版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度油漆工分包工程预算合同本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方名称1.2合同签订日期1.3合同有效期1.4合同签订地点2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程预算3.1预算编制依据3.2预算编制范围3.3预算编制方法3.4预算金额及构成4.工程进度4.1工程分阶段4.2各阶段工期4.3工程进度安排5.工程质量5.1质量标准5.2质量验收程序5.3质量责任6.工程安全6.1安全管理制度6.2安全责任6.3安全措施7.付款方式7.1付款比例7.2付款节点7.3付款方式8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决机构9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约责任赔偿10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的责任11.合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同终止后的责任12.合同附件12.1附件一:工程图纸12.2附件二:工程预算明细表12.3附件三:其他相关资料13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效日期14.其他约定14.1本合同未尽事宜,双方另行协商解决14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力14.3本合同自双方签字(或盖章)之日起生效第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同签订日期2004年[具体日期]1.3合同有效期自2004年[具体日期]起至2005年[具体日期]止1.4合同签订地点[签订地点]2.工程概况2.1工程名称[工程全称]2.2工程地点[具体地址]2.3工程规模[工程规模描述]2.4工程内容[工程内容详细描述]3.工程预算3.1预算编制依据[依据的文件和标准]3.2预算编制范围[预算编制所涵盖的范围]3.3预算编制方法[预算编制所采用的方法]3.4预算金额及构成[预算总金额及各部分构成]4.工程进度4.1工程分阶段[分阶段描述,如:基础工程、主体工程、装修工程等]4.2各阶段工期[各阶段具体工期安排]4.3工程进度安排[详细的工程进度计划表]5.工程质量5.1质量标准[质量标准具体描述,如:符合国家或行业标准]5.2质量验收程序[质量验收的具体流程]5.3质量责任[双方在质量方面的责任和义务]6.工程安全6.1安全管理制度[安全管理制度的具体内容]6.2安全责任[双方在安全方面的责任和义务]6.3安全措施[具体的安全防护措施和应急预案]7.付款方式7.1付款比例[各阶段付款的比例,如:基础工程30%,主体工程40%,装修工程30%]7.2付款节点[各阶段付款的具体时间节点]7.3付款方式[付款的具体方式,如:银行转账、支票等]8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议。8.1.2如协商不成,任何一方均有权将争议提交至[具体仲裁机构名称]进行仲裁。8.2争议解决程序8.2.1争议提交仲裁前,双方应书面通知对方,并说明争议事项和理由。8.2.2仲裁庭应在收到仲裁申请后的[具体时间]内组成,并确定仲裁规则。8.3争议解决机构[具体仲裁机构名称]9.违约责任9.1违约情形9.1.1乙方未按合同约定完成工程进度或质量要求。9.1.2甲方未按合同约定支付款项。9.1.3双方违反合同其他约定。9.2违约责任承担9.2.1乙方违约,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2.2甲方违约,乙方有权要求甲方承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约责任赔偿9.3.1违约金计算方式:按合同总金额的[具体比例]计算。9.3.2损失赔偿:按实际损失计算,包括直接损失和间接损失。10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致决定解除合同。10.1.2一方违约导致合同无法履行。