙方违反合同约定其他义务,甲方有权要求乙方支付赔偿金____元。全文完。2024年度道路设施外委施工安全责任书1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.合同背景及目的2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4施工期限2.5合同签订目的3.施工范围及内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工标准4.安全责任及义务4.1安全责任主体4.2安全管理要求4.3安全责任落实4.4安全教育培训4.5安全检查与隐患排查4.6事故处理及报告5.质量管理及验收5.1质量责任5.2质量控制措施5.3质量验收标准5.4质量整改与返工6.合同工期及进度管理6.1工期安排6.2进度管理措施6.3工期延误责任7.付款方式及进度款支付7.1付款方式7.2进度款支付节点7.3付款条件及违约责任8.争议解决及合同解除8.1争议解决方式8.2合同解除条件8.3合同解除程序9.违约责任9.1违约行为认定9.2违约责任承担9.3违约赔偿计算10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.合同附件12.1设计文件12.2施工图纸12.3其他相关文件13.合同未尽事宜13.1争议解决13.2通知与送达13.3合同解除13.4其他约定14.合同签署14.1签署日期14.2签署人签字盖章14.3合同份数及保管第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:_______乙方:_______1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:_______乙方法定代表人:_______1.3合同双方地址甲方地址:_______乙方地址:_______1.4合同双方联系方式甲方联系方式:_______乙方联系方式:_______2.合同背景及目的2.1项目名称2024年度道路设施外委施工项目2.2项目地点_______2.3项目规模_______2.4施工期限_______2.5合同签订目的为明确甲乙双方在2024年度道路设施外委施工项目中的安全责任,确保施工安全,特签订本安全责任书。3.施工范围及内容3.1施工范围_______3.2施工内容包括但不限于道路设施维修、改造、新建等工程。3.3施工标准按照国家相关法律法规、行业标准和规范执行。4.安全责任及义务4.1安全责任主体甲方:负责整个项目的安全管理,确保施工安全。乙方:负责自身施工过程中的安全管理,确保施工安全。4.2安全管理要求双方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和规范执行,落实安全生产责任制。4.3安全责任落实甲方应设立安全管理机构,负责项目安全管理工作;乙方应设立安全管理部门,负责自身施工过程中的安全管理工作。4.4安全教育培训甲方应定期对乙方进行安全教育培训,提高乙方安全意识。4.5安全检查与隐患排查双方应定期开展安全检查,及时发现并整改安全隐患。4.6事故处理及报告发生安全事故时,乙方应立即采取应急措施,并按规定向甲方报告。5.质量管理及验收5.1质量责任甲方:负责项目整体质量,确保工程质量符合相关标准。乙方:负责自身施工过程中的质量控制,确保工程质量符合相关标准。5.2质量控制措施双方应严格执行施工规范,加强施工过程中的质量控制。5.3质量验收标准按照国家相关法律法规、行业标准和规范执行。5.4质量整改与返工对不合格的工程,乙方应进行整改,直至合格。6.合同工期及进度管理6.1工期安排_______6.2进度管理措施双方应按照工期安排,加强进度管理,确保项目按期完成。6.3工期延误责任因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应责任。7.付款方式及进度款支付7.1付款方式甲方按照合同约定,分阶段支付进度款。7.2进度款支付节点_______7.3付款条件及违约责任双方应按照合同约定,履行付款义务。如一方违约,应承担相应违约责任。8.争议解决及合同解除8.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2合同解除条件8.2.1甲方有下列情形之一的,可以解除合同:(1)乙方未按合同约定履行施工义务,经甲方催告后仍不履行;(2)乙方违反合同约定,造成甲方重大损失;(3)因不可抗力导致合同无法履行。8.2.2乙方有下列情形之一的,可以解除合同:(1)甲方未按合同约定支付进度款,经乙方催告后仍不支付;(2)甲方违反合同约定,造成乙方重大损失;(3)因不可抗力导致合同无法履行。8.2.3双方协商一致,可以解除合同。8.2.4合同解除程序:合同解除前,双方应就解除事宜进行协商,达成一致意见后,签订解除合同协议。9.违约责任9.1违约行为认定双方应按照合同约定,对违约行为进行认定。