版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度数据中心消防系统设计与施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人或授权代表1.4合同双方联系方式2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.合同标的3.1设计内容3.2施工内容3.3配套设施及设备4.设计要求4.1设计依据4.2设计标准4.3设计周期4.4设计成果5.施工要求5.1施工标准5.2施工期限5.3施工图纸5.4施工现场管理6.质量保证6.1设计质量保证6.2施工质量保证6.3质量验收标准7.验收与交付7.1验收时间7.2验收标准7.3验收程序7.4交付时间8.工程款支付8.1支付方式8.2支付比例8.3支付时间8.4支付条件9.保险与责任9.1保险范围9.2责任划分9.3保险费用承担10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序13.合同生效与终止13.1生效条件13.2终止条件14.其他约定14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同份数第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同双方地址甲方地址:[甲方详细地址]乙方地址:[乙方详细地址]1.3合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人/授权代表:[甲方法定代表人/授权代表姓名]乙方法定代表人/授权代表:[乙方法定代表人/授权代表姓名]1.4合同双方联系方式甲方联系电话:[甲方联系电话]乙方联系电话:[乙方联系电话]甲方电子邮箱:[甲方电子邮箱]乙方电子邮箱:[乙方电子邮箱]2.项目概述2.1项目名称:二零二四年度数据中心消防系统设计与施工项目2.2项目地点:[项目具体地点]2.3项目规模:[项目规模描述,如:总建筑面积平方米,容纳服务器数量台]2.4项目内容:包括消防系统设计、消防设施施工、消防系统调试、消防系统验收等。3.合同标的3.1设计内容消防系统总体设计消防设施选型及配置消防系统图纸设计设计说明书编写3.2施工内容消防设施安装消防管道敷设消防系统调试消防系统验收3.3配套设施及设备消防水泵、喷淋系统、灭火器等消防设施消防报警控制器、火灾探测器等消防设备4.设计要求4.1设计依据国家及行业相关消防设计规范客户方提供的现场资料4.2设计标准符合国家及行业相关消防设计标准达到甲方要求的消防设计水平4.3设计周期设计阶段:自合同签订之日起天内完成设计修改阶段:根据甲方要求在天内完成4.4设计成果消防系统设计图纸消防系统设计说明书消防系统设计变更记录5.施工要求5.1施工标准符合国家及行业相关消防施工标准达到甲方要求的施工质量5.2施工期限施工阶段:自合同签订之日起天内完成施工验收阶段:根据甲方要求在天内完成5.3施工图纸乙方根据甲方提供的消防系统设计图纸进行施工施工过程中如有设计变更,乙方应及时通知甲方5.4施工现场管理乙方负责施工现场的安全、文明施工乙方应确保施工现场的消防设施完好有效6.质量保证6.1设计质量保证乙方保证设计符合国家及行业相关消防设计规范乙方对设计图纸及说明书进行严格审核6.2施工质量保证乙方保证施工符合国家及行业相关消防施工标准乙方对施工质量进行全过程跟踪、检查6.3质量验收标准按照国家及行业相关消防系统验收标准进行验收甲方有权对消防系统进行验收,乙方应予以配合7.验收与交付7.1验收时间验收时间:自施工完毕之日起天内7.2验收标准验收标准:按照国家及行业相关消防系统验收标准7.3验收程序甲方组织验收小组对消防系统进行验收乙方应提供相关资料,配合验收工作7.4交付时间乙方在验收合格后天内将消防系统交付甲方使用8.工程款支付8.1支付方式甲方采用分期付款方式支付工程款付款方式:银行转账8.2支付比例设计阶段:合同总价款的%施工阶段:合同总价款的%验收合格后:合同总价款的%保修期满:合同总价款的%8.3支付时间设计阶段付款:设计成果提交后天内施工阶段付款:每完成%工程量后天内验收合格后付款:验收合格后天内保修期满付款:保修期满后天内8.4支付条件甲方在收到乙方提交的相应阶段的工作成果及发票后,个工作日内支付相应款项乙方应保证提交的工作成果符合合同约定9.保险与责任9.1保险范围乙方对施工现场进行投保,包括但不限于建筑安装工程一切险、意外伤害险等9.2责任划分乙方对设计及施工过程中因自身原因造成的损失承担全部责任甲方对因不可抗力造成的损失不负责任9.3保险费用承担保险费用由乙方自行承担10.违约责任10.1违约情形乙方未按合同约定完成设计或施工任务乙方提交的设计或施工质量不符合合同约定乙方未按时提交工程款支付申请甲方未按合同约定支付工程款10.2违约责任承担乙方应承担违约责任,包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等甲方未按时支付工程款,应向乙方支付违约金11.争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决争议若协商不成,可提交[争议解决机构名称]进行仲裁11.2争议解决机构[争议解决机构名称]争议解决机构的地址:[争议解决机构地址]12.合同解除12.1解除条件双方协商一致解除合同一方违约导致合同无法履行发生不可抗力事件,合同无法履行12.2解除程序双方应书面通知对方解除合同13.合同生效与终止13.1生效条件双方签字盖章后生效甲方支付首期工程款后生效13.2终止条件合同约定的工程验收合格双方协商一致终止合同合同约定的解除条件成就14.其他约定14.1不可抗力不可抗力事件包括自然灾害、战争、政府行为等,双方均不负责任发生不可抗力事件,应及时通知对方,并采取一切可能的措施减轻损失14.2合同附件本合同附件包括但不限于:设计图纸、施工图纸、验收报告等14.3合同份数本合同一式[合同份数]份,甲乙双方各执[份数]份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念本合同中的第三方,指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检验、鉴定等服务的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于:设计监理、施工监理、质量检验、安全评估、技术咨询等。15.3第三方选择与授权甲乙双方应共同协商确定第三方,并签订相应的服务协议。第三方接受甲乙双方的委托,按照服务协议的约定行使职责。16.第三方责任与权利16.1第三方责任第三方对其提供的服务质量承担相应责任,如因第三方原因导致服务不合格,第三方应承担相应责任。第三方在执行职责过程中,若因自身过失造成甲乙双方损失,应承担赔偿责任。16.2第三方权利第三方有权根据服务协议的要求,获取必要的资料和权限,以便履行其职责。第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和检查。17.第三方责任限额17.1责任限额确定第三方责任限额根据服务协议的约定确定,并在服务协议中明确。若服务协议未约定责任限额,则以[金额]为责任限额。17.2责任限额赔偿第三方在责任限额范围内赔偿甲乙双方损失。