2025年度电力设施建设及运维合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度电力设施建设及运维合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人或授权代表1.3合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1电力设施建设及运维项目概况2.2电力设施建设及运维项目范围2.3电力设施建设及运维项目规模3.合同工期及进度3.1项目建设工期3.2运维服务期限3.3工期延误及违约责任4.项目建设及运维质量要求4.1建设工程质量标准4.2运维服务质量标准4.3质量检验及验收5.电力设施建设及运维费用5.1建设及运维费用总额5.2费用支付方式及期限5.3费用调整及结算6.电力设施建设及运维安全6.1安全生产责任6.2安全管理制度6.3安全事故处理7.电力设施建设及运维进度7.1建设进度安排7.2运维进度安排7.3进度变更及协调8.电力设施建设及运维技术支持8.1技术支持内容8.2技术支持方式及期限8.3技术支持费用9.电力设施建设及运维资料及文件9.1资料及文件要求9.2资料及文件提交及保管9.3资料及文件保密10.电力设施建设及运维验收10.1验收标准及程序10.2验收时间及地点10.3验收不合格及处理11.电力设施建设及运维售后服务11.1售后服务范围11.2售后服务期限及内容11.3售后服务费用及结算12.违约责任及争议解决12.1违约责任条款12.2争议解决方式12.3争议解决程序13.合同解除及终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除及终止程序14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同附件及补充协议14.3合同解释及适用法律14.4合同签署及生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址甲方：电力设施建设有限公司地址：省市区路号乙方：电力设施运维有限公司地址：省市区路号1.2合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式甲方联系人：联系电话：1385乙方联系人：赵六联系电话：139678902.合同标的及范围2.1电力设施建设及运维项目概况项目名称：2024年度电力设施建设及运维项目项目地点：省市区2.2电力设施建设及运维项目范围包括但不限于电力线路、变电所、配电室的建设及运维服务。2.3电力设施建设及运维项目规模电力线路：共计公里变电所：共计座配电室：共计座3.合同工期及进度3.1项目建设工期电力设施建设工期为12个月，自合同生效之日起计算。3.2运维服务期限运维服务期限为5年，自电力设施建设完成并验收合格之日起计算。3.3工期延误及违约责任如因甲方原因导致工期延误，每延误一日，甲方应向乙方支付元违约金；如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付元违约金。4.项目建设及运维质量要求4.1建设工程质量标准电力设施建设应按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量符合设计要求。4.2运维服务质量标准运维服务应确保电力设施安全、稳定、高效运行，及时处理故障，保障电力供应。4.3质量检验及验收项目建设及运维过程中，双方应共同进行质量检验及验收，确保项目达到约定质量标准。5.电力设施建设及运维费用5.1建设及运维费用总额电力设施建设及运维费用总额为万元。5.2费用支付方式及期限甲方应按约定的进度支付建设及运维费用，具体支付方式及期限如下：（1）项目建设阶段：分三次支付，分别为合同签订后日内支付万元，项目建设中期支付万元，项目建设完成后支付万元。（2）运维服务阶段：每年支付万元，分四次支付，分别为年初、年中、年中和年末各支付万元。5.3费用调整及结算如因政策调整、市场波动等原因导致费用发生变化，双方应协商一致后进行费用调整。费用结算以实际发生为准。6.电力设施建设及运维安全6.1安全生产责任双方应严格遵守国家及行业安全生产法律法规，确保电力设施建设及运维过程中的安全生产。6.2安全管理制度双方应建立健全安全生产管理制度，加强安全管理，确保电力设施安全运行。6.3安全事故处理发生安全事故时，双方应立即启动应急预案，采取措施防止事故扩大，并按照规定及时上报事故情况。8.电力设施建设及运维技术支持8.1技术支持内容（1）提供电力设施设计、施工、调试所需的技术资料和图纸；（2）对甲方人员进行设备操作、维护保养的培训；（3）对电力设施运行中遇到的技术问题提供远程或现场技术支持；（4）定期对电力设施进行技术检查和评估。8.2技术支持方式及期限技术支持以远程支持为主，必要时可提供现场支持。技术支持期限为合同有效期内。8.3技术支持费用技术支持费用包含在合同总费用中，甲方无需另行支付。9.电力设施建设及运维资料及文件9.1资料及文件要求双方应按照合同约定，提供完整、准确、及时的电力设施建设及运维相关资料及文件。9.2资料及文件提交及保管甲方应将建设及运维相关资料及文件提交乙方，乙方负责保管。9.3资料及文件保密双方对提供的资料及文件负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。10.