体育小区施工合同

体育小区施工合同合同编号：__________体育小区施工合同地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：甲方为提高体育小区的居住环境和生活品质，决定对体育小区进行施工改造。乙方具备相关施工资质和经验，愿意承担体育小区施工改造工程。一、工程内容1.1工程名称：体育小区施工改造工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于建筑物的外墙装修、室内装修、绿化改造、道路铺设等。二、工程质量与标准2.1乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规、行业标准进行施工，确保工程质量。2.2工程质量标准：符合__________（填写相关标准名称）的要求。2.3乙方应按照合同约定的工期完成施工，如有延期，应按约定承担违约责任。三、工程造价与支付3.1本工程造价为人民币__________元（大写：__________元整），包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、税费等。3.2甲方分期支付乙方工程款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付工程总造价的30%；（2）工程进度达到50%时，支付工程总造价的30%；（3）工程验收合格后，支付工程总造价的20%；（4）剩余的20%作为质保金，工程质保期满后无质量问题支付。3.3乙方开具正规发票，甲方按照税收政策规定支付税费。四、工期4.1本工程计划工期为__________日。4.2乙方如因自身原因导致工期延误，应按合同约定承担违约责任。五、工程验收与保修5.1工程验收合格标准：（1）工程质量符合合同约定的质量标准；（2）工程进度达到合同约定的要求；（3）安全生产达到国家相关法律法规的要求。5.2乙方在工程验收合格后，向甲方提供工程保修书，承诺在保修期内对工程进行保修。六、违约责任6.1乙方如未按照合同约定的质量、工期完成工程，应承担违约责任，向甲方支付违约金，具体金额双方协商确定。6.2甲方如未按照约定时间支付工程款，应承担违约责任，向乙方支付违约金，具体金额双方协商确定。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.甲方法定代表人身份证明3.乙方施工资质证书复印件4.工程设计图纸5.施工方案和施工组织设计6.主要材料和设备清单7.工程进度计划8.安全生产措施和应急预案9.工程保修书10.付款凭证和验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的质量、工期完成工程，视为违约。2.甲方未按照约定时间支付工程款，视为违约。3.甲方未按照合同约定提供施工场地、资料、设备等，视为违约。4.乙方未按照合同约定进行安全生产，造成安全事故的，视为违约。5.双方未按照合同约定履行其他义务的，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中提到的体育小区的业主或管理方。2.乙方：指合同中提到的承担施工任务的具有相应资质的施工方。3.工程验收：指工程完成后，由甲方组织相关单位进行的质量、安全、进度等方面的检查、评定和确认。4.保修期：指工程验收合格后，乙方对工程提供的保修期限。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工进度延误：双方应及时沟通，调整施工计划，确保工程按时完成。2.遇到质量问题：应及时停工，由乙方进行整改，直至符合合同约定的质量标准。3.遇到付款问题：双方应按照合同约定的付款方式和时间履行付款义务。4.遇到安全事故：乙方应立即报告甲方和相关部门，采取有效措施防止事故扩大，并承担相应责任。5.遇到合同争议：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于体育小区进行