超过责任限额的损失,由第三方根据实际情况承担相应责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分甲乙双方应明确第三方的具体职责,确保职责划分清晰。第三方不得干涉甲乙双方的合同履行,甲乙双方不得干涉第三方的独立判断和职责履行。18.2信息共享甲乙双方应向第三方提供必要的信息,以支持第三方履行职责。第三方在履行职责过程中获取的信息,应予以保密。18.3责任承担第三方在履行职责过程中,若因甲乙双方的过错导致第三方责任,甲乙双方应承担相应责任。19.第三方变更与替换19.1变更条件若需变更第三方,甲乙双方应协商一致,并书面通知对方。变更第三方应不影响合同履行的质量和进度。19.2替换条件若需替换第三方,甲乙双方应协商一致,并书面通知对方。替换第三方应满足原第三方在服务协议中的职责和标准。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决方式第三方与其他各方之间的争议,应通过协商解决。协商不成,可提交[争议解决机构名称]进行仲裁。20.2争议解决机构[争议解决机构名称]争议解决机构的地址:[争议解决机构地址]第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订文件合同合同附件清单2.设计文件消防系统设计图纸设计说明书设计变更记录3.施工文件施工图纸施工方案施工进度计划施工组织设计4.验收文件消防系统验收报告验收记录验收合格证明5.付款文件付款申请发票验收合格证明6.保险文件保险单保险协议7.违约处理文件违约通知违约赔偿协议8.争议解决文件争议解决申请书争议解决协议9.其他相关文件法定代表人授权委托书不可抗力证明第三方服务协议附件详细要求和说明:所有附件均需加盖甲乙双方公章或法定代表人签字。设计文件需符合国家及行业相关标准。施工文件需详细记录施工过程,确保施工质量。验收文件需证明消防系统符合设计要求和质量标准。付款文件需证明款项支付符合合同约定。保险文件需证明第三方责任得到有效保障。违约处理文件需明确违约行为和赔偿方案。争议解决文件需明确争议解决方式和结果。其他相关文件需根据实际情况提供。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为乙方未按合同约定完成设计或施工任务。乙方提交的设计或施工质量不符合合同约定。乙方未按时提交工程款支付申请。甲方未按合同约定支付工程款。第三方未能履行其服务协议中的职责。2.责任认定标准乙方违约,需向甲方支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失。甲方违约,需向乙方支付违约金,并赔偿乙方因此遭受的损失。第三方违约,需按照服务协议的约定承担相应责任,并赔偿因此给甲乙双方造成的损失。简要示例说明:若乙方未按合同约定完成设计任务,导致施工延期,则乙方需支付甲方违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失,如:设备租赁费用、人工费用等。若第三方未能履行其监理职责,导致施工质量不符合要求,则第三方需按照服务协议的约定承担相应责任,如:重新设计或施工费用、赔偿甲方因此遭受的损失等。全文完。二零二四年度数据中心消防系统设计与施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.合同双方名称1.2.合同双方法定代表人1.3.合同双方地址1.4.合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1.数据中心消防系统设计2.2.数据中心消防系统施工2.3.设计与施工的范围及内容3.合同工期及进度安排3.1.设计阶段工期3.2.施工阶段工期3.3.各阶段进度安排及验收标准4.设计及施工质量要求4.1.设计质量要求4.2.施工质量要求4.3.质量验收标准5.设计费用及支付方式5.1.设计费用总额5.2.设计费用支付方式5.3.支付时间节点6.施工费用及支付方式6.1.施工费用总额6.2.施工费用支付方式6.3.支付时间节点7.设计及施工进度款的支付比例7.1.设计进度款支付比例7.2.施工进度款支付比例7.3.验收合格后的支付比例8.合同变更及调整8.1.变更申请及审批流程8.2.变更费用及支付方式8.3.变更后的工期调整9.保密条款9.1.保密内容9.2.保密期限9.3.违约责任10.违约责任10.1.设计及施工过程中违约责任10.2.逾期付款违约责任10.3.保密违约责任11.争议解决方式11.1.争议解决途径11.2.争议解决机构11.3.争议解决费用承担12.合同解除及终止条件12.1.合同解除条件12.2.合同终止条件12.3.解除或终止后的处理13.合同生效及终止13.1.合同生效条件13.2.合同终止条件13.3.合同解除或终止后的处理14.其他14.1.合同附件14.2.合同附件内容14.3.合同附件效力第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.合同双方名称(1)甲方:数据中心有限公司(2)乙方:消防科技有限公司1.2.合同双方法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3.合同双方地址(1)甲方地址:省市区路号(2)乙方地址:省市区路号1.4.合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1.数据中心消防系统设计(1)设计内容包括但不限于:消防系统总体方案、消防设备选型、消防系统图纸、消防系统设备清单等。2.2.数据中心消防系统施工(1)施工内容包括但不限于:消防设备安装、消防管道施工、消防系统调试等。2.3.设计与施工的范围及内容(1)甲方数据中心总面积为平方米,消防系统设计及施工范围为整个数据中心区域。3.合同工期及进度安排3.1.设计阶段工期(1)设计阶段总工期为天,自合同签订之日起计算。3.2.施工阶段工期(1)施工阶段总工期为天,自设计阶段验收合格之日起计算。3.3.各阶段进度安排及验收标准(1)设计阶段:完成设计文件,提交甲方审核。(2)施工阶段:完成消防设备安装、管道施工、系统调试等工作,经甲方验收合格。4.设计及施工质量要求4.1.设计质量要求(1)设计文件应符合国家及行业标准。(2)设计文件应满足甲方数据中心消防需求。4.2.施工质量要求(1)施工质量应符合国家及行业标准。(2)施工过程应保证施工安全,防止安全事故发生。4.3.质量验收标准(1)设计文件:经甲方审核合格。(2)施工质量:经甲方验收合格。5.设计费用及支付方式5.1.设计费用总额(1)设计费用总额为人民币万元整。5.2.设计费用支付方式(1)设计费用分阶段支付,具体支付比例及时间节点如下:1.首付款:合同签订后天内支付总额的30%;2.进度款:设计阶段完成后支付总额的50%;3.验收款:验收合格后支付总额的20%。5.3.支付时间节点(1)首付款:合同签订后天内;(2)进度款:设计阶段完成后天内;(3)验收款:验收合格后天内。6.施工费用及支付方式6.1.施工费用总额(1)施工费用总额为人民币万元整。6.2.施工费用支付方式(1)施工费用分阶段支付,具体支付比例及时间节点如下:1.首付款:合同签订后天内支付总额的30%;2.进度款:施工阶段完成后支付总额的50%;3.验收款:验收合格后支付总额的20%。6.3.