10.1.3发生不可抗力事件,导致合同无法履行。10.2合同解除程序10.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方,并说明解除合同的理由。10.2.2收到解除合同通知的一方应在[具体时间]内回复是否同意解除合同。10.3合同解除后的责任10.3.1双方应按照合同约定,对已完成的工程进行验收和结算。11.合同终止11.1合同终止条件11.1.1合同约定的期限届满。11.1.2合同解除。11.1.3双方协商一致决定终止合同。11.2合同终止程序11.2.1双方应书面确认合同终止。11.2.2合同终止后,双方应进行工程结算。11.3合同终止后的责任11.3.1双方应按照合同约定,对已完成的工程进行验收和结算。12.合同附件12.1附件一:工程图纸12.1.1图纸清单及编号。12.1.2图纸内容要求。12.2附件二:工程预算明细表12.2.1预算明细表内容。12.2.2预算明细表编制要求。12.3附件三:其他相关资料12.3.1相关技术规范。12.3.2相关合同文件。13.合同生效13.1合同生效条件13.1.1双方签字(或盖章)。13.1.2合同内容符合法律法规。13.2合同生效日期2004年[具体日期]。14.其他约定14.1本合同未尽事宜,双方另行协商解决。14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所称第三方,包括但不限于中介方、监理方、审计方、咨询方、保险公司、仲裁机构等,其参与合同履行是为了提供专业服务、监督、保障合同目的的实现或解决合同履行中的争议。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保合同的顺利履行,提高工程质量,保障双方的合法权益,以及提高合同履行的透明度和公正性。16.第三方介入方式16.1中介方介入中介方负责协助双方进行合同的签订、履行和争议解决,其职责包括但不限于:协助双方进行合同谈判和签订;监督合同履行情况;协助解决合同履行过程中的争议。16.2监理方介入监理方负责对工程的进度、质量、安全进行监督,其职责包括但不限于:对工程进度进行跟踪和检查;对工程质量进行检验和评估;对工程安全进行监督和提出改进建议。16.3审计方介入审计方负责对工程的财务状况进行审计,其职责包括但不限于:对工程款项进行审计;对工程成本进行核算;对工程结算进行审核。16.4咨询方介入咨询方负责提供专业意见和解决方案,其职责包括但不限于:提供工程技术咨询;提供合同履行策略建议;提供争议解决咨询。16.5保险公司介入保险公司负责提供保险服务,其职责包括但不限于:对工程风险进行评估;提供工程保险;在保险范围内承担赔偿责任。16.6仲裁机构介入仲裁机构负责解决合同履行中的争议,其职责包括但不限于:接受争议双方申请;组织仲裁程序;作出仲裁裁决。17.第三方责任限额17.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行职责过程中,因自身原因导致的损失,其承担的责任最高限额。17.2责任限额确定第三方的专业能力;第三方介入合同的程度;第三方提供服务的性质;合同约定。17.3责任限额约定17.3.1在合同中明确约定第三方责任限额;17.3.2第三方责任限额不得低于合同总金额的[具体比例]。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分第三方应根据合同约定,明确其职责范围,并与甲乙方划分清楚,避免职责交叉。18.2责任划分第三方的责任应限于其职责范围内,对于超出其职责范围的责任,由甲乙方各自承担。18.3权利划分第三方在合同履行过程中的权利,应依据合同约定和法律法规享有,并不得损害甲乙方的合法权益。18.4争议解决对于第三方与其他各方之间的争议,应通过协商解决;协商不成的,可提交至合同约定的争议解决机构解决。19.第三方变更19.1第三方变更程序如需更换第三方,双方应协商一致,并书面通知对方。19.2第三方变更责任第三方变更后,原第三方的权利和义务由新第三方继承,原第三方不再承担相关责任。20.本合同修正本合同关于第三方介入的修正条款,自双方签字(或盖章)之日起生效,作为本合同不可分割的一部分。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程图纸详细要求:包括但不限于平面图、立面图、剖面图、结构图、设备图等,需清晰、完整,符合国家或行业标准。说明:工程图纸是工程实施的依据,必须准确无误。2.