9.2违约责任承担9.2.1甲方违约责任:(1)未按合同约定支付进度款的,应向乙方支付违约金;(2)违反合同约定,造成乙方损失的,应赔偿乙方损失。9.2.2乙方违约责任:(1)未按合同约定履行施工义务的,应向甲方支付违约金;(2)违反合同约定,造成甲方损失的,应赔偿甲方损失。9.3违约赔偿计算违约赔偿金额应根据实际情况,按照合同约定或相关法律法规进行计算。10.保密条款10.1保密内容双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等保密信息。10.2保密期限本保密条款自合同签订之日起至合同终止后______年内有效。10.3违约责任任何一方违反保密义务,泄露对方保密信息的,应承担相应的法律责任。11.合同生效及终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件11.2.1合同履行完毕;11.2.2合同解除;11.2.3双方协商一致解除合同。11.3合同终止程序合同终止前,双方应就终止事宜进行协商,达成一致意见后,签订合同终止协议。12.合同附件12.1设计文件12.2施工图纸12.3其他相关文件13.合同未尽事宜13.1争议解决双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2通知与送达双方的通知和送达,应以书面形式进行,自送达之日起生效。13.3合同解除双方协商一致解除合同的,应签订合同解除协议。14.合同签署14.1签署日期_______14.2签署人签字盖章甲方(盖章):_______乙方(盖章):_______14.3合同份数及保管本合同一式_______份,甲乙双方各执_______份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,“第三方”指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务或协助的其他个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、保险公司、仲裁机构等。15.2第三方介入目的第三方介入旨在提高合同履行的效率和质量,确保施工安全、质量、进度等方面符合合同约定和法律法规要求。16.第三方介入方式16.1第三方选择甲方和乙方应共同协商确定第三方,并签订相应的合作协议。16.2第三方职责1.监理单位:负责监督施工过程,确保施工质量、进度和安全;2.设计单位:负责设计方案的编制和实施,确保设计方案符合合同要求;3.检测机构:负责对施工材料、工程质量进行检测,确保符合相关标准;4.保险公司:负责为合同双方提供相应的保险保障;5.仲裁机构:负责解决合同履行过程中产生的争议。17.第三方责任限额17.1责任范围第三方的责任限于其在合同约定范围内的职责,不包括甲乙双方各自的责任。17.2责任限额17.2.1第三方因其自身原因导致合同无法履行或造成损失的,应承担相应的赔偿责任,但赔偿金额不超过其收取的费用总额。17.2.2第三方在履行职责过程中,因不可抗力导致合同无法履行或造成损失的,免责。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分第三方应根据合作协议和本合同的规定,明确其与甲乙双方的责任划分。18.2信息共享甲乙双方应向第三方提供必要的信息,以便第三方履行其职责。18.3权利义务第三方在合同履行过程中,享有相应的权利,承担相应的义务。19.第三方介入后的额外条款及说明19.1第三方介入费用19.1.1第三方介入费用由甲乙双方协商确定,并在合作协议中明确。19.1.2第三方介入费用由甲乙双方按比例承担,具体比例由双方协商确定。19.2第三方变更19.2.1在合同履行过程中,如需更换第三方,甲乙双方应协商一致,并签订新的合作协议。19.2.2更换第三方后,原合作协议中关于第三方的条款自动失效。19.3第三方退出19.3.1第三方在合同履行过程中,如因故退出,应提前通知甲乙双方,并签订退出协议。19.3.2第三方退出后,甲乙双方应协商确定新的第三方,并签订合作协议。20.第三方介入后的争议解决20.1第三方与甲乙双方之间的争议,应通过友好协商解决。20.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。20.3第三方与甲乙双方之间的争议,不影响甲乙双方之间的合同履行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件要求:详细的设计图纸、施工图、工程量清单等,确保设计方案的完整性和准确性。说明:设计文件是施工的重要依据,应确保其符合国家相关标准和规范。2.施工图纸要求:施工图纸应清晰、准确,包括施工部位、材料、工艺等详细信息。说明:施工图纸是施工过程中的重要指导文件,应确保施工人员能够准确理解并执行。3.工程量清单要求:工程量清单应详细列出各项工程量,包括材料、人工、机械等。说明:工程量清单是合同价款确定和支付的重要依据,应确保其准确无误。