支付时间节点(1)首付款:合同签订后天内;(2)进度款:施工阶段完成后天内;(3)验收款:验收合格后天内。8.合同变更及调整8.1.变更申请及审批流程(1)任何一方提出变更申请,应书面提交对方,并说明变更原因及影响。(2)收到变更申请后,对方应在天内予以答复,同意变更的,双方应签署书面变更协议。8.2.变更费用及支付方式(1)变更产生的费用按实际发生计算,并按合同约定的支付方式支付。(2)如变更导致工期延长,工期相应顺延。8.3.变更后的工期调整(1)变更后的工期调整应根据变更内容的复杂程度和影响范围确定。(2)变更后的工期调整需经双方协商一致,并在变更协议中明确。9.保密条款9.1.保密内容(1)双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等。(2)合同内容、合同附件及相关资料。9.2.保密期限(1)保密期限自合同签订之日起至合同终止后年。9.3.违约责任(1)任何一方违反保密义务,应承担相应的法律责任。(2)违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。10.违约责任10.1.设计及施工过程中违约责任(1)乙方未按约定时间完成设计或施工,每逾期一日,应向甲方支付合同总额的%作为违约金。(2)乙方未按约定质量完成设计或施工,甲方有权要求乙方进行返工或修复,并承担相应费用。10.2.逾期付款违约责任(1)甲方未按约定时间支付款项,每逾期一日,应向乙方支付合同总额的%作为违约金。(2)乙方有权暂停设计或施工,直至甲方支付逾期款项。10.3.保密违约责任同第九条违约责任。11.争议解决方式11.1.争议解决途径(1)双方应通过友好协商解决争议。(2)协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2.争议解决机构(1)合同签订地为省市。11.3.争议解决费用承担(1)争议解决费用由败诉方承担。12.合同解除及终止条件12.1.合同解除条件(1)一方违约,另一方有权解除合同。(2)因不可抗力导致合同无法履行,双方可协商解除合同。12.2.合同终止条件(1)合同履行完毕。(2)双方协商一致解除合同。12.3.解除或终止后的处理(2)合同解除或终止后,双方应相互返还已支付的款项。13.合同生效及终止13.1.合同生效条件(1)双方签字盖章后生效。13.2.合同终止条件同第12.2.合同终止条件。13.3.合同解除或终止后的处理同第12.3.解除或终止后的处理。14.其他14.1.合同附件(1)合同附件包括但不限于:设计文件、施工图纸、设备清单、验收报告等。14.2.合同附件内容(1)合同附件内容应与合同内容一致。14.3.合同附件效力(1)合同附件具有与合同同等的法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1.第三方概念(1)本合同所指第三方,包括但不限于中介方、监理方、评估方、咨询方等。(2)第三方应在合同约定的范围内,提供专业服务或协助。15.2.第三方责任(1)第三方应按照合同约定,承担相应的责任。(2)第三方在履行职责过程中,如因自身原因造成损失,应自行承担相应责任。16.第三方介入程序16.1.第三方选定(1)第三方由甲乙双方协商选定,或由甲方或乙方自行选定。(2)选定第三方后,甲乙双方应签署书面协议,明确第三方职责及服务内容。16.2.第三方介入时间(1)第三方介入时间应与合同工期相符,或根据实际需要调整。(2)第三方介入时间需经甲乙双方协商一致。17.第三方权利17.1.第三方有权根据合同约定,获取必要的资料、信息及服务。(1)甲方和乙方应配合第三方工作,提供相关资料和信息。(2)第三方有权对设计、施工过程进行监督和检查。17.2.第三方有权根据合同约定,向甲乙双方提出合理化建议。(1)第三方提出的合理化建议,甲乙双方应予以充分考虑。(2)第三方建议的实施,需经甲乙双方协商一致。18.第三方义务18.1.第三方应按照合同约定,按时完成工作任务。(1)第三方应按照合同约定的时间节点,完成各项工作任务。(2)如因第三方原因导致工作延误,第三方应承担相应责任。18.2.第三方应保证工作质量,符合国家及行业标准。(1)第三方应确保其提供的服务或协助符合合同约定及行业标准。(2)第三方对工作质量承担连带责任。19.第三方责任限额19.1.第三方责任限额(1)第三方在履行合同过程中,如因自身原因造成损失,其责任限额为合同总金额的%。(2)第三方责任限额包括但不限于:设计缺陷、施工质量问题、第三方责任事故等。19.2.责任认定(1)责任认定由甲乙双方共同协商,必要时可委托第三方专业机构进行评估。(2)责任认定结果,甲乙双方应予以认可。20.第三方与其他各方的关系20.1.第三方与甲方的关系(1)第三方应服从甲方的管理,并积极配合甲方工作。(2)甲方有权对第三方的工作进行监督和检查。20.2.第三方与乙方的关系(1)第三方应服从乙方的管理,并积极配合乙方工作。(2)乙方有权对第三方的工作进行监督和检查。20.3.第三方与其他各方的关系划分(1)第三方与甲乙双方之间的关系,以合同约定为准。(2)第三方与其他各方之间的关系,由甲乙双方另行约定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订文件合同文本合同双方签字盖章页合同附件清单2.设计文件设计方案设计图纸设计说明书设计变更记录3.施工文件施工方案施工图纸施工组织设计施工日志施工进度表4.质量验收文件验收报告验收记录质量检验报告5.支付款项文件付款申请付款凭证付款确认函6.第三方介入协议中介服务协议监理服务协议评估服务协议咨询服务协议7.其他合同履行过程中的往来函件不可抗力事件证明争议解决文件附件详细要求和说明:所有附件均需为原件或经双方确认的复印件,并加盖合同双方公章。设计文件应符合国家及行业标准,并经过甲方审核批准。施工文件应详细记录施工过程,确保施工质量。质量验收文件应真实反映验收结果,确保工程质量符合要求。支付款项文件应清晰记录付款金额、时间和方式。第三方介入协议应明确第三方职责、服务内容和费用等。其他附件应与合同履行相关,并有助于合同履行和争议解决。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:设计方未按约定时间完成设计工作。施工方未按约定时间完成施工工作。甲方未按约定时间支付款项。乙方未按约定质量完成设计或施工。第三方未按约定提供专业服务。2.责任认定标准:违约行为的认定应以合同约定和事实为依据。责任认定标准应根据违约行为的性质、严重程度和影响范围确定。违约责任示例说明:设计方未按约定时间完成设计工作,导致施工延误,甲方有权要求设计方支付违约金,违约金金额为合同总额的%。甲方未按约定时间支付款项,乙方有权暂停工作,并要求甲方支付逾期付款违约金,违约金金额为逾期款项的%。第三方未按约定提供专业服务,导致合同无法履行,甲乙双方有权要求第三方承担相应责任,包括赔偿损失和承担违约金。全文完。二零二四年度数据中心消防系统设计与施工合同2本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方基本信息2.合同目的与依据2.1合同目的2.2合同依据3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目概况描述4.设计内容4.1设计范围4.2设计标准4.3设计深度4.4设计成果要求5.