附件二:工程预算明细表详细要求:包括但不限于材料清单、人工费、机械费、其他费用等,需详细列出各项费用及计算依据。说明:预算明细表是合同履行的重要依据,需确保费用的准确性和合理性。3.附件三:合同签订双方的身份证明文件详细要求:包括但不限于营业执照、法人代表身份证明、授权委托书等,需加盖公章或合同专用章。说明:身份证明文件用于确认合同双方的合法身份。4.附件四:合同签订双方签订合同的人员授权证明详细要求:包括但不限于授权委托书、身份证复印件等,需加盖公章或合同专用章。说明:授权证明用于确认签订合同人员的合法授权。5.附件五:合同履行过程中的相关文件详细要求:包括但不限于变更通知、验收报告、付款凭证等,需加盖公章或合同专用章。说明:相关文件是合同履行过程中的重要凭证,需确保其完整性和有效性。6.附件六:第三方介入协议详细要求:包括但不限于第三方名称、职责、权利、义务等,需加盖公章或合同专用章。说明:第三方介入协议是第三方介入合同履行的重要文件。7.附件七:合同终止协议详细要求:包括但不限于合同终止原因、双方责任、后续处理等,需加盖公章或合同专用章。说明:合同终止协议是合同终止后处理双方关系的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成工程进度或质量要求。责任认定标准:根据合同约定,乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明:若乙方未按合同约定完成某阶段工程,导致工期延误,则乙方需支付合同总金额的[具体比例]作为违约金。2.违约行为:甲方未按合同约定支付款项。责任认定标准:根据合同约定,甲方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明:若甲方未按合同约定支付某笔款项,则甲方需支付合同总金额的[具体比例]作为违约金。3.违约行为:双方违反合同其他约定。责任认定标准:根据合同约定,双方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明:若双方违反合同关于保密条款的约定,导致信息泄露,则双方需承担相应的法律责任。4.违约行为:第三方未能履行合同约定的职责。责任认定标准:第三方应根据合同约定,承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明:若监理方未能履行监理职责,导致工程质量问题,则监理方需承担相应的违约责任。全文完。二零二四年度油漆工分包工程预算合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.工程预算3.1工程预算总额3.2工程预算明细3.3预算调整说明4.工程施工要求4.1工程质量标准4.2施工工艺要求4.3施工进度要求5.工程款支付方式5.1预付款比例及金额5.2进度款支付比例及金额5.3结算款支付比例及金额5.4逾期付款违约责任6.工程验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收不合格处理7.保修责任7.1保修范围7.2保修期限7.3保修责任及费用8.违约责任8.1分包方违约责任8.2总包方违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.合同附件11.1工程预算表11.2施工图纸11.3其他相关文件12.合同签署12.1签署日期12.2签署地点12.3签署代表13.合同变更13.1变更条件13.2变更程序13.3变更生效14.合同解除14.1解除条件14.2解除程序14.3解除生效第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:油漆工程公司1.1.2分包方法定代表人:1.1.3分包方地址:省市区路号1.1.4分包方联系电话:138xxxx56781.2总包方信息1.2.1总包方名称:建筑工程有限公司1.2.2总包方法定代表人:1.2.3总包方地址:省市区路号1.2.4总包方联系电话:139xxxx56782.项目概况2.1项目名称:小区住宅楼油漆工程2.2项目地点:省市区小区2.3项目规模:总建筑面积为10万平方米,油漆工程涉及面积为8万平方米2.4项目工期:自合同签订之日起至2024年12月31日完成3.