地铁工程开发商施工合同

地铁工程开发商施工合同合同编号：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________一、工程概况1.1工程名称：__________地铁工程1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________二、合同价款及支付方式2.1合同总金额为人民币__________元（大写：____________________元整），甲方分期支付乙方工程款。2.2甲方支付乙方工程款的方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付人民币__________元作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，支付人民币__________元；（3）工程验收合格后，支付人民币__________元；（4）剩余款项在质保期内无质量问题的情况下，按照双方约定的时间支付。三、工程质量及验收3.1乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规、行业标准进行施工，确保工程质量。3.2工程验收分为初步验收和最终验收，验收合格后，甲方应支付剩余工程款。3.3甲方应在验收合格后__________个月内完成工程款的支付。四、工期及进度4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工方案，确保工程在合同约定的工期内完成。4.2乙方应按照甲方要求，及时提供工程进度报告，确保工程顺利进行。五、甲乙双方的责任和义务5.1甲方应按照合同约定，及时支付工程款，提供施工所需的相关证件和场地。5.2乙方应按照合同约定，按时完成工程施工，保证工程质量，并承担施工过程中的安全责任。5.3乙方应按照甲方的要求，对施工人员进行培训和管理，确保施工人员具备相应的技能和资质。六、违约责任6.1甲方未按照合同约定支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款额的__________%。6.2乙方未按照合同约定完成工程或工程质量不符合要求的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的__________%。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得擅自变更、解除合同。8.2合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.地铁工程设计图纸2.施工方案和施工工艺3.工程预算明细表4.施工进度计划表5.工程验收标准和方法6.乙方施工人员资质证明7.安全管理制度和应急预案8.法律法规要求的其他文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方未按合同约定时间支付工程款的，视为违约。2.乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求的，视为违约。3.甲方未按合同约定提供施工所需证件和场地的，视为违约。4.乙方未按甲方要求对施工人员进行培训和管理，导致施工人员不具备相应技能和资质的，视为违约。5.双方未遵守国家相关法律法规，擅自变更、解除合同的，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指地铁工程的开发商。2.乙方：指承担地铁工程施工的施工单位。3.合同价款：指双方约定的完成工程所需支付的金额。4.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。5.工期：指双方约定的完成工程的时间。6.工程验收：指对完成工程的质量、安全、功能等进行检查、评价的过程。7.质保期：指工程验收合格后，乙方对工程进行的保修期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定时间支付工程款：乙方应及时与甲方沟通，催促甲方支付工程款；必要时，乙方可以依法申请仲裁或向法院提起诉讼。2.乙方未按约定完成工程或工程质量不符合要求：甲方有权要求乙方在规定时间内整改；情节严重的，甲方可以依法解除合同，并要求乙方支付违约金。3.甲方未按约定提供施工所需证件和场地：乙方应及时与甲方沟通，要求甲方提供相关证件和场地；必要时，乙方可以依法申请仲裁或向法院提起诉讼。4.乙方未按甲方要求对施工人员进行培训和管理：甲方有权要求乙方在规定时间内整改；情节严重的，甲方可以依法解除合同，并要求乙方支付违约金。5.双方未遵守国家相关法律法规，擅自变更、解除合同：双方应立即纠正违约行为；必要时，双方可以依法申请仲裁或向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.地铁工程建设单位与具备施工资质的施工单位之间签订的