施工内容5.1施工范围5.2施工标准5.3施工进度5.4施工质量保证6.设计阶段6.1设计前期工作6.2设计阶段划分6.3设计成果提交时间7.施工阶段7.1施工前期工作7.2施工阶段划分7.3施工进度安排7.4施工质量保证8.质量要求8.1设计质量要求8.2施工质量要求8.3质量检验标准9.技术规范与标准9.1设计规范9.2施工规范9.3相关国家标准10.材料设备10.1材料设备要求10.2材料设备供应商10.3材料设备验收11.合同价款及支付11.1合同价款11.2支付方式11.3支付时间12.合同工期12.1工期安排12.2工期延误责任12.3工期调整13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担14.争议解决与合同终止14.1争议解决方式14.2合同终止条件14.3合同解除程序第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同名称本合同名称为“二零二四年度数据中心消防系统设计与施工合同”。1.2合同编号本合同编号为:DZFS20240001。1.3合同签订日期本合同签订日期为:二零二四年三月一日。1.4合同双方基本信息甲方(设计方):名称:设计有限公司地址:市区路号法定代表人:乙方(施工方):名称:建筑安装工程有限公司地址:市区路号法定代表人:2.合同目的与依据2.1合同目的本合同目的为明确甲方提供数据中心消防系统设计,乙方负责施工,双方权利义务,确保项目按期、按质完成。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关法律法规及行业标准。3.项目概况3.1项目名称项目名称:数据中心消防系统设计与施工项目。3.2项目地点项目地点:市区路号。3.3项目规模项目规模:占地面积平方米,建筑面积平方米。3.4项目概况描述本项目为新建数据中心消防系统设计与施工项目,主要包括消防报警系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统等。4.设计内容4.1设计范围设计范围为数据中心消防系统设计,包括但不限于消防设备选型、系统设计、施工图纸等。4.2设计标准设计标准应符合国家现行消防设计规范及行业标准。4.3设计深度设计深度达到施工图设计阶段,包括设备选型、系统布局、电气设计等。4.4设计成果要求(1)设计说明书;(2)施工图纸;(3)设备清单;(4)设计变更通知单。5.施工内容5.1施工范围施工范围为消防系统设备安装、调试及验收。5.2施工标准施工标准应符合国家现行施工规范及行业标准。5.3施工进度施工进度如下:(1)施工前期准备:自合同签订之日起20日内完成;(2)设备安装:自施工前期准备工作完成后30日内完成;(3)调试及验收:自设备安装完成后15日内完成。5.4施工质量保证乙方应确保施工质量达到国家现行施工规范及行业标准,并提供相应的质量保证措施。6.质量要求6.1设计质量要求设计质量应符合国家现行消防设计规范及行业标准,确保设计合理、安全、可靠。6.2施工质量要求施工质量应符合国家现行施工规范及行业标准,确保施工质量达到设计要求。6.3质量检验标准质量检验标准如下:(1)设计质量:由甲方进行审核,乙方提供相关资料;(2)施工质量:由甲方或第三方检测机构进行验收。8.材料设备8.1材料设备要求设计方提供的消防系统设计文件中应包含所有材料设备的规格、型号、性能参数等要求。施工方应严格按照设计文件要求,选用符合国家标准和质量认证的消防材料与设备。8.2材料设备供应商甲方有权指定或同意乙方选择的材料设备供应商。乙方应确保所选供应商的产品质量,并在合同签订前获得甲方书面确认。8.3材料设备验收所有材料设备到货后,双方应在约定的时间内进行验收。验收合格的材料设备方可投入使用。9.合同价款及支付9.1合同价款本合同总价款为人民币万元整,大写:捌拾万元整。9.2支付方式(1)合同签订后,乙方收到甲方支付的首付款万元;(2)设计完成后,甲方支付设计费万元;(3)施工完成并验收合格后,甲方支付施工费万元;(4)保修期满后,甲方支付保修金万元。9.3支付时间(1)首付款支付时间为合同签订后10个工作日内;(2)设计费支付时间为设计成果提交并经甲方验收合格后10个工作日内;(3)施工费支付时间为每季度末根据工程进度支付;(4)保修金支付时间为保修期满后10个工作日内。10.合同工期10.1工期安排设计工期为60日历天,施工工期为120日历天。10.2工期延误责任因甲方原因导致工期延误的,甲方应支付乙方相应的工期延误赔偿金,赔偿金按每日合同总价的1%计算。10.3工期调整如因不可抗力或甲方要求等原因导致工期需要调整,双方应协商一致后书面修改合同工期。11.违约责任11.1违约情形(1)设计方未按约定时间提交设计成果;(2)施工方未按约定时间完成施工任务;(3)任何一方违反合同约定,导致项目无法按期完成或质量不符合要求。11.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.争议解决与合同终止12.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2合同终止条件(1)合同约定的工期届满,项目完成并验收合格;(2)因不可抗力等原因导致合同无法履行;(3)任何一方严重违约,经另一方书面通知后30日内未采取补救措施;(4)双方协商一致解除合同。13.合同生效与解除13.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同解除合同解除需经双方协商一致,并以书面形式进行。14.其他14.1通知本合同项下的通知,应以书面形式发送至双方指定的地址。通知自发送之日起视为送达。14.2合同份数本合同一式肆份,甲方、乙方及合同签订地工商行政管理部门各执壹份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念在本合同中,“第三方”指的是除甲方、乙方以外的独立法人、自然人或其他组织,包括但不限于监理方、检测机构、咨询顾问、技术支持等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同的履行,确保项目质量、进度和安全,提高合同履行的效率。16.第三方介入方式16.1监理方(1)甲方有权委托监理方对项目进行全程监理,监理方应具备相应的资质和经验。(2)监理方应按照监理合同的要求,对设计、施工、验收等环节进行监督和管理。16.2检测机构(1)为确保材料设备的质量,双方可共同委托具有资质的检测机构进行检测。(2)检测机构应按照国家标准和行业标准进行检测,出具检测报告。16.3咨询顾问(1)甲方或乙方在必要时可聘请咨询顾问提供专业意见。16.4技术支持(1)乙方在施工过程中如需技术支持,可向甲方提出申请。(2)甲方应在合理范围内提供必要的技术支持。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同中,第三方责任限额是指第三方因自身原因导致的违约行为,应承担的责任范围和赔偿金额。17.2责任限额确定(1)第三方责任限额应根据第三方介入的具体内容和合同约定确定。(2)责任限额应在第三方介入合同中明确约定。17.3责任限额执行(1)当第三方发生违约行为时,由第三方承担相应责任。(2)若第三方责任限额不足以覆盖损失,甲方、乙方可共同追偿。18.