4.安全生产责任制文件要求:包括安全生产责任制、安全操作规程、应急预案等。说明:安全生产责任制文件是确保施工安全的重要文件,应确保其得到有效执行。5.质量检验报告要求:对施工材料、工程质量进行检验,并提供相应的检验报告。说明:质量检验报告是确保工程质量的重要依据,应确保其真实、准确。6.进度计划要求:详细列出施工进度计划,包括各个施工阶段的起止时间和关键节点。说明:进度计划是确保施工按期完成的重要文件,应确保其合理性和可行性。7.付款申请及凭证要求:包括付款申请表、发票、收据等,确保付款的合法性和合规性。说明:付款申请及凭证是合同价款支付的重要依据,应确保其真实、完整。8.争议解决协议要求:在发生争议时,双方应签订争议解决协议,明确争议解决方式和程序。说明:争议解决协议是解决合同履行过程中争议的重要文件,应确保其有效性和可执行性。9.合同解除协议要求:在合同解除时,双方应签订合同解除协议,明确解除原因和后续处理。说明:合同解除协议是合同解除的法律依据,应确保其合法性和完整性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按合同约定支付进度款。乙方未按合同约定履行施工义务。第三方未按合作协议履行职责。2.责任认定标准:甲方未按合同约定支付进度款,应支付违约金,违约金比例为_____%。乙方未按合同约定履行施工义务,应支付违约金,违约金比例为_____%。第三方未按合作协议履行职责,应承担相应的赔偿责任。3.示例说明:甲方未按合同约定支付进度款,导致乙方无法按计划进行施工,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金计算公式为:应付款项×违约金比例。乙方未按合同约定履行施工义务,导致工程进度延误,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金计算公式为:延误工期×每日违约金。第三方未按合作协议履行职责,导致工程出现质量问题,甲方有权要求第三方承担相应的赔偿责任,赔偿金额根据实际情况确定。全文完。2024年度道路设施外委施工安全责任书2本合同目录一览1.1施工单位基本信息1.2施工项目概况1.3施工现场安全管理要求1.4施工人员安全教育培训1.5施工现场安全防护设施及措施1.6施工现场安全检查与整改1.7施工现场安全事故处理1.8安全责任追究与赔偿1.9应急预案与演练1.10安全生产费用及使用1.11监督检查与考核1.12合同签订与生效1.13合同解除与终止1.14争议解决与合同解除条件第一部分:合同如下:第一条施工单位基本信息1.1.1施工单位名称:____________________1.1.2施工单位法定代表人:____________________1.1.3施工单位注册地址:____________________1.1.4施工单位联系电话:____________________1.1.5施工单位资质等级:____________________第二条施工项目概况2.1项目名称:____________________2.2项目地点:____________________2.3项目规模:____________________2.4施工工期:____________________2.5施工内容:____________________第三条施工现场安全管理要求3.1施工单位应建立健全施工现场安全管理制度,确保施工现场安全。3.2施工单位应严格执行国家和地方有关安全生产的法律法规。3.3施工单位应制定施工现场安全操作规程,并对施工人员进行安全教育培训。第四条施工人员安全教育培训4.1施工单位应对施工人员进行岗前安全教育培训,培训内容应包括安全法律法规、安全操作规程等。4.2施工人员应接受岗前安全教育培训,并取得培训合格证书。4.3施工单位应定期对施工人员进行安全教育培训,提高施工人员的安全意识。第五条施工现场安全防护设施及措施5.1施工单位应根据施工现场实际情况,设置必要的安全防护设施,如安全围栏、警示标志等。5.2施工单位应采取有效措施,防止施工现场发生坍塌、坠落、火灾等安全事故。5.3施工单位应定期检查和维护安全防护设施,确保其完好有效。第六条施工现场安全检查与整改6.1施工单位应定期对施工现场进行安全检查,发现安全隐患应及时整改。6.2施工单位应建立安全检查记录,对检查情况进行详细记录。6.3施工单位应定期组织安全检查,对发现的安全隐患进行整改,确保整改措施落实到位。第七条施工现场安全事故处理7.1施工单位应建立健全施工现场安全事故报告和处理制度。7.2发生安全事故时,施工单位应立即组织抢救,并报告相关部门。7.3施工单位应配合相关部门进行调查处理,并按照事故原因和责任追究规定进行处理。第八条安全责任追究与赔偿8.1施工单位在施工过程中发生安全事故,应根据事故原因和责任追究规定,承担相应的法律责任。8.2因施工单位责任导致的事故,施工单位应赔偿受害人的经济损失,包括医疗费、误工费、伤残赔偿金等。8.3施工单位应承担因事故造成的财产损失,包括但不限于设备损坏、工程延误等。