电力设施建设及运维验收10.1验收标准及程序电力设施建设及运维验收应按照国家及行业相关标准执行，验收程序如下：（1）甲方组织验收小组，确定验收时间及地点；（2）乙方提供验收所需的资料及文件；（3）验收小组对电力设施进行现场检查；（4）验收合格后，双方签署验收报告。10.2验收时间及地点验收时间为项目建设及运维完成后，具体时间由双方协商确定。10.3验收不合格及处理如验收不合格，乙方应在接到通知后日内进行整改，直至合格。11.电力设施建设及运维售后服务11.1售后服务范围（1）电力设施运行过程中的技术指导；（2）设备故障的排除及维修；（3）设备易损件的供应。11.2售后服务期限及内容售后服务期限为合同有效期内，具体内容如下：（1）24小时技术支持；（2）设备故障响应时间不超过小时；（3）设备维修及易损件供应。11.3售后服务费用及结算售后服务费用包含在合同总费用中，甲方无需另行支付。12.违约责任及争议解决12.1违约责任条款双方应严格按照合同约定履行义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。12.2争议解决方式发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.合同解除及终止13.1合同解除条件（1）一方严重违约；（2）不可抗力因素导致合同无法履行；（3）双方协商一致。13.2合同终止条件合同履行完毕或达到终止条件时，合同自动终止。13.3合同解除及终止程序合同解除或终止前，双方应提前日书面通知对方，并妥善处理合同解除或终止后的相关事宜。14.合同生效及其他14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同附件及补充协议本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同解释及适用法律本合同的解释和适用法律以中华人民共和国法律为准。14.4合同签署及生效日期甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签署日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概述15.1第三方概念本合同中的第三方是指除甲乙双方以外的，参与本合同实施、监督、咨询或提供服务的独立实体，包括但不限于中介方、监理方、咨询方、供应商等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保合同的有效实施，提高项目质量，保障双方权益，以及提高工作效率。16.第三方介入的约定16.1第三方选择甲乙双方应共同协商确定第三方，并签订相应的合作协议。16.2第三方职责第三方的职责包括但不限于：（1）对电力设施建设及运维过程进行监督、检查；（2）提供技术咨询、管理咨询等服务；（3）协助解决合同履行过程中出现的问题；（4）对项目建设及运维质量进行评估。17.甲乙方与第三方的权利义务17.1甲方的权利义务（1）向第三方提供必要的信息和资料；（2）配合第三方进行监督、检查和评估；（3）支付第三方提供服务的费用；（4）对第三方的服务提出意见和建议。17.2乙方的权利义务（1）接受第三方的监督、检查和评估；（2）按照合同约定向第三方提供服务；（3）配合第三方完成相关工作；（4）对第三方的服务提出意见和建议。17.3第三方的权利义务（1）独立、公正地履行职责；（2）保守甲乙双方的商业秘密；（3）按照约定的时间、质量、费用提供服务；（4）对甲乙双方提出的问题给予解答和协助。18.第三方责任限额18.1责任限额定义本合同中的责任限额是指第三方因违约或疏忽导致甲乙双方遭受损失时，第三方应承担的最高赔偿金额。18.2责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方根据第三方提供的资质、经验和风险承担能力共同协商确定。18.3责任限额适用范围第三方责任限额适用于第三方在履行合同过程中因违约或疏忽导致的损失赔偿。19.第三方介入的变更19.1变更程序如需变更第三方，甲乙双方应共同协商一致，并签订补充协议。19.2变更内容变更内容应包括第三方的名称、职责、权利义务、责任限额等。20.第三方介入的终止20.1终止条件（1）合同履行完毕；（2）第三方违约；（3）双方协商一致。20.2终止程序终止第三方介入时，甲乙双方应提前日书面通知第三方，并妥善处理终止后的相关事宜。21.第三方与其他各方的划分说明21.1职责划分第三方在合同中的职责应与甲乙双方明确划分，避免职责交叉或遗漏。21.2责任划分第三方在合同中的责任应与甲乙双方的责任明确划分，确保各方承担相应的责任。21.3沟通协调甲乙双方应与第三方保持良好沟通，确保信息传递及时、准确，共同推进合同履行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同签订协议书详细要求：双方签字盖章的合同文本，包括合同及所有修正条款。说明：本附件为合同的核心文件，具有法律效力。2.第三方合作协议详细要求：甲乙双方与第三方签订的协议书，明确第三方的职责、权利义务等。说明：本附件用于规范第三方在合同履行过程中的行为。3.电力设施建设及运维项目方案详细要求：详细描述项目实施计划、技术方案、质量标准等。说明：本附件为项目实施的基础文件，用于指导项目执行。4.电力设施建设及运维项目进度计划详细要求：明确项目各阶段的起止时间、关键节点等。