第三方与其他各方的权利义务划分18.1第三方与甲方(1)第三方应按照甲方的要求,履行合同约定的职责。(2)甲方有权对第三方的履约情况进行监督和检查。18.2第三方与乙方(1)第三方应按照乙方的要求,提供相应的技术支持和服务。(2)乙方有权对第三方的履约情况进行监督和检查。18.3第三方与监理方(1)第三方应服从监理方的管理,积极配合监理工作。(2)监理方应尊重第三方的专业意见,共同确保项目质量。19.第三方介入合同的签订19.1第三方介入合同(1)第三方介入合同应明确双方的权利义务、责任限额等内容。(2)第三方介入合同应在合同签订前获得甲方、乙方的书面同意。19.2第三方介入合同的备案(1)第三方介入合同签订后,应及时报甲方、乙方及相关部门备案。(2)备案材料包括但不限于合同文本、资质证明等。20.第三方介入合同的变更与解除20.1变更第三方介入合同在履行过程中如需变更,双方应协商一致,并以书面形式进行。20.2解除第三方介入合同在履行过程中如需解除,双方应协商一致,并以书面形式进行。21.第三方介入合同争议解决21.1争议解决方式第三方介入合同争议解决方式同本合同争议解决方式。21.2争议解决程序第三方介入合同争议解决程序同本合同争议解决程序。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.甲方营业执照副本复印件要求:清晰、完整,加盖公章。说明:用于证明甲方合法主体资格。2.乙方营业执照副本复印件要求:清晰、完整,加盖公章。说明:用于证明乙方合法主体资格。3.第三方资质证明文件要求:清晰、完整,加盖公章。说明:用于证明第三方具备相应的资质和能力。4.设计文件要求:符合国家现行消防设计规范及行业标准,加盖设计方公章。说明:包括设计说明书、施工图纸、设备清单等。5.施工图纸要求:符合国家现行施工规范及行业标准,加盖施工方公章。说明:包括施工图纸、设计变更通知单等。6.材料设备清单要求:详细列出材料设备名称、规格、型号、数量等,加盖供应方公章。说明:用于记录材料设备的具体信息。7.检测报告要求:由具有资质的检测机构出具,加盖检测机构公章。说明:用于证明材料设备的质量。8.施工进度表要求:详细记录施工进度,加盖施工方公章。说明:用于监督施工进度。9.施工验收报告要求:由甲方、乙方和第三方共同签署,加盖公章。说明:用于证明施工质量符合要求。10.保修单要求:详细记录保修期限和内容,加盖施工方公章。说明:用于明确保修责任。说明二:违约行为及责任认定:1.设计方违约行为(1)未按约定时间提交设计成果责任认定:设计方应承担违约责任,赔偿甲方因延误造成的损失。(2)设计成果不符合国家标准责任认定:设计方应承担违约责任,重新设计或赔偿甲方损失。2.施工方违约行为(1)未按约定时间完成施工任务责任认定:施工方应承担违约责任,赔偿甲方因延误造成的损失。(2)施工质量不符合要求责任认定:施工方应承担违约责任,进行整改或赔偿甲方损失。3.第三方违约行为(1)未能履行合同约定的职责责任认定:第三方应承担违约责任,赔偿甲方、乙方因违约造成的损失。(2)提供的材料设备不符合要求责任认定:第三方应承担违约责任,赔偿甲方、乙方因违约造成的损失。示例说明:若设计方在合同约定的时间内未能提交设计成果,导致施工方无法按期开始施工,设计方应向甲方支付违约金万元,并赔偿甲方因延误造成的额外损失。全文完。二零二四年度数据中心消防系统设计与施工合同3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的与范围2.1数据中心消防系统设计范围2.2数据中心消防系统施工范围3.设计与施工进度安排3.1设计阶段进度安排3.2施工阶段进度安排4.设计与施工质量标准4.1设计质量标准4.2施工质量标准5.设计与施工费用5.1设计费用5.2施工费用6.设计与施工图纸及资料6.1设计图纸及资料6.2施工图纸及资料7.设计与施工验收7.1设计验收标准7.2施工验收标准8.设计与施工变更8.1设计变更程序8.2施工变更程序9.设计与施工安全与环保9.1设计与施工安全要求9.2设计与施工环保要求10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限11.违约责任11.1设计方违约责任11.2施工方违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定14.1其他约定事项14.2其他约定条款第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:科技有限公司乙方:消防设备有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.合同标的与范围2.1数据中心消防系统设计范围包括但不限于消防水池、消防泵房、消防水箱、消防管道、消防喷淋系统、气体灭火系统、火灾报警系统、消防广播系统等设计工作。2.2数据中心消防系统施工范围包括但不限于消防设备、管道、电缆、传感器等设施的采购、安装、调试、验收等工作。3.设计与施工进度安排3.1设计阶段进度安排设计工作分为初步设计、施工图设计和设计交底三个阶段,每个阶段的时间分别为1个月、2个月和1个月。3.2施工阶段进度安排施工工作分为基础施工、设备安装、系统调试和竣工验收四个阶段,每个阶段的时间分别为3个月、2个月、1个月和1个月。4.设计与施工质量标准4.1设计质量标准设计文件应满足国家相关标准和规范要求,确保消防系统的安全、可靠、高效。4.2施工质量标准施工过程中应严格按照设计图纸和施工规范进行,确保工程质量达到国家标准。5.设计与施工费用5.1设计费用设计费用总计人民币万元,分三次支付:合同签订后支付30%,设计阶段完成后支付40%,竣工验收合格后支付30%。5.2施工费用施工费用总计人民币万元,分三次支付:合同签订后支付30%,施工阶段完成后支付40%,竣工验收合格后支付30%。6.设计与施工图纸及资料6.1设计图纸及资料设计图纸及资料包括但不限于设计说明书、设计图纸、设备清单、施工图等。6.2施工图纸及资料施工图纸及资料包括但不限于施工图、设备清单、施工方案、技术交底等。7.设计与施工验收7.1设计验收标准设计验收标准应符合国家相关标准和规范要求,经甲方、乙方及相关部门验收合格。7.2施工验收标准施工验收标准应符合国家相关标准和规范要求,经甲方、乙方及相关部门验收合格。8.设计与施工变更8.1设计变更程序设计过程中如需变更,应由甲方提出书面变更通知,经乙方确认后,双方协商确定变更方案。变更后的设计文件应重新审核,并按照变更程序进行审批。8.2施工变更程序施工过程中如需变更,应由施工方提出书面变更申请,经甲方审核同意后,双方协商确定变更方案。变更后的施工方案应重新进行技术交底,并按照变更程序进行实施。9.设计与施工安全与环保9.1设计与施工安全要求设计方和施工方应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规,确保施工现场和设计过程中的安全。9.2设计与施工环保要求设计方和施工方应采取措施,减少对环境的影响,确保施工过程中的环保要求得到满足。10.保密条款10.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等均属保密内容。10.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年止。11.