工程预算3.1工程预算总额:人民币捌佰万元整(¥800,000.00)3.2工程预算明细:3.2.1油漆材料费:人民币伍拾万元整(¥500,000.00)3.2.2人工费:人民币贰拾万元整(¥200,000.00)3.2.3机械费:人民币拾万元整(¥100,000.00)3.2.4其他费用:人民币拾万元整(¥100,000.00)3.3预算调整说明:3.3.1因市场价格变动,材料价格调整按实际发生调整,但不超过预算总额的10%;3.3.2因设计变更或工程量增减,预算调整需经双方协商一致后执行。4.工程施工要求4.1工程质量标准:4.1.1符合国家标准《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB502102001的要求;4.1.2涂装效果达到光泽度不低于80%,颜色一致,无流挂、起泡等现象。4.2施工工艺要求:4.2.1按照施工图纸及设计要求进行施工;4.2.2选用符合标准的油漆材料,确保工程质量;4.2.3施工过程中,注意环保,减少对周边环境的影响。4.3施工进度要求:4.3.1各阶段施工计划需提前5个工作日提交总包方;4.3.2按照总进度计划,确保按期完成各阶段施工任务。5.工程款支付方式5.1预付款比例及金额:5.1.1预付款比例为合同总额的30%,即人民币贰佰四十万元整(¥240,000.00);5.1.2预付款应在合同签订后5个工作日内支付。5.2进度款支付比例及金额:5.2.1按照施工进度,每完成一个阶段,支付该阶段合同金额的40%;5.2.2进度款支付应在每个阶段完成后5个工作日内支付。5.3结算款支付比例及金额:5.3.1工程验收合格后,结算款比例为合同总额的30%;5.3.2结算款支付应在验收合格后5个工作日内支付。5.4逾期付款违约责任:5.4.1逾期支付预付款,每日按未付款金额的千分之五支付违约金;5.4.2逾期支付进度款和结算款,每日按未付款金额的千分之五支付违约金。6.工程验收6.1验收标准:6.1.1按照国家标准《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB502102001的要求;6.1.2涂装效果达到光泽度不低于80%,颜色一致,无流挂、起泡等现象。6.2验收程序:6.2.1工程完成后的7个工作日内,总包方应组织验收;6.2.2验收不合格,分包方应在接到通知后3个工作日内进行整改;6.2.3验收合格,双方签字确认。6.3验收不合格处理:6.3.1验收不合格,由分包方承担整改费用;6.3.2验收不合格导致的工期延误,由分包方负责。8.违约责任8.1分包方违约责任8.1.1如分包方未按合同约定的时间完成工程,每逾期一天,应向总包方支付合同总额的0.1%作为违约金。8.1.2如分包方提供的材料不符合质量要求,导致工程返工或损坏,分包方应承担全部责任,并赔偿由此造成的损失。8.1.3如分包方未按照合同约定的施工工艺进行施工,导致工程质量不达标,分包方应负责返工,并赔偿由此造成的损失。8.2总包方违约责任8.2.1如总包方未按合同约定支付工程款,每逾期一天,应向分包方支付未付款金额的0.1%作为违约金。8.2.2如总包方未按时组织验收,导致分包方工程无法按期交付,总包方应赔偿由此造成的损失。8.2.3如总包方因自身原因导致工程进度延误,应向分包方支付合同总额的0.1%作为违约金。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议;9.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1双方同意将争议提交至市仲裁委员会进行仲裁。10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章后,本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件10.2.1合同约定的工程完成并验收合格;10.2.2合同约定的各项权利义务履行完毕;10.2.3双方协商一致解除合同。11.合同附件11.1工程预算表11.2施工图纸11.3其他相关文件12.合同签署12.1签署日期:2024年3月15日12.2签署地点:市区路号12.3签署代表:12.3.1分包方代表:(签字)12.3.2总包方代表:(签字)13.合同变更13.1变更条件13.1.1双方协商一致;13.1.2出现不可抗力因素;13.2变更程序13.2.1变更内容应以书面形式提出;13.2.2双方应在收到变更请求后的5个工作日内回复;13.3变更生效13.3.1双方签署的变更协议自签署之日起生效。14.