说明：本附件用于跟踪项目进度，确保项目按时完成。5.电力设施建设及运维项目验收报告详细要求：记录项目验收时间、地点、验收结果等。说明：本附件为项目验收的正式文件，证明项目已按约定完成。6.电力设施建设及运维项目售后服务记录详细要求：记录售后服务内容、时间、结果等。说明：本附件用于跟踪售后服务情况，确保客户满意度。7.电力设施建设及运维项目相关资料及文件详细要求：包括设计图纸、技术资料、验收资料等。说明：本附件为项目实施过程中产生的相关资料，用于保障项目质量。8.第三方资质证明文件详细要求：第三方提供的资质证明文件，如营业执照、资质证书等。说明：本附件用于证明第三方具备履行合同的能力。9.付款凭证详细要求：甲方支付给乙方及第三方的款项凭证。说明：本附件用于证明款项已支付，保障合同履行。10.违约金支付凭证详细要求：因违约支付给对方的违约金凭证。说明：本附件用于证明违约金已支付，保障合同权益。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为（1）甲方违约：a.未按时支付款项；b.未按约定提供项目资料及文件；c.未能按合同工期完成项目建设；d.未能按约定提供运维服务。（2）乙方违约：a.未按时完成项目建设；b.提供的电力设施质量不合格；c.未按时提供运维服务；d.违反合同约定的保密义务。（3）第三方违约：a.未按约定提供技术服务；b.提供的技术服务不符合约定标准；c.违反合同约定的保密义务。2.责任认定标准（1）甲方违约责任：a.按照违约金比例支付违约金；b.承担因违约造成的损失赔偿。（2）乙方违约责任：a.按照违约金比例支付违约金；b.承担因违约造成的损失赔偿；c.修复或更换不合格的电力设施。（3）第三方违约责任：a.按照违约金比例支付违约金；b.承担因违约造成的损失赔偿；c.修复或更换不合格的技术服务。3.违约示例说明（1）甲方违约示例：甲方应于2024年1月1日前支付乙方项目款项，但实际支付时间为2024年2月1日，构成违约。乙方有权要求甲方支付%的违约金，并承担因此造成的损失赔偿。（2）乙方违约示例：乙方在项目建设过程中，未能按约定时间完成部分工程，构成违约。甲方有权要求乙方支付%的违约金，并承担因延期造成的损失赔偿。（3）第三方违约示例：第三方在提供技术服务过程中，未能按约定标准完成工作，构成违约。甲乙双方有权要求第三方支付%的违约金，并承担因违约造成的损失赔偿。全文完。2024年度电力设施建设及运维合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.合同标的2.1电力设施建设范围2.2电力设施运维范围2.3电力设施建设及运维标准3.合同期限3.1合同起止日期3.2合同期限延长条件及程序4.合同价格及支付方式4.1合同总价4.2价格组成及计算方式4.3支付方式及时间节点5.电力设施建设5.1建设进度安排5.2建设质量要求5.3建设验收标准5.4工程变更及索赔6.电力设施运维6.1运维服务内容6.2运维服务标准6.3运维人员资质要求6.4运维设施及设备维护7.质量保证7.1建设工程质量保证7.2运维服务质量保证7.3质量保证期8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产管理制度8.3安全生产事故处理9.保密条款9.1保密内容9.2保密义务9.3违约责任10.合同解除10.1合同解除条件10.2解除程序10.3解除后的责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.其他13.1法律适用13.2合同份数13.3合同生效条件14.合同附件14.1附件一：电力设施建设及运维方案14.2附件二：合同双方营业执照复印件14.3附件三：其他相关文件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：电力公司乙方：建设有限公司1.2合同双方地址甲方：省市区路号乙方：省市区路号1.3合同双方法定代表人甲方：乙方：1.4合同双方联系方式2.合同标的2.1电力设施建设范围本次电力设施建设包括：10千伏输电线路建设、变电站建设、配电室建设、电力设备安装等。2.2电力设施运维范围本次电力设施运维包括：输电线路运维、变电站运维、配电室运维、电力设备运维等。2.3电力设施建设及运维标准建设及运维标准应符合国家相关电力行业标准和规范，具体要求详见附件一：电力设施建设及运维方案。3.合同期限3.1合同起止日期本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为三年，即2024年1月1日至2027年12月31日。3.2合同期限延长条件及程序如双方同意，合同期限可延长，延长条件及程序需在合同期满前三个月内达成一致，并以书面形式通知对方。4.合同价格及支付方式4.1合同总价本合同总价为人民币伍佰万元整（￥500,000.00）。4.2价格组成及计算方式合同价格由工程直接费、间接费、利润和税金组成，具体计算方式详见附件一：电力设施建设及运维方案。4.3支付方式及时间节点（1）合同签订后5个工作日内，支付合同总价30%的预付款；（2）工程竣工验收合格后15个工作日内，支付合同总价40%的进度款；（3）工程运维期满后30个工作日内，支付合同总价20%的运维费用；（4）剩余10%作为质保金，在质保期满后30个工作日内支付。5.