违约责任11.1设计方违约责任设计方如未按时完成设计任务,应向甲方支付违约金,违约金为设计费用的%。11.2施工方违约责任施工方如未按时完成施工任务,应向甲方支付违约金,违约金为施工费用的%。12.争议解决12.1争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决。协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构如协商或诉讼均无法解决争议,双方可共同选择具有管辖权的中介机构进行仲裁。13.合同生效与终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件14.其他约定14.1其他约定事项本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2其他约定条款本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。如遇政策调整,双方应协商调整合同内容。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所称第三方,包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询顾问等,根据合同需要和甲方、乙方协商一致后指定的专业机构或个人。15.2第三方介入原因第三方介入的原因包括但不限于项目质量监管、进度控制、技术评估、风险评估等,旨在确保合同履行过程中的专业性和公正性。16.第三方介入程序16.1第三方选定甲方、乙方协商一致后,共同选定第三方,并签署相关协议。16.2第三方职责第三方应按照合同约定和甲方、乙方的委托,履行相应的监督、评估、咨询等职责。17.第三方责任限额17.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方因履行合同过程中出现失误、疏忽或违约行为,对甲方、乙方或项目造成的损失,第三方应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定第三方责任限额由甲方、乙方与第三方在相关协议中约定,一般不超过合同总金额的%。18.第三方权利与义务18.1第三方权利第三方有权根据合同约定和甲方、乙方的委托,获取项目相关信息,进行必要的调查和评估。18.2第三方义务第三方应遵守国家相关法律法规,恪守职业道德,确保其提供的服务符合合同要求。19.第三方与其他各方的划分19.1甲方与第三方甲方与第三方之间应签订书面协议,明确双方的权利、义务和责任。19.2乙方与第三方乙方与第三方之间应签订书面协议,明确双方的权利、义务和责任。19.3第三方与项目相关人员第三方与项目相关人员(如施工人员、设计人员等)之间应建立工作联系,确保项目顺利进行。20.第三方介入时的额外条款20.1第三方介入后的合同变更第三方介入后,如需对合同内容进行变更,应由甲方、乙方与第三方协商一致,并签署书面协议。20.2第三方介入后的费用承担第三方介入产生的费用,由甲方、乙方根据合同约定和实际发生情况共同承担。20.3第三方介入后的责任归属第三方介入后,如出现责任问题,应根据合同约定和实际情况,明确责任归属。21.第三方介入的终止21.1第三方介入终止条件第三方介入终止条件包括但不限于合同履行完毕、双方协商一致解除合同、第三方无法履行职责等。21.2第三方介入终止程序第三方介入终止后,甲方、乙方应与第三方签署终止协议,并办理相关手续。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订确认书详细要求:双方签字盖章确认的合同文本,包括合同、附件、补充协议等。说明:作为合同生效的正式文件,应妥善保存。2.第三方协议详细要求:甲方、乙方与第三方签订的书面协议,明确第三方职责、权利和义务。说明:第三方协议作为合同的一部分,具有同等法律效力。3.设计图纸及资料详细要求:满足国家相关标准和规范要求的设计文件,包括初步设计、施工图等。说明:设计图纸及资料是施工的依据,应确保准确性和完整性。4.施工图纸及资料详细要求:满足国家相关标准和规范要求的施工图纸及资料,包括施工图、设备清单等。说明:施工图纸及资料是施工过程中的重要依据,应确保正确无误。5.施工进度计划详细要求:施工过程中每个阶段的进度安排,包括时间节点、工作内容等。说明:施工进度计划是确保项目按期完成的重要工具。6.施工验收报告详细要求:施工完成后,由甲方、乙方及第三方共同签署的验收报告。说明:施工验收报告是项目完成的标志,应详细记录验收结果。7.费用支付凭证详细要求:双方按照合同约定支付费用的凭证,包括银行转账记录、发票等。说明:费用支付凭证是证明双方履行合同义务的重要证据。8.违约金支付凭证详细要求:因违约行为产生的违约金支付凭证。说明:违约金支付凭证是证明违约方履行违约责任的重要证据。说明二:违约行为及责任认定:1.设计方违约行为未按时完成设计任务:设计方应承担每日元的违约金。设计质量不符合标准:设计方应承担因设计缺陷导致的全部损失。2.施工方违约行为未按时完成施工任务:施工方应承担每日元的违约金。施工质量不符合标准:施工方应承担因施工缺陷导致的全部损失。3.第三方违约行为未履行职责:第三方应承担因未履行职责导致的全部损失。违反保密协议:第三方应承担因泄露保密信息导致的全部损失。示例说明:若设计方因设计错误导致施工过程中出现安全问题,造成人员伤害,设计方应承担全部医疗费用和赔偿金。若施工方未按合同约定完成施工任务,导致项目延期交付,施工方应向甲方支付每日元的违约金。全文完。二零二四年度数据中心消防系统设计与施工合同4本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目期限3.设计内容3.1设计范围3.2设计标准3.3设计深度3.4设计成果交付4.施工内容4.1施工范围4.2施工标准4.3施工进度4.4施工方案5.质量要求5.1设计质量5.2施工质量5.3质量检验5.4质量保证期6.工程造价6.1设计费6.2施工费6.3工程造价调整6.4支付方式7.交付与验收7.1设计文件交付7.2施工完成交付7.3验收标准7.4验收程序8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.合同附件13.1附件一:设计合同13.2附件二:施工合同13.3附件三:其他相关文件14.其他约定事项14.1不可抗力条款14.2合同变更14.3合同附件14.4合同份数第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:X科技有限公司乙方:X消防工程设计有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方地址甲方地址:省市区街道号乙方地址:省市区街道号1.4合同双方联系方式甲方联系人:甲方联系电话:138xxxx5678乙方联系人:赵六乙方联系电话:139xxxx56792.项目概况2.1项目名称二零二四年度数据中心消防系统设计与施工项目2.2项目地点省市区数据中心2.3项目规模总面积为10000平方米,包含数据中心主楼、备用楼及配套设施2.4项目期限自合同签订之日起至2025年12月31日止3.设计内容3.1设计范围包括消防系统总体设计、设备选型、施工图设计及详细设计等3.2设计标准遵循国家及行业相关标准和规范3.3设计深度达到施工图设计深度3.4设计成果交付包括但不限于消防系统设计说明书、施工图、设备清单等4.