8.4因施工单位违反安全规定导致的事故,施工单位应承担相应的行政责任和刑事责任。8.5事故发生后,施工单位应积极配合政府相关部门的调查处理,不得隐瞒、谎报或者故意拖延。第九条应急预案与演练9.1施工单位应根据施工现场实际情况,制定应急预案,明确事故发生时的应急响应措施。9.2施工单位应定期组织应急演练,提高施工人员应对突发事件的能力。9.3应急预案应包括事故报告、应急响应、现场救援、善后处理等内容。9.4施工单位应将应急预案报相关政府部门备案,并确保预案的实用性和有效性。第十条安全生产费用及使用10.1施工单位应按照国家规定,足额提取安全生产费用,用于施工现场的安全防护、安全教育培训等。10.2安全生产费用应专款专用,不得挪作他用。10.3施工单位应定期对安全生产费用的使用情况进行检查,确保费用使用符合规定。10.4施工单位应向相关部门提供安全生产费用的使用情况报告。第十一条监督检查与考核11.1相关政府部门将对施工现场的安全管理进行监督检查,施工单位应予以配合。11.2施工单位应建立健全内部安全考核制度,对施工人员进行安全考核。11.3安全考核结果应作为施工人员工资、晋升、奖惩的依据。11.4施工单位应定期对施工现场安全管理进行检查,发现问题及时整改。第十二条合同签订与生效12.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同签订后,双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。12.3合同内容不得擅自变更,如需变更,应经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。第十三条合同解除与终止13.1发生下列情况之一,任何一方有权解除合同:13.1.1另一方严重违反合同约定;13.1.2因不可抗力致使合同无法履行;13.1.3双方协商一致解除合同。13.2合同解除后,双方应按照合同约定处理善后事宜。第十四条争议解决与合同解除条件14.1双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决。14.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.3合同解除条件应符合法律规定,任何一方不得擅自解除合同。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供中介、咨询、监理、检测、评估等服务的机构或个人。第二条第三方介入的必要性及范围2.1第三方介入的必要性:2.1.1确保合同履行过程中的专业性和公正性;2.1.2提高合同履行的效率和质量;2.1.3协助解决合同履行过程中可能出现的争议。2.2第三方介入的范围:2.2.1中介服务:为甲乙双方提供信息交流、沟通协调等服务;2.2.2咨询服务:为甲乙双方提供专业咨询意见;2.2.3监理服务:对施工现场进行监督管理;2.2.4检测服务:对施工质量、安全等进行检测;2.2.5评估服务:对施工项目进行评估。第三条第三方责任限额3.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失的,应承担相应的赔偿责任。3.2第三方责任限额如下:3.2.1中介服务:赔偿金额不超过中介服务费用的50%;3.2.2咨询服务:赔偿金额不超过咨询费用;3.2.3监理服务:赔偿金额不超过监理服务费用的30%;3.2.4检测服务:赔偿金额不超过检测服务费用的20%;3.2.5评估服务:赔偿金额不超过评估服务费用的15%。第四条第三方与甲乙双方的关系4.1第三方与甲乙双方之间不存在隶属关系,其服务对象为甲乙双方。4.2第三方应遵守国家法律法规,尊重甲乙双方的合法权益。4.3第三方在履行职责过程中,应保持中立
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年度门窗行业绿色建筑标准合同
- 2025年度高端模具精密维修与再制造合同3篇
- 专利技术所有权变更服务合同版
- 2025年度智能装备行业派遣人员劳动合同模板3篇
- 二零二五年度医疗健康行业聘用合同范本
- 2025年度水资源抽水利用技术合作开发合同4篇
- 二零二五年度临时餐饮场地租赁合同标准范本2篇
- 2025年度塑料袋品牌授权使用合同
- 2025年度新型木模板工程承包合同范本4篇
- 临时工用工劳动合同范本2025年全新发布
- 2024-2029年中国制浆系统行业市场现状分析及竞争格局与投资发展研究报告
- 大门封条模板
- 洛奇化石复原脚本
- 人教版三年级上册竖式计算练习300题及答案
- 【“凡尔赛”网络流行语的形成及传播研究11000字(论文)】
- ppr管件注塑工艺
- 液化气站其他危险和有害因素辨识及分析
- 建筑工程施工安全管理思路及措施
- 高中语文教学课例《劝学》课程思政核心素养教学设计及总结反思
- 中国农业银行小微企业信贷业务贷后管理办法规定
- 市政道路建设工程竣工验收质量自评报告
评论
0/150
提交评论