合同解除14.1解除条件14.1.1合同约定的解除条件成就;14.1.2双方协商一致解除合同;14.2解除程序14.2.1提出解除的一方应以书面形式通知另一方;14.2.2收到解除通知的一方应在收到通知后的5个工作日内确认;14.3解除生效14.3.1解除协议自双方签署之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1本合同中的第三方是指除合同双方(分包方和总包方)以外的,因合同执行需要而介入的任何个人、组织或机构,包括但不限于监理方、咨询方、评估方、检测机构、保险公司、仲裁机构等。15.2第三方的职责15.2.1第三方应根据其专业能力和合同约定,履行相应的职责,如监理方负责监督工程质量和进度,咨询方提供专业咨询意见,评估方对工程进行评估,检测机构进行质量检测等。15.3第三方的权利15.3.1第三方有权根据合同约定和职责要求,对工程进行监督检查,提出整改意见,并有权要求合同双方提供必要的信息和协助。15.4第三方的义务15.4.1第三方应遵守合同约定,独立、公正、客观地履行职责,不得偏袒任何一方,不得泄露合同双方的商业秘密。15.5第三方的划分说明15.5.1第三方与合同双方的关系是独立的,第三方不得代替合同双方进行决策或承担合同义务。15.5.2第三方在合同执行过程中,应与合同双方保持沟通,确保合同目标的实现。16.第三方介入时的额外条款16.1甲乙方的额外义务16.1.1在第三方介入期间,合同双方应积极配合第三方的工作,提供必要的资料和协助。16.1.2合同双方应将第三方介入的相关信息及时通知对方。16.2第三方介入时的费用16.2.1第三方的费用由合同双方根据合同约定或第三方服务合同另行约定。16.2.2第三方的费用不得影响合同双方的工程款支付。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定17.1.1第三方的责任限额应根据其提供服务的性质、范围和风险程度由合同双方协商确定。17.1.2第三方责任限额应在合同中明确约定。17.2第三方责任的承担17.2.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成合同双方损失的,应承担相应的责任。17.2.2第三方责任限额内的损失,由合同双方按照合同约定分担。17.2.3超过第三方责任限额的损失,由合同双方根据实际情况分担。17.3第三方责任的解除17.3.1如第三方在履行职责过程中严重违约,合同双方有权解除与第三方的合作关系,并要求第三方承担相应的违约责任。18.第三方介入的终止18.1第三方介入的终止条件18.1.1合同约定的工程完成并验收合格;18.1.2第三方的职责已完成;18.1.3双方协商一致终止第三方介入。18.2第三方介入的终止程序18.2.1双方应提前通知第三方介入的终止;18.2.2第三方应在接到终止通知后,按照合同约定进行工作交接。18.3第三方介入的终止责任18.3.1第三方介入终止后,合同双方应按照合同约定处理第三方遗留的问题和责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程预算表要求:详细列出各项工程预算,包括材料费、人工费、机械费等,并注明各项费用的计算依据和标准。说明:工程预算表是合同附件的重要组成部分,用于明确工程预算总额和各分项预算。2.施工图纸要求:提供完整的施工图纸,包括平面图、立面图、剖面图等,确保图纸的准确性和完整性。说明:施工图纸是施工过程中的重要依据,对确保工程质量具有重要意义。3.工程验收报告要求:验收报告应详细记录验收时间、验收人员、验收内容、验收结果等,并由验收人员签字确认。说明:工程验收报告是工程验收的正式文件,用于证明工程已按合同约定完成。4.材料合格证明要求:提供所有材料的合格证明,包括产品合格证、质量检验报告等,确保材料质量符合国家标准。说明:材料合格证明是保证工程质量的重要文件,对防止使用不合格材料具有重要意义。5.施工日志要求:施工日志应详细记录施工进度、施工内容、施工过程中出现的问题及处理措施等。说明:施工日志是施工过程中的重要记录,有助于了解施工情况,便于后续的工程管理和维护。6.保修卡要求:保修卡应详细记录工程的保修期限、保修内容、保修联系方式等。说明:保修卡是工程保修的重要凭证,对保障工程保修权益具有重要意义。7.争议解决文件要求:争议解决文件应包括争议解决协议、仲裁裁决书、法院判决书等。说明:争议解决文件是解决合同争议的重要依据,有助于维护双方的合法权益。说明二:违约行为及责任认定:1.分包方违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定的时间完成工程责任认定:每逾期一天,支付合同总额的0.1%作为违约金。