施工内容4.1施工范围包括消防系统的设备安装、调试及验收4.2施工标准按照国家及行业相关标准和规范进行施工4.3施工进度自合同签订之日起至2025年6月30日完成全部施工任务4.4施工方案乙方需在合同签订后15个工作日内提交施工方案5.质量要求5.1设计质量确保消防系统设计合理、安全、可靠,符合国家及行业相关标准和规范5.2施工质量确保施工质量符合国家及行业相关标准和规范,达到合格标准5.3质量检验施工过程中进行定期质量检验,确保工程质量5.4质量保证期自消防系统验收合格之日起计算,为期两年6.工程造价6.1设计费设计费总额为人民币50万元整,支付方式为合同签订后支付20%,项目验收合格后支付80%6.2施工费施工费总额为人民币300万元整,支付方式为合同签订后支付20%,施工进度达到50%支付30%,施工进度达到80%支付20%,工程验收合格后支付30%6.3工程造价调整因不可抗力等原因导致工程造价发生变化时,双方应协商调整6.4支付方式支付方式为银行转账,具体支付时间及金额以双方协商为准8.保密条款8.1保密内容甲方和乙方在合同履行过程中所获得的所有技术信息、商业秘密、财务数据以及其他未公开的信息均属保密范围。8.2保密期限本保密条款的保密期限自合同签订之日起计算,至合同终止后的三年内。8.3违约责任任何一方违反保密条款,泄露或不当使用保密信息,应承担相应的法律责任,并向另一方支付相当于保密信息价值的赔偿金。9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。9.3违约赔偿违约赔偿金额应根据实际情况和损失程度,由双方协商确定。10.争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。10.2争议解决机构如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决程序争议解决应遵循法定程序,包括但不限于提交证据、答辩、审理、判决等。11.合同解除11.1合同解除条件包括但不限于一方违约、不可抗力、合同目的无法实现等。11.2合同解除程序任何一方要求解除合同,应提前30日书面通知对方,并说明解除原因。11.3合同解除后的处理12.合同生效及终止12.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件合同因履行完毕、解除或依法被撤销等原因终止。12.3合同终止程序13.合同附件13.1附件一:设计合同详细规定设计服务的具体内容、费用、交付时间等。13.2附件二:施工合同详细规定施工服务的具体内容、费用、进度、验收标准等。13.3附件三:其他相关文件包括但不限于项目设计文件、施工图纸、验收报告等。14.其他约定事项14.1不可抗力条款因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方互不承担违约责任。14.2合同变更任何一方要求变更合同内容,应书面通知对方,并经双方协商一致后签订书面变更协议。14.3合同附件合同附件为本合同不可分割的组成部分,具有同等法律效力。14.4合同份数本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,“第三方”指非合同双方的其他个人或实体,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、供应商等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保合同的有效履行,提高项目质量,保障各方权益。16.第三方介入方式16.1中介方中介方负责协调甲乙双方关系,协助双方解决合同执行过程中出现的问题。16.2监理方监理方负责对施工过程进行监督,确保施工质量符合合同要求。16.3咨询方咨询方提供专业意见,协助甲乙双方在项目设计、施工等方面作出决策。16.4供应商供应商提供合同约定的设备、材料等,确保项目所需物资的及时供应。17.第三方责任与权利17.1责任第三方应按照合同约定履行职责,对因其责任导致的问题承担相应的法律责任。17.2权利第三方有权根据合同约定获得报酬,并在合同约定的范围内行使权利。18.第三方介入后的额外条款18.1第三方选择甲乙双方应共同选择第三方,并签订相关合作协议。18.2第三方职责第三方应明确其在合同中的职责,确保其工作符合合同要求。18.3第三方变更如需更换第三方,甲乙双方应协商一致,并签订变更协议。19.第三方责任限额19.1责任限额定义本合同中的责任限额指第三方因其责任导致合同双方遭受的损失,第三方应承担的最高赔偿金额。19.2责任限额计算责任限额应根据合同约定和项目实际情况确定,一般不超过合同总价的10%。19.3责任限额履行第三方在合同履行过程中,如因自身责任导致合同双方损失,应按照责任限额进行赔偿。20.第三方与其他各方的划分说明20.1第三方与甲方第三方与甲方的关系为服务关系,甲方应支付第三方服务费用,并对第三方的工作进行监督。20.2第三方与乙方第三方与乙方的关系为委托关系,乙方应委托第三方完成合同约定的相关工作。20.3第三方与监理方第三方与监理方的关系为协作关系,双方应共同确保项目质量符合合同要求。20.4第三方与供应商第三方与供应商的关系为采购关系,第三方应负责与供应商协调,确保物资供应。21.第三方介入的合同条款变更21.1合同条款变更如因第三方介入导致合同条款需要变更,甲乙双方应协商一致,并签订书面变更协议。21.2合同条款优先级第三方介入后的合同条款变更,应优先于原有合同条款执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计合同详细规定设计服务的具体内容、费用、交付时间、保密条款等。2.施工合同详细规定施工服务的具体内容、费用、进度、验收标准、保密条款等。3.项目设计文件包括但不限于消防系统设计说明书、施工图、设备清单等。4.施工图纸详细展示施工过程中的设计细节,包括设备安装位置、尺寸、连接方式等。5.验收报告记录项目验收的过程和结果,包括质量检验、功能测试等。6.第三方合作协议明确第三方在合同中的角色、职责、权利和义务。7.付款凭证记录合同履行过程中的付款情况,包括付款时间、金额、方式等。8.争议解决协议约定争议解决的方式、程序和地点。9.合同变更协议记录合同变更的内容、时间、原因等。10.不可抗力证明证明因不可抗力导致合同无法履行或部分履行的相关文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:设计方未按时完成设计任务。施工方未按时完成施工任务。乙方提供的设计或施工质量不符合合同要求。甲方未按时支付款项。第三方泄露保密信息。2.责任认定标准:设计方未按时完成设计任务,每延迟一天,应支付相当于设计费1%的违约金。施工方未按时完成施工任务,每延迟一天,应支付相当于施工费1%的违约金。乙方提供的设计或施工质量不符合合同要求,应承担修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。甲方未按时支付款项,每延迟一天,应支付相当于欠款1%的滞纳金。第三方泄露保密信息,应承担相应的法律责任,并向甲方支付相当于保密信息价值的赔偿金。3.违约责任示例说明:若设计方在合同约定的时间内未能提交设计文件,则每日应支付违约金人民币1000元。