建设工程施工合同：环保设施建设

建设工程施工合同：环保设施建设合同编号：__________鉴于业主委托施工方进行环保设施建设，为确保双方的权利和义务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、工程概况1.1工程名称：环保设施建设1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：主要包括____________等环保设施的建设。二、合同金额2.1本合同的合同金额为人民币____________元（大写：____________________元整）。2.2合同金额包括：工程设计费、设备材料费、施工费、调试费、验收费、质保期内维修费等。三、合同工期3.1开工日期：自双方签订合同之日起计算，工期为____个月。3.2竣工日期：按照工程进度和双方协商确定的日期，工期顺延。四、施工方的义务4.1施工方应按照合同约定的内容和标准完成工程建设，确保工程质量、安全、进度和投资控制满足业主要求。4.2施工方应严格按照国家及地方法律法规、标准、规范和设计文件要求进行施工，确保工程建设合规。4.3施工方应承担工程建设过程中因施工原因造成的人身伤亡、财产损失等责任。4.4施工方应保证工程设备、材料合格，提供相关质保资料，并在质保期内负责维修、更换。五、业主的义务5.1业主应按照合同约定及时支付合同价款，包括但不限于进度款、验收合格后的尾款等。5.2业主应协助施工方办理工程建设所需的相关审批、验收手续，并提供必要的施工条件。5.3业主应按照合同约定提供施工场地的土地使用权、规划许可等文件，确保工程建设合法合规。5.4业主应监督施工方的施工过程，对施工方的工程质量、安全、进度等方面进行考核。六、合同价款的支付6.1业主支付合同价款的方式为：____期支付。6.2每期支付的比例和时间按照双方协商确定的付款计划执行。6.3业主支付合同价款后，施工方应提供等额的发票和收据。七、违约责任7.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。7.2施工方未按照合同约定完成工程建设的，业主有权要求施工方支付逾期竣工违约金。7.3业主未按照合同约定支付价款的，施工方有权拒绝继续施工，并有权要求业主支付逾期付款违约金。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.环保设施建设设计方案2.工程量清单3.施工图纸4.主要设备材料清单5.工程验收标准6.施工组织设计7.安全生产措施方案8.质量保修书9.付款计划10.违约金计算方式二、违约行为及认定：1.施工方未按照合同约定完成工程建设的，认定为违约行为。2.业主未按照合同约定支付价款的，认定为违约行为。3.施工方未按照国家及地方法律法规、标准、规范和设计文件要求进行施工，造成工程质量、安全问题的，认定为违约行为。4.施工方提供的设备、材料不合格，造成工程质量问题的，认定为违约行为。5.双方未能按照合同约定解决争议，一方拒绝继续履行合同的，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.业主：指委托施工方进行环保设施建设的一方。2.施工方：指承担环保设施建设的一方。3.环保设施：指用于防治环境污染和保护生态环境的设施。4.合同金额：指合同约定的工程设计费、设备材料费、施工费、调试费、验收费、质保期内维修费等总和。5.工期：指合同约定的工程完成的时间。6.违约金：指一方违约时，向守约方支付的赔偿金。7.质保期：指施工方对工程质量承担保证责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：双方应加强沟通，合理调整施工计划，确保工程按时完成。2.工程质量问题：施工方应立即整改，确保工程质量符合约定标准。3.设备材料不合格：施工方应更换合格设备材料，并承担相应责任。4.付款延误：业主应及时支付合同价款，避免影响施工进度。5.争议解决：双方应积极协商解决争议，必要时可寻求法律途径解决。五、所有应用场景：1.适用于各类环保设施建设项目。2.适用于施工方为环保设施建设提供设计、施工、调试等服务。3.适用于业