违约行为:提供的材料不符合质量要求责任认定:承担整改费用,并赔偿由此造成的损失。违约行为:未按合同约定的施工工艺进行施工责任认定:负责返工,并赔偿由此造成的损失。2.总包方违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定支付工程款责任认定:每逾期一天,支付未付款金额的0.1%作为违约金。违约行为:未按时组织验收责任认定:赔偿由此造成的损失。违约行为:因自身原因导致工程进度延误责任认定:支付合同总额的0.1%作为违约金。3.第三方违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定履行职责责任认定:承担相应的责任,并赔偿由此造成的损失。违约行为:泄露合同双方的商业秘密责任认定:承担相应的责任,并赔偿由此造成的损失。4.示例说明示例:若分包方未按合同约定的时间完成工程,逾期5天,则应支付合同总额的0.5%作为违约金。全文完。二零二四年度油漆工分包工程预算合同2本合同目录一览1.预算合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同签订时间1.3合同履行期限1.4合同项目概况2.工程预算编制依据2.1相关法律法规2.2工程设计文件2.3市场行情及价格2.4材料设备采购标准3.工程预算编制内容3.1工程量清单3.2材料设备预算3.3人工费预算3.4施工机械费预算3.5其他费用预算4.预算编制方法及标准4.1工程量计算方法4.2材料设备价格确定方法4.3人工费计算方法4.4施工机械费计算方法4.5其他费用计算方法5.工程预算调整5.1调整条件5.2调整程序5.3调整后的预算审批6.预算执行与监控6.1预算执行要求6.2预算执行监控措施6.3预算执行情况报告7.预算执行过程中的问题处理7.1问题类型7.2问题处理程序7.3问题处理责任8.预算结算8.1结算依据8.2结算程序8.3结算方式8.4结算时间9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿标准10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止后的处理12.合同附件12.1工程量清单12.2材料设备清单12.3人工费预算表12.4施工机械费预算表12.5其他费用预算表13.合同生效及其他13.1合同生效条件13.2合同履行过程中的通知方式13.3合同变更程序13.4合同解除与终止后的后续事宜14.合同签署14.1双方代表签字14.2合同签署日期14.3合同份数及保管第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1分包方名称:_______1.2分包方地址:_______1.3分包方法定代表人:_______1.4分包方联系电话:_______1.5承包方名称:_______1.6承包方地址:_______1.7承包方法定代表人:_______1.8承包方联系电话:_______第二条合同签订时间2.1本合同签订时间为_______年_______月_______日。第三条合同履行期限3.1本合同工程预算编制及执行期限为_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。第四条工程项目概况4.1工程名称:_______4.2工程地点:_______4.3工程规模:_______4.4工程内容:_______第五条工程预算编制依据5.1相关法律法规:_______5.2工程设计文件:_______5.3市场行情及价格:_______5.4材料设备采购标准:_______第六条工程预算编制内容6.1工程量清单:_______6.2材料设备预算:_______6.3人工费预算:_______6.4施工机械费预算:_______6.5其他费用预算:_______第八条预算编制方法及标准8.1工程量计算方法:按照国家及地方现行规范、标准进行计算,工程量清单需详细列出每个分项工程的工程量。8.2材料设备价格确定方法:材料设备价格以市场询价、招标采购或市场价格为依据,价格应包含运输、安装等费用。8.3人工费计算方法:人工费按照国家及地方现行标准计算,并根据实际施工情况进行调整。8.4施工机械费计算方法:施工机械费用按照租赁价格、自购折旧等费用计算。8.5其他费用计算方法:其他费用包括临时设施、安全文明施工费、保险费等,按照现行规定及市场行情计算。