若施工方在施工过程中发现质量问题,需返工修复,修复费用由施工方承担,并赔偿甲方因此遭受的直接损失。若甲方未在约定的时间内支付设计费,则每延迟一天,应支付滞纳金人民币500元。全文完。二零二四年度数据中心消防系统设计与施工合同5本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称及法定代表人1.2合同双方联系方式第二条合同标的2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模及内容2.4项目设计要求2.5项目施工要求第三条项目设计3.1设计依据及标准3.2设计进度要求3.3设计变更及洽商3.4设计图纸及资料3.5设计费用及支付方式第四条项目施工4.1施工进度要求4.2施工质量要求4.3施工安全要求4.4施工变更及洽商4.5施工图纸及资料4.6施工费用及支付方式第五条项目验收5.1验收标准及方法5.2验收组织及时间5.3验收程序及结果5.4验收资料及档案第六条保密条款6.1保密内容及范围6.2保密期限6.3违约责任第七条违约责任7.1违约情形及处理7.2违约金及赔偿7.3违约责任承担第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序第九条合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后的处理第十条合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同生效日期10.3合同终止条件10.4合同终止日期第十一条不可抗力11.1不可抗力事件定义11.2不可抗力事件处理11.3不可抗力事件证明第十二条合同附件12.1附件一:项目设计合同12.2附件二:项目施工合同12.3附件三:其他相关合同及协议第十三条其他约定事项13.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决13.2本合同如有变更,需经双方书面同意并签订补充协议第十四条合同签订及生效14.1本合同一式两份,双方各执一份14.2本合同自双方签字盖章之日起生效第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:___________乙方:___________1.2法定代表人甲方法定代表人:___________乙方法定代表人:___________1.3联系方式甲方联系人:___________联系电话:___________乙方联系人:___________联系电话:___________第二条合同标的2.1项目名称:二零二四年度数据中心消防系统设计与施工项目2.2项目地点:___________2.3项目规模及内容:包括但不限于消防系统设计、消防设施安装、消防设备调试等。2.4项目设计要求:符合国家消防设计规范,满足甲方实际需求。2.5项目施工要求:严格按照设计图纸及施工规范进行施工,确保工程质量。第三条项目设计3.1设计依据及标准:参照《建筑设计防火规范》GB500162014及相关国家标准。3.2设计进度要求:自合同签订之日起____个月内完成设计工作。3.3设计变更及洽商:任何设计变更需经双方协商一致,并以书面形式确认。3.4设计图纸及资料:乙方需向甲方提供完整的设计图纸及相关技术资料。3.5设计费用及支付方式:设计费用总额为____元,分____期支付。第四条项目施工4.1施工进度要求:自设计图纸及资料交付之日起____个月内完成施工。4.2施工质量要求:达到国家质量验收标准,确保工程质量。4.3施工安全要求:严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准执行。4.4施工变更及洽商:任何施工变更需经双方协商一致,并以书面形式确认。4.5施工图纸及资料:乙方需向甲方提供施工图纸及相关技术资料。4.6施工费用及支付方式:施工费用总额为____元,分____期支付。第五条项目验收5.1验收标准及方法:按照国家有关消防工程验收的规定进行。5.2验收组织及时间:验收组织由双方共同组成,验收时间定于____年____月____日。5.3验收程序及结果:验收程序按照相关规范执行,验收结果以书面形式通知双方。5.4验收资料及档案:验收完成后,乙方需向甲方提供完整的验收资料及档案。第六条保密条款6.1保密内容及范围:涉及双方商业秘密的技术、财务、市场等信息。6.2保密期限:自合同签订之日起____年内。6.3违约责任:如一方泄露保密信息,应承担相应的法律责任。第七条违约责任7.1违约情形及处理:包括但不限于延误工期、质量不合格、违反保密条款等。7.2违约金及赔偿:延误工期,每延误一日,应支付____元违约金;质量不合格,乙方应无条件返工,并赔偿甲方损失;违反保密条款,应承担相应的法律责任。7.3违约责任承担:违约方应承担全部违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第八条争议解决8.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。8.2争议解决机构:如协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。8.3争议解决程序:争议提交法院后,双方应积极配合法院的审理工作,按照法定程序进行。第九条合同解除9.1合同解除条件:包括但不限于一方违约、不可抗力事件、双方协商一致等。9.2合同解除程序:任何一方提出解除合同时,应提前____日书面通知对方,并说明解除原因。9.3合同解除后的处理:合同解除后,双方应立即停止履行合同义务,并按照合同约定处理已发生的费用和损失。第十条合同生效及终止10.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同生效日期:____年____月____日。10.3合同终止条件:包括但不限于合同履行完毕、双方协商一致解除合同等。10.4合同终止日期
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 课题申报参考:教育家精神引领民族地区师范院校高质量教师队伍建设的路径研究
- 课题申报参考:家校社协同育人下大学新生积极心理品质的培育研究
- 2025版学生入学校园网络安全与信息保护合同3篇
- 三方出口交易合作合同2024年版版B版
- 二零二五年度金融创新合伙协议书模板3篇
- 基于二零二五年度哺乳期妇女权益保护的离婚赡养协议3篇
- 2025年度个人客户信息保密合作协议4篇
- 二零二五年度仓储仓储设施节能改造合同4篇
- 2025年度乐器租赁与电商平台合作协议3篇
- 二零二五美容院客户投诉处理与反馈机制合同4篇
- 2024年国家工作人员学法用法考试题库及参考答案
- 国家公务员考试(面试)试题及解答参考(2024年)
- 《阻燃材料与技术》课件 第6讲 阻燃纤维及织物
- 同等学力英语申硕考试词汇(第六版大纲)电子版
- 人教版五年级上册递等式计算100道及答案
- 2024年部编版初中语文各年级教师用书七年级(上册)
- 2024年新课标全国Ⅰ卷语文高考真题试卷(含答案)
- 湖南省退休人员节日慰问政策
- QB/T 5998-2024 宠物尿垫(裤)(正式版)
- 4P、4C、4R-营销理论简析
- 《电力信息系统信息安全检查规范》
评论
0/150
提交评论