电力设施建设5.1建设进度安排乙方应按照合同约定的时间节点完成电力设施建设，具体进度安排详见附件一：电力设施建设及运维方案。5.2建设质量要求乙方应严格按照国家相关电力行业标准和规范进行建设，确保工程质量符合合同约定。5.3建设验收标准电力设施建设完成后，由双方共同进行验收，验收标准详见附件一：电力设施建设及运维方案。5.4工程变更及索赔如因设计变更、不可抗力等因素导致工程变更，双方应协商一致，并按照合同约定进行变更和索赔。6.电力设施运维6.1运维服务内容乙方负责电力设施运行维护，包括设备巡检、故障处理、设备维护等。6.2运维服务标准乙方应按照合同约定和国家相关电力行业标准进行运维服务，确保电力设施安全稳定运行。6.3运维人员资质要求6.4运维设施及设备维护乙方应保证运维设施及设备的完好，定期进行检修和维护，确保运维工作顺利进行。8.安全生产8.1安全生产责任甲方负责电力设施运行过程中的安全生产，乙方负责电力设施建设和运维过程中的安全生产，双方应共同遵守国家有关安全生产的法律法规。8.2安全生产管理制度双方应建立健全安全生产管理制度，包括安全生产责任制、安全操作规程、事故报告和处理程序等。8.3安全生产事故处理发生安全生产事故时，双方应立即启动事故应急预案，及时上报事故情况，并按照国家相关规定进行事故调查和处理。9.保密条款9.1保密内容本合同涉及的技术秘密、商业秘密及任何未公开的信息，均为双方保密内容。9.2保密义务双方对本合同涉及的保密内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。9.3违约责任任何一方违反保密义务，造成对方损失的，应承担相应的违约责任。10.合同解除10.1合同解除条件（1）一方严重违约，经催告后仍未改正；（2）发生不可抗力事件，致使合同无法履行；（3）合同约定的其他解除条件。10.2解除程序一方提出解除合同时，应书面通知对方，并说明解除理由。合同解除后，双方应按照约定处理剩余事宜。10.3解除后的责任合同解除后，双方应按照合同约定处理未履行完毕的义务，并承担相应的责任。11.违约责任11.1违约情形任何一方违反本合同约定，均构成违约。11.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等。12.争议解决12.1争议解决方式双方发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。12.2争议解决机构仲裁机构为仲裁委员会。12.3争议解决程序仲裁程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行。13.其他13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2合同份数本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。13.3合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.合同附件14.1附件一：电力设施建设及运维方案14.2附件二：合同双方营业执照复印件14.3附件三：其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中，第三方是指除合同双方外的独立主体，包括但不限于监理方、设计方、施工方、设备供应商、技术服务提供商等。15.2第三方介入情形（1）为保证工程质量、进度和安全性，需聘请第三方进行监理或设计；（2）需购买设备或服务，由第三方供应商提供；（3）需进行技术服务或专业咨询，由第三方技术服务提供商提供。15.3第三方选择及引入程序15.3.1第三方选择甲方有权自行选择第三方，乙方应积极配合甲方选择第三方。15.3.2第三方引入程序甲方应将第三方引入合同的相关事宜书面通知乙方，并取得乙方的同意。16.第三方责任16.1第三方责任限额第三方在本合同项下的责任，不得超过其在本合同中的责任限额。责任限额由第三方自行承担，合同双方不承担第三方责任。16.2第三方责任界定第三方的责任限于其在合同中的义务范围内，不包括合同双方的责任。16.3第三方违约责任如第三方违反本合同约定，造成甲方或乙方损失的，甲方或乙方有权追究第三方的违约责任。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分第三方与甲方之间的责任划分，以双方签订的协议为准。17.2第三方与乙方的划分第三方与乙方之间的责任划分，以双方签订的协议为准。17.3第三方与双方共同的划分第三方与双方共同的责任，由合同双方根据实际情况分担。18.第三方介入后的额外条款18.1第三方资质要求引入的第三方应具备相应的资质和条件，符合国家相关法律法规的要求。18.2第三方合同签订第三方与合同双方签订的合同，应与本合同具有同等法律效力。18.3第三方工作协调合同双方应积极配合第三方的工作，确保第三方能够顺利完成其职责。19.第三方介入后的合同变更19.1合同变更因第三方介入导致合同内容需要变更的，合同双方应协商一致，并以书面形式修改合同。19.2合同变更生效修改后的合同自双方签字盖章之日起生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：电力设施建设及运维方案详细要求：包括电力设施建设的技术要求、运维标准、服务内容、人员资质、设备清单等。说明：此方案为合同执行的基础，需双方签字确认。2.附件二：合