第九条工程预算调整9.1调整条件:在合同履行过程中,如遇政策调整、市场行情变化等客观因素,可进行预算调整。9.2调整程序:调整预算需经双方协商一致,并书面确认。9.3调整后的预算审批:调整后的预算需报相关主管部门审批,并按照审批结果执行。第十条预算执行与监控10.1预算执行要求:分包方应严格按照预算执行,确保工程质量和进度。10.2预算执行监控措施:承包方应定期对预算执行情况进行检查,发现问题时及时处理。10.3预算执行情况报告:每月末,分包方需向承包方提交预算执行情况报告。第十一条工程预算执行过程中的问题处理11.1问题类型:预算执行过程中可能出现的质量问题、进度问题、费用问题等。11.2问题处理程序:发现问题后,双方应立即进行沟通,协商解决问题。11.3问题处理责任:根据问题类型,明确责任方,并采取相应措施进行整改。第十二条预算结算12.1结算依据:本合同、工程量清单、材料设备清单、人工费预算表、施工机械费预算表等。12.2结算程序:结算工作由承包方负责,分包方配合提供相关资料。12.3结算方式:结算采用按月结算方式,每月末进行一次。12.4结算时间:结算时间为每月_______日。第十三条违约责任13.1违约情形:包括未按时完成工程、质量不合格、擅自变更工程内容等。13.2违约责任承担:违约方应承担违约责任,包括赔偿损失、支付违约金等。13.3违约赔偿标准:按照国家及地方现行规定执行。第十四条争议解决14.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议。14.2争议解决程序:协商不成时,可提交仲裁委员会仲裁。14.3争议解决地点:_______14.4合同签署:本合同一式_______份,双方各执_______份,自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念及界定1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定,参与合同履行的独立第三方主体。1.2第三方可以是监理方、审计方、咨询方、评估方等,具体根据合同履行需要确定。1.3第三方应具备相应的资质、能力及专业背景,能够独立、客观、公正地履行职责。2.第三方职责及权利2.1第三方在合同履行过程中的职责包括但不限于:2.1.1监督工程质量、进度、安全及环境保护;2.1.2审查、审核、评估甲乙双方的履约情况;2.1.3协调甲乙双方解决合同履行过程中的争议;2.1.4提供专业咨询意见,促进合同履行。2.2.1获取合同履行过程中所需的信息资料;2.2.2对甲乙双方的履约情况进行监督检查;2.2.3对甲乙双方的违约行为提出处理建议;2.2.4参与合同履行过程中的重大决策。3.第三方与其他各方的划分说明3.1第三方与甲方的划分:3.1.1第三方应独立于甲方,不得受甲方任何影响,确保公正性;3.1.2第三方在履行职责过程中,应保持中立,不得偏袒甲方。3.2第三方与乙方的划分:3.2.1第三方应独立于乙方,不得受乙方任何影响,确保公正性;3.2.2第三方在履行职责过程中,应保持中立,不得偏袒乙方。3.3第三方与甲乙双方的关系:3.3.1第三方是甲乙双方的共同参与者,并非甲乙双方的任何一方;3.3.2第三方在履行职责过程中,应维护甲乙双方的合法权益。4.第三方责任限额4
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年度能源项目投资合作合同示范文本4篇
- 二零二五年度环保型车间厂房出租管理合同范本3篇
- 2025年度建筑工程脚手架租赁及保险服务合同3篇
- 2025年度农家乐休闲度假村项目承包合同范本4篇
- 核医学临床应用指南-深度研究
- 服装大数据分析-深度研究
- 二零二五年度新型民间担保业务合作协议范本4篇
- 代码审计与安全加固-深度研究
- 2025年度智慧园区场地租赁与维护管理协议书4篇
- 2025年度智能家居系统定制安装劳务合同范本4篇
- 2024年高考数学(理)试卷(全国甲卷)(空白卷)
- DB32-T 4444-2023 单位消防安全管理规范
- 临床三基考试题库(附答案)
- 合同签订执行风险管控培训
- DB43-T 3022-2024黄柏栽培技术规程
- 九宫数独200题(附答案全)
- 人员密集场所消防安全管理培训
- PTW-UNIDOS-E-放射剂量仪中文说明书
- JCT587-2012 玻璃纤维缠绕增强热固性树脂耐腐蚀立式贮罐
- 典范英语2b课文电子书
- 员工信息登记表(标准版)
评论
0/150
提交评论